Решения и постановления судов

Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2010 год. Часть 11

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.11.2010 по делу N А26-4853/2010 Требование о взыскании неустойки за нарушение условий договора государственного контракта удовлетворено, поскольку подрядчик нарушил принятые на себя обязательства по выполнению проектных работ в части конечного срока, предусмотренного календарным планом; явной несоразмерности предъявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства судом не установлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.11.2010 по делу N А26-4367/2010 Требование о взыскании суммы пени удовлетворено, поскольку работы по ремонту помещений были выполненными подрядчиком за пределами установленного государственным контрактом срока, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.11.2010 по делу N А26-4104/2010 Иск о взыскании страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по экспертизе и по оплате услуг представителя удовлетворен, так как в результате пожара застрахованное имущество истца уничтожено или повреждено, при этом довод страховщика о недействительности договора в связи с предоставлением ложных сведений о принадлежности помещения отклонен, так как предметом страхования явилось не само нежилое помещение, а отделка помещений, оборудование, вычислительная техника, оргтехника, мебель, инвентарь и бытовая техника.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.11.2010 по делу N А26-3977/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате услуг по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового газового оборудования удовлетворено, поскольку ответчик нарушил взятые на себя обязательства по оплате услуг; во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку просрочка в оплате оказанных истцом услуг возникла в связи с несвоевременным внесением денежных средств третьим лицом, то есть виновное и противоправное пользование должником чужими денежными средствами отсутствует.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.11.2010 по делу N А26-3252/2010 В удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать любые действия по препятствованию Обществу в использовании и эксплуатации спорного имущества отказано, поскольку обстоятельства, на которые ссылается ответчик, не подтверждают невозможности либо затруднительности исполнения судебного акта, а носят предположительный характер, кроме того, обеспечительные меры совпадают с исковыми требованиями, предъявленными к истцу, и косвенно предопределяют решение суда по данному делу, что на данной стадии рассмотрения дела недопустимо.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 03.11.2010 по делу N 44У-81/2010 Приговор районного суда по делу о неправомерном завладении мотоциклом изменен с учетом смягчающих обстоятельств: привлечение к уголовной ответственности впервые, молодой возраст осужденного, имеющееся заболевание, отсутствие серьезных последствий, возвращение мотоцикла потерпевшему, который имущественных претензий не имел и исковых требований не заявлял.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-8745/2010 Заявление о признании незаконным решения о нарушении антимонопольного законодательства удовлетворено, поскольку спорный договор, заключенный без проведения торгов, является не договором управления многоквартирными домами, а срочным договором на техническое обслуживание многоквартирных домов, который заключен в пределах полномочий органа местного самоуправления и по вопросу, требующему срочного разрешения в зимний период после досрочного расторжения договора с другой обслуживающей организацией.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-8695/2010 Заявление о взыскании налога на имущество организаций и пеней удовлетворено, поскольку налогоплательщик своевременно не исполнил обязанность по уплате налога.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-8641/2010 В удовлетворении заявления о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) отказано, поскольку несвоевременное уведомление не повлияло на возможность заявителя обеспечить участие своего представителя в собрании кредиторов, также отсутствует существенная угроза охраняемым общественным отношениям, так как совершенное правонарушение не повлекло каких-либо последствий для заявителя, должника и кредиторов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-8637/2010 Заявление о взыскании недоимки по НДС, налогу на прибыль, пени и штрафа частично удовлетворено, поскольку налогоплательщик не уплатил налоги в установленный сроки не исполнил требование об их уплате в добровольном порядке; с учетом смягчающих ответственность обстоятельств размер штрафных санкций уменьшен.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-8551/2010 Заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, так как он осуществлял хранение и оптовую реализацию кабачков и моркови столовой с нарушением обязательных требований государственных стандартов; учитывая, что нарушения устранены, наказание назначено в виде предупреждения о недопустимости нарушения требований законодательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-7643/2010 Требование о признании незаконным постановления о привлечении Общества к административной ответственности за нарушение, выразившееся в организации временного склада заготовленной хвойной древесины непосредственно у стены прилегающего хвойного и смешанного леса, удовлетворено, поскольку административный орган не доказал событие и состав административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-7370/2010 Требование о признании незаконным бездействия, выразившегося в ненаправлении проекта договора купли-продажи земельного участка, удовлетворено, поскольку истец, имеющий как собственник объектов недвижимости исключительное право на выкуп спорного земельного участка, представил полный пакет необходимых документов, но уполномоченный орган обязанность по рассмотрению заявления и направлению проекта договора купли-продажи земельного участка с предложением заключить такой договор не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-5043/2010 В удовлетворении требования о взыскании суммы, которая уплачена за товары, поставленные с недостатками, отказано, поскольку истец не доказал, что недостатки товара, на которые он ссылается в исковом заявлении, являются существенными и неустранимыми, при наличии которых покупатель имеет право отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; требование о расторжении договора поставки оставлено без рассмотрения, поскольку истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N А26-4619/2010 Требование о взыскании задолженности по агентскому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязанность по перечислению денежных средств агентом не исполнена.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 02.11.2010 по делу N 33-3248/2010 Решение суда о взыскании материального вреда, пени и компенсации морального вреда оставлено без изменения, поскольку правопреемник продавца не доказал, что недостатки товара (телефона) возникли после передачи его потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, либо действий третьих лиц или непреодолимой силы, учитывая, что при принятии товара от потребителя наличие механического повреждения сенсорной панели телефона, которое признано нарушением условий гарантийного обслуживания, зафиксировано не было.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-8846/2010 В удовлетворении заявления о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) отказано в связи с малозначительностью, поскольку ненадлежащее уведомление о времени и месте проведения первого собрания кредиторов не лишило заявителя возможности реализовать свои полномочия органа по контролю (надзору) на указанном собрании.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-7649/2010 Заявление об отмене решений и требований налогового органа в части доначисления НДС, соответствующих пеней и штрафных санкций удовлетворено, поскольку налогоплательщик представленными сертификатами соответствия подтвердил принадлежность реализованной мясной продукции товарам, облагаемым НДС по ставке десять процентов; первичные учетные документы, оформленные несуществующим юридическим лицом, лишает предпринимателя права на принятие понесенных им расходов при исчислении НДФЛ, ЕСН, а также возможности заявить налоговые вычеты по НДС.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-7556/2010 Заявление о привлечении к административной ответственности удовлетворено, так как предприятие осуществляло предпринимательскую деятельность по сбору и вывозу бытовых отходов без лицензии.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-7512/2010 Заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, так как предприниматель осуществляла фармацевтическую деятельность без специального разрешения (лицензии).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-7082/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги по ограничению режима потребления электроэнергии удовлетворено, поскольку расходы истца по ограничению режима потребления электроэнергии подтверждаются материалами дела, наличие и размер задолженности ответчик не оспорил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-6657/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку ответчик исполнил обязательства по оплате товара ненадлежащим образом, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства; в удовлетворении требования о взыскании убытков отказано, поскольку доводы о наличии ущерба в виде уплаты процентов по кредитному договору, который был заключен в связи с просрочкой исполнения обязательств ответчиком, отклонены судом, так как основан на предположениях истца и не подтверждается допустимыми доказательствами.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-6221/2010 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-6004/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку свою обязанность по внесению платежей арендатор исполнял с нарушением срока, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-5925/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку свою обязанность по оплате арендных ответчик исполнял с нарушением срока, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-5752/2010 В удовлетворении требования о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку предприниматель не является ни собственником занимаемых помещений, ни иным законным пользователем этих помещений, в добровольном порядке обязательств по участию в расходах на содержание общего имущества дома не принимал, следовательно, отсутствуют предусмотренные законом или договором основания для возложения на него обязанности по внесению платы на содержание общего имущества дома.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-5630/2010 Требование о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку предприниматель, как собственник помещения, не участвовал в расходах по содержанию общего имущества дома и на его стороне образовалось неосновательное обогащение.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-4446/2010 Иск об обязании передать техническую документацию на многоквартирный дом удовлетворен, поскольку действия ответчика по удержанию документов являются злоупотреблением права, препятствующим реализации собственниками общедомового имущества права на изменение способа управления многоквартирным домом; в удовлетворении иска об обязании не чинить препятствия по управлению многоквартирным домом отказано, поскольку требование сформулировано некорректно и не может быть реализовано в ходе исполнения судебного акта в случае положительного решения.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.11.2010 по делу N А26-12326/2009 Требование уполномоченного органа подлежит удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-8621/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения антимонопольного органа о возврате жалобы в связи с пропуском срока отказано, поскольку по смыслу статьи 4 АПК РФ удовлетворение иска должно влечь восстановление нарушенного права, однако, учитывая, что государственный контракт на день рассмотрения судом настоящего спора заключен, никаких нарушений со стороны заказчика при проведении проверки первоначальной жалобы общества не выявлено, данный принцип арбитражного процесса не может быть реализован.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-8608/2010 В удовлетворении требований о взыскании расходов, связанных с предоставлением медицинским работникам учреждения, работающим и проживающим в сельской местности, льгот по оплате жилья, отказано, так как из представленных документов невозможно установить, какой размер платы за услуги был начислен в спорный период, производилась ли оплата услуг и в какой части.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-8359/2010 Заявление о привлечении Общества к административной ответственности удовлетворено, поскольку действия лица, не имеющего лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и не состоящего с организатором азартных игр в трудовых отношениях, но фактически осуществляющего такой вид деятельности, содержат признаки объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-8351/2010 Иск об уменьшении исполнительских сборов по исполнительным производствам удовлетворены, поскольку должник находится в неудовлетворительном финансовом положении, которое подтверждено представленными в дело отчетом и прибылях и убытках и бухгалтерским балансом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-8192/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным предписания, вынесенного по итогам проверки соблюдения правил содержания имущества многоквартирного дома отказано, поскольку все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-7653/2010 Требование о признании незаконными решения таможенного органа удовлетворено, поскольку таможенный орган не доказал влияние взаимозависимости продавца и покупателя на цену товара, что повлекло принятие необоснованных решений о корректировке таможенной стоимости и, как следствие, неправомерное доначисление платежей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-7539/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил заготовки древесины удовлетворено, поскольку акт приемки лесосек (освидетельствования мест рубок) составлен без участия понятых, без описания методики выполнения измерений, то есть он не подтверждает факт совершения правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-7335/2010 В удовлетворении иска о привлечении к административной ответственности за неприменение последствий прекращения договора на управление юридическим лицом с генеральным директором отказано, поскольку перечисленные в постановлении о возбуждении производства об административном правонарушении документы не могут быть приняты судом в качестве доказательств, подтверждающих факт осуществления лицом деятельности по управлению Обществом, так как они составлены за пределами срока давности привлечения к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-7189/2010 Заявление о привлечении общества к административной ответственности удовлетворено, поскольку оно осуществляло частную охранную деятельность с нарушением условий, предусмотренных лицензией (работники не прошли дактилоскопическую регистрацию, не сдали квалификационные экзамены, не застрахованы на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением охранных действий, к договорам на оказание услуг по охране имущества не приложены заверенные заказчиком документы, подтверждающие его право владения или пользования имуществом).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-7131/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку поставленный истцом в рамках договора товар оплачен несвоевременно.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-6805/2010 Заявление о признании общества с ограниченной ответственностью банкротом признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-6572/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку поставка товара была произведена Обществом с нарушением установленного муниципальным контрактом срока.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-6507/2010 Производство по делу о возврате излишне перечисленных страховых взносов прекращено, поскольку допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя ответчиками устранены (излишне уплаченные страховые взносы возвращены), следовательно, предмет спора по настоящему делу отсутствует.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-6332/2010 Требование о взыскании суммы предварительной оплаты по договору поставки удовлетворено, поскольку ответчик, получив предварительную оплату железнодорожного тарифа за перевозку товара по договору поставки, обязательства по передаче истцу товара (цемента) в установленный договором срок не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-6048/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку товарные накладные не содержат обязательные реквизиты, следовательно, истец не доказал факт поставки товара и получения его ответчиком либо его полномочным представителем в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки и нормами гражданского законодательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-5854/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате электрической энергии удовлетворено, поскольку на основании заключенного договора энергоснабжения гарантирующий поставщик отпускал потребителю электрическую энергию, но ее оплату потребитель своевременно не произвел.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-5719/2010 В удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших в результате незаконного отказа в предоставлении земельного участка для строительства автоматической заправочной станции, отказано, поскольку при отсутствии действующего санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным нормам и правилам, а также при наличии действующего Генерального плана города, обязательного для исполнения органами государственной власти при принятии решений, в предоставлении земельного участка отказано правомерно.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-4312/2009 В удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате использования ответчиком причалов и причальных сооружений без договора и оплаты рыночной стоимости арендной платы, отказано, поскольку кроме отчета об оценке, не соответствующего принципам существенности, обоснованности и проверяемости, иных допустимых доказательств неэквивалентности взаимных обязательств сторон по договорам аренды, признанным недействительными, то есть неосновательного обогащения ответчика, истец не представил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N А26-10337/2009 Требование о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления по рассмотрению заявления о предоставлении в собственность земельного участка удовлетворено, так как истечение срока договора аренды не может служить основанием для отказа, поскольку заявление о выкупе подано в период действия договора, доказательств, что земельный участок был переведен в категорию земель населенных пунктов, не представлено, нахождение на части земельного участка вышки, принадлежащей третьему лицу, не свидетельствует об отсутствии права на выкуп остальной части участка.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N 33-3217/2010 Решение суда, которым отказано в удовлетворении иска о признании недействительным акта приема-передачи земельных участков, оставлено без изменения, поскольку истец не доказал, что участки были переданы в субаренду ответчику незаконно, при этом оспариваемый акт необходим ответчику вместе с другими правоустанавливающими документами для выполнения землеустроительных работ, для получения правоустанавливающих документов на земельный участок и постановки его на кадастровый учет.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N 33-3211/2010 Решение суда, которым удовлетворено требование об обязании Администрации городского поселения предоставить жилье, оставлено без изменения, так как квартира, находящаяся в собственности истицы, расположена в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N 33-3188/2010 Решение районного суда об отказе в удовлетворении требования об обязании заключить договор аренды земельного участка оставлено без изменений, поскольку заявителем не соблюдены условия и порядок заключения договора аренды: отсутствуют сведения о постановке объекта недвижимости на кадастровый учет и решение соответствующего органа о передаче в аренду земельного участка заявителю, которые в обязательном порядке предшествуют заключению договора аренды.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N 21-220/2010 Решение городского суда о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения, поскольку лицо, привлеченное к ответственности, нарушило требования технического проекта рекультивации карьера, а именно, допустило грохочение привезенного с другого карьера песчано-гравийного материала при помощи мобильной установки.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 29.10.2010 по делу N 21-215/2010 Постановление должностного лица и решение городского суда отменены, а производство по делу - прекращено в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения, так как нарушение, связанное с выездом транспортного средства на проезжую часть, предназначенную для встречного движения, не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-967/2010 Решение таможенного органа о классификации товаров признано незаконным, поскольку таможенный орган не доказал обоснованность отнесения товара к избранной им товарной подсубпозиции.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-8941/2009 В удовлетворении требования об обязании передать документацию, связанную с управлением многоквартирным домом, отказано, поскольку собственники помещений дома приняли решение о признании нереализованными решения общего собрания о выборе управляющей организацией в связи с тем, что предложенный договор не соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ, и избрали новую управляющую организацию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-8701/2010 Заявление о взыскании недоимки по единому социальному налогу удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанность по полной уплате единого социального налога в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-8405/2010 Заявление о признании незаконными действий налогового органа по выдаче справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, содержащей данные о наличии задолженности перед бюджетом, возможность взыскания которой утрачена, удовлетворено, поскольку в справке должны содержаться только сведения о реально существующей и подтвержденной задолженности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-7452/2010 Требование о взыскании затрат, связанных с проведением лесовосстановительных работ, удовлетворено, поскольку Министерство по природопользованию и экологии РК как распорядитель бюджетных средств, выделенных на оплату лесовосстановительных работ, не исполнило обязанность по оплате затрат арендатора на лесовосстановление.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-7185/2010 В удовлетворении требования о возврате неоплаченного недвижимого имущества отказано, поскольку истец с требованием о расторжении договора к ответчику не обращался и требования о расторжении договора купли-продажи недвижимых объектов не заявил, следовательно, у истца не наступило права требования возвращения проданных ответчику объектов недвижимости.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-6869/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за непредставление отчетности в связи с неполучением почтовых отправлений отказано, так как, не исполнив обязанность обеспечить получение корреспонденции по адресу, который фактически являлся юридическим адресом и по которому Фонд правомерно направлял всю корреспонденцию, заявитель не вправе ссылаться на неполучение им корреспонденции как на обстоятельство, освобождающее его от ответственности в связи с возникшими для него неблагоприятными последствиями.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-6222/2010 Требование о взыскании процентов за пользование займом и пени за просрочку оплаты займа удовлетворено, поскольку к установленному договором сроку сумма заемных средств не была возвращена заемщиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-5964/2010 В удовлетворении требования об обязании ответчика принять от истца документы по личному составу отказано, поскольку образовавшиеся в процессе деятельности общества документы являются частной собственностью и они могут быть включены в состав Архивного фонда РФ только после проведения соответствующей экспертизы ценности документов, которая в данном случае не проводилась, кроме того, между сторонами спора отсутствуют договорные отношения, обязанности по принятию документов истца у ответчика не возникло ни на основании закона, ни на основании договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-5724/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству, удовлетворено, поскольку в ходе проверки разработки делянки были выявлены факты самовольного снятия почвы и уничтожения лесных культур.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-5655/2010 Требование о признании недействительным решения о том, что учреждение здравоохранения завысило время, необходимое для проведения освидетельствования кандидатов в водители и (или) водителей транспортных средств, что повлекло включение в расчет стоимости проведения такого освидетельствования необоснованных затрат, отказано, так как сами по себе действия по установлению в спорном размере цены на платную услугу, которая не подлежит государственному регулированию и обращение за которой происходит на добровольной основе, не ущемляют интересы других лиц.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-5622/2010 Требование о взыскании суммы неустойки удовлетворено, поскольку свою обязанность по внесению платежей арендатор исполнял с нарушением срока, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.10.2010 по делу N А26-3806/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным прекращения права хозяйственного ведения на здание отказано, поскольку право хозяйственного ведения предприятия на котельную было зарегистрировано при отсутствии у регистрирующего органа сведений об изъятии указанного имущества у предприятия и о передаче его в собственность поселения, следовательно, последующее внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении права хозяйственного ведения восстановило нарушенное право собственности поселения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-8389/2010 Заявление о взыскании задолженности по взносам организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемых в Пенсионный фонд на выплату доплат к пенсии, и пеней удовлетворено, поскольку учреждение обязанность по уплате страховых взносов по дополнительному тарифу в установленный срок не исполнило.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-7214/2010 Требование о взыскании переданных ответчику по распискам денежных средств удовлетворено, поскольку истец передал ответчику денежные средства с целью приобретения с последующим оформлением в собственность истца земельных паев, что ответчик не исполнил, однако и полученные денежные средства не вернул.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-6951/2010 В удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения, возникшего вследствие неправомерного предъявления к оплате работ, отказано, поскольку факт выполнения ответчиком предусмотренных договором подряда работ на согласованную сумму подтвержден, общая стоимость работ по договору ответчиком не была превышена, что не оспорено истцом, следовательно, со стороны ответчика отсутствует неосновательное обогащение.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-6550/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по оплате товара и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку истец представленными документами не доказал факт поставки товара и получение его ответчиком либо его полномочным представителем в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки и нормами гражданского законодательства

