Решения и постановления судов

Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2004 год и ранее. Часть 23

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.01.2004 по делу N А41-К2-11302/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительными ненормативных актов органа Фонда социального страхования РФ об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и пени, т.к. указанные акты не содержат сведений о сумме задолженности по взносам, сроке уплаты взносов, сумме начисленных пеней.

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.01.2004 по делу N А41-К2-10739/03 Суд удовлетворил исковые требования о признании за истцами права коллективно-долевой собственности на землю, т.к. материалами дела установлено, что в период реорганизации совхоза в акционерное общество у членов совхоза (истцов) в силу закона возникло право коллективной собственности на землю.

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.01.2004 по делу N А41-К1-18952/03 Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.01.2004 по делу N А41-К1-12253/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительными торгов, т.к. истец имел возможность предварительно ознакомиться с правилами проведения торгов и при проведении торгов данные правила были соблюдены.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-5556/03-77-577 В соответствии с частью 1 статьи 137 АПК РФ судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-52966/03-84-601 Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю влечет наложение административного штрафа.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-52594/03-94-529 Суд признал недействительным решение о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, поскольку с заявлением о проведении регистрационных действий по прекращению и реорганизации юридического лица обратилось лицо, не имеющее надлежащих полномочий.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-52/04-84-1 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта государственного органа об окончании исполнительного производства в связи с его фактическим исполнением, т.к. материалами дела доказано, что основаниями для окончания исполнительного производства явились представленные должником доказательства реального исполнения им своих обязательств по возмещению НДС и суммы процентов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-51026/03-76-582 В себестоимость продукции включаются затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг), обусловленные технологией и организацией производства, включая материальные затраты.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-50609/03-98-591 Доходы налогоплательщика в виде процентов признаются внереализационными. Из этого следует, что полученные проценты не рассматриваются как поступления от реализации товаров (работ, услуг), следовательно, НДС не учитывается.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-38093/03-116-490 Решение суда первой инстанции об удовлетворении заявления о признании недействительным требования об уплате НДС оставлено без изменения, поскольку данное требование не содержит ссылки на конкретные нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, позволяющие определить основания возникновения недоимки.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-3529/03-76-57 Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика. Возврат суммы излишне уплаченного налога производится за счет средств бюджета (внебюджетного фонда), в который произошла переплата, в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2004 по делу N А40-40128/03-23-418 В удовлетворении исковых требований о солидарном взыскании стоимости утраченных обыкновенных именных акций, а также стоимости неполученных дивидендов по акциям отказано, так как истец не представил доказательств нарушения ответчиками принятых на себя обязательств, не подтвердил наличие и размер понесенных убытков и не доказал причинную связь между правонарушением и убытками.

