Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.10.2008 N Ф08-5581/2008 по делу N А32-1671/2008-65/42 Отказ заказчика от договора подряда на выполнение проекторных работ со ссылкой на значительную просрочку исполнителя и утрату интереса к исполнению соответствует установленным по делу обстоятельствам и нормам материального права.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГАПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2008 г. N Ф08-5581/2008
Дело N А32-1671/2008-65/42
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Айбатулина К.К., судей Белоусовой Л.В. и Плотниковой Л.Н., при участии в судебном заседании от ответчика - общества с ограниченной ответственностью “Научно-производственная фирма “Эколог“ - Полуянова Д.В. (доверенность от 18.09.2008), в отсутствие истца - общества с ограниченной ответственностью “Петра“, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью “Научно-производственная фирма “Эколог“ на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.05.2008 по делу N А32-1671/2008-65/42 (судья Непранов Г.Г.), установил следующее.
ООО “Петра“ (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО “Научно-производственная фирма “Эколог“ (далее - фирма) о взыскании 30 367 рублей задолженности по договору от 20.03.2007 N 61, 4 824 рублей 03 копеек по счету от 16.07.2007 N 913 и 10 тыс. рублей штрафа (уточненные требования).
Решением от 30.05.2008 с фирмы в пользу общества взыскано 35 191 рубль 03 копейки убытков; в части требования о признании недействительным договора от 20.03.2007 N 61 производство по делу прекращено; в остальной части в иске отказано. Судебный акт мотивирован тем, что общество, утратив интерес к исполнению обязательств ответчиком вследствие просрочки выполнения работ, вправе в силу статей 405, 453 и 708 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от фирмы возмещения убытков.
В апелляционной инстанции законность и обоснованность решения не проверялись.
В кассационной жалобе фирма просит отменить решение и передать дело на новое рассмотрение. Заявитель ссылается на существенное нарушение обществом условий договора и невыполнение требований статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации. По мнению ответчика, увеличение срока исполнения договорных обязательств, а также отрицательный результат экспертизы проекта обусловлены действиями общества, не представившего исходных данных и необходимых документов.
В судебном заседании представитель фирмы поддержал доводы жалобы.
Изучив материалы дела и выслушав представителя фирмы, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что решение надлежит оставить без изменения по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, по договору от 20.03.2007 N 61 фирма (исполнитель) обязалась по поручению общества (заказчик) выполнить проект организации санитарно-защитной зоны предприятия. Стоимость работ определена сторонами в размере 30 367 рублей, срок окончания работ - 4 месяца после поступления предоплаты на расчетный счет исполнителя. В пункте 3.2.1 стороны предусмотрели, что заказчик обязан предоставить все необходимые документы и информацию по перечню, разрабатываемому исполнителем, после проведения первого этапа работ (обследование площадки предприятия) в 10-дневный срок с момента получения перечня.
По платежному поручению от 20.03.2007 N 22 общество перечислило исполнителю 30 367 рублей в счет оплаты по договору.
В письме от 13.06.2007 N 107 фирма сообщила обществу, что разработанные проекты сданы в Геленджикский филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае“ (далее - учреждение) для проведения экспертизы и предложила для подготовки счетов для оплаты экспертизы проектов заключить договор с указанным учреждением.
Общество (заказчик) заключило с учреждением договор от 09.06.2007 N 419-К на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по проекту инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Учреждение выполнило санитарно-эпидемиологическую экспертизу проекта обоснования ПДВ и проектов санитарно-защитных зон и предложений по установлению их границ (акт от 16.07.2007 N 958). По платежному поручению от 18.11.2007 общество перечислило учреждению 9 080 рублей 16 копеек оплаты за экспертизу, из которых 4 824 рубля 03 копейки - за санитарно-эпидемиологическую экспертизу проекта санитарно-защитных зон и предложений по установлению их границ.
В письмах от 11.10.2007 N 56 и 14.12.2007 N 71 общество, ссылаясь на нарушение фирмой сроков выполнения работ, потребовало от исполнителя прекратить выполнение работ и вернуть заказчику денежные средства, перечисленные исполнителю в счет оплаты по договору. В письме от 17.12.2007 N 73 общество уведомило фирму о расторжении договора от 20.03.2007 N 61.
Указанные требования фирма не выполнила, что послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском.
В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
В силу пункта 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор может отказаться от договора, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора. Пунктом 3 статьи 708 Кодекса предусмотрено, что указанные в пункте 2 статьи 405 Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работ.
Суд, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, установил, что исполнитель нарушил согласованный сторонами срок выполнения работ (20.07.2008). Поэтому отказ заказчика от договора со ссылкой на значительную просрочку исполнителя и утрату интереса к исполнению соответствует установленным по делу обстоятельствам и нормам материального права.
Довод заявителя, изложенные в жалобе, были предметом исследования суда первой инстанции и не нашли своего подтверждения.
При изложенных обстоятельствах следует признать, что доводы жалобы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, что в силу статей 277 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.
Суд всесторонне, полно и объективно установил фактические обстоятельства, исследовал имеющиеся в деле доказательства и пришел к правильным выводам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения, по делу не установлено.
Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа
постановил:
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 30.05.2008 по делу N А32-1671/2008-65/42 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий
К.К.АЙБАТУЛИН
Судьи
Л.В.БЕЛОУСОВА
Л.Н.ПЛОТНИКОВА