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-6310/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления главы местного самоуправления о предоставлении земельного участка отказано, поскольку факт нарушения постановлением прав и законных интересов Общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности не доказан, кроме того, на момент издания оспариваемого постановления заявитель по настоящему делу еще не существовал.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-6024/2010 В удовлетворении требования о взыскании ущерба, причиненного лесам, отказано, поскольку протокол о лесонарушении, составленный без участия представителей Общества и не подписанный лесонарушителем, а также приложенные к нему чертеж и ведомость материально-денежной оценки не могут являться надлежащими доказательствами, подтверждающими факт совершения вменяемого лесонарушения и причинения в результате его совершения вреда лесному фонду.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-5824/2010 В удовлетворении требования о расторжении договора оказания услуг по вывозу твердых отходов отказано, поскольку изменение тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, а также установление отдельного тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не являются существенным непредвиденным изменением внешних обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N А26-1708/2010 Требование о взыскании стоимости бездоговорного потребления электрической энергии удовлетворено, поскольку бездоговорное потребление электроэнергии потребителем повлекло дополнительные, незапланированные потери для истца как сетевой организации.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N 44-у-79/2010 Кассационное определение об отмене приговора апелляционной инстанции отменено, поскольку судом апелляционной инстанции при постановлении приговора в отношении осужденного соблюдены требования об оценке исследованных доказательств и изложении в описательно-мотивировочной части приговора доказательств и мотивов, по которым они отвергнуты.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 27.10.2010 по делу N 44-у-78 Положения действующего законодательства в части размера стоимости похищенного имущества имеет обратную силу, поскольку улучшает положение осужденного, следовательно, должно распространяться на осужденного, который подлежит освобождению от отбытия наказания за совершение кражи имущества на сумму менее тысячи рублей в связи с декриминализацией деяния.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-8828/2010 В удовлетворении заявления об отмене постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства отказано, поскольку обращение с заявлением о возбуждении исполнительного производства произведено с нарушением шестимесячного срока, постановление судебного пристава-исполнителя соответствует ФЗ "Об исполнительном производстве", а неверное обоснование, указанное в мотивировочной части, не повлияло на существо самого постановления.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-8390/2010 Требование о признании недействительным размещения органом местного самоуправления муниципального заказа в форме открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства и дорожно-мостового хозяйства удовлетворено, так как допущен ряд нарушений: сведения, содержащиеся в конкурсной документации, не соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса, контракт заключен раньше срока, указанного в конкурсной документации, незаконно ограничен круг участников конкурса.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-8379/2010 Требование Пенсионного фонда о взыскании с предпринимателя штрафа удовлетворено, поскольку он допустил нарушение срока представления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-8319/2010 Заявление о признании ООО банкротом удовлетворено, в отношении него открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий, так как ООО обладает признаками несостоятельного предприятия и находится в процессе ликвидации.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-8017/2010 Иск о признании недействительным договора о компенсации ущерба, наносимого дорожной одежде автомобильных дорог местного значения, удовлетворен, применены последствия недействительности договора, поскольку данный договор не соответствует действующему законодательству; в связи с тем, что решения о временном ограничении движения транспортных средств и заключение договора не отнесены к компетенции органов местного самоуправления, орган местного самоуправления не вправе ссылаться на принцип свободы договора как на правовое основание заключения договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-8016/2010 Иск о признании недействительным договора о компенсации ущерба, наносимого дорожной одежде автомобильных дорог местного значения, удовлетворен, применены последствия недействительности договора, поскольку данный договор не соответствует действующему законодательству; в связи с тем, что решения о временном ограничении движения транспортных средств и заключение договора не отнесены к компетенции органов местного самоуправления, то орган местного самоуправления не вправе ссылаться на принцип свободы договора как на правовое основание заключения договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-7896/2010 Действующее законодательство не предусматривает взимание с индивидуального предпринимателя сумм страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда в виде фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за период, в течение которого предприниматель не осуществляла предпринимательскую деятельность в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-7410/2010 Требование о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за пользование недрами с нарушением требований технического проекта рекультивации карьера в части назначения административного наказания удовлетворено, размер штрафа снижен до минимального, с учетом отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-6492/2010 Требование об обязании доукомплектовать пункты сосредоточения средств пожаротушения недостающим противопожарным инвентарем и оборудованием удовлетворено, поскольку в результате проведения проверки соблюдения требований лесного законодательства было выявлено наличие противопожарного инвентаря, не соответствующего установленным нормам.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-6482/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по внесению арендной платы и пени отказано, поскольку Министерство природных ресурсов РК в данном споре не может выступать в качестве юридического лица, обладающего собственной правоспособностью, так как не доказана принадлежность ему земельного участка на каком-либо вещном праве, в соответствии с которым истец мог сдавать его в аренду, то есть у истца отсутствуют полномочия на предъявление исковых требований по договору аренды земельного участка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-6159/2010 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-435/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным предварительного договора аренды нежилого помещения и взыскании арендной платы отказано, поскольку факт того, что при заключении договора предприниматель был введен в заблуждение, которое следует расценивать как обман, не доказан, и после того как последнему стало известно о наличии обременения, он продолжал пользоваться нежилым помещением, исправно внося арендную плату.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N А26-11835/2009 Исковые требования предпринимателей о признании права на долю в праве общей долевой собственности на общее имущество частично удовлетворены, поскольку правомерность данных требований обусловлена прямыми указаниям действующего законодательства и подтверждена экспертными заключениями; в остальной части требований отказано, так как факт существования имущества не нашел подтверждение в судебном заседании.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N 33-3184/2010 Решение районного суда о взыскании задолженности по заработной плате оставлено без изменений, поскольку факт изменения организационных или технологических условий труда на предприятии, которые делают невозможным сохранение определенных сторонами условия трудового договора, не нашел своего подтверждения.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N 33-3175/2010 Решение городского суда в части отказа в признании недействительным пункта кредитного договора об отказе во взыскании с Банка страховой премии и компенсации морального вреда отменено, поскольку установление дополнительных платежей по кредитному договору, не предусмотренных действующим законодательством, является ущемлением прав потребителя; иск о взыскании убытков в виде комиссии за выдачу кредита удовлетворен.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 26.10.2010 по делу N 33-3161/2010 Временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма, кого-либо из проживающих совместно с ним членов семьи не влечет за собой изменение их прав и обязанностей по договору социального найма и не свидетельствует об одностороннем отказе от исполнения договора социального найма.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-8642/2010 Заявление о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) удовлетворено, поскольку он не исполнил надлежащим образом обязанность по уведомлению органа по контролю (надзору) по адресу его регистрации о проведении собрания кредиторов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-7859/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, так как он осуществлял деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией); с учетом отягчающих ответственность обстоятельств и отсутствия смягчающих ответственность обстоятельств штраф назначен в максимальном размере.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-7269/2010 В удовлетворении требования об отмене решения Администрации городского поселения об отказе в перепланировке помещений зрительного зала кинотеатра и в выдаче архитектурно-планировочного задания отказано, поскольку предусмотренные проектом объемно-планировочные изменения представляют собой не перепланировку, а реконструкцию объекта капитального строительства, то есть выдача архитектурно-планировочного задания и разрешения на перепланировку помещений в данном случае не требуется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-7228/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензии удовлетворено, поскольку выявлены факты несоблюдения контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, нормативов частоты сбора из почтовых ящиков и доставки письменной корреспонденции, штраф назначен с учетом смягчающих (принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений) и отягчающих (повторное совершение однородного правонарушения) ответственность обстоятельств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-6807/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным извещения о расторжении договора аренды имущества отказано, поскольку суд не усматривает злоупотребления правом со стороны ответчика: при направлении извещения о расторжении договора аренды он действовал в рамках заключенного договора и в соответствии с действующим законодательством.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-6634/2010 Требование о признании недействительным предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности удовлетворено, поскольку учреждение принимало все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм пожарной безопасности в занимаемом помещении, при этом учреждение в рамках договора безвозмездного пользования не является ни собственником имущества, ни лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, а, следовательно, не является лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-6601/2010 Требование о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в уклонении от внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, удовлетворено, поскольку решение арбитражного суда о признании недействительным решения о распределении доли в уставном капитале, принадлежащей истцу, является обязательным не только для общества, но и для налогового органа.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-6166/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку свою обязанность по внесению платежей арендатор исполнял с нарушением срока, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-6038/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате работ по ремонту автомобилей удовлетворено, поскольку заказчик фактически принял выполненные исполнителем работы, но их оплату в установленные договором сроки не произвел; во взыскании процентов отказано, поскольку исполнитель не доказал факт предъявления заказчику претензии об оплате долга.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-5963/2010 Требование о признании права собственности и права хозяйственного ведения Российской Федерации на помещения удовлетворено, поскольку предприятия связи относятся исключительно к федеральной собственности, следовательно, приватизация и последующая регистрация ответчиком права собственности на спорные помещения совершены в нарушение закона, а потому не повлекли прекращения права собственности Российской Федерации на эти помещения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-5542/2010 Заявление о признании недействительным отказа в возмещении выплат в связи с отпуском по беременности и родам, удовлетворено, поскольку использование заемных средств не свидетельствует о создании искусственной ситуации для получения пособия в максимальном размере, довод о фальсификации трудовых отношений в связи с тем, что фактически работник должностные обязанности не выполняла и они никому не передавались, отклонен, так как ТК РФ не содержит запрет на исполнение функций единоличного исполнительного органа организации при выходе в отпуск по беременности и родам.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-5520/2010 Требование о расторжении договора о долевом участии в реконструкции здания удовлетворено, поскольку обществом допущены существенные нарушения договора: не исполнено обязательство по получению разрешения на реконструкцию и проведение строительно-монтажных работ, не представлена на утверждение проектно-сметная документация, реконструкция здания не начата.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-5036/2010 Требование о взыскании затрат, связанных с проведением лесовосстановительных работ, удовлетворено, поскольку Министерство по природопользованию и экологии РК как распорядитель бюджетных средств, выделенных на оплату лесовосстановительных работ, не исполнило обязанность по оплате затрат арендатора на лесовосстановление.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-4972/2010 Требование о взыскании задолженности, уступленной по договорам цессии, удовлетворено, поскольку обязательства исполнены ненадлежащим образом; в удовлетворении иска о признании незаключенными договоров цессии отказано, поскольку содержание договора цессии позволяет установить объем переданного права и индивидуализировать его.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-4892/2010 Требование о взыскании задолженности за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку подрядчик лесозаготовительные работы выполнил, но заказчик оплатил их не полностью.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.10.2010 по делу N А26-10855/2009 Требование к организации, с которой расторгнут договор на управление многоквартирным домом, об обязании передать технический паспорт на многоквартирный дом удовлетворено, поскольку технический паспорт на дом является документом, содержащим технические характеристики объекта, сведения о размере площадей дома, иную информацию, необходимую при осуществлении управления домом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-8385/2010 Заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, так как он осуществлял оптовую реализацию плодоовощной продукции в отсутствие декларации о соответствии; штраф назначен с учетом отягчающего ответственность обстоятельства: неоднократное привлечение к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-8078/2010 Заявление о взыскании штрафа за несвоевременное представление расчета авансовых платежей по земельному налогу удовлетворено, поскольку доказан факт нарушения налогоплательщиком требований, устанавливающих сроки представления налоговых расчетов по земельному налогу.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-8007/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за оборот алкогольной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов, удовлетворено, поскольку факт правонарушения установлен, обстоятельств объективной невозможности соблюдения требований законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, и государственных стандартов к качеству алкогольной продукции, а также каких-либо других обстоятельств, исключающих вину общества, не имеется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-7965/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным решения антимонопольного органа отказано, поскольку заявитель, заключив договор субаренды с обществом без проведения торгов, обеспечил последнему по сравнению с другими хозяйствующими субъектами более выгодные условия деятельности на рынке аренды муниципального имущества и это привело к ограничению прав иных хозяйствующих субъектов, которые могли бы претендовать на заключение таких договоров в отношении муниципального имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-7943/2010 Постановление о привлечении к административной ответственности за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду изменено в части размера санкции, поскольку при отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств и наличии смягчающих (признание вины в совершении правонарушения) административный орган был не вправе назначать наказание, превышающее минимальный размер санкции, предусмотренной КоАП РФ за данное правонарушение.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-7223/2010 Требование об уменьшении исполнительских сборов удовлетворено, поскольку материалами дела подтверждается наличие уважительных причин неисполнения в установленные сроки исполнительных документов и тяжелое финансовое положение заявителя, доказательств недобросовестного отношения заявителя к исполнению публичной обязанности не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-7218/2010 В удовлетворении заявления об освобождении от взыскания исполнительского сбора отказано, поскольку заявитель не доказал наличие оснований для освобождения от взыскания исполнительского, в частности, не доказана объективная невозможность своевременного представления схемы электроосвещения и электроснабжения дома.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-6905/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных удовлетворено, поскольку ссылка в постановлении о привлечении к административной ответственности на общую норму об административной ответственности свидетельствует о неправильной квалификации административного правонарушения, кроме того, протокол осмотра составлен без участия понятых, а о назначении экспертизы предприятие не извещалось.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-6241/2010 Требование о взыскании суммы основного долга удовлетворено, поскольку истец выполнял работы и оказывал услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества, но оплату за фактически оказанные услуги заказчик не производил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-5988/2010 Требование о признании права собственности на здание магазина удовлетворено, поскольку сделка по приобретению здания была совершена до введения в действие ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", право собственности истца, возникшее до указанной даты, является юридически действительным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-5966/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате топливной смеси и пени удовлетворено, поскольку покупатель свои обязательства по оплате полученного товара не исполнил, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-5879/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку истец обслуживает жилой дом, в котором ответчик арендует нежилые помещения, и оплачивает потребленное тепло, однако ответчик не производил возмещения расходов на отопление своих нежилых помещений, то есть без законных на то оснований сберег денежные средства за счет истца.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-5420/2010 Заявление о признании недействительным предписания о нецелевом использовании бюджетных средств удовлетворено, поскольку превышения размера авансового платежа применительно к общей стоимости работ в рамках каждого договора подряда не установлено, возможные нарушения при проведении расчетов с подрядчиками свидетельствует лишь о нарушении установленного законом порядка расчетов с подрядчиком, а не о факте финансового правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N А26-11404/2009 В удовлетворении исковых требований о понуждении заключить договор купли-продажи части нежилого помещения на условиях договора о совместной деятельности отказано, так как из расписки следует, что денежные средства были получены физическими лицами, однако доказательств того, что указанные средства следует рассматривать в качестве средств, переданных в счет договора о совместной деятельности, не представлено.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N 33-3158/2010 Решение районного суда о признании незаконным отказа в предоставлении налогового имущественного вычета в связи с покупкой недвижимости (квартиры) оставлено без изменений, поскольку имелись основания для предоставления истице испрашиваемого налогового вычета, представленных документов достаточно для его получения, взаимозависимости лиц, совершивших сделку купли-продажи квартиры, не установлено.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 22.10.2010 по делу N 33-3148/2010 Лицо, замещавшее государственную должность, имеет право на единовременное поощрение при оставлении данной должности в результате увольнения, в том числе в связи с выходом на трудовую пенсию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-8293/2010 Заявление о признании незаконным постановления антимонопольного органа о привлечении Общества к административной ответственности за представление отчетности с нарушением установленного срока удовлетворено, поскольку протокол об административном правонарушении составлен в отношении обособленного подразделения Общества, не являющегося юридическим лицом, а, следовательно, и субъектом административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-8135/2010 Исковые требования о взыскании суммы займа и неустойки за просрочку возврата суммы займа удовлетворены, поскольку заемщик не исполнил обязательств по возврату суммы займа в установленный договором беспроцентного займа срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-8061/2010 Исковое требование о взыскании суммы возмещения ущерба, причиненного вследствие бездоговорного потребления электроэнергии, удовлетворено, так как при эксплуатации объектов осуществлялось потребление электрической энергии без заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-7696/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка удовлетворено, поскольку вывод административного органа об использовании Обществом земельного участка сделан на основании имеющейся на фотографии вывески, исключение протокола осмотра территории и приложенных к нему фототаблицы и обмера площади земельного участка из доказательств по административном делу влечет признание незаконным оспариваемого постановления, так как событие административного правонарушения и вина не доказаны.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-7589/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление медицинской деятельности без лицензии удовлетворено, поскольку деятельность по доврачебной медицинской помощи и по санаторно-курортной помощи подлежит обязательному лицензированию; с учетом смягчающих ответственность обстоятельств (принятие мер, направленных на получение лицензии, привлечение к административной ответственности за совершение однородных правонарушений впервые) и отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств штраф назначен в минимальном размере.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-7374/2010 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности удовлетворено, поскольку фитосанитарный режим, включающий в себя мероприятия, направленные на борьбу с карантинными вредителями леса, на локализацию и ликвидацию их очагов, неисполнение которых вменяется заявителю в вину, не был доведен до сведения юридических лиц и граждан Республики Карелия через средства массовой информации.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-6949/2010 Заявление о признании муниципального унитарного предприятия банкротом признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий, установленное требование в части основного долга и пеней включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-6941/2010 Требование о взыскании неосновательного обогащения, признании договора аренды незаключенным и об обязании ответчика освободить занимаемые помещения удовлетворено, поскольку сведения о сторонах договора и их реквизиты, данные об объекте аренды в договоре отсутствуют, следовательно, договор является незаключенным, а ответчик занимает нежилые помещения без предусмотренных законом оснований.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-5968/2010 Требование о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду удовлетворено, поскольку ответчик в процессе осуществления деятельности оказывает негативное воздействие на окружающую среду посредством выброса вредных веществ от стационарных и передвижных объектов, а также вследствие размещения отходов, однако не вносит плату за загрязнение окружающей среды.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-5563/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нераскрытие или нарушение эмитентом порядка и сроков раскрытия информации отказано, поскольку ЗАО не опубликовало в ленте новостей сообщения о раскрытии на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.10.2010 по делу N А26-2800/2010 Требование о взыскании стоимости коммунальных услуг и прямых эксплуатационных расходов удовлетворено, поскольку за предпринимателем имеется задолженность, при этом из расчета иска исключены необоснованно включенные расходы; встречное требование предпринимателя о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, за исключением периодов, расчет неосновательного обогащения за которые не обоснован, в удовлетворении встречного требования о признании договора незаключенным отказано в связи с пропуском срока исковой давности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-8049/2010 Заявление налогового органа о взыскании недоимки по налогу на добавленную стоимость удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил в добровольном порядке требования об уплате налога.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-8015/2010 Исковые требования о признании договора о компенсации ущерба, наносимого дорожной одежде муниципальных автодорог, недействительным и о применении последствий недействительности сделки удовлетворены, так как договор заключен на основании постановления Главы органа местного самоуправления, признанного недействующим как не соответствующее федеральному законодательству.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-7985/2010 Требование о взыскании штрафных санкций удовлетворено, поскольку страхователь не представил в установленный срок сведения, необходимые для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-721/2010 Требование о взыскании задолженности за отпуск воды и прием сточных вод удовлетворено, поскольку отсутствие оформленного надлежащим образом между сторонами договора на предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению не освобождает ответчика от обязанности возместить стоимость оказанных ему услуг.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-7093/2010 В удовлетворении требования о взыскании убытков, понесенных уполномоченным органом по представлению интересов РФ как кредитора в деле о банкротстве отказано, поскольку для возложения субсидиарной ответственности на руководителя или участника общества необходимо доказать, что его несостоятельность наступила вследствие виновных действий указанных лиц, но таких доказательств суду не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-7033/2010 Требование о взыскании суммы займа, процентов за пользование займом и штрафа за просрочку возврата займа удовлетворено, поскольку в установленные договором сроки ответчик обязанность по возврату суммы займа и процентов за пользование займом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-6301/2010 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-4678/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе отказано, поскольку результаты конкурса, подведенные комиссией, соответствуют конкурсной документации, правилам оценки и сопоставления заявок, доказательств нарушения закона не предоставлено.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-300/2009 Заявление о взыскании с налогового органа как заявителя по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя вознаграждения временного управляющего и расходов по публикации сообщения в газете удовлетворено, поскольку у должника отсутствуют имущество и денежные средства, необходимые для финансирования процедур банкротства, в том числе для выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N А26-10740/2009 Заявление о признании банкротом должника, восстановить платежеспособность которого невозможно, удовлетворено, в отношении него открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N 44г-55-2010 Судебный приказ мирового судьи судебного участка о взыскании задолженности и пени по оплате потребленной тепловой энергии отменен, поскольку вопрос о восстановлении срока на подачу возражений на судебный приказ не разрешен мировым судьей в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса РФ, что является существенным нарушением норм процессуального права, без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав заявителей надзорной жалобы.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N 44г-54-2010 Апелляционное решение районного суда о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в том числе стоимости ликвидных остатков, отменено, поскольку в силу закона страховщик возмещает реальный ущерб и при наличии годных остатков утраченного имущества страховщиком выплачивается страховая выплата без учета стоимости остатков автомобиля, то есть суду надлежало выяснить у истца, имеются ли ликвидные остатки в наличии, согласен ли он передать их страховой компании, и в зависимости от установленного разрешить спор.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N 44-у-74/2010 Если передача наркотического средства осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", содеянное следует квалифицировать как покушение на незаконный сбыт, поскольку в этом случае происходит изъятие наркотического средства из незаконного оборота.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 20.10.2010 по делу N 44-у-73 Приговор городского суда и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам изменены: учитывая, что приговором городского суда наказание назначалось по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по данному приговору и по ранее вынесенному приговору, осужденному назначено более мягкое наказание.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-8216/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате услуг охраны удовлетворено, поскольку расчет за оказанные услуги заказчик произвел не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-8123/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги по предоставлению коммунальных и эксплуатационных услуг удовлетворено, поскольку заказчик не исполнил обязанности по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-7951/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесным насаждениям, удовлетворено, так как лесопользователь допустил нарушение лесного законодательства, выразившееся в повреждении деревьев до степени прекращения роста.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-7861/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электроэнергии удовлетворено, поскольку обязанность по оплате относится к текущим платежам и потребитель, в отношении которого введена процедура наблюдения, в предусмотренном договором порядке данную обязанность исполнил лишь частично.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-7600/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения антимонопольного органа, на основании которого выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе, отказано, поскольку заявитель разместил ненадлежащую (недостоверную) рекламу, содержащую не соответствующие действительности сведения о преимуществах услуг по предоставлению доступа в сети Интернет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-7438/2010 Заявление о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за списание денежных средств на заработную плату частично удовлетворено, поскольку в отношении списания денежных средств за услуги на оплату по договорам Банк неправомерно произвел списание в адрес третьих лиц при наличии решения о приостановлении операций по счетам, а порядок получения средств на оплату труда работающим при недостаточности средств на счете организации может быть определен только после решения вопроса очередности списания средств в законодательном порядке.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-6383/2010 Производство по делу о признании недействительными торгов за право заключения договора аренды земельного участка и договора аренды земельного участка, заключенного с победителем, приостановлено до вступления в законную силу судебных актов арбитражного суда по делам об оспаривании распоряжений Министерства природных ресурсов РК, в соответствии с которыми истец фактически утратил права на спорный земельный участок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-6336/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, удовлетворено, поскольку факт осуществления Обществом добычи водных биологических ресурсов не доказан, нахождение на борту орудий лова не является доказательством лова рыбы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-6069/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и пени удовлетворено, поскольку ответчик отказался произвести оплату задолженности по договору аренды; размер неустойки уменьшен судом с учетом несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N А26-5577/2010 Требование о признании недействительным пункта соглашения о расторжении договора аренды земельного участка удовлетворено, поскольку оспариваемый пункт, в котором говорится о том, что в остальной части условия договора аренды остаются неизменны, противоречит смыслу подписанного сторонами соглашения.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N 33-3125/2010 Решение суда об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении к ответственности за неуплату налога на доходы физических лиц оставлено без изменения, поскольку в спорном периоде заявитель получил доход в двух организациях и от продажи находившейся в общей долевой собственности квартиры, однако в налоговой декларации доходы не отражал, налог не уплатил.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N 33-3123/2010 Решение городского суда о назначении досрочной трудовой пенсии по старости оставлено без изменения, поскольку суд пришел к обоснованному выводу, что условия труда истца в спорные периоды в качестве прораба по обслуживанию лифтов подлежат зачету в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, так как работа истца была связана с обслуживанием встроенного лифтового оборудования, его осмотром, наладкой, использованием, что предусмотрено именно строительными нормами и правилами.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N 33-3113/2010 Решение городского суда о восстановлении системы центрального отопления в муниципальном жилом помещении оставлено без изменения, так как переустройство жилого помещения проведено нанимателем без согласования с органом местного самоуправления.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N 33-3111/2010 Решение районного суда о признании недействительным распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду и договора аренды земельного участка незаключенным земельного участка по существу оставлено без изменения, поскольку суд правильно установил, что при принятии распоряжения о предоставлении земельного участка была нарушена соответствующая процедура, предусмотренная законодательством, и государственный кадастровый учет в отношении данного земельного участка осуществлен не был.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N 33-3110/2010 Решение районного суда о признании распоряжения о предоставлении земельного участка в аренду незаконным, о признании договора аренды незаключенным и истребовании имущества из чужого незаконного владения оставлено без изменения, поскольку при заключении договора аренды государственный кадастровый учет в отношении данного земельного участка осуществлен не был, а земельный участок, предоставленный аренду в нарушение действующего законодательства, был выделен из земель поселений государственной собственности, чем затронуты интересы Российской Федерации.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 19.10.2010 по делу N 21-214/2010 Решение судьи городского суда об изменении определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении отменено, поскольку оснований для изменения определения путем исключения из его описательно-мотивировочной и резолютивной частей выводов о виновности лица в совершении правонарушения (заявление при декларировании транспортного средства недостоверных сведений) не имеется ввиду отсутствия таковых.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-7800/2010 Заявление о признании незаконным решения налогового органа об отказе в осуществлении возврата налога на прибыль организаций удовлетворено, так как налогоплательщиком не был пропущен срок на подачу в суд заявления о возврате налога.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-7664/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за реализацию туристского продукта при отсутствии вывески в связи с тем, что необходимая информация размещена на сайте организации отказано, поскольку сайт в сети Интернет является дополнительным (не общедоступным и платным) источником получения информации об Обществе, однако не может подменять вывеску с указанием фирменного наименования организации, места ее нахождения и режима работы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-7420/2010 Заявления об уменьшении исполнительских сборов по исполнительным производствам удовлетворены, поскольку должник находится в тяжелом финансовом положении, принимает меры к погашению задолженности, с учетом принципа справедливости и соразмерности санкции характеру совершенного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-7101/2010 Иск о признании недействительными решения и требования в части доначисления единого налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения, пени и привлечения к налоговой ответственности удовлетворен, поскольку налоговый орган необоснованно не принял в расходы, уменьшающие налоговую базу единого налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения, документально подтвержденные затраты на приобретение и реализацию товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-6892/2010 Заявление об отмене постановления о привлечении к ответственности за установку объекта мелкорозничной торговли по продаже овощей и фруктов с нарушением порядка размещения объектов торговли удовлетворено, поскольку деяние квалифицировано по общей статье, а не специальной, а также постановления подписаны не вынесшим их должностным лицом; довод о нарушении права пользоваться услугами переводчика отклонен, так как установлено, что предприниматель владеет русским языком в достаточной мере для полноценного участия в делах об административных правонарушениях.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-6782/2010 Заявление об отмене постановления о привлечении к ответственности за установку объекта мелкорозничной торговли по продаже овощей и фруктов с нарушением порядка размещения объектов торговли удовлетворено, поскольку деяние квалифицировано по общей статье, а не специальной, а также постановления подписаны не вынесшим их должностным лицом; довод о нарушении права пользоваться услугами переводчика отклонен, так как установлено, что предприниматель владеет русским языком в достаточной мере для полноценного участия в делах об административных правонарушениях.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-6247/2010 В удовлетворении требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки (договора аренды лесного участка) отказано, поскольку истец, как лицо, не участвующее в договоре, но заявляющее иск о признании договора недействительным, не доказал наличие своего материально-правового интереса в удовлетворении иска, не указал, какие его права или охраняемые законом интересы нарушены или оспариваются лицами, к которым предъявлен иск, а также каким образом эти права и интересы будут восстановлены в случае реализации избранного способа судебной защиты.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-6102/2010 Требование о признании незаконным пункта заключения Министерства лесного комплекса РК удовлетворено, поскольку Министерство не доказало наличие повыдельной электронной базы данных у заявителя, следовательно, и требование о ее предоставлении неправомерно; в удовлетворении требования о признании незаконными действий по нарушению сроков проведения государственной экспертизы проекта освоения лесов и об обязании в будущем провести экспертизу в сроки отказано, поскольку действия, которые будут совершены в будущем, не могут быть обжалованы в арбитражный суд.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-5938/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным письма, которым возвращен без рассмотрения проект освоения лесов для заготовки древесины на лесных участках, отказано, поскольку Министерство лесного комплекса Республики Карелия правомерно возвратило Обществу проект освоения лесов ввиду некомплектности представленных материалов из-за отсутствия тематической лесной карты проектируемых мероприятий по лесовосстановлению.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-5682/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии, количество которой определено с учетом примененного истцом и не оспоренного ответчиком коэффициента пересчета, удовлетворено, поскольку абонент не оплатил потребленную тепловую энергию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-5466/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным постановления, которым было отменено ранее принятое распоряжение о предоставлении преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества отказано, поскольку на момент издания оспариваемого постановления у Общества имелась задолженность по арендным платежам, то есть не были соблюдены требования, установленные законом для реализации преимущественного права.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-5416/2010 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате работ отказано, поскольку истец не доказал допустимыми и относимыми доказательствами факт выполнения работ и принятие его результата заказчиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-12510/2009 Иск о взыскании сумм долга за поставленную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку оплата потребленной тепловой энергии в установленный срок не произведена, причем взыскание стоимости потребленной Администрацией тепловой энергии как учреждением для собственных нужд должно быть произведено с Администрации как с учреждения, а стоимость тепловой энергии, поставленной в остальные помещения и здания, должна быть взыскана с муниципального образования как с собственника указанных помещений.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.10.2010 по делу N А26-10053/2009 В удовлетворении заявления о признании погашенными требований об уплате обязательных платежей отказано, поскольку заявителем не соблюдены условия погашения требований к должнику об уплате обязательных платежей, установленные определением суда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-8163/2010 Заявление об уменьшении исполнительского сбора по исполнительному производству удовлетворено, поскольку должник находится в тяжелом финансовом положении, добросовестно относится к исполнению публичной обязанности, принимает меры к погашению задолженности, с учетом принципа справедливости и соразмерности санкции характеру совершенного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-7802/2010 Заявление о признании незаконным привлечения к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники отказано, поскольку заявитель не является платежным агентом и в его действиях отсутствует состав вмененного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-7618/2010 Требование о взыскании неустойки по договорам купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины удовлетворено, поскольку ответчик в добровольном порядке не произвел оплату неустойки, начисленной за выявленные в ходе досрочной приемки лесных участков нарушения лесохозяйственных требований: оставление не вывезенной в срок древесины, неудовлетворительную очистку мест рубок и оставление завышенных пней.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-7578/2010 Требование о взыскании задолженности по договорам купли-продажи лесных насаждений и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчиком не исполнена обязанность по внесению платы по договорам купли-продажи лесных насаждений.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-7423/2010 В удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств, неосновательно списанных со счета предприятия на основании платежного ордера, отказано, поскольку со стороны Банка отсутствуют нарушения по списанию денежных средств со счета предприятия.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-7395/2010 Исковое требование о взыскании с лесопользователя неустойки по договорам аренды лесного участка удовлетворено, поскольку в ходе приемки лесосек выявлены нарушения лесохозяйственных требований.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-7278/2010 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги по охране помещения детского сада удовлетворено, поскольку ответчик принятые на себя обязательства по оплате услуг не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-6786/2010 Иск о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии удовлетворен, так как потребитель (образовательное учреждение) не исполнил обязательств по ее оплате в установленный договором срок; при недостаточности денежных средств у основного должника взыскание производится с муниципального образования за счет средств казны муниципального образования.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-6664/2010 Ходатайство о назначении автотехнической экспертизы по делу о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку для установления причинно-следственной связи между произошедшим дорожно-транспортным происшествием и выявленным дефектом автомобиля необходимы специальные знания в области автотехники.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-3077/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального ремонта отказано, поскольку работы, выполненные в административном здании учреждения, относятся к реконструкции и для ее проведения необходимо получить разрешение на строительство, которое получено не было.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N А26-1764/2010 В удовлетворении заявления об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за загрязнение лесного участка отказано, поскольку ответственность за выгрузку промышленных отходов обоснованно возложена на заявителя, при административной процедуре не было допущено процессуальных нарушений, носящих существенный характер и самостоятельно влекущих отмену оспариваемого решения.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N 33-3090/2010 Решение городского суда о взыскании суммы долга по договору займа, обращении взыскания на предмет залога и об отказе в удовлетворении встречного иска о признании договора поручительства недействительным оставлено без изменения, поскольку факт нарушения условий договора по возврату кредита и процентов за пользование заемными средствами со стороны заемщика установлен, оснований для признания договора поручительства недействительным не имеется.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N 33-3069/2010 Решение городского суда об обязании произвести расчет оплаты за поданную электрическую энергию оставлено без изменения, поскольку суд обоснованно признал незаконным требование предоставить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 15.10.2010 по делу N 21-208/2010 Постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда оставлено без изменения, поскольку привлеченное к ответственности лицо издало приказ о предоставлении очередного оплачиваемого отпуска продолжительностью менее установленной графиком отпусков, изменения в который не вносились, независимо от ликвидации организации, так как отпуск предоставляется за отработанный год, а не месяцы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-883/2010 Заявление о признании недействительным постановления об отмене ранее принятого постановления, которым было разрешено размещение карьера, удовлетворено, поскольку отмена документа, на который принесен протест прокурора, возможно только в случае нарушения закона, которого в данном случае не установлено: процедура получения разрешения была соблюдена, население соответствующего муниципального образования выразило свое согласие на строительство карьера, а учет мнения населения района, где предполагается строительство железнодорожной ветки и промплощадки к месторождению, не требуется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-7240/2010 В признании недействительным пункта решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства отказано, поскольку требования о наличии у участника конкурса опыта эксплуатации объектов по передаче и распределению электрической энергии не менее двух лет и объема оказанных услуг по передаче и распределению электрической энергии в процентом отношении к общему объему выручки не менее 50 процентов необоснованно ограничивают доступ хозяйствующих субъектов к участию в торгах.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-6594/2010 Требование о признании незаконными бездействия органа государственной власти удовлетворено, поскольку общество, имеющее как собственник объектов недвижимости право на выкуп спорного земельного участка, представило полный пакет необходимых документов, а уполномоченный орган в нарушение требований закона в установленный срок не принял решение по заявке о предоставлении земельного участка на праве собственности и не направило в его адрес проект договора купли-продажи земельного участка с предложением заключить такой договор.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-6323/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за включение в договор об оказании услуг связи условий, ущемляющих права потребителя, отказано, поскольку права потребителя нарушены условиями об одностороннем изменении условий без оформления дополнительного соглашения, об удержании суммы штрафа в случае отказа от исполнения договора, о праве оператора предоставлять информацию об абоненте сторонним организациям.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-6178/2010 В удовлетворении иска об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи встроенных нежилых помещений, отказано, условие о цене принято в редакции ответчика, поскольку из двух различающихся отчетах об оценке суд принял за основу отчет, в котором не применялся понижающий коэффициент, отражающий обременение в виде долгосрочной аренды, так как имущество выкупается в порядке реализации преимущественного права арендатора, то есть с даты перехода права собственности собственник и арендатор совпадают в одном лице.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-6171/2010 Требование о признании права собственности на самовольно возведенную стоянку для грузового автотранспорта удовлетворено, поскольку земельный участок, на котором она возведена, принадлежит истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, сохранение постройки не нарушает права и интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-5665/2010 Требование о взыскании задолженности по договору аренды лесного участка и пени удовлетворено, поскольку обязанность по внесению арендных платежей арендатором исполнена не в полном объеме, доказательства невозможности пользования лесными участками в целях заготовки древесины ответчиком не представлены.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-1468/2010 В удовлетворении иска о взыскании процентов за неправомерное удержание и пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку с учетом судебных актов апелляционной и кассационной инстанций, вступивших в законную силу, истец не имеет права претендовать на возмещение своих затрат, связанных со строительством здания, следовательно, не имеет права и на взыскание процентов, так как не установлено неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата либо неосновательного получения или сбережения за счет ответчика.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-1360/2010 В удовлетворении требования о взыскании упущенной выгоды и понесенных истцом расходов по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом отказано, поскольку не установлена причинно-следственная связь между несвоевременной выплатой страхового возмещения и неполучением истцом доходов от эксплуатации автобуса, а уплата процентов за пользование бюджетным кредитом является принятым истцом обязательством по плате за пользование целевым кредитом, а не убытками вследствие задержки в выплате страхового возмещения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-1327/2010 Требование об освобождении земельного участка удовлетворено, поскольку вступившим в законную силу решением арбитражного суда договор аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка признан недействительным (ничтожным), следовательно, между сторонами отсутствуют договорные отношения, предприниматель занимает участок без законных оснований.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.10.2010 по делу N А26-1321/2010 Требование о признании доли в праве собственности на земельный участок удовлетворено, поскольку предусмотренный ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" порядок выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения был соблюден и доли переданы в паевой фонд крестьянского фермерского хозяйства, следовательно, у истца возникло право на соответствующую долю в собственности на земельный участок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N А26-7976/2010 Иск о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворен, поскольку заказчик не исполнил обязательств по оплате работ в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N А26-7602/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги по договору о предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью тревожно-вызывной сигнализации удовлетворено, поскольку заказчик расчет за оказанные услуги охраны не произвел.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N А26-6948/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным договора об открытии непокрытого аккредитива отказано в связи с пропуском срока исковой давности, который по требованиям о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N А26-6149/2010 Требование о признании незаконным решения Министерства природных ресурсов РК, оформленное письмом, по возложению на общество обязанности по представлению документов удовлетворено, поскольку, отказывая обществу в переводе земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреационного назначения, Министерство незаконно требует представления документов, которые не предусмотрены ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N А26-3280/2010 В удовлетворении требования о взыскании в порядке суброгации денежной суммы отказано, поскольку суду не представлены доказательства несоответствия дорожного полотна требованиям стандарта, следовательно, вина Администрации городского округа в ненадлежащем содержании автодороги не доказана.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N 44-у-72 Постановление мирового судьи в части взыскания в пользу потерпевшей процессуальных издержек, связанных с проездом к месту совершения процессуальных действий, отменено, поскольку в постановлении не указано, в каких конкретно процессуальных действиях участвовала потерпевшая, перечислены лишь даты их совершения.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 13.10.2010 по делу N 44-у-71 Приговор городского суда изменен: исключено указание о назначении наказания по совокупности приговоров, поскольку первое преступление осужденный совершил после истечения срока условно-досрочного освобождения, кроме того, из вводной части приговора исключено указание на погашенную судимость.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-8058/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по договору об оказании (получении) услуг по защите государственной тайны удовлетворены, поскольку заказчик не исполнил обязательств по оплате услуг в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-7841/2010 Заявление о признании недействительным требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов частично удовлетворено, так как фиксированный платеж на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии не уплачивается только за период, в течение которого предпринимательская деятельность не осуществлялась в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-7740/2010 Заявление об отмене постановления о привлечении к ответственности за размещение объекта мелкорозничной торговли без заключения договоров аренды земельных участков удовлетворено, так как указание в оспариваемом постановлении на "ст. 2.14 ЗРК" не позволяет оценить точность квалификации деяния; довод о нарушении права пользоваться услугами переводчика отклонен, так как установлено, что предприниматель владеет русским языком в достаточной мере для полноценного участия в делах об административных правонарушениях.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-6833/2010 Требование о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку арендатор обязательство по внесению арендной платы в установленный договором срок не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-6740/2010 Требование о признании незаконным отказа в предоставлении обществу преимущественного права приобретения арендуемого помещения удовлетворено, поскольку единственным основанием для отказа послужило закрепление недвижимого имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, но на дату обращения Общества с заявлением испрашиваемое Обществом недвижимое имущество учреждению на праве оперативного управления не принадлежало.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-6231/2010 Требование об отмене решения таможенного органа об отказе в возврате денежных средств удовлетворено, поскольку факт излишней уплаты Обществом таможенных пошлин подтверждается материалами дела, но таможенный орган обязанность по возврату денежных средств не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-5621/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий по организации и проведению аукциона по продаже здания аптеки отказано, поскольку истец не указал, в защиту какого права он предъявил иск, какие конкретно его права и законные интересы как арендатора нарушены в результате проведения аукциона и заключения по его результатам договора, не указал, каким образом удовлетворение иска приведет к восстановлению его предположительно нарушенных прав.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N А26-4014/2010 В удовлетворении иска об обязании осуществить государственную регистрацию права собственности истца на нежилое здание отказано в связи с пропуском срока на обращение в суд с заявлением о незаконности отказа в государственной регистрации права.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 33-3058/2010 Решение городского суда об отмене постановления в части привлечения к ответственности за нарушение норм депутатской этики оставлено без изменения, поскольку примененная к заявителю мера ответственности - лишении права выступления на заседаниях - объективно затрагивает правовой статус депутата и представляет собой не предусмотренную законом санкцию за распространенное в сети Интернет личное мнение о другом депутате.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 33-3057/2010 Определение суда о назначении по делу судебно-технической экспертизы и приостановлении производства по делу до окончания проведения экспертизы оставлено без изменения, поскольку определение является законным и обоснованным, нормы процессуального закона не нарушены и за пределы своих полномочий суд не вышел.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 33-3050/2010 Решение городского суда о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, иных выплат, компенсации за задержку выплат, компенсации морального вреда оставлено без изменения, так как при увольнении работодателем истцу не была выплачена задолженность по заработной плате и компенсация за неиспользованный отпуск, также имелись основания для взыскания компенсации за задержку выплат.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 33-3036/2010 Решение городского суда о возложении на управляющую компанию обязанности снизить размер ежемесячно начисленных платежей по отопительному сезону оставлено без изменения, поскольку истцам была оказана услуга ненадлежащего качества, недостатки в подаче тепла, несмотря на неоднократные обращения, устранены не были.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 33-3031/2010 Решение районного суда по делу об отказе в признании постановления и свидетельства о праве собственности на землю недействительным оставлено без изменения, поскольку само по себе отсутствие фамилии третьего лица в постановлении не нарушает права и законные интересы истца, каких-либо доказательств того, что третье лицо получило земельный участок незаконно, не имеется, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 33-3022/2010 Решение районного суда о взыскании компенсации морального вреда оставлено без изменения, поскольку в период работы истица получила ряд заболеваний, связанных с ненадлежащими условиями труда, работодатель не создал на рабочем месте истицы условия труда, соответствующие требованиям нормативных актов, таким образом, его бездействие привело к нарушению прав истицы на безопасные условия труда на рабочем месте.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 33-3012/2010 Решение городского суда по делу об оспаривании привлечения к дисциплинарной ответственности оставлено без изменения, поскольку истица была ознакомлена с графиком рабочих дней, несогласия с проектом графика не выражала, по вопросу необходимости его доработки не обращалась, однако на своем рабочем месте отсутствовала без уважительных причин, то есть с ее стороны имел место прогул.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 12-66/2010 Постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил оставлено без изменения, поскольку факт правонарушения подтвержден материалами дела, процессуальных нарушений, влекущих отмену постановления, не установлено, доводы привлеченного лица отклонены, в частности, указано, что факт представления ветеринарных сопроводительных документов после проведения проверки не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 12.10.2010 по делу N 12-65/2010 Постановление о назначении наказания за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, в виде лишения права управления транспортными средствами оставлено без изменения, поскольку с учетом обстоятельств, отягчающих административную ответственность (неоднократное привлечение к административной ответственности в области дорожного движения - в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также, будучи лишенным права управления), назначение штрафа невозможно.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-8104/2010 Организация, владеющая транспортным средством по договору лизинга, является плательщиком транспортного налога только в том случае, если по взаимному согласию между ней и лизингодателем данные средства зарегистрированы только на эту организацию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-8097/2010 Заявление о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права на приобретение арендуемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, удовлетворено, так как заявителем соблюдены условия, необходимые для реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества, в его пользу был уступлен весь комплекс прав и обязанностей по договору аренды, а не исключительно преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-7663/2010 В удовлетворении требований об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за включение в договоры на организацию туристского обслуживания условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, отказано, поскольку условие договора, обязывающее потребителя соблюдать претензионный порядок при отказе от договора, ущемляет его права.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-7388/2010 В удовлетворении требования о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушение требований законодательства о банкротстве отказано, так как несмотря на факт нарушения арбитражным управляющим требований ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", установлена малозначительность правонарушения: отсутствует существенная угроза охраняемым общественным отношениям, ущерб государству и лицам, участвующим в деле о банкротстве, не причинен, арбитражный управляющий привлекается к ответственности впервые.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-7255/2010 Требование о государственной регистрации перехода права собственности на здание магазина удовлетворено с применением по аналогии пункта 3 статьи 551 Гражданского кодекса РФ, поскольку законодательством не установлен механизм разрешения споров, в которых государственная регистрация права собственности невозможна в связи с отсутствием второй стороны сделки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-7015/2010 В удовлетворении заявления о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности отказано, поскольку управляющая не могла провести собрание кредиторов по независящим от нее причинам: предыдущий управляющий, несмотря на обращения, не передавал реестр требований кредиторов, содержащий сведения о кредиторах и их адресах, а обязанность конкурсного управляющего обращаться с ходатайством о продлении срока конкурсного производства законом не установлена.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6993/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог удовлетворено, поскольку административным органом в качестве субъекта правонарушения определено муниципальное образование, которое не является юридическим лицом, и, соответственно, не является надлежащим субъектом правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 12.34 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6935/2010 Требование о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки по просроченным платежам и просроченным процентам удовлетворено, поскольку заемщик свои обязательства по возврату кредита и уплате начисленных процентов исполнял ненадлежащим образом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6826/2010 Требование о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса удовлетворено, поскольку установленный проверкой остаток неиспользованных средств сам по себе не может быть расценен в качестве неэффективного использования средств федерального бюджета.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6736/2010 В удовлетворении иска о признании недействительным требования об уплате таможенных платежей отказано, поскольку несоблюдение условий полного условного освобождения от уплаты таможенных платежей влечет обязанность лица уплатить таможенные пошлины, налоги.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6535/2010 Требование о признании недействительными пунктов договора энергоснабжения о праве гарантирующего поставщика на введение полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителя, являющегося учреждением социального обеспечения, удовлетворено, поскольку в отношении потребителей данной категории применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления электроэнергии; пункт о случаях введения ограничения режима потребления (без указания на полное ограничение) соответствует требованиям законодательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6372/2010 Требование о признании незаконным бездействия, выразившегося в уклонении от согласования программ профессионального обучения рабочих, удовлетворено, поскольку уполномоченный орган в течение длительного времени не согласовывает программы, представленные заявителем в связи с отсутствием ссылок на типовые программы обучения по спорным профессиям, не указывая при этом на конкретные нарушения, что расценивается как бездействие, которое создало реальное препятствие для выполнения Центром обучения своих уставных задач.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6359/2010 Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре управления многоквартирным домом в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-6076/2010 В удовлетворении требования о взыскании убытков в порядке субсидиарной ответственности отказано, поскольку вина участников Общества в его неплатежеспособности не доказана, а наращивание задолженности по обязательным платежам произошло в результате банкротства основного контрагента Общества и, как следствие, невозможности взыскания с него дебиторской задолженности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-5048/2010 Заявление о признании недействительными решения и требования налогового органа удовлетворено частично, поскольку установлено, что емкости для хранения и выдачи масла у Общества в аренде либо пользовании не находились, в хозяйственной деятельности не применялись, для извлечения прибыли не использовались, следовательно, затраты, произведенные на оплату услуг по их зачистке, дефектоскопии и ремонту не подлежат включению в состав расходов, уменьшающих доходы от реализации, а также Общество не вправе претендовать на применение налоговых вычетов по НДС.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-5013/2010 Доначисление налогов по общей системе налогообложения в отношении автотранспортных услуг по перевозке пассажиров неправомерно независимо от количества имевшихся транспортных средств; если в договорах услуги по установке дверей и окон выделяются отдельной строкой или оформляется отдельный договор, то деятельность может быть переведена на уплату ЕНВД; деятельность по ремонту производственного и офисного помещения в рамках договора подряда с физическим лицом не может быть отнесена к бытовым услугам и переведена на систему налогообложения в виде ЕНВД.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-4962/2010 В удовлетворении иска о признании права собственности на акции отказано в связи с пропуском срока исковой давности, который исчисляется с момента, когда истец должен был узнать о нарушении своего права, то есть со дня подписания передаточного распоряжения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-4373/2010 Требование о взыскании предоплаты по муниципальным контрактам и неустойки удовлетворено, поскольку доказательств исполнения обусловленного контрактами обязательства по поставке оборудования либо возврата суммы предоплаты поставщик не представил.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.10.2010 по делу N А26-10053/2009 В удовлетворении заявления уполномоченного органа о признании недействительными решений собрания кредиторов отказано, поскольку принятие решений о введении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством, а также об определении кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, не является исключительной компетенцией первого собрания кредиторов, такие решения могут быть приняты собранием кредиторов в любой процедуре банкротства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-7461/2010 Заявление об отмене постановления о привлечении к ответственности за установку объекта мелкорозничной торговли по продаже овощей и фруктов с нарушением порядка размещения объектов торговли удовлетворено, поскольку деяние квалифицировано по общей статье, а не специальной, а также постановления подписаны не вынесшим их должностным лицом; довод о нарушении права пользоваться услугами переводчика отклонен, так как установлено, что предприниматель владеет русским языком в достаточной мере для полноценного участия в делах об административных правонарушениях.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-7009/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за использование лесов с нарушением условий договоров аренды лесного участка удовлетворено, поскольку невыполнение санитарно-оздоровительных мероприятий, предусмотренных проектом освоения лесов, не образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.25 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-6025/2010 В удовлетворении требования о привлечении собственника унитарного предприятия к субсидиарной ответственности отказано, поскольку не доказана причинно-следственная связь между действиями собственника имущества и наступившим банкротством муниципального предприятия.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-6008/2010 Требование о расторжении государственного контракта и взыскании стоимости предварительной оплаты товара удовлетворено, поскольку заказчик произвел предоплату поставщику за товар, однако поставщик обязанность по поставке товара не исполнил и сумму предоплаты не возвратил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-5998/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате предоставленных услуг по ремонту автомобилей и поставке запчастей и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку свою обязанность по оплате предоставленных услуг ответчик не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-5720/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности за поставленный цемент отказано, поскольку представленные истцом документы: копия заявки, товарная накладная, счет, платежное поручение, подписанный акт сверки расчетов за предыдущий период - не позволяют установить факт наличия задолженности и ее размер.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-4995/2010 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N А26-3706/2010 В удовлетворении требования о взыскании суммы неосновательного обогащения, связанного с несением истцом расходов на строительство по ничтожному договору о совместной деятельности, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано в связи с истечением срока исковой давности, который исчисляется с момента несения истцом расходов.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 08.10.2010 по делу N 44г-43-2010 Решение городского суда отменено в части назначения истцу досрочной трудовой пенсии по старости, в иске о назначении досрочной трудовой пенсии по старости отказано, поскольку стаж работы истца в качестве спасателя в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий составляет менее пятнадцати лет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-7613/2010 Требование о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворено, поскольку заказчик свою обязанность по своевременной и полной оплате выполненных электромонтажных работ нарушил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-7056/2010 В удовлетворении иска о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству, отказано, поскольку в качестве доказательств правонарушения истец ссылается на акт проверки и протокол о лесонарушении, которые составлены в одностороннем порядке и не конкретизированы, в связи с чем не могут достоверно подтверждать событие лесонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-7010/2010 В удовлетворении требования о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака отказано, поскольку протокол изъятия вещей и документов должностным лицом, его составившим, не подписан, заключение эксперта не может быть признано надлежащим доказательством, подтверждающим реализацию предпринимателем контрафактного товара, следовательно, событие и состав правонарушения в действиях ответчика административным органом не доказаны.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-6721/2010 Требование о взыскании платы за превышение полной массы и осевых нагрузок транспортного средства удовлетворено, поскольку факт превышения транспортным средством установленных ограничений по нагрузке на оси установлен, возражений по расчету ущерба ответчик не представил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-6588/2010 В удовлетворении требования о взыскании в порядке субсидиарной ответственности убытков, понесенных уполномоченным органом в ходе процедур банкротства, отказано, поскольку Администрации муниципального образования не относится к лицам, на которых ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-6490/2010 Требование о взыскании основного долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом и повышенных процентов за несвоевременный возврат суммы кредита удовлетворено, поскольку ответчиком согласованный в договоре график погашения кредита и уплаты процентов не был соблюден.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-6433/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате услуг по установке и настройке программного обеспечения удовлетворено, поскольку свою обязанность по оплате оказанных услуг ответчик не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.10.2010 по делу N А26-6023/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате удовлетворено, поскольку доказательства исполнения арендатором обязательств по уплате в полном размере арендной платы за пользование зданием в материалах дела отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N А26-7758/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о возбуждении исполнительного производства отказано, поскольку факт уплаты должником суммы задолженности по исполнительному документу после истечения срока, установленного для добровольного исполнения указанного документа, не освобождает должника от уплаты исполнительского сбора, постановление о взыскании которого является основанием для возбуждения исполнительного производства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N А26-7540/2010 Иск о взыскании задолженности за оказанные услуги по вывозу твердых бытовых отходов удовлетворен, так как заказчик не исполнил обязательство по оплате.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N А26-6992/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии удовлетворено, поскольку потребитель не исполнил обязательство по оплате.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N А26-2924/2010 Иск о взыскании долга за выполненные ремонтно-строительные работы удовлетворен, поскольку заказчик не исполнил свое обязательство по оплате, в удовлетворении встречного иска о взыскании убытков в виде упущенной выгоды от вынужденного простоя магазина отказано, так как истец не доказал ни факт, ни размер убытков.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N А26-1330/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным решения регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, связанных с переходом прав на доли в уставном капитале ООО, отказано, поскольку совершенные сделки не отвечают признаку мнимости, а также не представлено доказательств злоупотребления ответчиком правом с целью причинить вред другому лицу.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N 44г-52-2010 Собственники жилого помещения, являющиеся членами товарищества собственников жилья, а равно и собственники жилых помещений, не являющиеся членами товарищества, обязаны нести расходы, связанные с содержанием и ремонтом многоквартирного дома, а также на коммунальные услуги, следовательно, во взыскании с ответчика, не являющегося членом товарищества собственников жилья, задолженности за услуги и работы по управлению многоквартирным домом и денежных средств в страховой фонд судом первой инстанции отказано неправомерно.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N 44-у-70/2010 Постановление мирового судьи об устранении недостатков, возникших при исполнении приговора мирового судьи, отменено, поскольку постановлением судьи были внесены по существу изменения в приговор и, кроме того, ухудшено положение осужденного, так как срок наказания ему фактически увеличен на один год относительно указанного в приговоре.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 06.10.2010 по делу N 44-г-49/2010 Решение районного суда изменено в части возмещения работником материального ущерба работодателю в размере среднего заработка, поскольку в связи с тем, что кладовщик также являлся материально-ответственным лицом, с работника подлежит взысканию половина суммы причиненного ущерба, за исключением денежной суммы, удержанной с него работодателем при увольнении.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-7527/2010 Требование об отмене решения налогового органа об отказе в осуществлении возврата налога на прибыль в связи с истечением срока давности подачи заявления удовлетворено, поскольку срок должен исчисляться не с момента самостоятельного выявления переплаты после предоставления корректирующей декларации, а с момента подтверждения факта переплаты налоговым органом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-7501/2010 Иск о взыскании ущерба, причиненного имуществу, которое находилось в затопленном помещении, удовлетворен в подтвержденной части, поскольку залитие произошло в результате протечки бойлера, установленного ответчиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-7103/2010 Требование о признании недействительным решения налогового органа об отказе в снятии с регистрационного учета кассовых аппаратов удовлетворено, поскольку для снятия контрольно-кассовой машины с учета машина не обязательно должна быть в исправном состоянии, кроме того, отказ в регистрации возлагает на предпринимателя дополнительные обязанности по несению расходов на ремонт контрольно-кассовых машин, которые не будут использоваться в связи с тем, что предприниматель является плательщиком ЕНВД.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-6792/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги связи удовлетворено, поскольку обязанность по оплате оказанные услуг связи ответчик исполнил ненадлежащим образом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-6756/2010 Заявление о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду удовлетворено, поскольку ответчик не произвел оплату в установленные сроки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-6521/2010 Вознаграждение, взысканное с заявителя по делу о банкротстве, является для него не убытками, а расходами, поскольку вытекает не из деликта (правонарушения, повлекшего убытки), а из установленной законодателем обязанности по возмещению расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему при недостаточности у должника имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-5685/2009 В удовлетворении иска о взыскании с собственника в порядке субсидиарной ответственности задолженности МУП, признанного банкротом, перед кредиторами отказано, поскольку установлено, что предприятие несло убытки из-за неправильной организации финансово-хозяйственной деятельности, а не из-за действий учредителя, то есть наличие вины ответчика, а также причинно-следственной связи между его действиями и фактом банкротства не подтверждено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-5646/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и пени удовлетворено, поскольку ответчик признал исковые требования в полном объеме и признание требований принято судом; производство по делу в части расторжения договора аренды лесного участка прекращено в связи с отказом истца от иска в данной части.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-5063/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности удовлетворено, поскольку законный представитель Общества о времени и месте составления протокола об административном правонарушении надлежащим образом извещен не был.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N А26-3092/2010 Требование об освобождении земельного участка удовлетворено, поскольку вступившим в законную силу решением суда договор аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка признан недействительным, следовательно, предприниматель занимает спорный земельный участок без законных оснований.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N 33-2983/2010 Решение районного суда о взыскании задолженности по оплате сверхурочной работы и повышенной оплаты труда в ночное время, денежной компенсации за задержку срока выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и за задержку срока выплаты доплат за сверхурочную работу и работу в ночное время, компенсации морального вреда оставлено в силе, поскольку действия ответчика по несвоевременной и не в полном объеме выплате истцу заработной платы нарушают требования Трудового кодекса РФ.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 05.10.2010 по делу N 21-200/2010 Привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правила расположения транспортных средств на проезжей части) незаконно, поскольку место выявления правонарушения, указанное в протоколе об административном правонарушении, не относится к проезжей части дороги.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-7553/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов без лицензии удовлетворено, поскольку факт правонарушения установлен, обстоятельств объективной невозможности соблюдения ответчиком требований законодательства о лицензировании или каких-либо других обстоятельств, исключающих вину общества, не имеется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-7209/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилого дома отказано, поскольку Общество является лицом, ответственным за содержание, эксплуатацию и ремонт названного жилого дома, но меры, направленные на своевременное выявление причины систематического затопления подвала жилого дома и ее устранение, предприняты не были.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-7183/2010 Заявление о привлечении временного управляющего ООО к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о банкротстве, удовлетворено, поскольку управляющий нарушил трехдневный срок передачи реестра требований кредиторов утвержденному арбитражному управляющему.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-7005/2010 Требование о признании недействительными решений о привлечении к ответственности за нарушение законодательства о страховых взносах в части взыскания штрафов удовлетворено, поскольку при вынесении решений не были учтены обстоятельства совершения правонарушения (ошибка курьера), отсутствие нарушений финансовых интересов Фонда, несоответствие степени вины правонарушителя (в форме неосторожности) размеру штрафа.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-6900/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным решения антимонопольного органа отказано, поскольку в рассматриваемой рекламе Общества без соответствующего подтверждения заявлено об исключительности оказываемой им услуги, что затрагивает деловую репутацию третьего лица, известного на территории распространения рекламы в связи с оказанием такой же услуги, что подтверждает вывод антимонопольного органа о допущенном Обществом нарушении законодательства о рекламе.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-6574/2010 Заявление о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа удовлетворено в части, поскольку включение нескольких маршрутов в составе единого лота не является ограничением допуска на товарный рынок, однако требование представить документ, подтверждающий законное основание использования автовокзала (автостанции), неправомерно возлагает обязанность заключить договор в отсутствие соответствующего волеизъявления сторон договора, поскольку лицо, не признанное победителем конкурса, не заинтересовано в заключении такого договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-6405/2010 В удовлетворении заявления района о признании незаконным постановления о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, отказано, поскольку оно принято в пределах полномочий, соответствует действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы заявителя, а также в связи с пропуском срока для обращения в суд, который не может быть восстановлен.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-5939/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака удовлетворено, поскольку установлен факт реализации спортивных костюмов с незаконным воспроизведением товарного знака; с учетом смягчающих ответственность обстоятельств (незначительный объем реализуемой контрафактной продукции) и отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств штраф назначен в минимальном размере.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-4869/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству, удовлетворено, поскольку выявлен факт незаконной порубки деревьев в особо защищенном участке (защитной полосе вдоль рек).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.10.2010 по делу N А26-4844/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку расчет за отпущенную теплоэнергию ответчиком произведен не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N А26-7478/2010 В удовлетворении требования о ликвидации юридического лица отказано, поскольку фактическое прекращение юридическим лицом хозяйственной деятельности является основанием для его исключения из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", то есть по решению регистрирующего органа.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N А26-7390/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог удовлетворено, поскольку при составлении протокола об административном правонарушении и вынесении оспариваемого постановления вопрос о субъекте правонарушения и виновности Учреждения в его совершении с учетом заключенных государственных контрактов административным органом не выяснялся.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N А26-7059/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству, удовлетворено, поскольку в ходе промежуточной проверки качества разработки лесосеки был выявлен факт рубки деревьев за границами отвода.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N А26-6648/2010 В удовлетворении заявления об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов отказано, поскольку Обществом не были приняты все зависящие от него меры, направленные на передачу в уполномоченный орган корректива информации о времени пересечения судном внешней границы исключительной экономической зоны Российской Федерации и прохождения морского контрольного пункта.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N А26-6488/2010 Требование о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС и пеней, уменьшения убытка и привлечения к налоговой ответственности удовлетворено, поскольку расходы налогоплательщика по взаимоотношениям с обществом являются документально подтвержденными, доказательств, свидетельствующих о фактическом отсутствии спорных затрат, а также направленности действий налогоплательщика на необоснованное получение налоговой выгоды, налоговой инспекцией суду не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N А26-4929/2010 Требование о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка удовлетворено, поскольку на момент обращения с заявлением о приобретении в собственность земельного участка обществу принадлежал на праве собственности объект незавершенного строительства, следовательно, у общества не возникло исключительное право на приватизацию земельного участка, так как объекты незавершенного строительства не могут быть использованы в соответствии с их назначением до завершения строительства и ввода их в эксплуатацию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N А26-4822/2010 Требование о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку оплату потребленной тепловой энергии абонент своевременно не произвел.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N 33-2976/2010 Решение городского суда об отказе в удовлетворении исковых требований о защите прав потребителя (замене автомобиля на автомобиль аналогичной марки) оставлено без изменения, поскольку требование о замене на технически сложного товара подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенного недостатка товара и невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков, но автомобиль истца находился на гарантийном ремонте менее тридцати дней.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N 33-2973/2010 Решение городского суда о признании неправомерным отказа в регистрации транспортного средства оставлено в силе, поскольку единственным основанием для отказа в совершении регистрационных действий являлось неисполнение прежним собственником обязанности по постановке транспортного средства на регистрационный учет, а Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ не содержат такого основания для отказа в совершении регистрационных действий.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 01.10.2010 по делу N 33-2902-2010 Решение городского суда о признании здания самовольной постройкой и об отказе в удовлетворении встречного иска о признании права собственности на самовольную постройку оставлено в силе, поскольку дом, который являлся предметом договора купли-продажи, полностью ликвидирован, и на его месте возведено новое строение на земельном участке, не отведенном для строительства жилого дома, поэтому вновь возведенное строение обоснованно признано самовольной постройкой.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.09.2010 по делу N А26-7797/2010 Заявление о взыскании недоимки по налогу на добавленную стоимость и пени удовлетворено, так как муниципальное учреждение не исполнило обязанность по уплате налога.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.09.2010 по делу N А26-6883/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате отпущенной тепловой энергии удовлетворено, поскольку энергоснабжающая организация свои обязательства по договору выполняла надлежащим образом, а ответчик в нарушение условий договора оплату не производил