Определение Московского областного суда от 20.01.2004 по делу N 33-389 Дело по иску о возмещении ущерба, компенсации морального вреда возвращено в суд первой инстанции на новое рассмотрение, поскольку судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2005, 27.01.2005 N 09АП-5422/04-ГК по делу N А40-55530/04-53-588 В удовлетворении требования о принятии мер по обеспечению иска отказано правомерно, поскольку заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что непринятие данных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-21939/03 Суд удовлетворил заявление о признании незаконным действия судебного пристава по возврату без исполнения исполнительного листа, т.к. материалами дела установлено, что предъявленный к исполнению лист соответствует по форме и содержанию требованиям законодательства.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-21757/03 Когда в отношении одного и того же должника возбуждено несколько исполнительных производств, они объединяются в сводное исполнительное производство и на имущество должника в пределах общей суммы взыскания, исполнительского сбора и предполагаемых расходов по совершению исполнительных действий налагается арест, позволяющий исполнить исполнительный документ вне зависимости от арестов имущества должника, произведенных в обеспечение другого иска.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-21545/03 Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-21268/03 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-20902/03 Если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-20838/03 Суд удовлетворил заявление налогового органа о взыскании штрафа за неполное перечисление сумм налога на доходы физических лиц, поскольку материалами дела установлено, ответчик не исполнил обязанность по перечислению сумм удержанных налогов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-20282/03 В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговым правонарушением признается непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-20127/03 Суд признал незаконным постановление административного органа о наложении штрафа за непредставление акционеру документов, поскольку в доверенности, на основании которой действовал заявитель, отсутствовали полномочия на истребование спорных документов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-20036/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении юридического лица к административной ответственности за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг без применения контрольно-кассовых машин, т.к. налоговый орган нарушил установленный Кодексом РФ об административных правонарушениях порядок привлечения к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-199/04 Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных документов, без сертификата соответствия по каждому наименованию продукции, без справки к грузовой таможенной декларации или ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего собственника (на импортную алкогольную продукцию) либо справки к товарной накладной (на отечественную алкогольную продукцию) влечет наложение штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-19766/03 Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-18897/03 Постановление по делу об административном правонарушении за нарушение таможенного законодательства РФ не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-17459/03 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-16483/03 Указание в таможенной декларации неправильного кода товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности не образует состава правонарушения, если это не сопряжено с заявлением при описании товара недостоверных сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара, влияющих на его классификацию.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-16482/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за предоставление в декларации недостоверных сведений о товаре, т.к. таможенным органом не представлено доказательств того, что в таможенной декларации указан неверный код товара.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-15658/03 Органы местного самоуправления не вправе устанавливать ограничения хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Действующее законодательство не предоставляет права органам местного самоуправления приостанавливать действия патентов на осуществление торговли и оказание услуг предпринимателям.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-14695/03 Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы документов и иных сведений, необходимых для проведения выездной налоговой проверки, влечет взыскание штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К2-13578/03 Суд удовлетворил заявления органа Пенсионного фонда об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный налог на землю, поскольку ФЗ "О плате за землю" установлена льгота в виде освобождения от уплаты данного налога для государственных учреждений социального обслуживания, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К1-9531/03 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. ответчик финансируется из средств федерального бюджета и погашает образовавшуюся задолженность, как только эти средства появляются, а следовательно, не мог пользоваться чужими денежными средствами, поскольку эти средства у него отсутствовали.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К1-5454/03 В случае когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К1-17727/03 Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19 - 26.01.2004 по делу N А41-К1-11805/03 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004 по делу N А41-К1-10799/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения внеочередного собрания акционеров закрытого акционерного общества, т.к. является необоснованным довод истца о нарушении при создании юридического лица антимонопольного законодательства, нарушении порядка проведения собрания, а также в материалах дела отсутствуют доказательства наличия права у истца на обращение с иском о признании недействительным собрания акционерного общества.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.01.2004, 14.01.2004 по делу N А41-К1-10053/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о применении последствий недействительности договора аренды земельного участка, т.к. истец не доказал, что ответчик является неполномочным арендодателем.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-491513-111-557 Суд удовлетворил требование о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на содержание соцжилфонда и объектов социально-культурной сферы, т.к. доказательств того, что заявитель действовал недобросовестно при перечислении денежных средств и исчислении налога, налоговым органом не представлено.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2003 по делу N А40-4777/03-84-496 Уполномоченные таможенные органы обязаны осуществлять таможенное оформление товаров, декларируемых с применением предварительной грузовой таможенной декларации, как правило, не позднее трех часов с момента представления товаров и транспортных средств в месте доставки и принятия таможенным органом уведомления о прибытии товара.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-47626/03-52-495 Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-45929/03-8-485 Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона и иных правовых актов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-44910/03-119-296 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения госоргана по ценным бумагам об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, поскольку решение о выпуске ценных бумаг не соответствует по своему содержанию и форме установленным стандартам.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-44275/03-22-416 Суд признал недействительным (ничтожным) договор купли-продажи недвижимости, поскольку спорная сделка была заключена с аффилированным лицом.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-44233/03-114-521 К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-43254/03-57-410 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о расторжении договора поручения и взыскании убытков, поскольку истцом были нарушены существенные условия договора.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-41187/03-117-472 Суд удовлетворил требование об обязании возместить НДС, так как заявитель представил полный пакет документов, подтверждающих правомерность применения налоговой ставки 0 процентов по НДС.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-39259/03-97-164 Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона. Ликвидация лиц, фактически прекративших свою деятельность, осуществляется в соответствии с законодательством о банкротстве.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-33713/03-94-345 Законодательством предусмотрен запрет на зачет внутренних и внешних долговых обязательств РФ, субъектов РФ или муниципальных образований путем продажи (передачи) кредиторам права собственности на объекты приватизации.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-31630/03-76-389 Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.01.2004 по делу N А40-30004/03-84-338 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта госоргана о предоставлении земельного участка в аренду, т.к. заявителем не представлено доказательств того, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Определение Арбитражного суда Московской области от 17.01.2004 по делу N А41-К2-25606/04 Суд прекратил производство по делу в связи с отказом заявителя от своих требований, поскольку данный отказ не противоречит действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2005, 17.01.2005 по делу N А40-52911/04-149-28 Суд признал необоснованным отказ в государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, поскольку заявителем не были нарушены требования законодательства о ценных бумагах при дополнительной регистрации выпуска ценных бумаг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2004 N 09АП-6793/04-ГК по делу N А40-43886/04-89-505 Решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований о выселении из занимаемого помещения оставлено без изменения, поскольку договор аренды, на основании которого ответчик занимает спорные помещения, прекращен.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.01.2004 по делу N А41-К2-22090/03 Суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о привлечении к ответственности за торговлю алкогольной продукцией без сертификатов соответствия, т.к. истек срок исковой давности для привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.01.2004 по делу N А41-К2-20821/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта государственного органа в части ограничения времени работы танцплощадки, т.к. материалами дела установлено, что уровень работы звуковоспроизводящей аппаратуры на спорной танцплощадке находится в допустимых параметрах, объект отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным и строительным нормам.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.01.2004 по делу N А41-К1-16740/03 Крупными сделками являются сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.01.2004 по делу N А41-К1-15991/03 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании долга по договору на поставку газа и процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку истцом подтвержден факт погашения задолженности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.01.2004 по делу N А41-К1-14654/03 По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороны. В случае если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2004 по делу N А40-47076/03-60-4 Суд отказал в удовлетворении исковых требований об изменении условий договора в части уменьшения размера вознаграждения за уступку прав, поскольку признание должника банкротом по истечении 3-х лет с момента заключения спорного договора не может служить основанием существенного изменения обстоятельств в отношении обязанностей истца, срок исполнения которых просрочен.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2004 по делу N А40-42125/03-40-442 Суд отказал в удовлетворении иска о признании не соответствующими действительности порочащими сведений, распространенных в СМИ, и обязании ответчика возместить истцу вред, нанесенный деловой репутации, поскольку истец не представил доказательств, что указанные в исковом заявлении сведения порочат его деловую репутацию.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2004 по делу N А40-41418/03-115-486 Суд отказал в удовлетворении заявления о взыскании штрафа за несообщение налоговому органу сведений о закрытии счета, поскольку факт налогового правонарушения в действиях банка не доказан.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2004 по делу N А40-21279/03-9-184 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку истец не доказал надлежащим образом получение ответчиком неосновательного обогащения за счет истца.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2004 по делу N А-40-18852/03-83-170 Решение суда первой инстанции о взыскании убытков, составляющих стоимость исполнительского сбора от продажи имущества на торгах, оставлено без изменения, поскольку торги проведены с нарушением законодательства и признаны недействительными.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004 по делу N А41-К2-21529/03 Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового правонарушения, признаются выполнение налоговым агентом письменных разъяснений государственных органов по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных в пределах их компетенции.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004 по делу N А41-К2-20017/03 Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа. В случае невнесения или неполного внесения авансового платежа по какому-либо налогу с налогоплательщика не может быть взыскан штраф, предусмотренный Налоговым кодексом РФ за неуплату (неполную уплату) налога.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004 по делу N А41-К2-13234/03 Суд удовлетворил заявление о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, т.к. судебный пристав-исполнитель не выполнил предусмотренные законодательством об исполнительном производстве действия по принудительному исполнению судебного акта.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004 по делу N А41-К1-6543/03г Недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства. Недействительная сделка не влечет юридических последствий.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004, 22.01.2004 по делу N А41-К1-19673/02 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче истцом ответчику денежной суммы на увеличение уставного капитала, т.к. материалами дела установлено, что воля ответчика не была направлена на безвозмездную передачу денежных средств, а решение о вложении их в имущество было принято с нарушением требований законодательства.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004 по делу N А41-К1-17825/03 Суд удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору на поставку теплоэнергии, т.к. ответчиком не исполнены обязательства по оплате теплоэнергии.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004, 19.01.2004 по делу N А41-К1-11739/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований об устранении нарушений права беспрепятственного пользования имуществом, т.к. у истца имеется техническая возможность прохода и проезда к своему объекту.