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.09.2010 по делу N А26-6760/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения, полученного в результате возмещения сумм налога на добавленную стоимость, удовлетворено, поскольку обществом не представлены первичные документы, подтверждающие обоснованность получения взыскиваемой суммы в качестве покрытия расходов подрядчика на возмещение НДС, уплачиваемого третьим лицам, следовательно, увеличение обществом стоимости работ на сумму НДС фактически привело к неосновательному обогащению за счет истца.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.09.2010 по делу N А26-6578/2010 Требование о взыскании задолженности по договору займа удовлетворено, поскольку ответчик нарушил свои обязанности по своевременному возврату суммы займа.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.09.2010 по делу N А26-5967/2010 Требование о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду удовлетворено, поскольку ответчик в процессе осуществления деятельности оказывает негативное воздействие на окружающую среду посредством выброса вредных веществ от стационарных и передвижных объектов, а также вследствие размещения отходов, однако не исполнил обязанность вносить плату за загрязнение окружающей среды.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.09.2010 по делу N А26-5809/2010 Требование о признании недействительным отказа от исполнения постановлений судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора удовлетворено, поскольку оспариваемый отказ финансового органа от исполнения постановления судебного пристава-исполнителя не соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ и ограничивает полномочия Службы судебных приставов по осуществлению функции администратора доходов федерального бюджета.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-7634/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, поскольку не обеспечивается соответствие технического состояния и оборудования транспортных средств требованиям безопасности, не обеспечивается контроль за выполнением работниками обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, отсутствует закрепление обязанностей и возложение ответственности за должностными лицами и работниками, не обеспечивается проведение стажировки водителей, не организован учет и анализ дорожно-транспортных происшествий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-6820/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку покупатель не исполнил надлежащим образом обязательства в части оплаты поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-6431/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязанность по оплате выполненных работ по аттестации рабочих мест по условиям труда ответчиком не исполнена.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-6357/2010 Требование о взыскании арендной платы за пользование земельным участком и неустойки удовлетворено, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по перечислению арендной платы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-6063/2010 Требование о взыскании суммы убытков, состоящих из расходов истца на аренду дизель-генераторной установки и затрат на приобретение дизельного топлива, удовлетворено, поскольку до момента восстановления электроснабжения, которое было неправомерно ограничено ответчиком, истец был вынужден использовать арендованную дизель-генераторную установку и приобретать дизельное топливо.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-4946/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворено, поскольку с расчетного счета истца в пользу ответчика были необоснованно списаны денежные средства; встречные исковые требования о взыскании пени за просрочку уплаты лизинговых платежей по договору финансовой аренды удовлетворены как обоснованные по праву, размеру и признанные ответчиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-3637/2010 Требование о взыскании суммы страхового возмещения удовлетворено, поскольку в период действия договора комплексного страхования автотранспортных средств в результате пожара транспортное средство получило повреждения, сделавшие невозможными его дальнейшую эксплуатацию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N А26-10997/2009 В удовлетворении иска по делу об урегулировании разногласий, возникших при заключении договоров купли-продажи и залога, отказано, так как истец не доказал несоответствия действующему законодательству примененной оценщиком методики оценки, соответственно, рыночная стоимость выкупаемого арендатором объекта установлена в размере, определенном отчетом оценщика продавца.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 29.09.2010 по делу N 44-у-69/2010 Приговор и кассационное определение отменены, дело на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный не был извещен о месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, то есть был лишен возможности реализовать свои права при подготовке к участию в заседании суда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-7598/2010 Иск о взыскании суммы неосновательного обогащения, приобретенного в ходе исполнения государственного контракта на выполнение работ, удовлетворен, так как факт двойной оплаты истцом работ по очистке помещений от строительного мусора подтверждается материалами дела и не оспорен ответчиком, который не представил надлежащих доказательств возврата необоснованно полученных им денежных средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-6918/2010 Требование о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию удовлетворено, поскольку ответчиком не представлено доказательств надлежащего выполнения своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-6913/2010 Иск о взыскании задолженности за полученный товар удовлетворен, поскольку покупатель не исполнил обязательств по оплате товара в установленный срок; требование о взыскании пеней удовлетворено частично, так как их размер явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-6698/2010 Требование о взыскании штрафных санкций удовлетворено, поскольку страхователь не представил в установленный срок сведения, необходимые для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-6167/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленные товары удовлетворено, поскольку отсутствие договора при доказанности факта получения другой стороной товара по товарным накладным не освобождает эту сторону от обязанности оплатить фактически полученный товар.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-6074/2010 Требование о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате в соответствии с государственным контрактом удовлетворено, поскольку поставщик в согласованный в государственном контракте срок поставил товар в полном объеме, однако покупатель оплату поставленного товара в разумный срок не произвел.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-6015/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате услуг по водоснабжению и водоотведению и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку доказательств надлежащего выполнения абонентом своих обязательств по оплате отпущенной воды и приему сточных вод в материалы дела не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-5029/2010 Требование о взыскании суммы основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку свою обязанность по полной оплате полученного товара покупатель в разумный срок не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-4656/2010 Иск о взыскании в порядке регресса суммы страхового возмещения, выплаченного в связи с причинением вреда в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворен, так как сотрудник ответчика, управлявший служебным автомобилем, нарушил правила дорожного движения, причинил вред другому автомобилю и оставил место дорожно-транспортного происшествия.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-3586/2010 В удовлетворении требования о взыскании оплаты тепловых потерь в сетях и пени за просрочку исполнения денежного обязательства отказано, поскольку ответчик не является собственником или владельцем участка тепловых сетей, застройщиком жилого квартала или потребителем тепловой энергии, которая подавалась во вновь построенные дома.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-12765/2009 Поскольку в рамках рассмотрения дела о нарушении органом местного самоуправления антимонопольного законодательства установлены факты совершения действий, свидетельствующих о нарушении ч. 3 ст. 17.1 ФЗ "О защите конкуренции" (особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества), то в настоящем деле, возбужденном одновременно в отношении органа местного самоуправления и заявителя, не подлежит доказыванию факт совершения заявителем действий, свидетельствующих о нарушении ч. 3 ст. 17.1 ФЗ "О защите конкуренции".

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N А26-10711/2009 В удовлетворении заявления конкурсного кредитора о признании незаконными действий временного управляющего ООО по проведению собрания кредиторов и признании недействительными принятых решений отказано, поскольку заявитель не обеспечил возможность скорейшего своего извещения и не доказал, что обжалуемыми действиями временного управляющего нарушены его права и законные интересы.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N 33-2916/2010 Решение районного суда о признании недействительным отказа администрации муниципального района в предоставлении в собственность земельного участка отменено, поскольку в решении суда не указано, почему истице предоставлен земельный участок, размер которого превышает максимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданину для личного подсобного хозяйства, кроме того, истицей фактически заявлены требования в порядке главы 25 ГПК РФ (оспаривание действий органов местного самоуправления), а заявление рассмотрено в исковом порядке.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N 21-196/2010 Постановление должностного лица и решение судьи городского суда по делу об административном правонарушении оставлены без изменения, так как директор управляющей организации не обеспечил своевременный сбор и вывоз твердых бытовых отходов с земельного участка (придомовой территории), на которой расположен многоквартирный дом.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N 21-194/2010 При определении территориальной подсудности дел по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами, необходимо исходить из территории, на которую распространяется юрисдикция должностных лиц, а не из места расположения органа, от имени которого должностным лицом составлен протокол.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 28.09.2010 по делу N 12-63/2010 Постановление городского суда о привлечении к административной ответственности за нарушение Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна оставлено без изменения, поскольку установлен факт допущения застоя сетей в воде в весенне-летний период, превышающий сорок восемь часов, считая с момента полной установки, зафиксированной в промысловом журнале.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-7487/2010 Требование о взыскании недоимки по налогу на имущество организаций удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанность по уплате соответствующего налога в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-7455/2010 Требование о привлечении к административной ответственности удовлетворено, поскольку предприниматель допустил ряд нарушений лицензионных условий при перевозке пассажиров автомобильным транспортом; с учетом смягчающих обстоятельств, штраф назначен в минимальном размере.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-6842/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и пени удовлетворено, поскольку ответчик обязательство по внесению арендной платы в установленный договором аренды земельного участка срок не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-6385/2010 Требование о взыскании задолженности по договору аренды лесного участка и пени удовлетворено, поскольку обязанность по внесению арендных платежей арендатором исполнена не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-5835/2010 Требование о признании права собственности на линию электропередач удовлетворено, поскольку земельный участок, на котором она возведена, принадлежит истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, сохранение постройки не нарушает права и интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-5581/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий по расторжению муниципального контракта отказано, поскольку заключенный между истцом и ответчиком контракт в установленном порядке до настоящего времени не расторгнут, истцом не представлено доказательств, что ответчик заявлял требование о расторжении контракта в односторонен порядке или обратился в суд за расторжением контракта, следовательно, основания для признания действий Учреждения по расторжению контракта незаконными, отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-5568/2010 Требование о признании недействительным отказа от исполнения постановлений судебного пристава-исполнителя о наложении административного штрафа и о внесении изменений в постановление о привлечении к административной ответственности удовлетворено, поскольку оспариваемый отказ финансового органа от исполнения постановления судебного пристава-исполнителя не соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ и ограничивает полномочия Службы судебных приставов по осуществлению функции администратора доходов федерального бюджета.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-5472/2010 В удовлетворении требования об отмене предписания об устранении нарушения, выразившегося во включении в договор о предоставлении и обслуживании кредита на неотложные нужды условий, ущемляющих права потребителя, отказано, поскольку у банка, как кредитной организации, отсутствует право при заключении договора потребительского кредитования взимать с клиента комиссию за оказание финансовых услуг по зачислению кредитных средств на счет клиента.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-4494/2010 В удовлетворении требования об отмене предписания и решения антимонопольного органа о прекращении злоупотреблением доминирующим положением на рынке перетока электрической энергии отказано, поскольку истец, неправомерно отказывая в подписании технической документации, необходимой обществу для заключения договора энергоснабжения, препятствует восстановлению ранее существовавшего технологического присоединения объектов общества к трансформаторной подстанции, что ущемляет интересы последнего.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-4369/2010 В удовлетворении заявления об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства отказано, поскольку постановление соответствует действующему законодательству об исполнительном производстве и не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-4368/2010 В удовлетворении заявления об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства отказано, поскольку постановление соответствует действующему законодательству об исполнительном производстве и не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-4366/2010 В удовлетворении заявления об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства отказано, поскольку постановление соответствует действующему законодательству об исполнительном производстве и не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.09.2010 по делу N А26-10563/2009 Вознаграждение, взысканное с заявителя по делу о банкротстве, является для него не убытками, а расходами, поскольку вытекает не из деликта (правонарушения, повлекшего убытки), а из установленной законодателем обязанности по возмещению расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему при недостаточности у должника имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-6706/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах удовлетворено, поскольку суду не представлено доказательств извещения законного представителя общества либо самого юридического лица о дате составления протокола об административном правонарушении.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-6236/2010 В удовлетворении заявления об истребовании документов отказано, поскольку заявитель не является лицом, участвующим в деле.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-6226/2010 Требование об обязании освободить нежилое помещение удовлетворено, поскольку первоначальный договор ссуды прекращен, а новый договор ссуды считается незаключенным в связи с отсутствием у заместителя генерального директора полномочий действовать от имени общества и последующего одобрения сделки генеральным директором, следовательно, у ответчика отсутствуют законные основания для пользования спорными помещениями.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-6078/2010 В удовлетворении требований об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за самовольное занятие лесных участков отказано, поскольку у заявителя отсутствуют правоустанавливающие документы на использование лесного участка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-5935/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате за недоиспользованную часть установленного годового объема использования лесов удовлетворено, поскольку обязательства Общества по уплате взыскиваемой суммы арендной платы возникли после введения в отношении Общества процедуры конкурсного производства, являются текущими платежами и подлежат взысканию в общем порядке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-5933/2010 Требование о взыскании причиненного лесам ущерба удовлетворено, поскольку в ходе приемки лесосеки должностными лицами лесничества были выявлены нарушения - незаконная рубка деревьев и захламление лесов промышленными отходами.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-4463/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству, удовлетворено, поскольку факт нарушения ответчиком режима использования лесов в водоохраной зоне установлен вступившим в законную силу решением арбитражного суда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N А26-282/2010 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги удовлетворено, поскольку заказчик не выполнил предусмотренную договорами по организации эксплуатации и содержания жилых домов обязанность по оплате услуг.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N 33-2909/2010 Решение городского суда об устранении препятствий в пользовании жилым помещением и об отказе в удовлетворении встречного иска о признании завещания недействительным оставлено в силе, поскольку суд сделал обоснованный вывод о том, что в завещании выражена действительная воля умершего, само по себе наличие у него заболеваний не свидетельствует о неспособности понимать значение своих действий и руководить ими.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 24.09.2010 по делу N 21-188/2010 Решение городского суда по делу о привлечении к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельного участка оставлено без изменения, поскольку факт использования земельного участка лесного фонда в целях возведения забора установлен материалами дела, а довод о том, что ответственность за самовольное занятие участка лесного фонда предусмотрена статьей 7.9 КоАП РФ, отклонен, так как основан на неправильном толковании норм КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.09.2010 по делу N А26-6851/2010 Требование о взыскании суммы ущерба, причиненного имуществу, удовлетворено, поскольку при производстве ответчиком земляных работ в охранной зоне линий электрических передач без письменного разрешения имуществу истца был причинен ущерб.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.09.2010 по делу N А26-6454/2010 В удовлетворении заявления об уменьшении размера исполнительского сбора отказано, поскольку в установленный в постановлении о возбуждении исполнительного производства срок требования исполнительного документа не исполнены, доказательств объективной невозможности исполнения требований не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.09.2010 по делу N А26-6207/2010 Требование о взыскании недоимки и пени по налогу на имущество организаций удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанность по уплате соответствующего налога в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.09.2010 по делу N А26-5597/2010 В удовлетворении требования об отмене решения об отказе в привлечении к налоговой ответственности и требования об уплате НДС отказано, поскольку Общество расположено на территории РФ и местом реализации услуг по предоставлению в пользование судов по договорам фрахтования на время с экипажем в целях добычи (ловли) водных биологических ресурсов также следует считать территорию РФ, следовательно, реализовав вышеуказанные услуги, Общество являлось лицом, обязанным уплатить НДС.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.09.2010 по делу N А26-5596/2010 Заявление о признании недействительным требования об уплате налога, сбора, пени и штрафа в части включения в него суммы пени по НДС удовлетворено, поскольку включение в оспариваемое требование суммы пени по НДС, начисленной на недоимку Общества, образовавшуюся за период, предшествующий принятию налоговым органом решения, не соответствует фактической обязанности налогоплательщика, существовавшей на день выставления требования, и противоречит нормам Налогового кодекса РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.09.2010 по делу N А26-5594/2010 В удовлетворении требования о признании недействительными актов налогового органа отказано, поскольку они приняты в пределах полномочий и в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ на основании данных налоговой декларации, не нарушают охраняемые законом права и интересы Общества, а последующие действия налогового органа, совершенные после представления налогоплательщиком измененной налоговой декларации, также свидетельствуют о том, что налоговый орган не нарушает прав налогоплательщика.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.09.2010 по делу N А26-5222/2010 Требование о признании права собственности на объект недвижимости удовлетворено, поскольку право собственности предпринимателя на здание возникло как у единственного участника ликвидированного общества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-6377/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении административной ответственности за применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, отказано, поскольку на выдаваемых Обществом контрольно-кассовых чеках отсутствуют обязательные реквизиты (адрес места приема денежных средств, наименование платежного агента (организации), административное правонарушение имеет характер неоднократного.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-6344/2010 Иск о взыскании штрафа за превышение грузоподъемности вагона удовлетворен, поскольку факт превышения грузоподъемности вагона подтвержден коммерческим актом, размер штрафа уменьшен с учетом чрезмерно высокого размера санкции (пятикратная плата) и отсутствия негативных последствий нарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-6083/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий по государственной регистрации изменений местонахождения общества с ограниченной ответственностью отказано, поскольку общество представило в налоговый орган все необходимые для регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц документы, а обязанность по проведению проверки достоверности сведений и экспертизы представленных документов на регистрирующий орган не возложена.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-5553/2010 Иск о взыскании штрафа за превышение грузоподъемности вагона удовлетворен, поскольку факт превышения грузоподъемности вагона подтвержден коммерческим актом, однако размер штрафа уменьшен с учетом чрезмерно высокого размера санкции (пятикратная плата) и отсутствия негативных последствий нарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-5238/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным отказа в предварительном согласовании места размещения объектов отказано, поскольку ранее состоялся выбор земельного участка для строительства гражданами группы индивидуальных дачных домов, предоставление всего земельного участка либо части земельного участка возможно лишь в случае отказа в предварительном согласовании места размещения объектов строительства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-4926/2010 В удовлетворении требования о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству уничтожением подроста, отказано, поскольку факт совершения лесонарушения (уничтожение или повреждения молодняка естественного происхождения и подроста) не доказан материалами дела.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-4769/2010 Требование об обязании предпринимателя обеспечить вынос воздушной линии удовлетворено, поскольку на объекте предпринимателя провода проходят в непосредственной близости от крыши здания магазина, а опора находится на расстоянии менее трех метров, что представляет реальную угрозу жизни и безопасности владельцев магазина, персонала и покупателей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-3294/2010 Требование о взыскании задолженности за выполненные работы по договору на проект пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку заказчик не оплатил выполненные работы; в удовлетворении встречного иска о признании недействительным заключенного между сторонами договора отказано, поскольку истец не является лицом, по иску которого сделка может быть признана судом недействительной.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N А26-2026/2010 Требование о понуждении к исполнению обязательств удовлетворено, поскольку обязанность по восстановлению элементов благоустройства возникла у ответчика из принятых на себя обязательств по гарантийным заявлениям, отказ от исполнения данной обязанности невозможен.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N 44У-68/2010 Жалоба на действия следователя и оперуполномоченных, связанные с производством обыска в арендуемом заявителем помещении, незаконно возвращена в связи с отсутствием предмета судебного разбирательства, поскольку решения и действия следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в процедуре, установленной ст. 125 УПК РФ, в районный суд по месту производства предварительного расследования.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N 44У-67/2010 Кассационное определение изменено в части назначения отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку назначение осужденному более строгого вида исправительного учреждения может иметь место лишь по жалобе потерпевшего или по представлению прокурора, принесенным по данному основанию, но таких жалоб или представлений от участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения в суд кассационной инстанции принесено не было.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 22.09.2010 по делу N 44-г-46-2010 Решение, оставленное без изменения кассационной инстанцией, которым удовлетворено требование о выселении из жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения, отменено, в удовлетворении требования отказано, поскольку с учетом состава семьи ответчикам было предоставлено жилое помещение не равнозначное занимаемому жилому помещению, а условия проживания были ухудшены.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N А26-7286/2010 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения удовлетворено, поскольку административным органом не доказан состав правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N А26-6412/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о назначении административного наказания отказано, поскольку установлен факт продажи в принадлежащем предпринимателю киоске бутылки пива несовершеннолетнему гражданину; ненадлежащее исполнение работником предпринимателя трудовых обязанностей продавца свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны предпринимателя за исполнением работниками своих трудовых обязанностей и не является обстоятельством, исключающим возложение ответственности на работодателя.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N А26-6313/2010 В удовлетворении требования о признании недействительными решений отказано, поскольку неисполнение налогоплательщиком в установленный срок требования об уплате НДС и пеней в добровольном является основанием для принятия решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке и о взыскании налога и пеней за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N А26-6267/2010 В удовлетворении требований о признании недействительным предписания о прекращении нарушений прав потребителей и о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности отказано, так как в договор об оказании услуг телефонной связи включены условия, ущемляющие права абонента: право оператора в одностороннем порядке изменить условия и срок оплаты услуги, а также дополнительная обязанность потребителя запрашивать информацию об имеющейся задолженности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N А26-4223/2010 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации суммы выплаченного страхового возмещения удовлетворены, поскольку в результате наезда на не обозначенную дорожными знаками выбоину на проезжей части автомобилю причинены механические повреждения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N А26-1857/2009 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчик свои обязанности по оплате приобретенного имущества в определенные договором сроки не исполнил; сумма неустойки уменьшена судом, поскольку истец в течение длительного времени не обращался в арбитражный суд за взысканием неустойки, что способствовало увеличению периода ее начисления.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N А26-1446/2010 Заявление о признании предприятия банкротом удовлетворено, поскольку факт наличия у должника кредиторской задолженности подтвержден, восстановление платежеспособности должника невозможно, имущество, достаточное для удовлетворения требований всех его кредиторов, отсутствует.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N 33-2872-2010 Решение городского суда об устранении препятствий в пользовании имуществом и земельным участком оставлено без изменения, поскольку доказательств нарушения прав истцов как физических лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, не представлено, а отсутствие регистрации договора аренды земельного участка не свидетельствует о нарушении прав истцов в пользовании принадлежащими им нежилыми помещениями.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 21.09.2010 по делу N 33-2859-2010 Решение районного суда о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в результате залития квартиры оставлено без изменения, поскольку сторона ответчика не представила доказательств, что срыв шарового крана произошел в результате некачественной работы, также не установлено, что при устранении течи трубы холодного водоснабжения производилась замена шарового крана.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-6160/2010 Заявление о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права на приобретение арендуемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, удовлетворено, так как заявителем соблюдены условия, необходимые для реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества, в пользу заявителя был уступлен весь комплекс прав и обязанностей по договору аренды, а не исключительно преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-5271/2010 Требование о взыскании договорной неустойки и освобождении нежилого помещения удовлетворено, поскольку ответчик неоднократно допускал нарушения сроков внесения арендной платы, при этом размер неустойки уменьшен судом из-за явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства; во взыскании части неустойки отказано в связи с пропуском срока исковой давности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-4602/2010 В удовлетворении иска о признании договора аренды действующим отказано, встречный иск об обязании освободить встроенные нежилые помещения удовлетворен, поскольку при отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-4106/2010 Требование о взыскании убытков, возникших в результате незаконных действий органов местного самоуправления, удовлетворено, поскольку при утверждении тарифа на водоснабжение, не соответствующего экономически обоснованному, органы местного самоуправления не установили порядок и источники возмещения затрат организации коммунального комплекса.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-4105/2010 В удовлетворении требования о взыскании убытков, причиненных незаконным бездействием органов местного самоуправления, отказано, поскольку истцом не был соблюден порядок обращения в регулирующий орган для пересмотра тарифа и не доказан размер причиненных убытков.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-4053/2010 В удовлетворении требования о взыскании материального ущерба, причиненного кражей товарно-материальных ценностей, отказано, поскольку истцом не доказан размер причиненного ущерба.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-3919/2010 Требование о взыскании убытков удовлетворено, поскольку в результате пожара, возникшего по вине работников ответчика в связи с нарушением правил пожарной безопасности, истцу, как арендатору нежилых помещений, был причинен материальный ущерб.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.09.2010 по делу N А26-3336/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности за услуги по договору об организации работ по эксплуатации, ремонту лифтов и расчетам за оказанные услуги отказано, поскольку истец не доказал наличие задолженности за спорный период.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-6573/2010 Допущенные предпринимателем нарушения санитарных правил при оказании населению парикмахерских услуг подтверждаются материалами дела, в том числе актом проверки и протоколом об административном правонарушении, что свидетельствует о наличии события правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением требований санитарных правил).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-6185/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, налога на прибыль и соответствующих пеней и штрафных санкций удовлетворено, поскольку ни в одной из редакций абзаца 5 подпункта 2 пункта 3 статьи 149 НК РФ противотуберкулезные учреждения не разделялись в зависимости от ведомственной принадлежности, таким образом, все учреждения, оказывающие противотуберкулезную помощь, осуществляющие профилактику туберкулеза, вне зависимости от ведомственной принадлежности имеют право на льготу.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-5943/2010 Заявление о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду удовлетворено, поскольку ответчик не произвел уплату в установленные сроки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-5602/2010 В удовлетворении требования об отмене ненормативных актов антимонопольного органа отказано, поскольку антимонопольным органом был сделан правильный вывод о незаконности отказа обществу в допуске на участие в аукционе и о нарушении процедуры составления протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-4833/2010 Требование о взыскании страхового возмещения по договору страхования транспортного средства, стоимости экспертного заключения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку в результате дорожно-транспортного происшествия застрахованному транспортному средству причинены повреждения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-4759/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии удовлетворено, поскольку ответчик не произвел оплату стоимости объема безучетного потребления электроэнергии в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-4177/2010 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов на оплату услуг представителя удовлетворены, поскольку товарищество собственников жилья допустило просрочку исполнения денежного обязательства по договору на техническое обслуживание жилого дома.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-2663/2010 Требование о взыскании задолженности по договору аренды лесного участка и пени удовлетворено, поскольку обязанность по внесению арендных платежей арендатором исполнена не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-1841/2010 Требование о взыскании неосновательного обогащения, связанного с размещением твердых бытовых отходов на полигоне, удовлетворено, поскольку ответчики без установленных оснований сберегли за счет истца плату за утилизацию отходов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-1507/2010 Требование о признании права хозяйственного ведения на обыкновенные именные акции удовлетворено, поскольку владельцем доли в уставном капитале открытого акционерного общества является истец, который и должен числиться в реестре акционеров данного акционерного общества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N А26-12675/2009 Требование о взыскании убытков оставлено без рассмотрения как подлежащее рассмотрению в деле о банкротстве; иск об обязании возвратить оборудование, частично удовлетворен, поскольку факт нахождения части истребуемого имущества в фактическом владении ЗАО подтвержден актом о наложении ареста.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N 33-2830-2010 Решение районного суда о взыскании необоснованно полученной субсидии на улучшение жилищных условий оставлено без изменения, поскольку с приобретением квартиры семья ответчицы перестала быть нуждающейся в улучшении жилищных условий и права на получение субсидии для приобретения квартиры не имела.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 17.09.2010 по делу N 12-62/2010 Привлечение иностранного гражданина к административной ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации правомерно, так как он проживал на территории России без регистрации в установленном порядке, мер к устранению сложившейся противоправной ситуации не принял, официального заработка, жилья и семьи на территории Российской Федерации не имеет; довод об отсутствии умысла при совершении правонарушения отклонен, так как субъективная сторона состава выражается как в форме умысла, так и неосторожности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-6287/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг, отказано, так как освобождение от ответственности за административное правонарушение в силу его малозначительности является правом, а не обязанностью суда, с учетом конкретных обстоятельств дела.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-5990/2010 Требование о признании незаконными действий налогового органа по внесению записи об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц потребительского общества удовлетворено, так как представленные документы подтверждают, что общество осуществляло деятельность в целях, предусмотренных уставом, а внесение по инициативе общества сведений о регистрации в качестве страхователя - что общество не знало и не могло знать, что оно было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-5936/2010 Требование прокурора о привлечение предпринимателя к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), удовлетворено, поскольку в аптеке предпринимателя отсутствует ряд лекарственных средств, включенных в Минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-5919/2010 Требование о возмещении ущерба, причиненного вследствие бездоговорного потребления электроэнергии, удовлетворено, так как ответчик не произвел оплату стоимости объема бездоговорного потребления электроэнергии в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-4956/2010 Требование о взыскании материального ущерба удовлетворено, поскольку работником индивидуального предпринимателя при производстве работ на автодороге было совершено повреждение и приведение в негодное для эксплуатации состояние объекта электросвязи, принадлежащего истцу.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-4686/2010 В удовлетворении требования об отмене предписания уполномоченного органа об устранении административного (экологического) правонарушения отказано, поскольку собственником обнаруженных ответчиком в ходе проверки отходов, в силу отсутствия доказательств передачи в установленном порядке вещных прав на указанные отходы, является само Общество, а не иное лицо.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-3256/2010 В удовлетворении требования о взыскании с управляющей организации убытков в виде недополученной прибыли и об обязании провести ремонт отказано, поскольку производство капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме зависит от волеизъявления собственников помещений в таком доме и производится за их счет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-2931/2010 В удовлетворении исковых требований об обязании вернуть изъятое имущество в натуре отказано, поскольку в рамках виндикационного иска суду должны быть предоставлены в распоряжение данные, позволяющие индивидуализировать вещь, а в представленном истцом перечне имущества, которое он просит передать в натуре, вещи не индивидуализированы, а носят родовые признаки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.09.2010 по делу N А26-12168/2009 В удовлетворении требования о признании частично недействительным решения налогового органа отказано, так как подлежащая возмещению из бюджета сумма налога установлена налоговым органом только в ходе выездной проверки, в течение трех лет после окончания налогового периода предприниматель не заявлял к возмещению суммы налога и соответствующую декларацию не подавал.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-7279/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по охране объекта удовлетворены, поскольку заказчик не исполнил обязательств по оплате данных услуг в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-7265/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате удовлетворены, поскольку арендатор не исполнил обязательство по ее внесению в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-7251/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за услуги по перевозке удовлетворены, так как ответчик не исполнил в установленный срок обязательств по оплате; отсутствие договорных отношений не освобождает ответчика от обязанности возместить стоимость фактически оказанных ему услуг.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-7021/2010 Требование о взыскании недоимки по налогу на имущество организаций удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанность по уплате соответствующего налога в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-6856/2010 Заявление о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) удовлетворено, так как ответчик осуществлял деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний II-IV групп патогенности, без соответствующей лицензии; с учетом смягчающих ответственность обстоятельств штраф назначен в минимальном размере.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-6654/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги телефонной связи удовлетворены, поскольку абонент не исполнил обязательств по оплате услуг в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-6234/2010 В удовлетворении требований о привлечении учреждения здравоохранения к административной ответственности за осуществление лицензируемой деятельности без специального разрешения и за осуществление деятельности с нарушением лицензионных требований отказано, поскольку отсутствует событие вменяемого правонарушения, что в силу пункта 1 статьи 24.5 КоАП РФ относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-5449/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий должностных лиц по удержанию изъятого имущества отказано, поскольку хранение органом милиции изъятого на законных основаниях имущества после прекращения производства по делу об административном правонарушении до даты фактического получения имущества является правомерным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-5196/2010 Требование об освобождении от ареста лесохозяйственных тракторов удовлетворено в части освобождения арестованного имущества, право собственности на которое доказано истцом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-4490/2010 Требование о взыскании суммы основного долга по договору аренды оборудования удовлетворено, поскольку обязательство по внесению арендной платы арендатор исполнял ненадлежащим образом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-4291/2010 Исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения за предоставленные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме удовлетворены, так как управляющая организация производила техническое обслуживание дома, однако арендатор помещения договор на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома не заключил; производство по делу в отношении органа местного самоуправления прекращено в связи с отказом истца от исковых требований.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-2366/2010 Требование о расторжении договора на выполнение работ по геологической оценке и подготовке к освоению месторождения строительного камня удовлетворено, поскольку в установленные договором сроки ответчик не выполнил взятые обязательства, что является существенным нарушением условий договора; в удовлетворении иска в части возврата аванса и взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказано в связи с отсутствием надлежащих доказательств, опровергающих объем, качество и стоимость выполненных ответчиком работ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N А26-1557/2010 Требование о признании договора банковского счета недействительным удовлетворено, поскольку операции со средствами, получаемыми муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности, осуществляется только на балансовых счетах, открытых органам Федерального казначейства или муниципальным финансовым органам, следовательно, открытие банковского счета муниципальному учреждению не соответствует бюджетному законодательству.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 15.09.2010 по делу N 44-у-66/2010 Приговор и постановление районного суда отменены, поскольку дата постановления приговора, указанная в его вводной части, и дата начала исчисления срока отбывания наказания осужденному не соответствуют материалам дела, постановлением судьи были внесены по существу изменения в приговор и, кроме того, ухудшено положение осужденного, поскольку срок наказания фактически увеличен на один год относительно указанного в приговоре срока исчисления наказания.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-7206/2010 Требование о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления справки о подтверждающих документах удовлетворено, так как правонарушение признано малозначительным с учетом обстоятельств дела: нарушение срока представления отчетности наряду с соблюдением порядка ее представления, незначительность пропуска срока, представление справки в течение отчетного месяца, отсутствие умысла на причинение материального ущерба, отсутствие существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-7194/2010 Требование о взыскании основного долга за поставленный товар удовлетворено, так как покупатель не исполнил обязательства по оплате товара в установленный срок; требование о взыскании неустойки удовлетворено частично, поскольку сумма заявленной неустойки несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-7193/2010 Требование о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку покупатель (учреждение) не исполнил обязательств по оплате в установленный срок; при недостаточности денежных средств у учреждения взыскание производится с муниципального образования за счет средств казны муниципального образования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6971/2010 Исковое заявление о взыскании стоимости охранных услуг удовлетворено, поскольку заказчик не исполнил обязательств по оплате оказанных услуг в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6847/2010 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку со счета потерпевшего на счет приобретателя были перечислены денежные средства, однако документы, подтверждающие наличие каких-либо обязательств потерпевшего перед приобретателем, отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6725/2010 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил санитарной безопасности в лесах удовлетворено, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя и при отсутствии сведений о его надлежащем извещении, а также в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6723/2010 Заявление о признании недействительным привлечения к административной ответственности за нарушение правил санитарной безопасности в лесах, выразившееся в оставлении на летний период не окоренной и не обработанной древесины, удовлетворено, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя ООО и при отсутствии сведений о его надлежащем извещении о времени и месте составления протокола, а также в связи с пропуском срока давности привлечения к ответственности, учитывая, что данное правонарушение не является длящимся.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6595/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и проценты за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку арендатор обязательство по внесению арендных платежей в установленный договором срок не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6130/2010 Иск о взыскании задолженности по оплате услуг по предоставлению бульдозера и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчик не исполнил обязательств по оплате данных услуг в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6129/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате услуг по предоставлению бульдозера и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку факт оказания услуги и наличия задолженности по ее оплате подтвержден двусторонним актом сверки расчетов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-6030/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий по удержанию изъятого оборудования и документов отказано, поскольку изъятые документы и оборудование возвращены представителю обществу по первому требованию, кроме того, заявителем пропущен трехмесячный срок для обжалования.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-5960/2010 Производство по делу о возложении субсидиарной ответственности по возмещению убытков уполномоченного органа в процедуре банкротства прекращено, поскольку спор с участием гражданина, являвшегося единственным учредителем и бывшим руководителем общества - банкрота, не может быть рассмотрен арбитражным судом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-5954/2010 Требование о взыскании пени за просрочку платежей удовлетворено, поскольку расчет по оплате потребленной электроэнергии ответчик произвел с пропуском установленного государственным контрактом срока; доказательств явной несоразмерности предъявленной неустойки последствиям нарушения обязательства не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-4294/2010 Требование о взыскании задолженности по участию в расходах на содержание общего имущества многоквартирного дома удовлетворено, поскольку администрация муниципального района, осуществляющая полномочия собственника, возложила обязанность по несению эксплуатационных расходов на третье лицо - арендатора помещений, который обязательства по оплате не выполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-2210/2010 Требование о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчик надлежащим образом свои обязательства по оплате за теплоснабжение не исполнил, при этом реализация предприятием обществу коммунального ресурса, как и оказание обществом соответствующих коммунальных услуг населению с предъявлением к оплате суммы НДС, не включенного в тариф уполномоченным органом, соответствует действующему законодательству.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N А26-10403/2009 Заявление о признании ООО банкротом удовлетворено, так как факты наличия кредиторской задолженности и отсутствия имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов, подтверждены, открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 14.09.2010 Договор купли-продажи автомобиля был правомерно расторгнут судом с взысканием суммы убытков, неустойки и компенсации морального вреда, так как был нарушен срок поставки, а также нарушено условие о цвете автомобиля.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 14.09.2010 Суд законно удовлетворил исковые требования, признав ответчицу утратившей право пользования жилым помещением, так как ответчица не является членом семьи собственника жилого помещения, право собственности на квартиру не было оспорено в судебном порядке.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N 33-2788/2010 Решение городского суда о компенсации морального вреда оставлено без изменения, поскольку, учитывая степень нравственных страданий истца, его индивидуальные особенности, период его незаконного содержания под стражей и нахождения на подписке о невыезде, руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд законно и обоснованно удовлетворил требование о компенсации морального вреда.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 14.09.2010 В удовлетворении иска об отмене решения об отказе в досрочном назначении пенсии отказано правомерно, так как в общий трудовой стаж засчитывается только время работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы за период с 01.09.1992.