Решение Арбитражного суда Московской области от 15.01.2004 по делу N А41-К1-11396/04 Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму в срок и в порядке, предусмотренных договором займа. Заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором, которые выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2004 по делу N А40-48639/03-119-342 Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет средств казны Российской Федерации или казны муниципального образования.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2004 по делу N А40-45928/03-8-484 Суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о ликвидации юридического лица, поскольку отсутствие в нежилом помещении, арендуемом ответчиком, представителей арендатора не может свидетельствовать о том, что организация по данному адресу не находится.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2004 по делу N А40-45642/03-40-473 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании договора незаключенным, поскольку при заключении оспариваемого договора купли-продажи были согласованы все существенные условия для данного вида договора.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2004 по делу N А40-36096/03-82-365 Решение суда первой инстанции об отказе во взыскании убытков, причиненных затоплением арендуемого помещения, оставлено без изменения, поскольку истцом не доказан размер причиненного ущерба и противоправность действий ответчика.

Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2004 по делу N А40-33800/03-24-323 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, так как истец вправе был обратиться с настоящим иском только от имени участников общества на основании выданной ими доверенности, а не от своего собственного имени.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2004 по делу N А40-28940/03-110-292 Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2004 по делу N А40-/44755/03-85-473 Суд отказал в удовлетворении заявления об обязании ответчика заключить договор купли-продажи нежилого помещения, поскольку из представленных доказательств не следует, что истец относится к кругу субъектов, имеющих право на приобретение в собственность сданных в аренду объектов недвижимого имущества.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К2-364/04 Суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о привлечении к ответственности за торговлю алкогольной продукцией без надлежащих товарораспорядительных документов, т.к. в протоколе об административном правонарушении отсутствует указание, на какую алкогольную продукцию отсутствовали необходимые документы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К2-22683/03 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К2-19041/03 От уплаты земельного налога полностью освобождаются земли, предоставляемые для обеспечения деятельности органов государственной власти и управления. Пенсионный фонд Российской Федерации образован в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации и находится в государственной собственности Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К2-18740/03 Ненормативный акт органа местного самоуправления может быть признан судом недействительным в случае его одновременного несоответствия закону, иному нормативному правовому акту и нарушения гражданских прав и законных интересов юридического лица.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К2-18499/03 Суд удовлетворил заявление налогового органа о взыскании штрафных санкций за неполную уплату налога на пользователей автодорог, НДС и прибыль, поскольку данный факт подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К2-18420/03 Суд удовлетворил заявление о взыскании штрафа за несвоевременное представление деклараций по земельному налогу, т.к. отсутствие документа на землю у ответчика, получение которого зависит от землепользователя, не служит основанием для непредставления налоговых деклараций.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К2-18358/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта должностного лица органа местного самоуправления об отказе в установке мобильных торговых автолавок, т.к. перечень предложений по размещению объектов мелкорозничной торговой сети в средствах массовой информации не публиковался, конкурс на размещение данных объектов не проводился.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-5865/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество, т.к. истец не представил доказательств отсутствия согласия собственника имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, на продажу такого имущества.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-19521/03 Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-19308/03 Обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму - неустойку.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-19049/03 Принятие бюджетными учреждениями обязательств, вытекающих из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, сверх установленных им ассигнований, не подлежит оплате за счет средств федерального бюджета на текущий финансовый год.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-18126/03 Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-17512/03 По кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на сумму, предусмотренные договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-16891/03 Акционерное общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности или если такие признаки появятся у общества после выплаты дивидендов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-16559/03 Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-12401/03 Суд удовлетворил исковые требования о признании недействительным предварительного договора купли-продажи зданий, т.к. не соблюден порядок совершения крупной сделки, поскольку единственный участник общества с ограниченной ответственностью не принимал решения о совершении оспоримой сделки.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-12276/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании первоочередного права на выкуп имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря, т.к. спорные объекты недвижимости не подлежали включению в уставный капитал акционерного общества в силу прямого запрета, установленного законодательством.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004, 19.01.2004 по делу N А41-К1-12053/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований в части признания недействительным договора аренды воздушного судна, т.к. передача имущества в аренду входит в объем правоспособности акционерного общества.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-118/04 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительными торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества, т.к. истцом не представлено доказательств нарушения порядка и сроков проведения торгов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-11209/03 Исковое требование о взыскании задолженности по договору энергоснабжения удовлетворено, так как заявитель представил доказательства ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком по данному договору.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-10960/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки приватизации в части включения в уставный капитал акционерного общества здания, т.к. истец не является лицом, имеющим право обращаться в суд в защиту имущественных прав и законных интересов Российской Федерации по вопросу оценки сделок приватизации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-10717/03 Если полномочия органа юридического лица на совершение сделки ограничены его учредительными документами и при совершении сделки такой орган юридического лица вышел за пределы своих полномочий, такая сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Решение Арбитражного суда Московской области от 14.01.2004 по делу N А41-К1-10407/03 Суд удовлетворил исковые требования о признании недействительным договора дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, т.к. при заключении данного договора не было соблюдено требование о получении согласия общего собрания общества на передачу долей в уставном капитале общества.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-56354/03-84-607 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным и отмене ненормативного акта должностного лица государственного органа о привлечении к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка, т.к. на момент издания оспариваемого ненормативного акта земельный участок перешел в собственность другого юридического лица, а наличия вины в действиях заявителя установлено не было.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-53851/03-121-557 Суд отказал в удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленный законом срок отчетности в Фонд социального страхования, поскольку заявитель обратился в суд за пределами срока давности взыскания санкций.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-51602/03-127-592 Суд обязал налоговый орган возместить путем возврата НДС, поскольку налогоплательщик представил все необходимые документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов по НДС.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-48505/03-75-540 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-44934/03-22-428 Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора поручительства, поскольку истец не представил доказательства заинтересованности ответчика в заключении оспариваемого договора.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-39813/03-15-396 Суд удовлетворил исковые требования о взыскании суммы задолженности по оплате продукции по договору поставки, неустойки за просрочку оплаты, т.к. судом установлено, что взаимоотношения сторон определены договором поставки, права требования по которому перешли к истцу на основании договора цессии.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-38871/03-83-360 Решения, принятые организатором конкурса при проведении конкурса, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-36255/03-55-361 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным дополнительного соглашения к договору об уступке права требования, т.к. истек срок исковой давности для признания оспоримой сделки недействительной.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-36246/03-14-418 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-35479/03-77-374 Решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении требований о взыскании долга по договору аренды оборудования, расторжении данного договора и обязании вернуть арендованное имущество оставлено без изменения, т.к. факт невнесения арендной платы свыше двух периодов подряд подтвержден документально.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-32985/03-27-119 Соглашение сторон об оформлении кредитных отношений путем выдачи векселя кредитором, предоставления этого векселя в распоряжение заемщика и последующей оплаты такого векселя кредитором не противоречит действующему законодательству.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2004 по делу N А40-2143/03-20-5 Несовпадение местонахождения юридического лица по месту его государственной регистрации с фактическим местонахождением не может быть расценено как неустранимое нарушение и не может являться основанием для ликвидации юридического лица.

Определение президиума Московского областного суда от 14.01.2004 N 40 В удовлетворении заявления о признании постановления главы администрации частично недействительным отказано правомерно, поскольку оспариваемое положение права заявителя не нарушает.

Определение президиума Московского областного суда от 14.01.2004 N 39 Судебные постановления по делу по иску о признании договора инвестирования, свидетельства о праве собственности недействительными, об обязании исполнить условия договора, передать квартиру в собственность и принять окончательный расчет и по встречному иску о расторжении договора на участие в жилищном строительстве отменены в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела.

Определение президиума Московского областного суда от 14.01.2004 N 38 Судебные постановления по делу по иску о предоставлении квартиры отменены, поскольку приняты с существенными нарушениями норм материального права.

Определение президиума Московского областного суда от 14.01.2004 N 36 Судебные постановления по делу о разделе совместно нажитого имущества отменены в связи с существенными нарушениями мировым судьей и апелляционной инстанцией норм материального и процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 14.01.2004 N 35 Дело по иску о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, направлено на новое рассмотрение в связи с существенными нарушениями судом норм материального и процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 14.01.2004 N 34 При рассмотрении заявления о восстановлении срока на кассационное обжалование суд должен выяснить причины пропуска срока подачи кассационной жалобы.

Определение Московского областного суда от 14.01.2004 по делу N 33-81 Дело по иску о разделе земельного участка и признании частично недействительным свидетельства о праве собственности на земельный участок направлено на новое рассмотрение, поскольку суду необходимо установить по делу все юридически значимые обстоятельства, дать им надлежащую правовую оценку, предложить истцу уточнить исковые требования, рассмотреть дело с участием всех заинтересованных лиц.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-22680/03 Суд признал незаконным и отменил постановление налогового органа о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой машины при осуществлении наличных денежных расчетов с населением, поскольку ответчик не доказал, что истцом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению действующего законодательства.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-216443 Суд первой инстанции удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к ответственности, т.к. в отсутствие установленной ставки налога за пользование водными объектами на территории Московской области заявитель правомерно руководствовался федеральной ставкой названного налога.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-21642/03 До утверждения законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации ставок платы за пользование водными объектами по категориям плательщиков применяются минимальные ставки платы, установленные Правительством Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-20598/03 Суд отказал в удовлетворении заявления о взыскании штрафа за нарушение срока регистрации в органах Пенсионного фонда РФ, т.к. на момент государственной регистрации ответчика в качестве предпринимателя без образования юридического лица отсутствовала ответственность за указанное деяние.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004, 06.01.2004 по делу N А41-К2-20356/03 Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния повлекли занижение налоговой базы, влечет взыскание штрафа. Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-18500/03 От налога с продаж освобождаются ритуальные услуги похоронных бюро, кладбищ и крематориев, услуги по проведению обрядов и церемоний религиозными организациями.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-18324/03 Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-17930/03 Суд удовлетворил заявление об обязании органа местного самоуправления принять ненормативные акты о предварительном согласовании места размещения земельного участка для строительства цеха по производству безалкогольных напитков, а также о предоставлении земельного участка и утверждении плана границ отвода земельного участка, т.к. является незаконным требование органа местного самоуправления о заключении инвестиционного договора.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-17831/03 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на землю и непредставление налоговой декларации по налогу на землю, т.к. заявитель, являясь собственником недвижимого имущества, является пользователем земельного участка, на котором это имущество расположено, и, соответственно, является плательщиком земельного налога.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-16331/03 Нарушение страхователем срока регистрации в органе Пенсионного фонда РФ влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, устанавливаются судом и учитываются им при наложении санкций в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-16319/03 Суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о взыскании штрафных санкций за неполное внесение платы за пользование водными объектами, т.к. налоговым органом вынесен ненормативный акт о привлечении к ответственности до истечения срока, в течение которого налогоплательщик вправе представить документы, истребованные налоговым органом.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-14986/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным решения налогового органа о взыскании единого социального налога, поскольку ответчиком данное решение принято одновременно с требованием об уплате налога и до истечения срока для добровольного его исполнения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К2-10504/02 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным свидетельства о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, т.к. земельное законодательство не предусматривает возможности признания недействительным документа, удостоверяющего права на землю.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К1-18704/03 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды авиадвигателей, т.к. материалами дела установлено, что ответчик не вправе ссылаться на недоработку изделиями обусловленного в договоре количества часов, поскольку размер арендной платы по договору не ставится в зависимость от этого условия.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К1-17895/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора аренды земельного участка, т.к. указание в договоре на возможность использования земли арендатором в соответствии со своими уставными задачами не меняет целевого назначения земельного участка.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К1-17080/03 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительными изменений технического паспорта жилого дома, т.к. внесение изменений в технический паспорт жилого дома, связанных с исключением из общей площади квартир площадей холодных кладовых, расположенных на междуэтажных площадках жилого дома, полностью соответствует законодательству РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К1-15394/2003 Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством реализации акций, составляющих более 2% ранее размещенных обществом. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, может быть признана недействительной.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К1-15084/02 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на нежилые производственные помещения, т.к. истцу при выходе из общества с ограниченной ответственностью была выплачена действительная стоимость его доли.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.01.2004 по делу N А41-К-17042/03 Юридическое лицо может быть ликвидировано судом по требованию государственного органа в случае осуществления юридическим лицом деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2004 по делу N А40-50825/03-76-579 Суд признал недействительным решение налогового органа об отказе в возмещении НДС, поскольку заявителем представлены документы, подтверждающие экспорт продукции за пределы таможенной территории РФ.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2004 по делу N А40-49237/03-84-554 Суд отказал в удовлетворении заявления об аннулировании лицензии на производство и оборот алкогольной продукции, поскольку заявителем не доказан состав правонарушения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2004 по делу N А40-48839/03-84-548 Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2004 по делу N А40-48646/03-22-471 Суд удовлетворил требование о взыскании штрафа за нарушение сроков постановки на учет в качестве страхователя, т.к. материалами дела подтверждается вина ответчика в совершенном им правонарушении.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2004 по делу N А40-48419/03-116-558 Суд признал недействительным ненормативный акт налогового органа об отказе в возмещении НДС, поскольку заявителем представлен полный пакет документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2004 по делу N А40-43081/03-15-445 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований о защите исключительных прав на товарный знак, т.к. истцом не представлено доказательств производства и реализации ответчиком продукции с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-22076/03 Суд удовлетворил заявление о привлечении к налоговой ответственности за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения при исчислении налога на прибыль, т.к. материалами дела установлено, что налогоплательщиком неправомерно включены в себестоимость товаров расходы за телефон, не принадлежащий предприятию.