Решение Верховного суда Республики Карелия от 14.09.2010 по делу N 21-189/2010 Решение городского суда по делу о привлечении к административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства оставлено без изменения, поскольку обоснованность привлечения истца к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ сомнений не вызывает, постановление сотрудника милиции и решение судьи вынесены с учетом обстоятельств дела, подтвержденных совокупностью исследованных доказательств, являются законными и обоснованными.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-7225/2010 Исковые требования о взыскании предоплаты по договору о поставке книжной продукции удовлетворены, так как продавец не исполнил обязательство по передаче товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-7085/2010 Иск о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии удовлетворен, так как потребитель (образовательное учреждение) не исполнил обязательств по ее оплате в установленный договором срок; при недостаточности денежных средств у основного должника взыскание производится с муниципального образования за счет средств казны муниципального образования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-7043/2010 Иск о взыскании с муниципального учреждения задолженности по оплате оказанных услуг по отпуску тепловой энергии и пеней удовлетворен, поскольку факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств по оплате подтвержден материалами дела; при недостаточности денежных средств у основного должника взыскание производится с муниципального образования за счет средств казны муниципального образования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-6477/2010 Требование о взыскании суммы долга за поставленные товары удовлетворено, поскольку покупатель не исполнил обязанность по оплате полученных пиломатериалов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-6423/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ресурсоснабжающая организация не получила расчет за оказанную услугу в установленный договором период.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-6378/2010 Требование о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения правил проведения ремонта и содержания дорог удовлетворено, поскольку заявителем были приняты исчерпывающие меры, направленные на организацию работ по содержанию автомобильной дороги, о чем свидетельствует заключенный контракт и переписка с Министерством строительства РК, являющимся главным распорядителем и получателем средств бюджета на содержание дорог Республики Карелия.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-6322/2010 Требование о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса удовлетворено, так как факт возврата остатка неиспользованных средств федерального бюджета не может быть расценен как неэффективное использование средств федерального бюджета, поскольку расходование этих средств на предусмотренные цели не состоялось.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-6321/2010 Требование о признании недействительным представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса удовлетворено, так как факт возврата остатка неиспользованных средств федерального бюджета не может быть расценен как неэффективное использование средств федерального бюджета, поскольку расходование этих средств на предусмотренные цели не состоялось.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-5907/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате предоставленных услуг удовлетворено, поскольку ответчик не оплатил оказанные ему услуги по профилактическому обслуживанию торгово-технологического и холодильного оборудования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-5648/2010 Требование о взыскании задолженности по договору аренды лесного участка и пени удовлетворено, поскольку обязанность по внесению арендных платежей арендатором исполнена не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-5509/2010 В удовлетворении требования о взыскании ущерба, причиненного лесам, отказано, поскольку согласно представленным доказательствам вменяемая ответчику незаконная рубка произведена на участке, где ранее проводилась согласованная с заявителем сплошная рубка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-5442/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате за нефтепродукты и частично пеней удовлетворено, так как покупатель не исполнил обязательств по оплате в установленный договором поставки нефтепродуктов срок; требование о взыскании расходов по оплате услуг представителя удовлетворено частично, с учетом принципа разумности, продолжительности рассмотрения и сложности дела.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-5281/2010 Требование о взыскании затрат, связанных с проведение лесовосстановительных работ, удовлетворено, поскольку Министерство лесного комплекса РК как главный распорядитель средств федерального бюджета не исполнило обязанность по оплате затрат арендатора на лесовосстановление.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-5269/2010 Требование о взыскании пени за просрочку платежа удовлетворено, поскольку на протяжении действия договора аренды ответчик допускал просрочку по внесению арендных платежей, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-5137/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате электрической энергии удовлетворено, поскольку обязанность оплатить потребленную электрическую энергию возникла после принятия судом заявления о признании должника банкротом, следовательно, она относится к текущим платежам и подлежит взысканию в общем порядке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-4898/2010 В удовлетворении иска об освобождении имущества от ареста отказано, поскольку из представленных заявителем документов невозможно установить факт идентичности указанного в них и арестованного имущества, следовательно, право собственности заявителя на имущество, указанное в актах о наложении ареста (описи имущества), не доказано.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-4834/2010 В удовлетворении требования о привлечении учредителя муниципального предприятия к субсидиарной ответственности отказано, поскольку не доказана причинно-следственная связь между действиями учредителя и наступившим банкротством муниципального предприятия.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-4379/2010 Заявление об обращении взыскания на денежные средства должника удовлетворено, поскольку судом установлена принадлежность денежных средств, поступающих от населения на счет агента, должнику, а также подтвержден факт невозможности исполнения судебных актов за счет денежных средств и иного имущества должника, при этом удовлетворение заявления судебного пристава не приведет к нарушению имущественных интересов агента, поскольку взыскание обращается на денежные средства должника, а не на вознаграждение агента.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-4276/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности отказано, так как оно выдано должностным лицом контролирующего органа, проводившим проверку, в рамках имеющихся у него полномочий, обязанность по обеспечению безопасных условий труда работников, в том числе соблюдение требований пожарной безопасности в спорном помещении, лежит на заявителе, факт нарушения требований пожарной безопасности установлен постановлением городского суда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-3935/2010 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по арендной плате отказано, поскольку дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, в соответствии с которым права и обязанности арендатора перешли к ответчику, считается незаключенным в связи с отсутствием его государственной регистрации, а значит, не повлекло правовых последствий и не порождает для сторон прав и обязанностей, в том числе права истца на взыскание с ответчика задолженности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-3916/2010 Требование о взыскании материального ущерба удовлетворено, поскольку в результате пожара, возникшего по вине работников ответчика из-за нарушения правил пожарной безопасности, а также вследствие его тушения истцу, как собственнику нежилых помещений, был причинен материальный ущерб.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-3464/2010 Требование о признании недействительным отказа в принятии к зачету расходов, произведенных страхователем на цели обязательного социального страхования, удовлетворено, поскольку Фонд не представил доказательств, подтверждающих неправомерность действий заявителя, создание им искусственной ситуации для неправомерного получения денежных средств, в частности, не является законным основанием для отказа нарушение правил ведения учета, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих факт предоставления отпуска по беременности и родам.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-2813/2010 Вознаграждение, взысканное с заявителя по делу о банкротстве, является для него не убытками, а расходами, поскольку вытекает не из деликта (правонарушения, повлекшего убытки), а из установленной законодателем обязанности по возмещению расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему при недостаточности у должника имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.09.2010 по делу N А26-2551/2010 Заявление о признании недействительным решения об отказе в выделении средств на возмещение расходов на цели обязательного социального страхования на выплату пособия по беременности и родам удовлетворено, поскольку обстоятельства дела опровергают вывод Фонда о преднамеренных действиях ООО по приему на работу беременной женщины, направленных создание искусственной ситуации с целью получения от Фонда денежных средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-6937/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, поскольку он осуществлял деятельность по заготовке лома черных металлов без специального разрешения (лицензии).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-6871/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, поскольку она осуществляла розничную реализацию лекарственных средств, предназначенных для животных, без специального разрешения (лицензии) на право осуществления фармацевтической деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-6843/2010 Требование прокурора о привлечении к административной ответственности удовлетворено, так как ответчик осуществлял деятельность по сбору, транспортированию и размещению твердых бытовых отходов, отнесенных к IV классу опасности, без лицензии.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-6724/2010 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил заготовки древесины удовлетворено, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя и при отсутствии сведений о его надлежащем извещении, а также в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-6100/2010 В удовлетворении требования о привлечении к административной ответственности за осуществление деятельности по оказанию охранных услуг с нарушениями условий лицензии отказано, поскольку за их совершение Общество уже понесло наказание; в привлечении к административной ответственности за осуществление охраны объектов с принятием мер реагирования на сигнальную информацию технических средств отказано, поскольку в настоящее время перечень видов технических средств охраны Правительством РФ не установлен.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5901/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии удовлетворено, поскольку оплату потребленной электрической энергии ответчик своевременно не произвел.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5884/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии удовлетворено, поскольку абонент не оплатил полученную энергию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5841/2010 Требование о взыскании пеней за просрочку платежа удовлетворено, поскольку абонент несвоевременно произвел оплату электроэнергии; размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5572/2010 Требование о взыскании суммы основного долга и неустойки удовлетворено, поскольку поставщик не получил расчета за поставленную продукцию в полном объеме в разумные сроки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5558/2010 Требование о взыскании основного долга, неустойки и расходов по оплате услуг представителя удовлетворено, поскольку покупатель не исполнил обязательство по оплате медикаментов в установленный государственным контрактом срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5392/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар удовлетворено, поскольку ответчик свои обязательства по оплате полученного товара не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5302/2010 Требование о взыскании пеней за просрочку платежа удовлетворено, поскольку абонент несвоевременно произвел оплату электроэнергии; размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5268/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате предоставленных услуг по договору на отпуск воды и прием сточных вод удовлетворено, поскольку абонент не оплатил выставленные счета.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5257/2010 Требование об отмене решения таможенного органа об оставлении без рассмотрения заявления о возврате излишне уплаченных таможенных пошлин удовлетворено, поскольку таможенный орган указанную обязанность не исполнил и не представил убедительных доказательств отсутствия оснований для возврата излишне уплаченных таможенных платежей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5256/2010 Требование об отмене решения таможенного органа об оставлении без рассмотрения заявления о возврате излишне уплаченных таможенных пошлин удовлетворено, поскольку таможенный орган указанную обязанность не исполнил и не представил убедительных доказательств отсутствия оснований для возврата излишне уплаченных таможенных платежей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-5230/2010 Требование о взыскании пеней удовлетворено, поскольку ответчик несвоевременно произвел оплату электроэнергии; размер договорной неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-4952/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате питьевой воды удовлетворено, поскольку отсутствие договора при доказанности факта получения товара не освобождает эту сторону от обязанности оплатить фактически полученный товар.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-4868/2010 Требование о взыскании затрат, связанных с проведением лесовосстановительных работ, удовлетворено, поскольку Министерство лесного комплекса РК как главный распорядитель средств федерального бюджета не исполнило обязанность по оплате затрат арендатора на лесовосстановление.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-4375/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги по инженерно-техническому обеспечению оборудования удовлетворено, поскольку заказчик не оплатил оказанные ему услуги.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-316/2010 В удовлетворении требования о признании недействительными торгов, признании недействительным договора купли-продажи, применении последствий недействительности сделки купли-продажи отказано, поскольку допущенные неточности в объявлении о проведении торгов не могли повлиять на результат конкурса, факт продажи имущества по явно заниженной цене не доказан, то есть права заявителя, конкурсного кредитора, не нарушены.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.09.2010 по делу N А26-2777/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги, оказанные на основании договора на участие в расходах по содержанию и ремонту общедомового имущества, удовлетворено, поскольку заказчик оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре, не оплатил.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 10.09.2010 Решение городского суда об отказе в признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании денежного довольствия за вынужденный прогул оставлено без изменения, поскольку увольнение истца со службы произведено законно, учтены тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен, личность истца и предшествующее его отношение к исполнению должностных обязанностей, порядок увольнения соблюден, законные права и интересы истца не нарушены.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6963/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за услуги по предаттестационной подготовке и частично процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку заказчик не произвел оплату оказанных услуг в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6904/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным отказа в предоставлении земельного участка отказано, так как орган местного самоуправления в порядке самоконтроля вправе отменить ранее принятые постановления в случае их несоответствия законам и иным нормативным актам либо нарушения порядка выдачи.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6895/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате поставленного товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчик ненадлежащим образом выполнил обязательств по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6894/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате поставленного товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку поставщик передал по расходным и товарно-транспортным накладным покупателю алкогольную продукцию, но плату за полученный товар полностью не получил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6866/2010 Требование о взыскании задолженности по пени удовлетворено, поскольку налогоплательщик не произвел своевременную уплату в бюджет налога на добавленную стоимость.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6829/2010 Иск о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты оказанных услуг по отпуску воды и приему сточных вод удовлетворен, поскольку ответчик признал заявленные требования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6790/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги связи удовлетворено, поскольку абонент задолженность за услуги связи не оплатил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6785/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за услуги связи удовлетворены, поскольку абонент не исполнил обязательств по оплате в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6676/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и пени удовлетворено, поскольку ответчик задолженность по арендной плате не погасил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6675/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате и пеней удовлетворены, поскольку арендатор не исполнил обязательство по внесению арендной платы в установленный договором аренды земельного участка срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6674/2010 Иск о взыскании задолженности по арендной плате удовлетворено, поскольку арендатор не исполнил обязательств в части оплаты в установленные договорами аренды земельных участков сроки; в удовлетворении требования в части расторжения договоров отказано, так как допущенные нарушения не относятся к существенным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6673/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и пени удовлетворено, поскольку арендатор не перечислил арендную плату в установленные договором сроки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6274/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку поставленный товар оплачен заказчиком лишь частично.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6272/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку полный расчет за полученный товар покупатель не произвел.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-6208/2010 Требование о взыскании недоимки по единому социальному налогу и пеней удовлетворено, так как налогоплательщик не исполнил обязанность по уплате соответствующего налога в полном объеме в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-5962/2010 Требование о взыскании текущей задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку покупатель не исполнил обязательств по оплате в установленный договором поставки срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-5040/2010 Требование о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку, не исполнив предусмотренную договором обязанность по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, ответчик неосновательного сберег денежные средства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-3955/2010 Иск о признании права муниципальной собственности удовлетворен, поскольку право муниципальной собственности на объект возникло до введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", таким образом, государственная регистрация права муниципальной собственности на объект не требовалась.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-3029/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным договора ипотеки отказано, поскольку решение о совершении обществом крупной сделки было принято общим собранием участников общества в присутствии исполнительного органа общества (директора общества) до того момента, когда законодательно была установлена обязанность указания в решении об одобрении крупной сделки цены, предмета сделки и иных существенных условий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.09.2010 по делу N А26-10750/2009 В удовлетворении требований об урегулировании разногласий к договору купли-продажи нежилых помещений, касающихся выкупной цены и графика рассрочки платежа, отказано, поскольку при определении стоимости объекта по договору купли-продажи нежилых помещений подлежит применению цена, установленная в отчете.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-7142/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по охране объекта удовлетворены, поскольку заказчик не исполнил обязательств по оплате в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-5986/2010 Требование о государственной регистрации перехода права собственности на причал удовлетворено, поскольку ликвидация стороны по сделке не позволяет подать заявление о государственной регистрации прав всеми сторонами сделки, заявитель не имеет иной возможности для регистрации права собственности на недвижимое имущество, притязания третьих лиц отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-5977/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и пени, а также о расторжении договора удовлетворено, так как арендная плата не вносилась на протяжении года.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-4992/2010 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-4991/2010 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-4089/2010 Требование о взыскании суммы долга за поданную тепловую энергию и пеней удовлетворено, поскольку факт просрочки исполнения обязательства по оплате подтвержден материалами дела и не оспорен абонентом; размер неустойки уменьшен судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-3710/2010 В удовлетворении требования о взыскании убытков, причиненных истцу ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда и по договору на вывоз и утилизацию строительного мусора отказано, поскольку отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие факт отказа истца от принятия работ, оказанных ответчиком по договору или факт обнаружения каких-либо недостатков, акт проверки не может быть признан допустимым доказательством ненадлежащего выполнения работ, поскольку он составлен в одностороннем порядке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N А26-1313/2010 Иск о признании недействительными требования таможенного органа о внесении изменений в грузовые таможенные декларации удовлетворен, поскольку решение таможенного органа о классификации товаров, на основании которого вынесены оспариваемые акты, признано незаконным вступившим в законную силу решением арбитражного суда.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N 44г-44-2010 Собственники помещений в многоквартирном доме независимо от факта пользования жилыми помещениями оплачивают коммунальные услуги, при этом возможность освобождения граждан от платы за отдельные виды коммунальных услуг предусмотрена жилищным кодексом в связи с временным отсутствием таких граждан, следовательно, факт регистрации по другому адресу не освобождает от обязанности производить оплату за пользование жилым помещением и коммунальными услугами, а доказательств того, что в спорный период времени коммунальными услугами в квартире истца не пользовались, не представлено.

Постановление президиума Верховного суда Республики Карелия от 08.09.2010 по делу N 44-г-45/2010 Решение городского суда об отказе в удовлетворении требования о признании недействительным решения о реализации земельного участка путем аукциона отменено, поскольку при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков в случае, если имеется только одно заявление, передача земельных участков в аренду допускается без проведения торгов (аукционов).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.09.2010 по делу N А26-6797/2010 Требование о взыскании недоимок по налогу на имущество и недоимки по транспортному налогу удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанности по уплате соответствующих налогов в полном объеме в установленный налоговым законодательством срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.09.2010 по делу N А26-6598/2010 Требование о взыскании страхового возмещения удовлетворено, поскольку в результате дорожно-транспортного происшествия застрахованный автомобиль, принадлежащий истцу на праве собственности, получил механические повреждения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.09.2010 по делу N А26-5972/2010 Требование об отмене постановлений о назначении административного наказания в связи с нарушением допустимого уровня шума удовлетворено, поскольку дело об административных правонарушениях рассмотрено одним должностным лицом, однако постановления подписаны иным должностным лицом, что является нарушением требований КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.09.201 по делу N А26-5522/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено частично, так как налоговый орган не доказал, что товары у предпринимателя приобретались с целью переработки и дальнейшей реализации в профессиональной (предпринимательской) деятельности для извлечения дохода, то есть в целях применения ЕНВД спорные сделки должны быть определены как розничная купля-продажа; доход, полученный от продажи помещений, подлежит налогообложению согласно Налоговому кодексу, без учета довода о том, что помещения являются общей совместной собственностью супругов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.09.2010 по делу N А26-5152/2010 Требование о взыскании задолженности и пени по налогу на имущество организаций удовлетворено, поскольку обязанность по уплате налога на имущество организаций ответчиком в установленный законом срок не выполнена.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.09.2010 по делу N А26-4350/2010 В удовлетворении требования о взыскании ущерба, причиненного лесам, отказано, поскольку представитель лесопользователя при составлении протокола о лесонарушении не присутствовал, а возможность приглашения представителей лесопользователя для подписания протокола после его составления законодательством не предусмотрена.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 07.09.2010 Решение городского суда об обязании произвести перерегистрацию в квартире оставлено без изменений, так как представленное истцом решение суда, из которого явствует, что право пользования жилым помещением истцом не утрачено, а переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет расторжения или изменения заключенного с истцом договора найма, является достаточным основанием для регистрации истца по месту жительства.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 07.09.2010 по делу N 33-2591/2010 Решение городского суда об отказе в удовлетворении требования о возложении обязанностей по возврату уплаченного налога и взыскании денежной компенсации морального вреда оставлено без изменения, поскольку истец является плательщиком транспортного налога, а мотороллер, который зарегистрирован за ним, являлся объектом транспортного налога и в исчерпывающий перечень транспортных средств, которые не являются объектом обложения транспортным налогом, не входил, представленными истцом документами не подтверждено, что мотороллер у истца был похищен.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-6726/2010 В удовлетворении требования о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за осуществление медицинской деятельности с нарушением предусмотренных лицензией условий отказано, поскольку истек срок давности привлечения к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-6701/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным решения антимонопольного органа об отказе во включении общества в реестр недобросовестных поставщиков отказано, поскольку факт уклонения общества от заключения государственного контракта не подтвержден, признаки нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-6587/2010 В удовлетворении требования об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии, отказано, поскольку требование истца об урегулировании разногласий сводится к понуждению ответчика заключить договор на его условиях, в то время как для ответчика заключение договора обязательным не является, следовательно, истцом избран не предусмотренный законом способ защиты нарушенного права.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-6148/2010 Действующее законодательство не предусматривает взимание с индивидуального предпринимателя сумм страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда в виде фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за период, в течение которого предприниматель не осуществляла предпринимательскую деятельность в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-6107/2010 Требование о взыскании неосновательного обогащения в виде предоплаты по договору удовлетворено, поскольку заказчик перечислил аванс, но подрядчик не приступил к выполнению работ в согласованные сторонами сроки и выплаченные денежные средства не возвратил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-5830/2010 Требование о признании недействительным решения антимонопольного органа в части признания ненадлежащей рекламы, содержащей информацию о наличии собственной площадки для вождения, в то время как площадка находится в собственности третьего лица, удовлетворено, поскольку Общество пользуется площадкой на основании договора возмездного оказания услуг, то есть содержание рекламы не формирует у потребителя негативного искаженного восприятия рекламируемой услуги, условий ее приобретения и использования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-4862/2010 Требование о взыскании пеней удовлетворено, поскольку оплату оказанных услуг по отпуску тепловой энергии абонент произвел с нарушением сроков оплаты; при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-4047/2010 Требование о взыскании суммы долга за выполненные работы удовлетворено, поскольку ответчик, воспользовавшись результатом выполненных истцом работ, сберег денежные средства в размере стоимости неоплаченных работ, которые подлежат возврату.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-3749/2010 Требование о взыскании неосновательного обогащения удовлетворено, поскольку заказчик перечислил аванс, но подрядчик недостатки выполненных проектных работ в разумные сроки не устранил и полученные денежные средства не возвратил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.09.2010 по делу N А26-11109/2009 Исковое требование об обязании ответчика возвратить истцу долю в уставном капитале ООО удовлетворено, поскольку при недействительности сделки купли-продажи доли в уставном капитале каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.09.2010 по делу N А26-6731/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, так как он осуществлял деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.09.2010 по делу N А26-6609/2010 В удовлетворении заявления об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах отказано, поскольку факт правонарушения установлен, оснований для признания совершенного обществом административного правонарушения малозначительным не имеется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.09.2010 по делу N А26-5101/2010 Требование об отмене решения таможенного органа об оставлении без рассмотрения заявления о возврате излишне уплаченных таможенных пошлин удовлетворено, поскольку таможенный орган указанную обязанность не исполнил и не представил убедительных доказательств отсутствия оснований для возврата излишне уплаченных таможенных платежей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.09.2010 по делу N А26-5005/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесным насаждениям, удовлетворено, поскольку в ходе предварительного осмотра делянки был выявлен факт уничтожения плодородного слоя почвы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.09.2010 по делу N А26-3882/2010 Требование о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома удовлетворено, поскольку обязанность по внесению платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 03.09.2010 В удовлетворении требования о пересмотре решения городского суда о признании права собственности на земельный участок по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, поскольку представленные заявителем документы сами по себе не могут являться основными и существенными доказательствами по делу, а обстоятельства, указанные заявителем, не могут быть признаны вновь открывшимися.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 03.09.2010 Решение городского суда об отказе в удовлетворении требования об оспаривании отказа в регистрационных действиях оставлено без изменения, поскольку в результате исследования, проведенного по факту обнаружения отсутствия номера на двигателе, установлено, что знаки порядкового номера на двигателе уничтожены - зачеканены кустарным способом, что является основанием для отказа в совершении регистрационных действий.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 03.09.2010 Иски о взыскании половины денежных средств, уплаченных из собственных денежных средств по кредитам, взятым сторонами в период брака, правомерно удовлетворен за период с момента расторжения брака, а не фактического прекращения брачных отношений, поскольку презюмируется, что возврат кредита, израсходованного на общие нужды семьи одним из супругов в период брака, осуществляется за счет общих средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-7007/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления органа местного самоуправления с изменениями, внесенными постановлениями Главы органа местного самоуправления, отказано, так как оспариваемый ненормативный правовой акт с внесенными изменениями принят в пределах полномочий и доказательств нарушения прав и законных интересов заявителя не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-6709/2010 Требование о взыскании задолженности и пени за просрочку платежа удовлетворено, поскольку истец свои обязательства (работы по разработке корпоративного сайта и услуги по хостингу) исполнил надлежащим образом, а ответчик доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме не представил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-6625/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку при проведении выборочных рубок в соответствии с договором подряда на выполнение лесохозяйственных работ и реализацию лесоматериалов ответчиком были допущены нарушения лесохозяйственных требований.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-5562/2010 Требование о признании недействительным договора энергоснабжения удовлетворено частично, так как условие договора о полном ограничении энергоснабжения противоречит предусмотренному законодательством в отношении потребителей данной категории (медицинские учреждения) специальному порядку введения ограничения режима потребления; пункты договора, которыми введено понятие "ограничения режима потребления" и установлены его разновидности, не противоречат закону, поскольку не закрепляют право гарантирующего поставщика ввести полное ограничение поставки энергии.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-5279/2010 Требование о расторжении договора аренды и обязании возвратить земельный участок удовлетворено, поскольку при заключении договора аренды земельного участка, который предназначался для использования грузо-пассажирского причала, находившегося в безвозмездном пользовании ответчика, стороны не могли разумно предвидеть, что впоследствии данный договор будет признан расторгнутым, следовательно, договор аренды земельного участка не был бы заключен и данное обстоятельство является существенным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-5211/2010 Требование о взыскании штрафа за невыполнение принятых заявок удовлетворено, поскольку ответчиком не исполнены предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ обязанности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-5111/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии удовлетворено, поскольку учреждение не исполнило договорные обязательства по оплате поставленной тепловой энергии; при недостаточности денежных средств у основного должника взыскание производится с муниципального образования за счет средств казны муниципального образования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-4955/2010 Требование о взыскании штрафа за невыполнение принятых заявок удовлетворено, поскольку ответчиком не исполнены предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ обязанности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-306/2010 В удовлетворении требования о взыскании в порядке суброгации убытков отказано, поскольку согласно акту обследования участка дороги состояние дорожного полотна удовлетворительное, повреждений, ямочность не обнаружены, следовательно, вина муниципального образования, являющегося собственником участка автодороги, на котором произошло дорожно-транспортное происшествие, в причинении ущерба не доказана.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.09.2010 по делу N А26-2888/2010 Требование о взыскании страхового возмещения, предусмотренного договором страхования рыбы, удовлетворено, поскольку массовая гибель поголовья рыбы в связи с повышением рациона кормления в зимний период высокоэнергетическими кормами является страховым случаем.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-6646/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворено, поскольку истец денежные средства в счет выполнения информационно-издательских услуг перечислил, а ответчик не представил доказательств исполнения обязательств перед истцом или возврата полученных денежных средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-6639/2010 В удовлетворении требования о понуждении заключить договор на горячее водоснабжение отказано, поскольку ответчик не обладает статусом энергоснабжающей организации (по отношению к истцу), которая обязана заключать публичный договор на теплоснабжение, а является сетевой организацией.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-6081/2010 Требование об отмене решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено, поскольку заявителем представлены в налоговый орган все необходимые документы, подтверждающие факт отражения выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ в бухгалтерском учете, следовательно, право на налоговые вычеты по счету-фактуре подтверждено в установленном законом порядке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-5571/2010 Требование о признании недействительным договора энергоснабжения удовлетворено частично, так как условие договора о полном ограничении энергоснабжения противоречит предусмотренному законодательством в отношении потребителей данной категории (медицинские учреждения) специального порядка введения ограничения режима потребления; право гарантирующего поставщика на односторонний отказ от исполнения договора и расторжение договора в одностороннем порядке при нарушении сроков оплаты электроэнергии соответствует законодательству.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-5450/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий должностных лиц по проведению осмотра помещения обособленного подразделения отказано, поскольку действия по проведению обследования помещений, в которых заявителем осуществляется деятельность по организации и проведению лотерей, не противоречат требованиям НК РФ, соответствуют требованиям Закона РФ "О налоговых органах Российской Федерации" и ФЗ "О лотереях", не нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-5341/2010 В удовлетворении требования о признании дополнительных соглашений к договору аренды имущества мнимыми сделками отказано, поскольку целью обращения истца с иском в суд является желание возвратить очистные сооружения ответчику и тем самым переложить на него ответственность за ненадлежащее состояние очистных сооружений и возможные последствия, но Гражданским кодексом РФ действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах не допускаются.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-4830/2010 Требование о взыскании суммы основной задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку неисполнение ответчиком требования об уплате долга цессионарию подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.09.2010 по делу N А26-4158/2010 Требование о взыскании суммы долга за переданную электроэнергию удовлетворено, поскольку не представлено доказательств получения истцом письма, которое можно расценить как уведомление о расторжении договора, поэтому до расторжения договора в установленном законом порядке договор сохраняет свою силу, факт передачи третьему лицу энергопринимающих устройств, которыми владел ответчик, так же не доказан.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-6877/2010 Требование о взыскании недоимки по НДС, пеней за несвоевременную уплату налога и штрафных санкций за неполную уплату налога частично удовлетворено, так как налогоплательщик не исполнил данное требование в установленный налоговым законодательством срок; с учетом смягчающих обстоятельств, размер штрафных санкций снижен.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-6729/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности удовлетворено, так как он осуществлял деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-6409/2010 Требование о взыскании денежной суммы в возмещение ущерба, причиненного лесным насаждениям, удовлетворено, так как лесопользователь допустил нарушение лесного законодательства, выразившееся в повреждении деревьев до степени прекращения роста.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-6370/2010 Заявление о признании незаконным решения налогового органа удовлетворено, поскольку на дату заключения инвестиционного соглашения законодательство не предусматривало, что условием предоставления льготы по налогу на имущество в части основных средств (на срок не свыше 2 лет) является наступление окупаемости инвестиционного проекта по истечении пяти лет с даты начала фактической окупаемости проекта, то есть вывод об утрате права на льготу ошибочен.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-6258/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение установленного порядка ценообразования удовлетворено, поскольку при расчете корректировки платы за холодное водоснабжение и водоотведение Обществом правомерно использовалась общая площадь всех помещений в многоквартирном доме, не оборудованных индивидуальными приборами учета, кроме того, дело об административном правонарушении было рассмотрено в присутствии лица, которое не является законным представителем Общества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-5904/2010 В удовлетворении требования о взыскании суммы неосновательного обогащения вследствие неправомерного предъявления к возмещению командировочных расходов отказано, поскольку возможность компенсации командировочных и транспортных расходов ответчика предусмотрена заключенным сторонами контрактом, в материалы дела представлены подтверждающие данные расходы документы, на основании которых истцом подписаны справки об их стоимости, и ответчиком не была превышена общая стоимость работ по контракту.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-5527/2010 В удовлетворении требования о взыскании затрат истца, связанных с проведением лесовосстановительных работ, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду, должно производиться арендаторами этих участков, а не за счет средств субсидий из федерального бюджета.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-5438/2010 В удовлетворении требования о взыскании убытков, причиненных в период исполнения обязанностей конкурсного управляющего, отказано, поскольку факт причинения действиями предпринимателя убытков Российской Федерации истцом не доказан.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-5387/2010 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги удовлетворено, поскольку отказ потребителя от заключения договора об оказании эксплуатационных и коммунальных услуг не освобождает его от обязанности возместить стоимость оказанных ему услуг.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-4140/2010 В удовлетворении требования о признании действий конкурсной комиссии незаконными и обязании внести изменения в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе отказано, поскольку гражданские права и интересы победителя торгов не нарушены и способ защиты права, избранный истцом, по рассматриваемому иску не может быть применен.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N А26-2639/2010 Требование о взыскании ущерба удовлетворено, поскольку в результате дорожно-транспортного происшествия с участием транспортного средства, принадлежащего ответчику, имуществу истца был причинен ущерб, который не был возмещен.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 31.08.2010 по делу N 33-2610/2010 Решение городского суда о признании незаконным отказа в проведении государственной регистрации права собственности на земельный участок оставлено без изменения, поскольку заявителем предоставлены все необходимые документы, в том числе вступившее в законную силу постановление о предоставлении земельного участка в собственность, отказ в регистрации препятствует в реализации прав собственника земельного участка, в связи с чем имелись основания для возложения на регистрационную службу обязанности по регистрации права собственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-6904/2008 В удовлетворении требования о взыскании убытков, возникших в связи предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, в том числе пенсионерам, отказано, поскольку истец не подтвердил наличие и размер понесенных убытков.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-6884/2010 Требование о взыскании недоимки и пеней по единому налогу на вмененный доход удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанности по уплате соответствующего налога в установленный налоговым законодательством срок.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-6590/2010 Производство по делу о признании недействительными решений налогового органа прекращено в связи с ликвидацией организации, являющейся стороной в деле.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-5818/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным решения конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и о признании конкурса несостоявшимся отказано, поскольку заявитель не наделен полномочиями выступать в защиту публичных интересов при обращении с исками, вытекающими из правоотношений, связанными с проведением конкурса.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-5710/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку подрядчик нарушил предусмотренную муниципальным контрактом обязанность по выполнению работ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-5663/2010 Требование о взыскании суммы основного долга за поставленное оборудование удовлетворено, поскольку продавец не получил окончательный расчет за отпущенный товар.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-5638/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности удовлетворено, поскольку в ходе реализации туристского продукта заявитель совершил несколько правонарушений, ответственность за которые предусмотрена тремя статьями (частями статей) КоАП РФ, и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, следовательно, административное наказание должно было быть назначено за три правонарушения в пределах только одной санкции.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-4495/2010 Требование о взыскании задолженности за водопотребление и водоотведение без установленных приборов учета удовлетворено, поскольку абонент не исполнил обязанность по оплате фактических объемов потребляемой воды и объемы сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-3850/2010 В удовлетворении требования о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту отказано, поскольку подрядчик не имел возможности приступить к выполнению работ в сроки, обусловленные контрактом, так как заказчик на протяжении длительного периода времени не обеспечивал необходимые условия для выполнения работ, а именно, не освобождал помещения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-3449/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по договору субаренды части земельного участка и процентов за пользование чужим денежными средствами отказано, поскольку размер земельного участка под возведенными объектами и необходимый для их использования подлежит замеру с последующей его регистрацией в установленном законом порядке как объект недвижимости.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-12870/2009 Иск о взыскании задолженности по оплате электроэнергии удовлетворен, поскольку потребитель произвел оплату электроэнергии не в полном объеме.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.08.2010 по делу N А26-11383/2009 Заявление о прекращении исполнительного производства удовлетворено, поскольку факт ликвидации юридического лица по решению суда исключает переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам и возможность исполнения судебного решения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N А26-6652/2010 Исковое требование о взыскании текущей задолженности за оказанные услуги телефонной связи удовлетворено, поскольку абонент не исполнил обязательств по оплате в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N А26-5934/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, удовлетворено, поскольку при осуществлении рейда по выявлению нарушений лесного законодательства было выявлено нарушение - самовольное снятие почв.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N А26-5210/2010 Требование о взыскании неустойки за просрочку оплаты потребленной электроэнергии удовлетворено частично, поскольку факт несвоевременной оплаты не оспорен абонентом и подтверждается материалами дела; исходя из анализа установленных по делу обстоятельств и оценки соразмерности заявленных сумм, а также, учитывая возможные финансовые последствия для каждой из сторон, суд уменьшает договорную неустойку; недофинансирование со стороны собственника не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N А26-4976/2010 Требование о взыскании задолженности и неустойки удовлетворено, поскольку покупатель свои обязательства по оплате полученного товара не исполнил, при этом сумма неустойки уменьшена судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N А26-4482/2010 Требование о взыскании затрат, связанных с проведение лесовосстановительных работ, удовлетворено, поскольку Министерство лесного комплекса РК как главный распорядитель средств федерального бюджета не исполнило обязанность по оплате затрат арендатора на лесовосстановление.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N А26-3678/2010 Требование о взыскании суммы ущерба удовлетворено, поскольку в результате несанкционированного сброса нефтепродуктов водному объекту причинен ущерб, который ответчиком возмещен не был.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N А26-2744/2010 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку факт просрочки оплаты подтвержден материалами дела и не оспорен ответчиком, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 27.08.2010 по делу N 33-2589/2010 Решение районного суда о признании незаконными приказов об увольнении и изменении формулировок увольнений оставлено без изменения, поскольку к прогулам привело несоблюдение работодателем обязанности об уведомлении работников в установленные законом сроки о предстоящем изменении определенных сторонами условий трудового договора и о введении графика сменности, с которым истцы не были ознакомлены надлежащим образом.