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-21993/03 Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах и сборах срока представления такой декларации влечет взыскание штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-21958/03 Налоговый агент обязан правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-21514/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату земельного налога, т.к. материалами дела подтверждается правомерность применения заявителем льготы по земельному налогу.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-21513/03 Суд удовлетворил заявление о признания недействительным ненормативного акта о привлечении к ответственности за неуплату земельного налога, т.к. материалами дела подтверждается правомерность применения заявителем льготы по данному налогу.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-21246/03 Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-20887/03 Суд признал недействительными ненормативные акты налогового органа об уплате земельного налога, поскольку установление субъектом РФ повышающих коэффициентов к ставкам данного налога за земли промышленности законодательством РФ не предусмотрено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-20776/03 Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-2036/03 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника, т.к. указанный ненормативный акт вынесен в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-20174/03 Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. На действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного документа, выданного арбитражным судом, взыскателем или должником может быть подана жалоба в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-19893/03 Суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о взыскании штрафа за непредставление налогоплательщиком в установленный налоговым законодательством срок налоговой декларации, т.к. налогоплательщик является государственным учреждением и с него не взимается плата за пользование водными объектами.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-197/04 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по обращению взыскания на имущество должника, т.к. проведение торгов соответствуют законодательству.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-19343/03 Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, а также неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), совершенные умышленно, влечет взыскание штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-19341/03 Суд удовлетворил заявление налогового органа о взыскании с налогоплательщика штрафных санкций за неполную уплату НДС, т.к. материалами дела подтверждается занижение налогооблагаемой базы по НДС, неверное отражение в декларации суммы налоговой базы, необоснованное завышение налоговых вычетов по НДС.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-19286/03 Не подлежит налогообложению по НДС реализация на территории РФ продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждениям.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-18627/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога, т.к. налоговый орган не представил доказательств отнесения земельного участка заявителя к курортам и применения при исчислении сумм налога повышающего коэффициента.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-17028/03 Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и(или) сборы, повышающие налоговые сборы, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-16847/03 Суд отказал в удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности за осуществление розничной реализации алкогольной продукции без предусмотренных законодательством РФ документов, подтверждающих легальность приобретения продукции, т.к. налоговым органом не представлено доказательств наличия состава административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-16386/03 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на реализацию, т.к. отказ налогового органа от принятия в натуре имущества должника-организации соответствует Налоговому кодексу РФ, указанный отказ не мог являться основанием для прекращения исполнительного производства, вследствие чего передача спорного имущества на реализацию соответствует законодательству РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-13589/03 Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц этого налогового периода и суммах, начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, влечет взыскание штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К2-11313/03 Для целей налогообложения не признается реализацией товаров выполнение работ органами, входящими в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, в рамках выполнения возложенных на них функций в случае, если обязанность выполнения указанных работ (услуг) установлена законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, актами местного самоуправления.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-8592/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о выделении земельного участка для передачи его в муниципальную собственность для компенсации затрат на восстановление и ремонт трансформаторной подстанции, т.к. ответчик не является собственником подстанции и не несет материальной ответственности за ее состояние.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-3860/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительной государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, т.к. материалами дела установлено, что спорное имущество правомерно перешло в собственность истца в результате приватизации, итоги которой не были оспорены.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-21914/04 Суд отказал в удовлетворении иска о признании договора на отпуск питьевой воды для централизованного горячего водоснабжения заключенным, поскольку доказательств совершения ответчиком действий по потреблению питьевой воды, распоряжению ею в своих интересах, ее оплате не представлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-19471/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи акций, т.к. материалами дела установлено, что на момент обращения истца с требованиями в суд указанный договор был расторгнут, акции возвращены ответчику.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-18786/03 Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-18699/03 По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-18601/03 Юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-18254/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о переводе прав и обязанностей арендатора по договору аренды здания, т.к. истцом не представлено доказательств обращения к ответчику с требованием о заключении нового договора и отказа ответчика.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-17642/03 Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Кредитор, уступивший право требования другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-14717/03 Суд отказал в удовлетворении иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку ответчик не осуществлял пользование денежными средствами истца, так как выделение денежных средств носило целевой характер и указанные денежные средства из федерального бюджета не выделялись.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-13644/03 Договор может быть расторгнут при существенном нарушении договора другой стороной. Гражданским кодексом РФ установлена ответственность за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.01.2004 по делу N А41-К1-12391/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании страхового возмещения, составляющего убытки истца, т.к. ответчик надлежащим образом исполнил свои обязательства по принятию и перевозке груза, а причинение ущерба является случайным событием, которое не было вызвано действиями или упущениями со стороны перевозчика.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-6656/03-55-71 Векселедержатель может обратить свой иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных лиц при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен. Векселедержатель может требовать уплаты суммы вексельного долга, процентов и пени со дня срока платежа в размере учетной ставки Центрального банка России, а также издержек по протесту векселей.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2005, 14.01.2005 по делу N А40-58987/04-40-631 Суд удовлетворил ходатайство о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение судебного акта третейского суда, т.к. судебный акт третейского суда не нарушает основополагающих принципов российского права и отсутствуют основания для его отмены.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-53583/03-47-505 Суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о ликвидации юридического лица, поскольку заявитель не привел в обоснование своих доводов достаточных доказательств, выражающихся в неоднократном или грубом нарушении закона.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-48577/02-96-358 Суд отказал в удовлетворении заявления о пересмотре решения арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам, т.к. указанные заявителем обстоятельства не являются вновь открывшимися.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-48496/03-129-71 Суд удовлетворил требования о признании незаконным ненормативного акта налогового органа и обязании возместить НДС, так как заявитель представил полный пакет документов, подтверждающих правомерность применения льготной налоговой ставки 0 процентов по НДС.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-46918/03-119-320 Суд отказал в удовлетворении требования о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации юридического лица, так как истцом не были представлены все требуемые действующим законодательством документы для производства регистрационных действий.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-461/04-101-1Б Суд возвратил заявление о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), т.к. заявитель не представил доказательств, подтверждающих, что заявитель является уполномоченным органом Правительства России на подачу заявлений о несостоятельности (банкротстве).

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-45952/03-84-512 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, поскольку оспариваемая запись не нарушает прав и законных интересов заявителя и не создает иных препятствий при осуществлении заявителем предпринимательской или иной экономической деятельности.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-45643/03-84-509 Судебный пристав-исполнитель обязан принять к исполнению исполнительный документ от суда или другого органа, его выдавшего, либо взыскателя и возбудить исполнительное производство, если не истек срок предъявления исполнительного документа к исполнению и данный документ соответствует требованиям, предусмотренным законодательством.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-45594/03-84-508 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного листа и обязании последнего осуществить меры по исполнению исполнительного листа, т.к. ответчик является ненадлежащим ответчиком по спору и заявителем не доказано факта нарушения его прав обжалуемым бездействием пристава-исполнителя.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-45105/03-31-473 Суд взыскал долг по кредиту, проценты за пользование кредитом, проценты за пользование чужими денежными средствами, а в исковых требованиях о взыскании убытков отказал, поскольку отсутствует причинная связь между действиями заемщика и возникшими у истца убытками.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-42920/03-50-502 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации общества с ограниченной ответственностью, поскольку истец не представил документы, свидетельствующие о том, что ответчик в настоящее время осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с нарушениями закона.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-42212/03-15-431 Суд удовлетворил исковые требования в части взыскания неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. спорный договор не был заключен, а у ответчика не имелось оснований удерживать денежные средства.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-36401/03-84-429 В случае невозможности исполнения исполнительного документа судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возвращении исполнительного документа в суд или другой орган, его выдавший.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-35239/03-58-348 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств, находящихся на счете должника, в рамках исполнительного производства оставлено без изменения, поскольку банком были предприняты соответствующие действия в работе с исполнительным документом.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-34902/03-77-364 Решение суда первой инстанции об удовлетворении требования о взыскании задолженности и неустойки по договору лизинга оставлено без изменения, т.к. ответчик своих обязательств по внесению лизинговых платежей в установленные договором сроки не исполнил.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-34034/03-77-351 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора аренды нежилых помещений и применении последствий его ничтожности оставлено без изменения, поскольку спорным договором права и законные интересы истца не нарушены.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-33974/03-61-369 Решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований о признании недействительным учредительного договора оставлено без изменения, поскольку внесение в качестве вклада в уставный капитал общества спорных зданий было произведено с нарушением законодательства о приватизации.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-32549/03-14-368 Суд обязал налоговый орган начислить и возвратить проценты за несвоевременный возврат излишне уплаченных налогов, поскольку довод заявителя о несвоевременном возврате излишне уплаченных налогов подтверждается материалами дела.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-31319/03-43-273 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности за поставленные медикаменты оставлено без изменения, поскольку истец не доказал, что ответчиком была поставлена продукция ненадлежащего качества.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 12.01.2004 по делу N А40-30966/03-85-318 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества оставлено без изменения, поскольку срок исковой давности по требованию о признании сделок недействительными в связи с нарушением порядка совершения акционерным обществом сделок с заинтересованностью истек.

Определение Московского областного суда от 12.01.2004 по делу N 33-181 Дело по иску о признании права пользования жилой площадью направлено на новое рассмотрение, поскольку, давая оценку заявлению о регистрации по месту жительства, суд не выяснил причины, по которым оно не было реализовано, а показания истца суд не вправе был расценивать в качестве доказательств по делу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2004, 12.01.2005 N 09АП-6218/04-АК по делу N А40-43724/04-33-450 Решение суда первой инстанции о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС оставлено без изменения, поскольку заявителем соблюдены порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке ноль процентов и порядок применения налоговых вычетов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 11.01.2004 по делу N А41-К2-12057/04 Неисполнение поставщиком своих налоговых обязательств по действующему законодательству не связано с правом экспортера на возмещение НДС по экспортным товарам.

Решение Арбитражного суда Московской области от 11.01.2004 по делу N А41-К1-20328/04 Суд отказал в удовлетворении иска об обязании устранить недостатки по договору строительного подряда, поскольку истец не представил доказательств, что указанные недостатки произошли по вине ответчика.