Определение Верховного суда Республики Карелия от 27.08.2010 С учетом обстоятельств дела, периода нарушения прав истицы и несоразмерности последствиям нарушения обязательства решение городского суда о расторжении договора на изготовление корпусной мебели, взыскании неустойки и компенсации морального вреда изменено в части уменьшения размера неустойки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-6769/2010 Требование о взыскании штрафных санкций удовлетворено, поскольку страхователь не представил в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-6762/2010 Требование о взыскании задолженности и пеней по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование удовлетворено, поскольку ответчик своевременно не исполнил обязанность по уплате страховых взносов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-6465/2010 Требование о взыскании недоимки и пеней по налогу на имущество организаций и недоимки и пеней по транспортному налогу удовлетворено, поскольку налогоплательщик не уплатил соответствующие налоги в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-6347/2010 Отказ компетентного органа образовательному учреждению в государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования спорным земельным участком нарушает права и законные интересы Министерства природных ресурсов РК, поскольку компетентный орган незаконно возлагает на Министерство обязанность принимать решение о предоставлении спорного земельного участка при наличии постановления органа местного самоуправления, которым земельный участок уже предоставлен учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-6217/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности удовлетворено, поскольку административный орган не выяснял вопрос о наличии вины Учреждения в совершении вмененного правонарушения, ограничившись только формальной констатацией наличия выявленных в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности, при том, что их устранение требует проведения перепланировки помещений, капитального и текущего ремонта зданий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-5941/2010 Требование о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду удовлетворено, поскольку ответчик не исполнил обязанность по ее внесению в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-5707/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного вследствие бездоговорного потребления электроэнергии, удовлетворено, поскольку отсутствие заключенного в установленном порядке договора не является основанием к освобождению исполнителя коммунальных услуг от оплаты фактически поставленных ресурсов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-5037/2010 Требование о взыскании суммы основного долга по договору хранения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку наличие задолженности за услуги хранения подтверждено материалами дела не оспорено поклажедателем.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-4590/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по утилизации отказано, поскольку оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов заключенным между сторонами договором не предусмотрено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-3932/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности удовлетворено, поскольку административным органом были допущены нарушения, которые носят существенный и неустранимый характер (не представлены заключения экспертиз промышленной безопасности, при составлении протокола об административном правонарушении представителю заявителя не разъяснены предусмотренные КоАП РФ права и обязанности).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-2731/2010 Требование о взыскании задолженности по договору купли-продажи железной дороги и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку свою обязанность по оплате объекта недвижимости покупатель не исполнил, при этом размер взыскиваемой суммы процентов уменьшен судом с учетом несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.08.2010 по делу N А26-2118/2010 В удовлетворении требования о взыскании затрат истца по оплате проведенных лесоустроительных работ отказано, поскольку по условиям договора ответчик обязался предоставить истцу только право бесплатного пользования лесоустроительными материалами, обязанность по составлению которых в рассматриваемый период лежала на федеральных органах лесного хозяйства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.08.2010 по делу N А26-6437/2010 Иск о взыскании задолженности по агентскому договору удовлетворен, так как агент произвел сбор платежей за содержание жилфонда, однако после проведения зачета взаимных требований перечисление средств принципалу произведено не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.08.2010 по делу N А26-6232/2010 Требование о признании незаконным решения таможенного органа об отказе в возврате излишне уплаченных таможенных платежей удовлетворено, поскольку таможенный орган указанную обязанность не исполнил и не представил убедительных доказательств отсутствия оснований для их возврата.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.08.2010 по делу N А26-5582/2010 Требование о признании недействительным нормативного правового акта Министерства природных ресурсов РК об отказе заявителю в предварительном согласовании места размещения объекта удовлетворено, поскольку Министерство отказало заявителю в принятии решения о предварительном согласовании при отсутствии законных оснований для такого отказа, таким образом, данный ненормативный правовой акт противоречит требованиям Земельного кодекса РФ и нарушает охраняемые законом права и интересы заявителя.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.08.2010 по делу N А26-5028/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным постановления органа местного самоуправления об утверждении схем расположения земельных участков отказано, поскольку оспариваемое постановление соответствует требованиям Земельного кодекса РФ и не нарушает охраняемые законом права истца, которым, кроме того, пропущен срок для обращения с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.08.2010 по делу N А26-3345/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате, пеней и об обязании освободить помещение удовлетворено, поскольку арендатор не погасил имеющуюся задолженность и на момент истечения срока действия договора аренды помещение не освободил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 25.08.2010 по делу N А26-1631/2010 В удовлетворении требования о возврате имущества, переданного по договору хранения, отказано, поскольку часть имущества истцу была возвращена, часть выкуплена; в связи с тем, что между истцом и ответчиком было подписано четыре договора хранения, какие-либо правоустанавливающие документы на переданное имущество у истца отсутствовали, судом было предложено представителям сторон провести сверку имущества на предмет его идентификации, но сверка так и не была произведена.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.08.2010 по делу N А26-6543/2010 В удовлетворении заявления о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) отказано в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.08.2010 по делу N А26-6508/2010 Требование о признании незаконным привлечения к административной ответственности за нарушение правил благоустройства удовлетворено, поскольку вина заявителя не установлена и не доказана.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.08.2010 по делу N А26-6502/2010 Иск о взыскании задолженности по договору возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку исполнитель ежемесячно представлял счета-фактуры и акты выполненных работ для возмещения расходов, однако оплата ответчиком производилась несвоевременно, также, суд учитывает, что иск признан ответчиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.08.2010 по делу N А26-6233/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания об устранении нарушений отказано, поскольку у ведущего специалиста-эксперта компетентного органа имелись полномочия по выдаче предписания об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей в рамках проведения государственного контроля (надзора).

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.08.2010 по делу N А26-6158/2010 Производство по делу об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда прекращено, поскольку предприятие привлечено к ответственности как участник трудовых правоотношений (работодатель), а не в качестве субъекта предпринимательской деятельности и не в связи с осуществлением такой деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.08.2010 по делу N А26-5192/2010 Требование о признании незаконными действий, выраженных в отказе органа местного самоуправления исполнить исполнительный лист и возвратить его, удовлетворено, поскольку данные действия не соответствуют нормам Бюджетного кодекса РФ, нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 24.08.2010 по делу N А26-3236/2009 В удовлетворении заявления органа местного самоуправления о прекращении исполнительного производства отказано, поскольку вступившим в законную силу решением арбитражного суда бездействие по утверждению схем расположения земельных участков признано незаконным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-6294/2010 Требование о взыскании недоимки по транспортному налогу и пеней удовлетворено, поскольку налогоплательщик не уплатил соответствующий налог в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-6286/2010 Требование о взыскании денежной суммы в возмещение ущерба, причиненного лесным насаждениям, удовлетворено, поскольку лесопользователь допустил нарушение лесного законодательства, выразившееся в повреждении деревьев до степени прекращения роста и уничтожении одного лесохозяйственного знака.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-6198/2010 Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-6192/2010 Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-6175/2010 Требование о взыскании недоимки по налогу на имущество организаций, пеней и штрафа удовлетворено, так как налогоплательщик не произвел уплату соответствующего налога в установленный налоговым законодательством срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-6032/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе и об оказываемых услугах отказано, поскольку факт совершения правонарушения подтвержден материалами дела, доказательства объективной невозможности соблюдения заявителем правил и норм, регулирующих права потребителей, отсутствуют, обстоятельств, исключающих вину, не установлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-5658/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным решения о привлечении к ответственности в части доначисления налога на прибыль отказано, поскольку акции или депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, должны принадлежать получателю дивидендов непрерывно в течение 365 дней на праве собственности или ином вещном праве, следовательно, применение налогоплательщиком налоговой ставки ноль процентов к налоговой базе налога на прибыль, определенной по доходам, полученным в виде дивидендов, неправомерно.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-5452/2010 Требование о возмещении ущерба, причиненного вследствие бездоговорного потребления электроэнергии, удовлетворено, так как ответчик не произвел оплату стоимости объема бездоговорного потребления электроэнергии в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-5022/2010 Требование перевозчика о взыскании штрафа удовлетворено, поскольку владелец допустил задержку вагонов свыше положенного времени.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-3442/2010 Требование о взыскании суммы долга за поданную тепловую энергию и пеней удовлетворено, поскольку факт просрочки исполнения обязательства по оплате подтвержден материалами дела и не оспорен абонентом; размер неустойки уменьшен судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-1517/2010 Иск об урегулировании разногласий при заключении договора купли-продажи нежилого помещения удовлетворен, поскольку отчет, положенный ответчиком в обоснование изменения стоимости приобретаемого объекта, не соответствует принципам существенности, обоснованности и проверяемости, следовательно, является недостоверным, кроме того, в договоре не полностью учтена стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.08.2010 по делу N А26-12395/2009 В удовлетворении требования Банка о признании недействительным предписания в части эпизода, связанного с включением в расчет полной стоимости кредита платежей заемщика по личному страхованию, отказано, поскольку факт включения условия осуществления личного страхования и учет платежа по личному страхованию в полной стоимости кредита документально подтверждены, действия Банка правильно оценены проверяющим органом как нарушение прав потребителя, отсутствие систематичного включения таких условий в иные договора не влечет признание такого факта отсутствующим.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-6033/2010 В удовлетворении требования о привлечении к административной ответственности за ненадлежащую уборку придомовой территории многоквартирных домов отказано в связи с истечением срока привлечения к ответственности, поскольку состав вмененного правонарушения не относится к составам, предусматривающим привлечение к ответственности за нарушение требований законодательства в области защиты прав потребителей, срок давности составляет не год, а два месяца.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-5834/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги по планово-регулярной очистке и вывозке отходов и пени удовлетворено, поскольку заказчиком не были своевременно оплачены оказанные ему услуги.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-4355/2010 Иск о взыскании убытков, связанных с выплатой страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, удовлетворены частично, так как при определении размера восстановительных расходов при страховой выплате потерпевшему учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-3835/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения собрания кредиторов ЗАО по вопросу утверждения предложений конкурсного управляющего о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника без оценки независимым оценщиком отказано, так как оценка имущества требуется применительно к установлению цены его продажи, а порядок продажи имущества мог быть определен при отсутствии сведений о его оценке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-3603/2010 В удовлетворении требования о взыскании расходов, связанных с предоставлением медицинским работникам, работающим и проживающим в сельской местности, льгот по оплате жилья, отказано, поскольку истцом не представлены доказательства наличия убытков в заявленном размере, а также доказательства причинной связи между понесенными убытками и неправомерными действиями ответчика.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-3563/2010 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги по утилизации твердых бытовых отходов удовлетворено, поскольку заказчик принятые на себя обязательства по оплате услуг исполнил не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-2967/2010 Требование об обязании освободить помещение удовлетворено, поскольку на момент истечения срока действия договора арендатор помещение не освободил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-2727/2010 Требование о взыскании задолженности по договору аренды удовлетворено, поскольку обязанность по внесению арендной платы исполнена арендатором ненадлежащим образом.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.08.2010 по делу N А26-10740/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительными решений собрания кредиторов предприятия отказано, поскольку данные решения приняты с соблюдением установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" пределов компетенции и требований к проведению собрания кредиторов, доказательств нарушения прав или законных интересов заявителя, лиц, участвующих в деле, не представлено, положенные в основу заявления доводы опровергнуты представленными в материалы дела доказательствами.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.08.2010 по делу N А26-6316/2010 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку задолженность за фактически оказанные услуги по передаче электрической энергии погашена несвоевременно.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.08.2010 по делу N А26-6223/2010 Иск о взыскании задолженности за отпуск тепловой энергии и горячего водоснабжения удовлетворен, поскольку потребитель не исполнил обязательство по оплате.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.08.2010 по делу N А26-6169/2010 Требование о взыскании страховых взносов по обязательному государственному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний удовлетворено, так как страхователь не исполнил в установленный срок требование об уплате данных взносов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.08.2010 по делу N А26-5338/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия Совета городского поселения по непринятию тарифа на услуги водоснабжения отказано, поскольку в адрес Совета городского поселения какого-либо официального обращения от заявителя об установлении тарифа на услуги по водоснабжению не поступало.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.08.2010 по делу N А26-2913/2010 В удовлетворении иска о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров и обязании ответчика предоставить полный текст решения общества отказано, поскольку истец не указан в списке зарегистрированных акционеров ЗАО, то есть он не вправе обращаться в суд с подобным требованием.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.08.2010 по делу N А26-2391/2010 В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку надлежащее исполнение предприятием обязательств по оплате отпущенной тепловой энергии обусловлено необходимостью своевременного и полного внесения платы за потребленную тепловую энергию конечными потребителями, а ответчик в необходимом количестве средств от населения не получал, следовательно, он не мог ими пользоваться.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.08.2010 по делу N А26-6161/2010 Требование о признании незаконным отказа в реализации преимущественного права на приобретение арендуемых помещений удовлетворено, поскольку в двухлетний срок владения и (или) пользования недвижимым имуществом включается также срок владения и (или) пользования недвижимым имуществом прежним арендатором, при условии, что он соответствует критериям малого или среднего предпринимательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.08.2010 по делу N А26-6111/2010 Иск о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию удовлетворен, так как абонент не исполнил обязательство по оплате; при недостаточности у муниципальному учреждения денежных средств для оплаты взыскиваемого долга, дополнительную (субсидиарную) ответственность по неисполненным обязательствам учреждения должен нести собственник имущества учреждения, муниципальное образование.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.08.2010 по делу N А26-6092/2010 Заявление о признании банкротом ликвидируемого ООО удовлетворено, поскольку в результате анализа финансового и имущественного положения должника выявлена невозможность полного погашения задолженности перед всеми кредиторами.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.08.2010 по делу N А26-5991/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено, поскольку в отношении деятельности по реализации грузовых автомобилей и кузова автомобиля физическим лицам правомерно применялась общая система налогообложения и заявлялись налоговые вычеты; в связи с тем, что заявитель не исчислял, не удерживал и не перечислял в бюджет НДС как налоговый агент (субарендодатель), то у него отсутствует обязанность по уплате налога за счет собственных средств, а также пени.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.08.2010 по делу N А26-5982/2010 Заявление о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией, удовлетворено, поскольку при перевозке пассажиров автомобильным транспортом допущен ряд нарушений лицензионных правил (в частности, не проводятся инструктажи по безопасности дорожного движения, контроль технического состояния и выпуск автотранспорта на линию осуществляют должностные лица, не аттестованные на соответствие занимаемых должностей, допущены нарушения порядка заполнения путевых листов).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.08.2010 по делу N А26-3782/2010 Иск о взыскании суммы утраты товарной стоимости автомобиля, расходов по проведению оценки и расходов по оплате услуг представителя удовлетворен, так как сумма утраты автомобилем товарной стоимости подлежит взысканию со страховщика гражданской ответственности причинителя вреда в рамках обязательного страхования, размер утраты товарной стоимости подтвержден экспертным заключением.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.08.2010 по делу N А26-6571/2010 В удовлетворении требования о признании условий государственного контракта легитимными, то есть распространяющими действие на сложившиеся в настоящее время отношения с ответчиком, отказано, так как соглашение о продлении срока действия договора и увеличении стоимости работ является ничтожным как противоречащее законодательству, то есть договор между сторонами прекратил свое действие по окончании срока, на который он был заключен; иск о взыскании стоимости выполненных работ удовлетворен, так как заказчик не исполнил свое обязательство по оплате.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.08.2010 по делу N А26-508/2009 Иск о признании незаконным проведение аукциона и результатов аукциона, о признании ничтожным договора на предоставление услуг по регулированию дорожного движения техническими средствами удовлетворены, поскольку право безвозмездного использования органами местного самоуправления федерального имущества до его передачи в муниципальную собственность не включает в себя право на самостоятельное распоряжение этим имуществом, то есть органы местного самоуправления не вправе выступать заказчиком услуг.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.08.2010 по делу N А26-3956/2010 В удовлетворении требования о взыскании убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения предпринимателем обязанностей управляющего МУП отказано, поскольку фактическое наличие имущества, реализация которого в ходе конкурсного производства позволила бы перечислит в бюджет Российской Федерации сумму, указанную в виде убытков, установлено на основании постановления о создании МУП и акта приема-передачи имущества - документов, подтверждающих передачу имущества в аренду, но не исполнение постановления о передаче имущества в уставный фонд.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.08.2010 по делу N А26-3776/2010 Исковое требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку арендатор допустил просрочку внесения арендной платы за использование лесов согласно договору аренды участка лесного фонда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 17.08.2010 по делу N А26-1990/2010 В удовлетворении заявления о признании частично недействительным решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано, поскольку вывод налогового органа о наличии недостоверных данных нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, в связи с чем спорные счета-фактуры не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету и признания расходов в целях налогообложения прибыли.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-6003/2010 Во введении наблюдения в отношении предпринимателя отказано, производство по делу о банкротстве прекращено, поскольку задолженность по заявленным уполномоченным органом требованиям по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций отсутствует, заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом не имеется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-5945/2010 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности удовлетворено, поскольку наличие вины не доказано, протокол составлен и дело рассмотрено при участии представителя, действующего на основании общей доверенности, доказательств направления извещений о времени и месте составления протокола и рассмотрения дела в адрес юридического лица не представлено, кроме того, административное наказание назначено филиалу юридического лица.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-5422/2010 Требование о признании незаконным бездействия по непринятию мер по выдаче лицензии на приобретение служебного оружия и патронов к нему удовлетворено в части, поскольку уклонение от исполнения ранее принятого судебного акта, подтвердившего право заявителя на получение лицензии, нарушило его право на осуществление предпринимательской деятельности, однако после изменения законодательства у него отсутствует право на приобретение служебного огнестрельного оружия и патронов к нему.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-5198/2010 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за оказанные в 2005 году услуги по благоустройству города отказано, так как срок исковой давности истек; в связи с непредставлением истцом в материалы дела каких-либо платежных документов основания считать срок исковой давности прерванным отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-4994/2010 В удовлетворении иска о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере невнесенной арендной платы, задолженности за потребленную электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как истец является арендодателем по договору аренды, который признан незаключенным как незарегистрированный, а ответчик - субарендатор по зависимому договору субаренды, то есть истец не является стороной по договору субаренды и не мог рассчитывать на плату от ответчика, задолженность же за электроэнергию является убытками истца.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-4289/2010 Требование о взыскании задолженности за фактически предоставленные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме удовлетворено, поскольку обязанность по внесению платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-2619/2010 В удовлетворении иска о взыскании убытков в порядке возложения субсидиарной ответственности отказано, поскольку наличие причинной связи между изъятием имущества из хозяйственного ведения Администрацией муниципального образования и наступлением последствий в виде банкротства МУП не доказано.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-2162/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, и пеней удовлетворены, поскольку ответчик допустил просрочку исполнения денежного обязательства, что подтверждено представленными в материалы дела доказательствами.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.08.2010 по делу N А26-1645/2010 Заявление о признании общества с ограниченной ответственностью банкротом признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий, установленное требование в части недоимки и пеней включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.08.2010 по делу N А26-5821/2010 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за необеспечение безопасности дорожного движения на железнодорожном переезде, за нарушение правил его содержания и за непринятие мер к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению движения удовлетворено, так как допущены неустранимые нарушения процедуры производства: законный представитель заявителя не извещен надлежащим образом о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.08.2010 по делу N А26-5451/2010 В удовлетворении требования о признании постановлений о возбуждении исполнительных производств отказано, поскольку основания для отказа в возбуждении производств отсутствовали, а предупреждение о праве наложить арест на имущество должника, которое не соответствует положениям, ограничивающим права судебного пристава-исполнителя в отношении должника, находящегося в процедуре конкурсного производства, само по себе не влечет нарушения прав и законных интересов и наступления негативных последствий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.08.2010 по делу N А26-5329/2010 Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора удовлетворено, так как действия по неисполнению судебного решения не являются противоправными в связи с тем, что судом была предоставлена отсрочка исполнения решения, при этом факт предоставления отсрочки уже после вынесения оспариваемого постановления не имеет значения для рассматриваемого спора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.08.2010 по делу N А26-5266/2010 Заявление о признании незаконными постановлений о привлечении к административной ответственности за несоблюдение сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям удовлетворено частично, так как правонарушения признаны малозначительными с учетом обстоятельств дел и характеров деяний (незначительность пропуска установленного законом срока, отсутствие умысла на причинение государству материального ущерба, а также существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, фактическое исполнение обязанности).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.08.2010 по делу N А26-4070/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительными актов об уплате таможенных платежей и взыскании денежных средств в бесспорном порядке отказано, так как перечисленные в акте таможенной ревизии внутренние перевозки осуществлены в нарушение условий полного условного освобождения от уплаты таможенных платежей: осуществлены из мест, не являющихся местом завершения международной перевозки груза, до мест, не являющихся местом (или по возможности близко к месту), где транспортные средства должны загружаться товаром.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.08.2010 по делу N А26-1361/2010 В удовлетворении иска об обращении взыскания на заложенное имущество отказано, так как автомобильная и специальная техника была списана в связи с физическим и моральным износом и данный факт подтверждается находящимися в материалах дела приказами о создании комиссии для списания основных средств и актами о списании.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.08.2010 по делу N А26-5595/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности за осуществление под видом проведения стимулирующей лотереи и игр на развлекательных аппаратах деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов вне игорной зоны и без лицензии отказано, так как заявитель не извещался о составлении протокола об административном правонарушении, присутствие представителя на основании общей доверенности доказательством надлежащего извещения не является.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.08.2010 по делу N А26-5505/2009 В предоставлении отсрочки исполнения определения об утверждении мирового соглашения отказано, поскольку с учетом представленных доказательств, конкретных обстоятельств дела и интересов сторон сделан вывод об отсутствии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.08.2010 по делу N А26-3756/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворено, так как факт перечисления истцом денежной суммы подтверждается платежными поручениями и не оспорен ответчиком, который не представил надлежащих доказательств исполнения обязательств перед истцом на указанную сумму или доказательств возврата полученных им денежных средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.08.2010 по делу N А26-3507/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным протокола заседания тарифной комиссии городского поселения, согласно которому истцу отказано в досрочном пересмотре тарифов на услуги водоснабжения, отказано, так как не были представлены все необходимые документы и расчеты, которые подтверждают необходимость досрочного пересмотра тарифов и надбавок в связи с объективным изменением условий деятельности, влияющих на стоимость товаров и услуг организации.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.08.2010 по делу N А26-2806/2010 В удовлетворении требования предпринимателя о взыскании предоплаты по договору отказано, так как договор является незаключенным в силу неопределенности предмета и количества, факт передачи денежных средств истец не доказал.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.08.2010 по делу N А26-11982/2009 В удовлетворении иска об обязании устранить недостатки строительных работ отказано, поскольку оснований считать, что протечки в квартирах верхнего этажа эксплуатируемого дома вызваны дефектами в строительных и монтажных работах, нет, наличия отступлений, допущенных строительной организацией, от технической документации и строительных норм не установлено ни заказчиком, ни проектировщиком, ни проведенной судебной экспертизой, однако доказательств надлежащего исполнения обязательств по содержанию и ремонту общего имущества не представлено.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-5427/2010 Производство по делу о признании незаконными писем о необходимости наложить арест на совершение регистрационных действий с автомобилем и необходимостью аннулирования регистрации автомобиля прекращено, поскольку данные письма не являются ненормативными правовыми актами, если и подлежат обжалованию, то в суде общей юрисдикции по месту регистрации автомобиля.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-5286/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным отказа в предоставлении преимущественного права на приобретение арендуемых помещений отказано, поскольку арендуемые помещения находятся в оперативном управлении муниципального учреждения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-5120/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении органа местного самоуправления к административной ответственности за нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что выбоина на проезжей части улицы превышала установленные размеры и, следовательно, угрожала безопасности дорожного движения, однако предупреждающих дорожных знаков установлено не было.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-5115/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным ненормативного правового акта об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка отказано, поскольку органом местного самоуправления утверждена схема расположения всего арендуемого заявителем земельного участка, а повторное утверждение схемы без отмены предыдущего не предусмотрено; наличие оснований для внесения изменений и оценка бездействия органа местного самоуправления по невнесению таких изменений не являются предметом настоящего спора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-4658/2010 Иск о взыскании ущерба, причиненного лесным насаждениям, удовлетворен, так как ответчик допустил уничтожение молодняка естественного происхождения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-4451/2010 Заявление о признании незаконным бездействия таможенного органа, которое выразилось в неначислении процентов на сумму излишне уплаченных таможенных пошлин, не возвращенную в установленный срок, удовлетворено, поскольку незаконность отказа в возврате установлена вступившим в силу решением суда; расчет суммы процентов исправлен судом, так как заявитель применил методические указания, которые не подлежат применению в связи с тем, что они не были зарегистрированы и опубликованы в установленном порядке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-4113/2010 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи лесных насаждений удовлетворен, так как покупатель не исполнил обязательств в части оплаты лесных насаждений в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-4077/2010 Исковые требования о взыскании задолженности за выполненные работы по алмазной резке железобетонных конструкций, уступленной по договору цессии, и частично процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не исполнил требование об уплате долга.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.08.2010 по делу N А26-3841/2010 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку обязательство в части оплаты в установленный срок исполнено не было, факт наличия задолженности признан самим покупателем.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-6383/2010 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер по делу о признании недействительными торгов за право заключения договора аренды земельного участка и договора аренды земельного участка, заключенного с победителем, отказано, поскольку приостановление действия договора аренды может причинить имущественный ущерб победителю торгов и не соответствует цели обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-6289/2010 Заявление о взыскании недоимки по земельному налогу и пени удовлетворено, поскольку в добровольном порядке в установленный срок налогоплательщик сумму налога не уплатил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-5915/2010 Иск о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии удовлетворен, поскольку абонент не исполнил свои обязательства по оплате электроэнергии.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-5855/2010 Иск о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию удовлетворен, поскольку потребитель не исполнил обязательство по оплате.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-5087/2010 Требование об обязании возвратить переплату по налогу на имущество удовлетворено, поскольку факт и размер переплаты установлен материалами дела, срок исковой давности не пропущен в связи с тем, что он должен исчисляться с даты подачи уточненных деклараций и расчетов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-4741/2010 В удовлетворении требований о взыскании ущерба, причиненного лесному хозяйству, отказано, поскольку доказательств, свидетельствующих о заготовке древесины сверх установленного размера, в материалы дела не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-4496/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака удовлетворено, поскольку установлен факт реализации джинсов с незаконным воспроизведением товарного знака; поскольку изъятые джинсы являются контрафактными и их использование нарушает права фирмы, товар подлежит уничтожению.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-4026/2010 Требование о взыскании задолженности по договору на использование муниципального имущества для размещения наружной рекламы удовлетворено, так как ответчик обязательства по внесению платы исполнял ненадлежащим образом; поскольку договор расторгнут, требование органа местного самоуправления об обязании ответчика произвести демонтаж рекламной конструкции удовлетворено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 10.08.2010 по делу N А26-2937/2010 Заключение договора управления с управляющей компанией влечет обязанность управляющей компании предоставлять собственникам дома коммунальные услуги, следовательно, управляющая компания является абонентом (и обязанным к оплате лицом) в отношениях с энергоснабжающими организациями по поставке энергоресурсов для нужд собственников помещений в многоквартирных домах.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-6145/2010 Заявление о взыскании штрафа за несвоевременное представление налоговых деклараций по водному налогу удовлетворено, поскольку факт нарушения налогоплательщиком сроков представления налоговых деклараций установлен представленными суду доказательствами.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-6026/2010 Иск о взыскании задолженности за услуги сети сотовой радиотелефонной связи удовлетворен, поскольку корпоративный абонент не исполнил свое обязательство по оплате предоставленных услуг.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-5955/2010 Иск о взыскании задолженности по оплате поставленной энергии удовлетворен, так как ответчик не исполнил обязательство оплатить энергию, потребленную на цели отопления и горячего водоснабжения здания.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-5540/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии удовлетворено, поскольку предприниматель без лицензии осуществляет деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-5337/2010 Заявление о признании незаконным привлечения к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в связи с тем, что торговля продуктами питания и алкогольной продукцией осуществляется в жилом здании, при этом загрузка товара производится с торца жилого здания, имеющего окна, удовлетворено, поскольку деятельность осуществлялась на основании экспертного разрешения, которым подтверждено соответствие условий торговли санитарным правилам, то есть вина ООО в правонарушении отсутствует.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-5128/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог отказано, так как материалами дела подтверждается неудовлетворительное состояние участка автодороги, переданной заявителю на содержанию по условиям государственного контракта: образовалась лужа, угрожавшая безопасности дорожного движения, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-4828/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным отказа Министерства природных ресурсов РК в предоставлении в собственность земельного участка отказано, так как часть земельного участка находится в собственности товарищества и принятия дополнительных решений о передаче его в собственность не требуется, кроме того, товарищество просит признать незаконным отказ в предоставлении в собственность земельного участка большей площадью, чем указано в заявлении.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-4103/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным представления о нецелевом использовании бюджетных средств отказано, поскольку установлены факт оплаты услуг ООО по проверке проектно-сметной документации, которое не является уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также факт согласования оплаты невыполненных работ, при том, что заявитель уполномочен выполнять функций по учету и контролю за расходованием средств финансовой поддержки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-3783/2010 В удовлетворении требования о признании недействительными актов налогового органа отказано, поскольку раз возврат соответствующих сумм авансовых платежей Обществом произведен не был, основания для включения сумм налогов в состав налоговых вычетов в проверяемый период отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-3750/2010 Иск о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворен, поскольку приобретатель не представил надлежащих доказательств исполнения обязательства на полученную сумму или возврата денежных средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-2404/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате удовлетворено, поскольку арендатор не исполнил обязательств по оплате в установленный договором срок; требование о взыскании неустойки за просрочку оплаты удовлетворено частично, так как заявленная сумма неустойки несоразмерна последствиям нарушения обязательств; с учетом условий, предусмотренных в договоре, арендатор обязан освободить занимаемые помещения.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-2363/2009 Заявление об исключении требования из третьей очереди реестра требований кредиторов удовлетворено, поскольку задолженность погашена, уполномоченный орган вправе обратиться с таким заявлением в суд.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-221/2010 В отношении должника, с учетом его финансового положения и проведения в отношении него всех необходимых мероприятий процедуры наблюдения, введено внешнее управление, процедура наблюдения прекращена, утвержден внешний управляющий, введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов к должнику по денежным обязательствам и обязательным платежам до окончания срока внешнего управления, полномочия руководителя должника прекращены.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.08.2010 по делу N А26-1406/2010 Заявление о признании ООО банкротом удовлетворено, так как факты наличия кредиторской задолженности и отсутствия имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов, подтверждены, открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-5735/2010 Иск о взыскании задолженности по договору на вывоз твердых бытовых отходов удовлетворен, поскольку заказчик не оплатил предоставленные услуги.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-4504/2010 Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате поставленного товара удовлетворено, поскольку покупатель не исполнил надлежащим образом обязательства по договору в части оплаты; при недостаточности денежных средств у основного должника, задолженность подлежит взысканию с муниципального образования за счет средств казны.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-439/2010 Заявление временного управляющего о признании недействительным решения собрания кредиторов об определении дополнительных требований к кандидатуре конкурсного управляющего удовлетворено, так как собрание кредиторов вправе выдвигать требование об одном из высших образований, а установление дополнительного требования к кандидатуре конкурсного управляющего должника в виде наличия юридического, экономического и дополнительного профобразования законом не предусмотрено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-4378/2010 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности удовлетворено, так как административным органом допущены существенные нарушения процессуальных норм, которые повлекли нарушение процессуальных прав и гарантий лица, привлекаемого к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-4371/2010 В удовлетворении искового заявления о взыскании на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 11 ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" не принятых к зачету расходов на обязательное социальное страхование, произведенных страхователем, применяющим специальный налоговый режим, отказано, поскольку данная правовая норма предусматривает право страховщика обращаться с исками о защите своих прав, а какие-либо обстоятельства, указывающие на нарушение прав фонда как страховщика, в материалах дела отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-4147/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения Совета сельского поселения отказано, так как в данном случае имеет место спор о собственности, то есть такой способ защиты нарушенного права, как признание недействительным ненормативного акта представительного органа местного самоуправления неприменим, поскольку если для конкретного правоотношения предусмотрен определенный способ защиты, стороны вправе использовать лишь этот способ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-3847/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено в части доначисления НДС, пеней и санкций, так как налог был уплачен, и налоговым органом это не отрицается; в части доначисления НДФЛ, ЕСН, пеней и штрафов отказано, поскольку предприниматель не представил достоверные доказательства, свидетельствующие о проведении реальных хозяйственных операций с указанными поставщиками, а также подтверждающие правильность применения заявленного к возмещению налогового вычета.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.08.2010 по делу N А26-3585/2010 Иск о взыскании задолженности за выполненные работы по договору на производство работ по бурению взрывных скважин удовлетворен, поскольку заказчик не произвел оплату работ в полном объеме в установленный срок; заявление о взыскании расходов по оплате услуг представителя удовлетворено частично, с учетом характера спора и категории дела, объема совершенных представителем действий и критерия разумности судебных издержек.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-5768/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным привлечения к административной ответственности отказано, поскольку заявитель не представил в адрес антимонопольного органа запрошенные документы и сведения в установленный срок, правонарушение имеет формальный состав, то есть наступление каких-либо негативных последствий от содеянного правового значения не имеет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-5669/2010 Иск о взыскании задолженности по договору на отпуск воды и прием сточных вод удовлетворен, поскольку потребитель не оплатил оказанные ему услуги по водоснабжению и водоотведению.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-4118/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по арендной плате и пеней удовлетворено, поскольку арендатор не исполнил обязательств по внесению арендной платы в установленный договором срок, факт наличия задолженности подтвержден распиской арендатора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-4044/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным решения о непринятии расходов, произведенных страхователем-работодателем, применяющим специальный налоговый режим, в счет средств бюджета фонда социального страхования на цели обязательного социального страхования отказано, поскольку обстоятельства дела свидетельствуют об искусственном перераспределении денежных средств в рамках фонда заработной платы Общества с целью увеличения размера пособия работника и получения средств Фонда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-3755/2010 Заявление о признании недействительным решения о привлечении к ответственности за неисполнение в установленный срок поручения налогового органа о перечислении штрафа удовлетворено в части, так как содержащиеся в спорных инкассовых поручениях сведения однозначно подтверждают отнесение этих требований взыскателя к текущим платежам, то есть у Банка не было законных оснований для их возврата, однако суд признал смягчающими ответственность обстоятельствами совершение налогового правонарушения впервые, отсутствие умысла на причинение ущерба бюджету и снизил размер штрафа.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-3627/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по возмещению налога на имущество на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением удовлетворено, поскольку ответчик не исполнил обязательство по уплате налога на имущество.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-1408/2010 В удовлетворении требований о внесении изменения в договор аренды в части расчета арендной платы отказано, так как изменение величины расчетной стоимости строительства жилья является объективным процессом, который не зависит от волеизъявления собственника в лице уполномоченного органа, корректировка арендной платы пропорционально изменению расчетной стоимости строительства проводится на будущий период согласно фиксированному по временным параметрам механизму, что исключают возможность произвольности со стороны уполномоченного органа при принятии решения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.08.2010 по делу N А26-11155/2009 Требование о государственной регистрации договора купли-продажи квартир удовлетворено, поскольку факт уклонения ответчика подтвержден материалами дела; в удовлетворении требования о государственной регистрации перехода права собственности на квартиры отказано, так как договор о проведении взаимных расчетов не может служить доказательством оплаты по договору купли-продажи, так как он заключен в нарушение действующего законодательства и является ничтожным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-6168/2010 Требование о взыскании недоимки по страховым взносам по обязательному государственному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний удовлетворено, поскольку предприниматель не исполнил обязанность по уплате данного взноса в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-6144/2010 Требование о взыскании штрафных санкций удовлетворено, так как факт непредставления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и не оспорен ответчиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-5875/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов удовлетворено, поскольку покупатель не произвел оплату товара в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-5874/2010 Требование о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено, поскольку расширительное толкование пункта 7 статьи 333.3 НК РФ в части того, что доля дохода от реализации добытой рыбной продукции подлежит определению за календарный год, предшествующий году выдачи разрешения, по правилам, действовавшим в текущем году, является недопустимым.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-5185/2010 Иск о взыскании сбора за подачу и уборку вагонов удовлетворен, поскольку владелец железнодорожного пути не исполнил обязанность, предусмотренную договором на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-4693/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора отказано, так как не представлены доказательства, подтверждающие исполнение требований исполнительного документа в установленный срок либо свидетельствующие о невозможности исполнения исполнительного документа вследствие непреодолимой силы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-3829/2010 Иск о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды лесного участка и пени за просрочку платежей удовлетворен, поскольку арендатор нарушил обязательство по уплате арендных платежей в установленные договором сроки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-2900/2010 В удовлетворении иска о взыскании задолженности и пени отказано, так как истец не предоставил доказательств наличия долга: расчет суммы иска документально не подтвердил, акты взаимных сверок расчетов не представил, возражения на отзыв ответчика и доказательства приглашения ответчика на сверку расчетов и урегулирования спора путем заключения мирового соглашения не направил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 04.08.2010 по делу N А26-1553/2010 Заявление о признании недействительным решения о назначении штрафа за неуплату налога и невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и перечислению налогов удовлетворено частично, поскольку в качестве смягчающих ответственность обстоятельств учтены нахождение общества в процедуре банкротства и значительность суммы штрафа для общества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-5864/2010 Иск о взыскании задолженности по оплате потребленной электроэнергии удовлетворен, поскольку абонент не исполнил обязательство по оплате.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-5860/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии удовлетворено, поскольку абонент не исполнил обязательств по оплате в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-5676/2010 Иск о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию удовлетворен, поскольку абонент не оплатил поставленную энергию; при недостаточности у учреждения денежных средств долг подлежит взысканию субсидиарно с муниципального образования за счет средств казны муниципального образования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-5008/2010 В удовлетворении требования об отмене постановлений о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение сроков представления справок о подтверждающих документах отказано, поскольку факт правонарушений установлен, оснований для признания их малозначительными не имеется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-4891/2010 Заявление о признании незаконными постановлений о назначении административных наказаний удовлетворено частично, поскольку одно из постановлений подлежит отмене ввиду отсутствия события вмененного правонарушения, вторым постановлением заявителю назначили два наказаний за одни и те же действия, третье постановление оставлено без изменения, так как существенных процессуальных нарушений, влекущих его отмену, не установлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-4166/2010 В удовлетворении иска о взыскании задолженности за отпущенную электроэнергию отказано, поскольку в течение двух месяцев до момента расторжения договора энергоснабжения ответчик фактически не потреблял электроэнергию, что подтверждается обращением с просьбой расторгнуть договор в связи с прекращением права собственности на комплекс зданий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-3525/2010 Требование о взыскании убытков, причиненных неисполнением обязательств по договору на оказание транспортных услуг, удовлетворено, поскольку в установленный договором срок груз до места назначения не доставлен, его местонахождение неизвестно.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-3096/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по договорам перевозки груза и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано в связи с истечением срока исковой давности, который в соответствии с применяемым к данным отношениям Уставом автомобильного транспорта РСФСР исчисляется со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления иска.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-2865/2010 В удовлетворении требования об уменьшении арендных платежей по договору аренды лесного участка отказано, поскольку отсутствуют обстоятельства, подтверждающие существенное ухудшение условий пользования арендованным участком лесного фонда, произошедшее вне зависимости от воли арендатора, а установленный срок для разработки арендатором проекта освоения лесов является разумным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-2020/2010 Требование о расторжении договора об организации работы по эксплуатации, ремонту лифтов и расчетам за оказанные услуги и об обязании передать техническую документацию удовлетворено в связи с систематическими и грубыми нарушениями сторонами условий договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.08.2010 по делу N А26-12979/2009 Иск о взыскании задолженности и неустойки за нарушение сроков внесения платежей удовлетворен, поскольку арендатор не исполнил обязанность по внесению платы за пользование земельным участком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-5606/2010 Заявление о взыскании недоимки по взносам организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемых в Пенсионный фонд на выплату доплат к пенсии, и пеней удовлетворено, так как ответчик не исполнил обязательств по уплате данных взносов и признал заявленные требования в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-5353/2010 Иск о взыскании задолженности за поставленный товар и пеней удовлетворено, поскольку покупатель не исполнил надлежащим образом обязательства по договору в части оплаты поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-4824/2010 Требование о взыскании пени удовлетворено, поскольку факт просрочки оплаты потребленной энергии подтвержден документально, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-4762/2010 Требование о взыскании неустойки удовлетворено, поскольку ответчик поставил на склад уполномоченной аптечной организации товар (лекарственные средства) с нарушением установленного контактом срока, при этом размер неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-4677/2010 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию опасных производственных объектов без лицензии удовлетворено, так как эксплуатация опасных производственных объектов без лицензии не охватывается диспозицией вмененной части 1 статьи 9.1 КоАП РФ, кроме того произведенные заявителем работы по техническому обслуживанию и ремонту опасных производственных объектов не входят в перечень подпадающих под понятие эксплуатации.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-4354/2010 Требование о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку предприниматель не исполнил свою обязанность по оплате полученного товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-4258/2010 Требование о взыскании задолженности за электроэнергию и задолженности за услуги по ограничению и возобновлению подачи электроэнергии удовлетворено, поскольку потребитель не исполнил обязательств в части оплаты в установленный договором энергоснабжения срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-3933/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным постановления об утверждении схемы расположения земельного участка в части отнесения всего земельного участка к площади, необходимой для обслуживания и содержания магазина, отказано, поскольку заключение договора аренды с одним лицом должно производиться с учетом потенциальной возможности вступления в него иных лиц на стороне арендатора, а понуждение к заключению договора аренды земельного участка в отношении отдельных владельцев помещений не допускается.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-3875/2010 Требование о признании незаконным решения о непринятии к зачету расходов, предъявленных страхователем-работодателем, применяющим специальный налоговый режим, в счет средств бюджета на цели обязательного социального страхования удовлетворено, так как фонд не доказал обстоятельства, которые легли в основу принятого решения, не представил доказательств неправомерности действий предпринимателя, их направленности на создание искусственной ситуации с целью возмещения средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-3735/2010 В связи с отсутствием законодательно определенного порядка возврата (зачета) страховых взносов, на основании действующего бюджетного законодательства администраторы доходов бюджета в лице налоговых органов до 01.01.2010 были наделены бюджетными полномочиями по принятию решений о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в настоящее время для осуществления зачета или возврата излишне уплаченных сумм страхователю следует обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-3664/2010 Заявление об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения истцом зданием материального склада и административным зданием как своими собственными в силу приобретательной давности удовлетворено, так как объекты недвижимости приобретены правопредшественником заявителя в ходе приватизации и реорганизации, подключены к коммунальному снабжению, находятся на земельном участке, принадлежащем заявителю, используются им в хозяйственной деятельности более пятнадцати лет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-3251/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по оплате товара и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку истец представленными документами не доказал факт поставки товара и получение его ответчиком либо его полномочным представителем в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки и нормами гражданского законодательства