Решение Арбитражного суда Московской области от 11.01.2004 по делу N А41-К1-10656/04 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным отказа госоргана в государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства, поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие наличие у застройщика права пользования земельным участком, на котором расположены объекты недвижимого имущества, и разрешения на строительство.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2005, 17.01.2005 N 10АП-1413/04-АК по делу N А41-К2-12577/04 Суд имеет право уменьшить размер штрафа не меньше, чем в два раза.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2005, 18.01.2005 N 09АП-5224/04 по делу N А40-5462/04-69-70 В удовлетворении требований о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, поскольку основания для пересмотра данного судебного акта отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Московской области от 09.01.2004 по делу N А41-К1-10805/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы недопоставленных нефтепродуктов, т.к. истцом не соблюдены требования законодательства РФ, предусмотренные для приемки продукции по количеству и качеству.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2004 по делу N А40-35618/03-94-370 Суд отказал в удовлетворении заявления кредитной организации о признании действия (требования) банка по сформированию на ближайшую дату резерва на возможные потери незаконным, поскольку действия ответчика не противоречат действующему законодательству и не нарушают прав и законных интересов заявителя.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2004 по делу N А40-31799/03-29-308 Решение суда первой инстанции о признании недействительным исполнения обязательств по погашению задолженности по договору об открытии кредитной линии оставлено без изменения, поскольку требования кредитора удовлетворены должником предпочтительно перед другим кредитором.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2004 по делу N А40-3157/03-57-34 Сделка не может считаться одобренной тем же лицом, которое ее совершило, если это лицо обладает теми же полномочиями, которые оно имело при заключении сделки.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2004 по делу N А40-31033/03-52-307 Решение суда первой инстанции в части взыскания стоимости не возвращенного по договору хранения имущества отменено, в удовлетворении иска в указанной части отказано, поскольку факт утраты спорного имущества ответчиком не подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 08.01.2004 по делу N А41-К2-22707/03 Законодательством РФ установлена ответственность в виде штрафа за нарушение страхователем срока регистрации в органе Пенсионного фонда Российской Федерации. При наличии смягчающих обстоятельств суд вправе снизить размер штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 08.01.2004 по делу N А41-К2-22038/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта государственного органа о выдаче свидетельств на право коллективно-долевой собственности на земельный пай, т.к. действующим на момент вынесения оспариваемого ненормативного акта земельным законодательством не предусматривалась коллективно-долевая форма собственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 08.01.2004 по делу N А41-К2-15613/03 Пеней признается установленная Налоговым кодексом РФ денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов и сборов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.

Решение Арбитражного суда Московской области от 08.01.2004 по делу N А41-К1-21712/03 Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 08.01.2004 по делу N А41-К1-19470/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении искового требования о переводе на истца прав и обязанностей по договору купли-продажи акций, т.к. материалами дела установлено, что на момент обращения истца в суд за ним оставалось имущественное право на покупку спорных акций.

Решение Арбитражного суда Московской области от 08.01.2004 по делу N А41-К1-14113/02 Договор комиссии прекращается отменой комиссионного поручения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-51073/03-119-377 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным ненормативного акта о привлечении к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, т.к. в деянии истца обнаружен состав правонарушения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-48848/03-94-477 Выдача без разрешения таможенного органа, утрата либо недоставление в определенное таможенным органом место находящихся под таможенным контролем товаров и (или) транспортных средств влечет наложение административного штрафа.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-47918/03-52-498 Суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о ликвидации юридического лица, поскольку заявителем не представлены документы осуществления ответчиком финансово-хозяйственной деятельности.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-4483/03-58-47 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска о признании договора комиссии незаключенным оставлено без изменения, поскольку оспариваемый договор был заключен и исполнен сторонами, что подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-44594/03-98-513 Суд признал незаконным решение об отказе в возмещении НДС и акциза, поскольку заявителем представлен полный пакет документов, подтверждающих факт экспорта продукции и право на применение налоговой ставки ноль процентов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-43648/03-31-455 Обязательства по оплате энергии возникают у абонента (потребителя) за фактически принятое количество энергии.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-36592/03-58-364 Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого была выдана гарантия.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-33293/03-28-322 Решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи нежилого имущества оставлено без изменения, т.к. в соответствии с законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального имущества ответчик не относится к субъектам, которым предоставлено право на приобретение в собственность арендуемых помещений без проведения конкурса или аукциона.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-25879/03-11-293 Решение суда первой инстанции о признании недействительным договора об отступном и применении последствий недействительности ничтожной сделки оставлено без изменения, поскольку спорная сделка ущемляет интересы кредитора, который вправе рассчитывать на удовлетворение своих требований наряду с другими кредиторами.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 08.01.2004 по делу N А40-13690/03-119-155 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительной государственной регистрации права собственности на нежилое помещение оставлено без изменения, поскольку заявителем не представлено доказательств в подтверждение права собственности на спорный объект.

Определение Московского областного суда от 08.01.2004 по делу N 33-186 Об изменении решения суда по иску о признании незаконными приказов об отстранении истца от исполнения служебных обязанностей и об увольнении, восстановлении на работе, оплате за время вынужденного прогула, взыскании заработной платы, компенсации морального вреда, в части размера заработной платы, подлежащей взысканию, признании недействительным приказа об увольнении истца, поскольку суд признал увольнение истца незаконным, а о признании недействительным данного приказа в резолютивной части решения не указал.

Решение Арбитражного суда Московской области от 06.01.2004 по делу N А41-К1-2395/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об обязании установить право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), т.к. истец не представил в суд доказательств того, что доступ к объектам недвижимости без установления сервитута невозможен.

Решение Арбитражного суда Московской области от 06.01.2004 по делу N А41-К1-16834/03 Суд удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи, процентов за пользование коммерческим кредитом и неустойки, т.к. обязательства ответчика по оплате поставленного истцом товара не выполнены.

Решение Арбитражного суда Московской области от 06.01.2004 по делу N А41-К1-16256/03 За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.01.2004 по делу N А40-46779/03-56-477 Суд взыскал штраф за несвоевременное представление отчетности по средствам Фонда социального страхования РФ, поскольку факт правонарушения подтверждается материалами дела.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 06.01.2004 по делу N А40-45799/03-84-510 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления об отмене постановления и взыскании штрафа за нарушение природоохранного законодательства оставлено без изменения, поскольку факт отсутствия разработки и утверждения заявителем проекта лимитов и получения разрешения на размещение отходов, образующихся на предприятии, подтвержден материалами дела.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 06.01.2004 по делу N А40-39938/03-4-236 Решение суда первой инстанции об удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС оставлено без изменения, поскольку подтверждение таможенными органами фактического вывоза товаров не распространяется на участников Таможенного союза.