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.08.2010 по делу N А26-10749/2009 Заявление о взыскании вознаграждения конкурсного управляющего и понесенных за собственный счет почтовых расходов удовлетворено, поскольку данные суммы не были выплачены ООО, находящимся в стадии конкурсного производства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-5751/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору об охране с использованием тревожной сигнализации для экстренного вызова милиции и обслуживания технических средств охраны удовлетворено, поскольку заказчик не исполнил обязательство по оплате в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-5378/2010 Требование о взыскании недоимки по налогу на имущество организаций и пеней удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанности по уплате соответствующего налога в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-5377/2010 Требование о взыскании недоимки по транспортному налогу и пеней удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанности по уплате соответствующего налога в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-5352/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги по реализации билетов и ваучеров на проезд по Онежскому озеру и неустойки удовлетворено, поскольку несмотря на то, что в установленный договором срок замечаний от заказчика не поступило, оплата оказанных услуг произведена не была.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-5339/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным привлечения к административной ответственности отказано, так как установлены факты розничной продажи молока с истекшим сроком годности и отсутствие личной медицинской книжки; сроки давности привлечения к административной ответственности не пропущены, процессуальные решения вынесены уполномоченными лицами, нарушений норм об извещении не допущено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-4895/2010 Иск о взыскании задолженности за поставленный товар, договорной неустойки и расходов по оплате услуг представителя удовлетворен, поскольку покупатель не оплатил полученный товар.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-4893/2010 Иск о взыскании задолженности за поставленный товар, пеней и расходов по оплате услуг представителя удовлетворен, поскольку покупатель не исполнил надлежащим образом обязательства по оплате полученного товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-3746/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворено, поскольку истец денежные средства в соответствии с договором подряда перечислил, а ответчик не представил надлежащих доказательств исполнения обязательств перед истцом на указанную сумму или доказательств возврата полученных им денежных средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.07.2010 по делу N А26-2757/2010 Требование о взыскании суммы процентов по договорам займа удовлетворено, поскольку заемщик не исполнил свою обязанность по выплате процентов в соответствии с договорами займа.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-5732/2010 Иск о взыскании задолженность по оплате поставленных горюче-смазочных материалов, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных издержек по оплате услуг представителя удовлетворено, так как покупатель не исполнил обязательство по оплате полученного товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-5690/2010 Иск о взыскании задолженности по арендной плате и договорной неустойки удовлетворен, поскольку ответчик не исполнил обязанность по своевременному внесению арендной платы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-5608/2010 Требование о взыскании пеней удовлетворено, поскольку налогоплательщик допустил просрочку уплаты налога на имущество организаций.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-5501/2010 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку покупатель не оплатил полученный товар в разумный после возникновения обязательства срок; требование о взыскании судебных издержек по оплате услуг представителя удовлетворено, так как судебное разбирательство завершилось удовлетворением заявленного иска, с учетом характера спора, сложности дела, временных затрат самого истца и его представителя по ведению дела.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-5288/2010 Иск о взыскании задолженности по муниципальным контрактам на выполнение работ по монтажу и наладке пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, а также пени удовлетворен, поскольку заказчик не оплатил выполненные работы; в случае недостаточности средств на стадии исполнения судебного акта взыскание долга должно быть произведено с муниципального образования за счет средств казны муниципального образования.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-4858/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, без лицензии, удовлетворено, поскольку факт правонарушения установлен, основания для освобождения предпринимателя от административной ответственности ввиду малозначительности административного правонарушения с учетом конкретных обстоятельств дела отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-4827/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нераскрытие эмитентом информации, предусмотренной законодательством, удовлетворено, поскольку событие правонарушения не доказано: материалами административного дела подтверждается только то обстоятельство, что на экране персонального компьютера должностного лица не отображены определенные сведения, что могло произойти вследствие ошибок соединения с сетью интернет, связанных с оборудованием или программным обеспечением.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-475/2010 Иск о признании за муниципальным образованием права собственности на объекты недвижимости, находившиеся на праве хозяйственного ведения у МУП, в отношении которого завершено конкурсное производство, удовлетворен, поскольку данные объекты относятся к муниципальной собственности независимо от факта оформления в установленном порядке, а фактический владелец не является добросовестным приобретателем, так как он должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества, находившегося на момент проведения торгов в судебном споре.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-4736/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным отказа администрации городского округа в утверждении схемы расположения земельного участка, отказано, поскольку к поданному заявлению общества не было приложено письменное согласие всех арендаторов земельного участка, из которого образуется испрашиваемый земельный участок путем раздела или выделения, и у администрации отсутствовали законные основания для согласования схемы размещения испрашиваемого земельного участка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-4517/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами удовлетворено, поскольку все пестициды и агрохимикаты, находящиеся на реализации в торговой точке в момент проверки, прошли государственную регистрацию и разрешены к применению, а само по себе непредставление проверяющим лицам свидетельств о государственной регистрации реализуемых пестицидов и агрохимикатов не влечет причинения вреда окружающей среде.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-4470/2010 Требование об обязании заключить соглашение о перемене лиц по договору на сдачу в аренду имущества удовлетворено, поскольку в связи со сменой собственника арендованного ответчиком имущества прежний арендодатель перестал быть стороной по договору аренды с ответчиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-4434/2010 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги телефонной связи удовлетворено, поскольку абонент не исполнил обязательств в части оплаты в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-3642/2010 Иск о взыскании задолженности за поставленный товар, а также процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен частично, за исключением того товара, факт поставки и получение которого ответчиком либо его полномочным представителем не подтвержден - в представленных в отношении данных фактов транспортных накладных не указаны обязательные реквизиты.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-3609/2010 Требование о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку продавец не получил расчета за поставленную продукцию в полном объеме в разумные сроки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-3183/2010 Иск о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчик не подписал договор энергоснабжения, но фактически потреблял поставляемую энергию без оплаты, то есть не исполнил обязательство, которое возникло из фактического акцепта оферты.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-1072/2010 Для отнесения затрат к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, и применения вычетов по НДС необходимо, чтобы затраты налогоплательщика были документально подтверждены, хозяйственные операции (сделки) носили реальный характер и счета-фактуры, представленные в обоснование правомерности применения вычетов по налогу на добавленную стоимость, отвечали требованиям полноты и достоверности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-10139/2009 В удовлетворении требования о признании договора аренды земельного участка недействительным отказано, поскольку с учетом противоречивости данных, указанных сторонами в договоре относительно площади и местоположения переданного в аренду земельного участка, и отсутствия кадастрового учета земельного участка, оспариваемый договор является незаключенным, что свидетельствует об отсутствии между истцом и ответчиком договорных отношений по имущественному найму.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.07.2010 по делу N А26-10138/2009 В удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды земельного участка отказано, поскольку, учитывая противоречивость данных, указанных сторонами в договоре аренды в отношении площади и местоположения переданного в аренду земельного участка, а также отсутствие кадастрового учета земельного участка, договор является незаключенным, что свидетельствует об отсутствии между истцом и ответчиком договорных отношений по имущественному найму.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-5950/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги по сбору, вывозу, утилизации и размещению отходов на городской свалке и соответствующих пеней удовлетворено, так как заказчик не произвел оплату данных услуг в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-5728/2010 Требование о взыскании задолженности по договору субаренды удовлетворено, так как ответчик не исполнил обязательств по внесению арендной платы в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-5525/2010 Исковое заявление о взыскании задолженности за оказанные услуги по вывозу мусора удовлетворено, поскольку заказчик не исполнил обязательств по оплате в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-5476/2010 Требование о взыскании недобора провозной платы удовлетворено, поскольку при приеме груза к перевозке размер провозной платы был определен неверно.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-5357/2010 Заявление о привлечении к административной ответственности удовлетворено, поскольку установлен факт реализации предпринимателем лекарственных средств для животных в отсутствие лицензии.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-4913/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и договорной неустойки удовлетворено, так как арендатор не исполнил обязательств по внесению арендной платы в установленный срок; требование о расторжении договора удовлетворено, поскольку арендатор пять раз подряд допустил просрочку в исполнении обязательства по внесению арендной платы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-4032/2010 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги телефонной связи удовлетворено, поскольку абонент не исполнил обязательств по оплате в полном объеме в установленный договором срок.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-2759/2010 Требование о взыскании пени за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость удовлетворено, так как в добровольном порядке налогоплательщик пени не уплатил, а взыскание в бесспорном порядке невозможно, так как у государственного учреждения отсутствуют собственное имущество и расчетные счета в банках, финансирование осуществляется через бюджетный расчетный счет.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-2012/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар удовлетворено, поскольку покупатель не исполнил надлежащим образом обязательства в части оплаты поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 28.07.2010 по делу N А26-1590/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии отказано, поскольку с момента отчуждения объектов, энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединенные к сетям энергоснабжающей организации, ответчик не может оставаться абонентом в договоре энергоснабжения.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.07.2010 по делу N А26-5880/2010 Производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду, поскольку ответчик на момент обращения истца в арбитражный суд с иском утратила статус индивидуального предпринимателя.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.07.2010 по делу N А26-4748/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за включение в кредитный договор условий, ущемляющих права потребителя, отказано, поскольку условия о возможности одностороннего изменения процентных ставок и срока действия договора, о комиссионном вознаграждении за оказание финансовых услуг по предоставлению кредита и о возможности безакцептного списания банком просроченной задолженности со счета клиента противоречат законодательству.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.07.2010 по делу N А26-4506/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным бездействия таможни, выразившегося в неисполнении обязанности по списанию платежей в соответствии с таможенным режимом "временный ввоз", и обязании произвести выпуск товаров в свободное обращение, отказано, поскольку на момент перечисления заявителем денежных средств срок избранного в отношении ввезенных товаров таможенного режима "временный ввоз" истек, основания считать денежные средства периодическими таможенными платежами отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.07.2010 по делу N А26-4456/2010 Требование о взыскании договорной неустойки удовлетворено, поскольку обязанность по своевременному внесению арендной платы арендатором не исполнена, при этом размер взыскиваемой неустойки уменьшен судом с учетом несоразмерности последствиям нарушенного обязательства; требование б освобождении помещения удовлетворено, так как договор расторгнут судом, то есть основания для удержания помещения ответчиком отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.07.2010 по делу N А26-3961/2010 Требование о взыскании платы за провоз тяжеловесного груза при проезде по автомобильным дорогам общего пользования удовлетворено, поскольку установлен факт превышения транспортным средством, находящимся в пользовании ответчика, установленных ограничений по нагрузке на оси при проезде по автодороге.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 27.07.2010 по делу N А26-2037/2010 Требование о взыскании задолженности за услуги электросвязи удовлетворено частично, только в отношении периода февраля 2008 года, но не марта, поскольку абонент не вносил плату, в то время как в каждом из направляемых в его адрес счете содержалось предупреждение о сроке оплаты счета до 20 числа каждого месяца и о том, что оператор связи имеет право ограничить доступ к услугам в случае нарушения абонентом сроков оплаты.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-5698/2010 Требование о взыскании недоимки по налогу на имущество организаций и пени за просрочку уплаты налога удовлетворено, поскольку в добровольном порядке недоимка не уплачена, а взыскание налога и пени с муниципального учреждения в бесспорном порядке законом не предусмотрено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-5565/2010 Иск о взыскании неустойки удовлетворен, так как подрядчик нарушил сроки окончания выполнения работ по муниципальному контракту.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-4699/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации об исполнителе коммунальных услуг отказано, поскольку в квитанции на оплату холодной воды и сточных вод отсутствует информация об исполнителе коммунальных услуг, указана недостоверная информация о месте его нахождения, не указано, за что и за какой период взимается плата.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-4024/2010 В удовлетворении требования о привлечении к административной ответственности за осуществление лицензируемой деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий, предусмотренных лицензией, отказано в связи с малозначительностью, поскольку нарушение устранено обществом, допущенное нарушение не повлекло причинения вреда, а также наступления тяжких последствий, что свидетельствует об отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, ранее к административной ответственности общество не привлекалось.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-2780/2010 Заключение договора управления с управляющей компанией влечет обязанность управляющей компании предоставлять собственникам дома коммунальные услуги, следовательно, управляющая компания при таких обстоятельствах является абонентом (и обязанным к оплате лицом) в отношениях с энергоснабжающими организациями по поставке энергоресурсов для нужд собственников помещений в многоквартирных домах.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-1847/2010 В удовлетворении требования о взыскании материального ущерба, причиненного в результате аварии, отказано, поскольку истцом не доказано, что авария в системе вентиляции возникла именно вследствие действий ответчика, который осуществлял текущий ремонт системы теплоснабжения, а не каких-либо иных лиц.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-1603/2010 Требование о признании права хозяйственного ведения на подъездной железнодорожный путь удовлетворено, поскольку совокупность юридических фактов (волеизъявление собственника имущества и факт его нахождения во владении предприятия) свидетельствует о возникновении права хозяйственного ведения предприятия на рассматриваемый объект.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 26.07.2010 по делу N А26-12767/2009 Иск о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, так как ответчик безосновательно фактически владел имуществом, которое принадлежало истцу.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-5220/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии удовлетворено, поскольку оплату потребленной электрической энергии абонент своевременно не произвел.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-5084/2010 Заявление о признании недействительным предписания органа финансово-бюджетного надзора в связи с невыполнением соглашений о предоставлении гражданам денежных средств на организацию малого предпринимательства и самозанятости, заключенных в рамках реализации региональной программы поддержки занятости населения, удовлетворено, так как бюджетные средства использованы заявителем на цели, соответствующие правовым основаниям их получения, а нецелевое расходование совершено не заявителем, а гражданами - получателями средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-4749/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление фармацевтической деятельности с грубым нарушением лицензионных условий удовлетворено, поскольку осуществление предпринимателем фармацевтической деятельности по адресу, не указанному в лицензии, подтверждается материалами дела и ответчиком не оспорено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-4352/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворено, поскольку обществом не представлены первичные документы, подтверждающие обоснованность получения взыскиваемой суммы в качестве покрытия расходов подрядчика на возмещение НДС, уплачиваемого третьим лицам, следовательно, увеличение обществом стоимости работ на сумму НДС фактически привело к неосновательному обогащению за счет истца.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-4349/2010 В удовлетворении иска о взыскании убытков, причиненных в период исполнения обязанностей конкурсного управляющего, отказано, поскольку истцом не доказан состав деликта, а именно вина бывшего арбитражного управляющего и причинно-следственной связи между неправомерными действиями (бездействием) ответчика и возникновением у истца убытков.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-3835/2010 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку оплата потребленной тепловой энергии, поставленной принципалом истца по агентскому договору на сбор и перечисление платы за оказанные потребителям услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, была произведена абонентом с нарушением установленного срока.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-3552/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате технико-эксплуатационных расходов и коммунальных услуг удовлетворено, поскольку пользователь обязанность по оплате оказанных услуг не исполнил; в удовлетворении требования о возмещении расходов на оплату услуг представителя отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства факта несения истцом судебных расходов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-1938/2010 Требование об урегулировании разногласий при заключении договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод удовлетворено, поскольку пункт договора, предусматривающий обязанность по обеспечению абонента информацией о качестве воды, тарифах, лимитах водопотребления и водоотведения, в редакции истца соответствует закону; поскольку условие договора по установлению обязанности абонента по проведению анализа сточных вод не относится к существенным условиям договора и не согласовано истцом, пункт, его содержащий, подлежит исключению.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-12326/2009 Заявление об установлении требования в размере пени удовлетворено, поскольку признанное банкротом ООО несвоевременно уплатило единый социальный налог.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.07.2010 по делу N А26-12100/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административный правонарушений отказано, поскольку наличие в действиях Общества состава административного правонарушения установлено ранее принятыми судебными актами, которые имеют силу преюдиции независимо от того, что соответствующие дела рассматривались по разным главам Арбитражного процессуального кодекса.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.07.2010 по делу N А26-5481/2010 Заявление о взыскании суммы пени удовлетворено, поскольку государственное учреждение нарушило срок уплаты единого социального налога.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.07.2010 по делу N А26-5280/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности отказано, поскольку заявитель, как субъект розничного рынка электрической энергии (субъект естественной монополии), не исполнил предусмотренную законом обязанность по опубликованию сведений о своей деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.07.2010 по делу N А26-4918/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности с нарушением лицензионных требований и условий удовлетворено, поскольку сотрудники общества не прошли обязательной дактилоскопической регистрации, у ряда сотрудников не сдан квалификационный экзамен, не исполнена обязанность по увеличению уставного капитала организации.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.07.2010 по делу N А26-3403/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами удовлетворено, поскольку обществом в кратчайшие сроки были предприняты все необходимые меры, направленные на устранение аварии, учитывая зимний период времени, и меры по соблюдению Правил представления коммунальных услуг гражданам.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.07.2010 по делу N А26-3347/2010 Требование о государственной регистрации перехода на доли в праве собственности на земельный участок удовлетворено, поскольку факт уклонения ответчика от государственной регистрации перехода права собственности на часть принадлежащей ему доли в праве собственности на земельный участок установлен судом и признан ответчиком.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-5430/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным привлечения к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств отказано, поскольку выделенные по конкретным целевым статьям средства были израсходованы ФГУ на иные цели; исключающих вину обстоятельств, а также оснований для признания совершенного заявителем правонарушения малозначительным не установлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-5405/2010 Заявление о взыскании единого социального налога за 2009 год, подлежащего зачислению в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, удовлетворено, поскольку муниципальное учреждение не уплатило налог в установленные сроки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-4870/2010 Требование о взыскании штрафа за невыполнение заявки и за простой вагонов свыше 36 часов удовлетворено, поскольку ответчиком не исполнены предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ обязанности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-4689/2010 В удовлетворении требования об оспаривании законности отказа в реализации преимущественного права на приобретение арендуемого помещения отказано, поскольку в связи с отсутствием у арендуемого Обществом помещения признаков обособленного объекта недвижимости, в отношении которого может быть осуществлен самостоятельной государственный кадастровый учет, у Общества не возникло права на преимущественный выкуп данного помещения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-4038/2010 Требование о взыскании убытков удовлетворено, поскольку истцом представлены доказательства противоправности действий ответчика, а также доказана причинно-следственная связь между действиями ответчика по отчуждению имущества и понесенными обществом убытками по восстановлению своего права собственности на недвижимое имущество, размер понесенных убытков подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-3974/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и договорной неустойки удовлетворено, поскольку арендатор не исполнила обязанность по своевременному внесению платы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-3691/2010 В удовлетворении требования о защите деловой репутации и возмещении морального вреда отказано, поскольку суд не принимает в качестве допустимых доказательств факта распространения ответчиками листовок показания свидетеля и аудиозапись по другому делу, кроме того, установлено, что распространенные в листовке сведения не являются утверждениями, касающимися истца.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.07.2010 по делу N А26-3451/2010 Требование о взыскании страхового возмещения удовлетворено, поскольку страхователь обратился к страховщику с заявлением о наступлении страхового случая и просьбой произвести выплату страхового возмещения, но страховое возмещение выплачено не было.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.07.2010 по делу N А26-9336/2009 Заявление о признании недействительным уведомления налогового органа о снятии общества с налогового учета по месту нахождения удовлетворено, поскольку права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности нарушены в связи с возникновением материальных и временных затрат при осуществлении взаимоотношений с налоговым органом, расположенным не по месту нахождения налогоплательщика, в том числе с предоставлением налоговой отчетности, с решением вопросов, связанных с регистрацией в качестве юридического лица.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.07.2010 по делу N А26-5460/2010 Иск о взыскании штрафа за превышение грузоподъемности вагона удовлетворен, поскольку факт превышения грузоподъемности вагона подтвержден коммерческим актом, однако размер штрафа уменьшен с учетом чрезмерно высокого размера санкции (пятикратная плата) и отсутствия негативных последствий нарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.07.2010 по делу N А26-5363/2010 Иск о взыскании штрафа за превышение грузоподъемности вагона удовлетворен, поскольку факт превышения грузоподъемности вагона подтвержден коммерческим актом, однако размер штрафа уменьшен с учетом чрезмерно высокого размера санкции (пятикратная плата) и отсутствия негативных последствий нарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.07.2010 по делу N А26-5262/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нецелевое использование средств федерального бюджета отказано, поскольку обеспечение прав на получение пособия нельзя реализовывать неправомерными действиями, а сама ситуация (двукратный перевод в течение короткого периода времени) не являлась исключительной и требующей разрешения незаконным способом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.07.2010 по делу N А26-5146/2010 Требование о признании незаконным постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, удовлетворено, поскольку объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.31 КоАП РФ, заключается в совершении действий, направленных на негативное воздействие на леса, но учреждение наказано за бездействие, которое диспозицией данной статьи не охватывается.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-5578/2010 В удовлетворении требования о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности в связи с нарушением срока проведения первого собрания кредиторов отказано, поскольку это правонарушение признано судом малозначительным, так как не повлекло нарушения прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, и иных лиц, причинения им ущерба и иного вреда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-5510/2010 В удовлетворении заявления о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) отказано, поскольку нарушение срока уведомления органа по контролю (надзору) по адресу его регистрации о проведении собрания кредиторов не лишило заявителя возможности реализовать свои полномочия (явка представителя заявителя на него обеспечена), существенная угроза охраняемым общественным отношениям отсутствует, права и законные интересы заявителя, должника и кредиторов не нарушены.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-5330/2010 Иск о взыскании задолженности удовлетворен, поскольку заказчик не оплатил оказанные услуги по проведению профилактических дезинфекционных работ (дератизации).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-5025/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным решения налогового органа об отказе в предоставлении рассрочки уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ отказано, поскольку специальный закон не содержит прямой ссылки на возможность применения порядка и условий предоставления рассрочки или рассрочки по уплате налога и сбора, установленных Налоговым кодексом РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-4326/2010 Требование о взыскании задолженности за охрану по договорам об охране с использованием тревожно-вызывной сигнализации и об охране объектов, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку заказчик принятые обязательства по оплате услуг не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-4293/2010 Требование о взыскании доначисленного налога на имущество организаций и пени удовлетворено, поскольку налогоплательщик не исполнил обязанность по своевременной уплате налога.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-3377/2010 В удовлетворении требования о взыскании суммы ущерба, причиненного в результате ненадлежащего оказания услуг по подаче тепла в многоквартирные дома, отказано, поскольку лицо, привлеченное к административной ответственности, не может считаться лицом, чье право нарушено, так как оно само совершило правонарушение, привлечение к административной ответственности было вызвано действиями (бездействием) самого истца, а не действиями со стороны ответчика.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-2853/2010 В удовлетворении требования о признании права собственности на строение отказано, поскольку истец не доказал, что спорный объект относится к зданиям капитального типа и является недвижимым имуществом, следовательно, право собственности истца на летнее кафе как на объект недвижимости не может быть признано арбитражным судом по заявленному основанию ввиду отсутствия вещных прав на земельный участок, наличие которых является необходимым условием для признания права собственности на постройку.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-2610/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и договорной неустойки удовлетворено, поскольку арендатор не исполнила обязанность по своевременному внесению платы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 19.07.2010 по делу N А26-1625/2010 В удовлетворении требования об обязании ответчика производить расчеты за электроэнергию по тарифу для населения и взыскании денежных средств отказано, поскольку ответчиком при заключении с истцом договора энергоснабжения правомерно применен тариф, установленный для группы "прочие потребители", и истец правомерно отнесен к группе "прочие потребители".

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-5870/2010 Заявление о признании недействительным отказа в продлении срока предварительного согласования места размещения объекта и в предоставлении земельного участка удовлетворено, так как на момент подачи заявления о заключении договора аренды испрашиваемого земельного участка срок действия распоряжения о предварительном согласовании места размещения объекта еще не истек, истечение срока действия санитарно-эпидемиологического заключения на момент принятия решения о предоставлении земельного участка не является законным основанием для отказа в предоставлении участка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-5478/2010 Заявление о привлечении к административной ответственности за нарушение лицензионных условий удовлетворено, так как оператор почтовой связи ненадлежащим образом исполнил обязанности пересылать почтовые отправления и осуществлять почтовые переводы в установленные сроки, а также обеспечивать качество услуг почтовой связи в соответствии с нормативными актами, регламентирующими деятельность в области почтовой связи, и условиями договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-5328/2010 Иск о взыскании задолженности удовлетворен, так как заказчик не оплатил оказанные ему услуги по перевозке топлива.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-4649/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста и обращению взыскания на право получения платежей по государственному контракту отказано, поскольку добровольно требования взыскателей должником не исполнены, должник не доказал, что в результате ареста имущества, в том числе денежных средств, были нарушены его права и законные интересы.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-3733/2010 Требование о взыскании доходов от использования неосновательно полученного имущества и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку, передавая имущество в аренду по договору, общество должно было знать о неосновательности приобретения имущества, основанного на ничтожной сделке.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-3582/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворено, поскольку договор подряда расторгнут, а встречные обязательства по передаче результатов работ от ответчика не исполнено, с этого момента пользование денежными средствами истца, полученными во исполнение обязательства, является неосновательным обогащением.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-3335/2010 В удовлетворении требования о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере средств, перечисленных во исполнение признанных впоследствии недействительными сделок купли-продажи, отказано, поскольку истец знал об отсутствии обязательства, то есть имело место злоупотребление правом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-1662/2010 В удовлетворении требования о взыскании субсидий, использованных не по целевому назначению, отказано, поскольку ответчик понес в 2008 году затраты на приобретение комбикормов, следовательно, у него возникло право на компенсацию этих затрат за счет субсидии, направление субсидии не на расчеты с поставщиками не отменяет право на последующую компенсацию за счет субсидии расходов, произведенных за счет собственных средств ответчика.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 16.07.2010 по делу N А26-1148/2010 Требование о признании недостоверным отчета об оценке рыночной стоимости помещения удовлетворено, поскольку информация, используемая при проведении оценки, не соответствует требованиям достаточности и достоверности, замечания к отчету являются существенными и влияющими на достоверность рыночной стоимости объекта.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.07.2010 по делу N А26-5284/2010 Требование о привлечении предпринимателя к административной ответственности за осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без соблюдения условий, предусмотренных лицензией, удовлетворено, так как установлен факт ненадлежащего выполнения обязанностей по организации деятельности в части обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.07.2010 по делу N А26-5114/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанности по представлению в регистрирующий орган в установленный срок ежеквартального отчета и опубликованию текста отчета в сети Интернет отказано, поскольку суду не представлено доказательств, подтверждающих невозможность исполнения заявителем обязанности по раскрытию информации, а само по себе отсутствие денежных средств не свидетельствует о невиновности заявителя.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.07.2010 по делу N А26-5054/2010 Требование о взыскании пени за просрочку платежа удовлетворено, поскольку факт несвоевременной оплаты потребленной электрической энергии не оспорен абонентом и подтвержден материалами дела, при этом размер взыскиваемой неустойки уменьшен судом с учетом несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.07.2010 по делу N А26-5023/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным решения налогового органа об отказе в предоставлении отсрочки по уплате налога на имущество организаций отказано, поскольку заявителем не представлено надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что единовременная уплата налога на имущество организаций приведет банкротству Общества.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.07.2010 по делу N А26-3534/2010 В удовлетворении требования о признании незаконными действий по изданию ненормативных актов о передаче в собственность государственного предприятия отказано, поскольку оспариваемые ненормативные акты не нарушают прав и интересов организации в сфере предпринимательской и экономической деятельности, кроме того, пропущен трехмесячный срок оспаривания ненормативных актов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 15.07.2010 по делу N А26-3529/2010 В удовлетворении требования о взыскании авансового платежа, произведенного в соответствии с договором на выполнение проектной документации, отказано, поскольку истец не представил доказательств, что проект бурения скважины может быть выполнен лишь при получении технических условий на водоснабжение, кроме того, ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя обязательств по договору также не подтверждено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-5464/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным привлечения к административной ответственности отказано, так как условие об ограничении территориальной подсудности споров, включенное в договоры купли-продажи автомобилей, ущемляет права потребителей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-5199/2010 Требование о взыскании задолженности по договору на предоставление услуг по вывозу, складированию и утилизации сухого мусора удовлетворено, поскольку заказчик принятые на себя обязательства по оплате услуг не исполнил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-4479/2010 Требование о взыскании суммы пени на страховую часть пенсии удовлетворено, поскольку муниципальное учреждение в установленный срок требование о добровольном погашении недоимки не исполнило.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-3758/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным приказа об утверждении положительного заключения экспертной комиссии государственной экспертизы по проекту освоения лесов отказано, поскольку Министерство лесного комплекса Республики Карелия действовало в рамках своих полномочий и оспариваемый приказ не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-3392/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным постановления о взыскании исполнительского сбора отказано, поскольку заявителем не представлены доказательства, подтверждающие исполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок, либо свидетельствующие о том, что исполнение было невозможно вследствие непреодолимой силы; в удовлетворении заявления о прекращении производства по делу отказано в связи с отсутствием оснований для прекращения производства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-2238/2010 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку оплата потребленной тепловой энергии была произведена ответчиком с нарушением установленного срока.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-1194/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворено, поскольку подрядчиком не полностью освоены перечисленные ему в соответствии договором подряда денежные средства, в связи с чем на его стороне возникло неосновательное обогащение.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 14.07.2010 по делу N А26-11728/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания Роспотребнадзора отказано, поскольку факты включения в кредитные договоры условий, ущемляющих права потребителей установлены ранее принятым судебным актом, предписание выдано должностным лицом, проводившим проверку, которое было обязано вынести предписание в случае выявления нарушений.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.07.2010 по делу N А26-5435/2010 Заявление о взыскании пени по налогу на имущество организаций удовлетворено, так как муниципальное учреждение нарушило срок уплаты налога.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.07.2010 по делу N А26-4873/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа в предоставлении преимущественного права на приобретение арендуемых нежилых помещений отказано, поскольку дополнительный договор к договору аренды муниципального имущества, по которому права и обязанности прежнего арендатора перешли к заявителю, был заключен позже даты вступления в силу ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества...", то есть условия для реализации преимущественного права не соблюдены.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.07.2010 по делу N А26-4737/2010 Требование о признании незаконным бездействия Администрации муниципального района по рассмотрению заявления о предварительном согласовании места размещения рыболовно-охотничьего хозяйства удовлетворено, поскольку бездействие Администрации не соответствует нормам Земельного кодекса РФ и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 13.07.2010 по делу N А26-1229/2010 Заявление о признании расторгнутым договора подряда и взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов на оплату услуг представителя удовлетворено, поскольку ответчик нарушил срок выполнения работ.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-5711/2010 Заявление о прекращении исполнительного производства удовлетворено, так как должник по исполнительному производству умер.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-4727/2010 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги по перевозке груза и пени удовлетворено, поскольку ответчик исковые требования признал, признание иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-4018/2010 Производство по делу о признании права долевой собственности прекращено, поскольку имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт суда общей юрисдикции: в удовлетворении требования о признании недействительным зарегистрированного права собственности отказано, поскольку недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю, которым является ответчик, на праве собственности с момента государственной регистрации права собственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-3856/2010 Поскольку возмещение средств из фонда социального страхования - это восстановительная мера, направленная на компенсацию реальных затрат страхователя, создание обществом искусственной ситуации для получения средств, является основанием для отказа работодателю в возмещении средств, затраченных на выплату пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности и единовременного пособия при рождении ребенка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-3448/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленные нефтепродукты и пени за просрочку платежа удовлетворено, поскольку поставщик свои обязательства по договору выполнил надлежащим образом, а покупатель плату за полученные нефтепродукты произвел не в полном объеме, при этом размер взыскиваемой неустойки уменьшен судом с учетом несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-3348/2010 Требование о взыскании суммы задолженности по арендной плате и договорной неустойки удовлетворено, поскольку обязанность по внесению арендной платы за пользование земельным участком исполнена субарендатором ненадлежащим образом, при этом размер взыскиваемой неустойки уменьшен судом в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-3149/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии и пени удовлетворено, поскольку свою обязанность по оплате полученной тепловой энергии, установленную договором, абонент исполнил ненадлежащим образом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-2814/2010 Требование о взыскании задолженности за выполненные работы и пени за просрочку платежа удовлетворено, поскольку подрядчик свои обязательства исполнил надлежащим образом, работы выполнил, но заказчик выполненные работы оплатил только частично.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-1465/2010 Заявление об установлении и включении в реестр требований кредиторов ООО требования в размере основного долга для взыскания за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований, удовлетворено, так как должник не исполнил обязательства по оплате поставленного товара.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 12.07.2010 по делу N А26-12165/2009 Заявление о признании недействительным решения собрания кредиторов должника по вопросу установления требований к кандидатуре арбитражного управляющего удовлетворено, так как перечень дополнительных требований, установленный законом, является исчерпывающим, установленное собранием кредиторов такое дополнительное требование к кандидатуре конкурсного управляющего должника, как наличие трех отдельных высших образований, законом не предусмотрено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-4867/2010 Требование о признании недействительным распоряжения о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов и обязании заключить договор аренды удовлетворено, поскольку Министерство природных ресурсов РК обязано принять решение о предоставлении земельного участка в аренду обществу для строительства технологической деревни без проведения торгов в течение установленного нормативного срока после получения заявления с приложением к нему кадастрового паспорта земельного участка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-4860/2010 В удовлетворении требования о признании незаконным решения об отказе в выкупе земельного участка отказано, поскольку право предпринимателя на приобретение земельного участка в собственность возникнет после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-4133/2010 Требование об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности удовлетворено, поскольку заявитель привлечен к административной ответственности, в том числе за нарушения, не указанные в предписании, которое явилось поводом для проведения внеплановой проверки, административным органом неполно исследованы обстоятельства дела и не доказана вина заявителя в совершении административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-3091/2010 Требование об освобождении земельного участка удовлетворено, поскольку границы переданного предпринимателю участка не были описаны и удостоверены в установленном порядке, он не был поставлен на государственный кадастровый учет, то есть не существовал как объект гражданских прав, следовательно, договор аренды считается незаключенным и законные основания для пользования им отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-3089/2010 Требование об освобождении земельного участка удовлетворено, поскольку границы переданного предпринимателю участка не были описаны и удостоверены в установленном порядке, он не был поставлен на государственный кадастровый учет, то есть не существовал как объект гражданских прав, следовательно, договор аренды считается незаключенным и законные основания для пользования им отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-2439/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчиком обязательства по оплате полученного им товара надлежащим образом не исполнены, при этом все разумные сроки исполнения данного обязательства истекли.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-1715/2010 Требование о взыскании задолженности по договорам займа, процентов за пользование кредитом и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчиком не исполнены обязательства по возврату задолженности по договорам займа; ссылка ответчика на договор новации отклонена судом, поскольку указанный договор заключен не был, следовательно, новых прав и обязанностей у сторон он не породил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-1657/2010 Иск о признании недействительными результатов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом удовлетворен, так как в конкурсной документации не определена расчетная стоимость по каждой из заявленных в перечнях работе и услуге, при заключении договора стоимость пересчитана не была, что влечет для собственников помещений дома невозможность в будущем осуществлять надлежащий контроль за качеством предоставляемых услуг и требовать соразмерного уменьшения платы, право на которое установлено законом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-1249/2010 В удовлетворении требования о признании договора поставки ничтожной сделкой и взыскании задолженности отказано, поскольку вступившими в законную силу судебными актами в признании сделки недействительной было отказано, кроме того, истец не указал, каким требованиям закона или иным правовым актам не соответствует данная сделка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 09.07.2010 по делу N А26-10998/2009 Заявление о признании незаконным решения об отказе в об отказе в выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта по результатам публичных слушаний удовлетворено, поскольку по заявлению уже было принято положительное решение, в данном случае проведение публичных слушаний не предусмотрено законом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-5216/2010 Требование о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку заказчик не оплатил предоставленные услуги по проведению оценки и определению ущерба, причиненного в результате наступления страхового случая.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-4683/2010 Требование о признании недействительным решения Администрации городского округа об отказе в утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка удовлетворено, поскольку отсутствовали какие-либо препятствия к рассмотрению вопроса об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане территории.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-4605/2010 Требование о признании недействительным акта о включении заявителя в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке в размере более чем 35% или занимающих доминирующее положение на рынке удовлетворено, поскольку в ходе анализа товарного рынка антимонопольным органом допущены нарушения требований антимонопольного законодательства при определении продуктовых границ, состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, при расчете объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-4489/2010 Производство по делу о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества прекращено, так как на момент судебного заседания постановление отменено, прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оно не нарушало, учитывая, что доказательства недостоверности определенной стоимости автомобиля или избрание оценщиком не того метода оценки не представлены, а совершение оценщиком каких-либо формальных нарушений не влечет признание постановления недействительным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-3436/2010 Требование о взыскании суммы долга за потребленную электроэнергию удовлетворено, поскольку доказательств надлежащего выполнения своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии в заявленный период в полном объеме ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-3039/2010 Требование о взыскании задолженности за выполненные работы удовлетворено, поскольку подрядчик свои обязательства исполнил надлежащим образом, но заказчик обязательство по оплате исполнил лишь частично.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-3015/2010 Требование о взыскании задолженности за товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку покупатель не произвел полный расчет за полученный товар.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-2641/2010 Требование о взыскании убытков, взыскиваемых в порядке суброгации, и неустойки удовлетворено, поскольку страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, обязан возместить в счет страховой выплаты по договору обязательного страхования страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный им потерпевшему вред.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-1783/2010 В установлении и включении в реестр требований кредиторов ООО требования в части задолженности за поставленный уголь отказано, поскольку требование заявителя в настоящее время полностью погашено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-1548/2010 В удовлетворении иска об уменьшении размера арендной платы по договору аренды лесного участка отказано, поскольку ответственность за недоосвоение установленного объема древесины путем уменьшения арендной платы не может быть возложена на арендодателя, так как ни неустойчивый температурный фон в зимний период на территории Республики Карелия, ни отсутствие покупательского спроса не относится к непреодолимым и непредвиденным обстоятельствам, носящим чрезвычайный характер, а с заявлением о внесении изменений в лесные декларации истец не обращался.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 08.07.2010 по делу N А26-1272/2010 Заявление о признании ООО банкротом удовлетворено, введена процедура наблюдения, поскольку размер просроченной свыше трех месяцев задолженности ООО перед заявителем составляет более ста тысяч рублей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-4991/2008 В удовлетворении заявления о взыскании суммы понесенных и предстоящих расходов на приведение объекта строительства (жилого дома) в надлежащее состояние отказано, так как в материалы дела не представлено исчерпывающих доказательств фактов нарушения обязательных норм и правил при выполнении работ, наличия причинной связи между действием или бездействием ответчика и образованием дефектов, размера расходов, необходимых для устранения строительных дефектов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-4729/2010 Заявление о взыскании штрафа удовлетворено, так как налогоплательщик нарушил срок представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-3947/2010 Требование о взыскании неустойки по договору купли-продажи лесных насаждений удовлетворено, поскольку в ходе приемки лесного участка выявлены нарушения лесохозяйственных требований (оставление не вывезенной в срок древесины и неудовлетворительная очистка мест рубок), в добровольном порядке неустойка не уплачена.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-3625/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, удовлетворено, поскольку при осуществлении рейда по выявлению нарушений лесного законодательства был обнаружен факт осуществления рубки растущего леса без разрешительных документов.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-3221/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено частично, поскольку, в частности, налоговый орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, не был вправе принимать решение о начислении страховых взносов и пеней, предлагать уплатить задолженность по страховым взносам; положения о сроке давности привлечения к налоговой ответственности не применяются к обязательствам по уплате налога и начислению пени.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-2980/2010 Требование о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию удовлетворено, поскольку ответчик не оплатил фактически принятое абонентом количество энергии.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-2243/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчиком не оплачены выставленные счета-фактуры за оказанные услуги по теплоснабжению.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-1681/2010 В удовлетворении требования о признании постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства незаконным отказано, поскольку основания для отказа в возбуждении исполнительного производства на основании предъявленного взыскателем исполнительного листа отсутствовали, а само по себе предупреждение должника о праве судебного пристава-исполнителя совершить какие-либо исполнительные действия не влечет нарушения прав и законных интересов и наступления негативных последствий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 07.07.2010 по делу N А26-1524/2010 В удовлетворении требования об обязании ответчика заключить договор залога отказано, так как в предварительном договоре отсутствует существенное условие - об оценке предмета залога, то есть он не считается заключенным и не породил обязанности по заключению договора залога

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-9544/2009 Заявление о взыскании судебных издержек в размере расходов на оплату услуг представителя удовлетворено, поскольку заявление лица, к которому обращено данное заявление, было оставлено без рассмотрения.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-5423/2010 В удовлетворении требования о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за нарушение требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) отказано в связи с малозначительностью совершенного правонарушения (признание факта совершения правонарушения, отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям), сделано устное замечание.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-5100/2010 В удовлетворении требования о признании решения антимонопольного органа о незаконности отказа предпринимателю в допуске к участию в аукционе на поставку мебели для муниципального учреждения отказано, так как заявка была составлена в соответствии с требованиями заказчика, довод об указании неточных качественных характеристик, моделей и марок товара опровергнут ранее заключенным муниципальным контрактом.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-4947/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным постановления об утверждении проекта границ и публичных сервитутов на земельный участок отказано, поскольку у органа местного самоуправления отсутствовали основания для отказа в утверждении проекта границ земельного участка в связи с отсутствием данных о правообладателях спорного земельного участка.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-4713/2010 Заявление о взыскании задолженности удовлетворено, так как заказчик не оплатил предоставленные услуги согласно договору о предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений с помощью тревожно-вызывной сигнализации.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-4346/2010 Заявление о признании незаконным постановления об отмене постановления о предоставлении заявителю в аренду земельных участков для сельскохозяйственной деятельности удовлетворено, поскольку оснований для его отмены не имелось, срок окончания договора аренды совпадала со сроком резервирования земель, довод о том, что испрашиваемый земельный участок находится в водоохранной зоне отклонен, так как в оспариваемом постановлении он не указан.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-3674/2008 Ходатайство о назначении по делу о признании права собственности повторной экспертизы на предмет определения доли капитальных вложений удовлетворено, поскольку имеются сомнения в обоснованности первого заключения эксперта; производство по делу приостановлено.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-2492/2010 В удовлетворении заявления об уменьшении размера исполнительского сбора по исполнительным производствам отказано, поскольку представленные доказательства опровергают довод истца о его тяжелом имущественном положении, подтверждают вину общества в неисполнении в установленный судебным приставом-исполнителем срок исполнительных документов и свидетельствуют об отсутствии оснований для уменьшения размера исполнительского сбора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 06.07.2010 по делу N А26-2160/2010 В удовлетворении требования о взыскании ущерба, причиненного в результате отключения электроэнергии и порчи продуктов питания, находившихся в принадлежащем истцу здании, отказано, поскольку действия ответчика по ограничению и восстановлению энергоснабжения на принадлежащем истцу объекте осуществлены в соответствии с законом, то есть ответчиком не доказаны противоправность поведения ответчика, причинная связь между ущербом истца и поведением ответчика, а также размер убытков.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-4770/2010 Требование о привлечении общества к административной ответственности за осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без соблюдения условий, предусмотренных лицензией, удовлетворено, так как установлен факт ненадлежащего выполнения обязанностей по организации деятельности в части обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оснований для признания правонарушения малозначительным и освобождения от ответственности не имеется.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-4668/2010 Заявление о взыскании пени с муниципального учреждения удовлетворено, поскольку налогоплательщик несвоевременно уплатил налог на имущество и транспортный налог.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-4640/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности за осуществление под видом проведения стимулирующей лотереи деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов без соответствующего разрешения отказано, так как двухмесячный срок давности привлечения к ответственности истек.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-3855/2010 Производство по делу о признании незаконным бездействия Администрации городского округа прекращено, поскольку заявитель отказался от заявленных требований в связи с тем, что ответчиком совершены действия, которые заявитель просил суд возложить на ответчика, то есть отсутствует предмет спора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-3275/2010 В удовлетворении требования о понуждении к постановке земельных участков на кадастровый учет отказано, поскольку постановка земельных участков на кадастровый учет производится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области кадастрового учета, каковым администрация муниципального района не является.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-3094/2010 Заявление о признании недействительным требования об уплате недоимки по страховым взносам и пеней удовлетворено, поскольку факт неосуществления заявителем предпринимательской деятельности подтвержден материалами дела и не оспорен ответчиком, следовательно, у предпринимателя в данном периоде отсутствовала обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-2901/2010 Требование о взыскании предварительной оплаты по муниципальному контракту и пени за просрочку поставки товара удовлетворено, поскольку ответчик, получив предварительную оплату за товар, взятые на себя обязательства по муниципальному контракту не исполнил, товар истцу не передал.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-1677/2010 Иск об обязании включить требование о взыскании долга в промежуточный ликвидационный баланс ООО и удовлетворить его в порядке очередности удовлетворено, поскольку законность требования установлена решением суда, однако ликвидационная комиссия уклонялась от включения заявленного требования в промежуточный ликвидационный баланс и расчетов с кредитором.

Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.07.2010 по делу N А26-1432/2009 В удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта отказано, поскольку материалами дела подтверждается возможность исполнения определения об утверждении мирового соглашения в принудительном порядке, при том, что запрошенный срок предоставления отсрочки явно нарушит баланс интересов должника и взыскателя, также находящегося в тяжелом финансовом положении.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-4732/2010 Требование о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчику было излишне перечислено вознаграждение в счет обязательств истца по агентскому договору на оказание услуг по возврату задолженности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-4540/2009 Требование об отмене решения о нарушении антимонопольного законодательства и предписания удовлетворено, поскольку антимонопольным органом не доказана сопоставимость проанализированных им товарных рынков и не доказано, что установленная заявителем цена на нефтепродукты превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли, то есть является монопольно высокой.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-3964/2010 Заявление о признании незаконным привлечения к административной ответственности за нарушение прав потребителя на получение информации о товаре удовлетворено, так как заявителю вменено в вину отсутствие обязательной информации на внутреннем кольце со стороны считываемого слоя, однако она имеется на упаковке компакт-диска; привлечение к ответственности за неисполнение обязанностей лиц, осуществляющих деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений необоснованно, так как заявитель осуществляет только розничную продажу компакт-дисков.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-3922/2010 В удовлетворении требования об истребовании переданного в оперативное управление ГУ имущества из чужого незаконного владения предпринимателя, с которым договор аренды заключен лицом, осуществляющим полномочия публичного собственника имущества, отказано, так как истек срок исковой давности, который исчисляется с момента подписания акта о передачи спорного имущества предпринимателю.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-3599/2010 В удовлетворении требования о признании права собственности на объект недвижимости (наружную сеть водопровода) отказано, поскольку иск заявлен к ненадлежащему ответчику (товариществу собственником жилья), не являющемуся субъектом материального правоотношения по иску о признании права собственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-339/2010 В удовлетворении заявления о признании недостоверным отчета определения рыночной стоимости встроенного нежилого помещения магазина отказано, так как истец не доказал недостоверность отчета, все указанные недочеты несущественны и в совокупности не могли повлечь значительного искажения реальной рыночной стоимости объекта.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-3233/2010 Требование о взыскании в порядке суброгации убытков, а также процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку дополнительные требования о возмещении вреда в пределах остатка ранее выплаченного страхового возмещения заявитель вправе предъявлять к причинителю вреда.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-2741/2010 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и пени удовлетворено, поскольку недостатки, не позволяющие использовать выделенный земельный участок в соответствии с условиями договора, были устранены, следовательно, подлежит взысканию разница между заявленной к взысканию и уплаченной суммой, которую представитель истца не оспаривал, а также процентов на нее.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-12986/2009 В удовлетворении требования о признании сделок недействительными и применении реституции отказано, так как все они одобрены общим собранием участников ООО.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 02.07.2010 по делу N А26-10053/2009 Заявление о признании ОАО банкротом удовлетворено, так как восстановить его платежеспособность невозможно; в отношении него открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-7129/2008 Требование о компенсации затрат на воспроизводство лесов в 2007 году удовлетворено, так как Министерство лесного комплекса РК, как орган исполнительной власти, осуществляющий функции в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, не исполнил обязанность компенсировать затраты арендаторов на выполнение работ по договорам, заключенным до введения в действие нового Лесного кодекса РФ.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-4871/2010 Требование о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям удовлетворено, так как правонарушение признано малозначительны с учетом обстоятельств дела и характера деяния (незначительность пропуска установленного законом срока, отсутствие умысла на причинение государству материального ущерба, а также существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, фактическое исполнение обязанности).

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-3566/2010 В удовлетворении требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку истец представленными документами не доказал факт поставки товара и получение его ответчиком либо его полномочным представителем в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки и нормами гражданского законодательства.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-3471/2010 Требование о взыскании суммы неустойки удовлетворено, поскольку в нарушение условий государственного контракта на выполнение государственного оборонного заказа был поставлен некачественный продукт.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-3099/2010 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии и задолженности за услуги по ограничению режима потребления и возобновлению подачи электроэнергии удовлетворено, поскольку оплату потребленной электрической энергии абонент своевременно не произвел.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-2480/2010 Требования о взыскании задолженности и пени и расторжении договора аренды участка лесного фонда удовлетворены, поскольку арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока не исполнил обязанность по своевременному внесению арендных платежей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-2060/2009 В удовлетворении требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения отказано, поскольку вступившим в законную силу решением арбитражного суда в признании за истцом права хозяйственного ведения на спорное имущество отказано в связи с отсутствием государственной регистрации этого права.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-185/2010 В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование денежными средствами отказано, поскольку истец обратился с требованием взыскания процентов не с предварительно уплаченной стоимости не поставленного вовремя товара, а за просрочку поставки, рассчитав сумму процентов с полной стоимости товаров, от цены по договору, при этом не изменив основание иска.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-1577/2010 Требование об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора энергоснабжения, удовлетворено, поскольку законодательством не предусмотрена ответственность потребителя в виде неустойки за невыполнение действий по ограничению режима потребления электроэнергии, а также за отказ от допуска представителей сетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления; пункт, содержащий условие о договорной неустойке, согласие на включение которой от истца не получено, подлежит исключению из договора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 01.07.2010 по делу N А26-11545/2009 В удовлетворении иска о расторжении муниципального контракта на поставку творога для муниципальных детских домов и дошкольных учреждений и взыскании неустойки за несоблюдение условий отказано, поскольку представленный в материалы дела акт о недостающем количестве продукции не имеет доказательной силы ввиду нарушений в порядке его оформления, а также не доказано, что ответчик не явился по вызову получателя для участия в приемке продукции при выявлении ее несоответствия и составления двухстороннего акта.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-4768/2010 Иск о взыскании суммы неосновательного обогащения удовлетворен, так как в отсутствие договора подряда истец выполнил работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения, однако оплаты не получил.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-4587/2010 Требование о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии удовлетворено, так как в ходе проверки по исполнению требований законодательства о лицензировании установлено, что в отделе магазина, принадлежащем предпринимателю, реализуются препараты ветеринарного назначения без соответствующей лицензии.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-4460/2010 Требование о признании незаконным постановления административного органа о привлечении заявителя к ответственности за оказание услуг субаренды помещения без применения контрольно-кассовой техники удовлетворено, поскольку ни в протоколе об административном правонарушении, ни в постановлении по делу об административном правонарушении не указано, по какой части статьи 14.5 КоАП РФ заявитель привлечен к ответственности.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-4365/2010 На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-4152/2010 В удовлетворении требования о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа отказано, поскольку установление в документации об аукционе требования о предоставлении в составе заявок на участие в аукционе копий правоустанавливающих документов на продаваемое жилое помещение и справки паспортной службы на продаваемое жилое помещение ограничивает возможность участия потенциальных участников размещения заказа.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-3530/2010 Требование о взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, удовлетворено, поскольку при осуществлении промежуточной проверки качества разработки лесосеки был выявлен факт незаконной рубки вдоль границы соседней делянки.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-3483/2010 В удовлетворении требования о признании недействительным распоряжения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками отказано, поскольку в ходе судебного разбирательства не было установлено ни нарушений требований земельного законодательства РФ, ни факта превышения полномочий органа местного самоуправления на принятие оспариваемого акта, ни нарушения прав и законных интересов как временного управляющего муниципального унитарного предприятия, так и самого предприятия.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-1669/2010 Требование о взыскании задолженности по договору аренды участка лесного фонда и расторжении указанного договора удовлетворено, поскольку арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока не исполнил обязанность по своевременному внесению арендных платежей.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 30.06.2010 по делу N А26-1587/2010 Иск о взыскании сумм, уплаченных по договору купли-продажи бетоносмесительной установки и склада цемента, расходов за хранение и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчиком не передал пригодное для использования оборудование надлежащей комплектации, а работы по монтажу и пуско-наладке выполнил не в полном объеме и с ненадлежащим качеством, в связи с чем истец правомерно отказался от исполнения договора и передал бетоносмесительную установку на ответственное хранение.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.06.2010 по делу N А26-492/2010 В удовлетворении требования о признании Единого государственного реестра ЗАО недействительным и обязании предоставить документы отказано, поскольку требование сформулировано некорректно: истцам следовало обратиться в суд с требованием о признании права на определенное количество акций (доли) в уставном капитале общества, то есть ими избран неверный способ защиты нарушенного права.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.06.2010 по делу N А26-4874/2010 Требование о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям удовлетворено, так как, с учетом обстоятельств дела и характера деяния, а именно: незначительность пропуска установленного законом срока, отсутствие умысла на причинение государству материального ущерба, а также существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (фактическое исполнение обязанности), правонарушение признано малозначительным.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.06.2010 по делу N А26-4842/2010 В удовлетворении требований о признании незаконным действий Министерства природных ресурсов РК по выдаче лицензии третьему лицу на право пользования недрами отказано, так как оспариваемые действия совершены надлежащим органом и в пределах его полномочий, доказательств нарушения прав и законных интересов заявителя не представлено, итоги аукциона не оспорены, заявитель в аукционе участия не принимал.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.06.2010 по делу N А26-4634/2010 Требование о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию и пени за просрочку платежа удовлетворено, так как абонент не оплатил потребленную тепловую энергию; поскольку неисполненные обязательства относятся к периоду после объявления должника банкротом, платежи являются текущими.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.06.2010 по делу N А26-4212/2010 В удовлетворении требования об отмене постановления о возбуждении исполнительного производства на основании постановления о взыскании исполнительского сбора по основному исполнительному производству отказано, поскольку оспариваемое постановление вынесено до приостановления судом исполнения постановления о взыскании исполнительского сбора.

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 29.06.2010 по делу N А26-4208/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства отказано, так как в связи с неисполнением должником в установленный для добровольного исполнения срок требований исполнительного документа было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, на основании которого было правомерно возбуждено исполнительное производство.