Определение апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 06.01.2004 по делу N А40-34336/03-69-208 По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия решения и суд признает причины пропуска срока уважительными.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.01.2004 по делу N А40-33700/03-114-413 Налоговые органы вправе требовать от налогоплательщика или налогового агента документы, пояснения, подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, проводить налоговые проверки в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К2-19755/03 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта регистрирующего органа о регистрации устава открытого акционерного общества, произведенной регистрирующим органом, т.к. представлены доказательства того, что зарегистрирован устав не в той редакции, которую утвердило общее собрание акционеров.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К2-17567/03 Суд признал недействительным решение налогового органа в части начисления налога на прибыль и пени, поскольку налоговое законодательство не связывает право на льготу с моментом возникновения права собственности на арендуемое по договорам лизинга имущество.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К1-8810/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной регистрации юридического лица, т.к. истцом не представлено доказательств нарушения ответчиком порядка государственной регистрации, иск предъявлен к ненадлежащему ответчику.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К1-6225/03 При выделе земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, собственник обязан известить о своем намерении либо в письменной форме, либо путем опубликования печатного сообщения в средствах массовой информации, указать в сообщении предпочитаемое местоположение выделяемого земельного участка в пределах общих границ земельного участка, находящегося в общей долевой собственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К1-6089/03 Крупная сделка - это сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о заключении таких сделок. Несоблюдение требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание сделки недействительной.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К1-21573/03 Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К1-12211/03 Суд удовлетворил исковые требования о взыскании долга по оплате поставленной продукции, процентов за пользование коммерческим кредитом и процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку факт наличия задолженности и ее размер подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К1-12134/03 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделкой мирового соглашения, т.к. в соответствии с законодательством РФ мировое соглашение не является гражданско-правовой сделкой.

Решение Арбитражного суда Московской области от 05.01.2004 по делу N А41-К1-11659/03 Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-51561/03-75-581 Суд отказал в удовлетворении заявления о взыскании штрафа за нарушение установленного срока представления отчетности - расчетной ведомости в Фонд социального страхования, поскольку заявителем пропущен шестимесячный срок для обращения в суд за взысканием санкций.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-50883/03-48-272 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом, поскольку гражданское законодательство РФ не предусматривает двойную ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на выполнение работ.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-49815/03-84-560 Исполнительные действия должны быть совершены, и требования, содержащиеся в исполнительном документе, исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему исполнительного документа.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-41106/03-15-415 Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и расторжении договора, т.к. причиной неисполнения ответчиком договорных обязательств в установленные сроки явилось невыполнение истцом встречных обязательств о предоставлении подрядчику исходных материалов.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-38032/03-102-442 Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, принятое с нарушением требований федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-35092/03-84-413 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта государственного органа о наложении ареста на право аренды земельного участка, т.к. в соответствии с законодательством к объектам имущественных прав, на которые может быть наложен арест, относится в том числе и право истца на аренду земельного участка.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-34982/03-84-411 Исполнительные листы судебных органов по искам к Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, направляются в Министерство финансов Российской Федерации для исполнения им в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации службой судебных приставов не производится.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-34980/03-84-412 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по возвращению взыскателю исполнительного листа без исполнения, т.к. исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации службой судебных приставов не производится.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-31097/03-40-320 Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований о признании недействительным дополнительного соглашения о предоставлении кредитов на завершение расчетов оставлено без изменения, поскольку данное соглашение заключено сторонами в установленной законом форме.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-29598/03-84-330 Решение суда первой инстанции об удовлетворении заявления о признании недействительной государственной регистрации юридического лица путем реорганизации в форме слияния оставлено без изменения, поскольку актом государственной регистрации были нарушены права и законные интересы истца в сфере предпринимательской деятельности в виде получения соответствующей задолженности от вновь созданного юридического лица в силу правопреемства.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-24411/03-35-212 Суд отказал в удовлетворении иска о расторжении договора по переуступке прав требования долга и взыскании убытков, поскольку спорный договор ничтожен в силу закона.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.01.2004 по делу N А40-11091/03-50-96 Суд признал недействительным договор купли-продажи нежилого здания, поскольку спорное имущество приобретено возмездно у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. То обстоятельство, что покупатель является добросовестным приобретателем, не может служить основанием для отказа в иске о признании недействительным договора купли-продажи.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 25 Определения суда в части передачи дела по иску о прекращении экологически вредной деятельности в арбитражный суд отменены, поскольку спор, возникший между организациями и заявителями, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя, не является экономическим, в связи с чем дело неподведомственно арбитражному суду.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 24 Дело по иску о признании права на жилое помещение, признании недействительными регистрации в жилом помещении, договора приватизации жилого помещения, государственной регистрации права собственности на комнату, возмещении морального вреда, взыскании судебных издержек, встречному иску о вселении, нечинении препятствий в пользовании жилым помещением направлено на новое судебное разбирательство в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 23 Дело по иску о признании права собственности на самовольную постройку и изменении размера долей в праве собственности на дом, встречному иску о выделе доли в домовладении, разделе земельного участка и восстановлении въезда на свою территорию, иску о выделе доли в домовладении направлено на новое рассмотрение в связи с существенными нарушениями судом норм гражданского процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 22 Суд не вправе под видом вынесения дополнительного решения изменить содержание решения либо разрешить новые вопросы, не исследовавшиеся в судебном заседании.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 21 Судебные постановления по делу по иску о признании права на назначение досрочной трудовой пенсии по педагогической деятельности отменены в связи с неполным исследованием судом всех обстоятельств дела.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 20 Дело по заявлению о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество направлено на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела и существенными нарушениями норм процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 19 Определение суда об отказе в удовлетворении заявления об исправлении описки в определении об утверждении мирового соглашения отменено в связи с существенным нарушением судом норм гражданского процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 18 Дело по иску о предоставлении жилой площади направлено на новое рассмотрение в связи с существенными нарушениями судом норм материального и процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 17 Определение суда об утверждении мирового соглашения по делу по иску об изменении договора найма жилого помещения, встречному иску о признании утратившим право на жилое помещение отменено в связи с существенными нарушениями норм процессуального законодательства.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 16 Определение суда об утверждении мирового соглашения по делу по иску об изменении договора найма жилого помещения отменено в связи с существенными нарушениями судом норм процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 15 Дело по иску о признании права собственности на домовладение направлено на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении спора судом были допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 14 Судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа, если из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве.

Определение президиума Московского областного суда от 05.01.2004 N 13 Дело по иску о признании права собственности на квартиру направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку при рассмотрении спора судом были допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права.

Решение Арбитражного суда Московской области от 27.12.2003 по делу N А41-К1-19759/04 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы ущерба, причиненного срывом реализации условий договора аренды в результате противоправного блокирования арендуемых помещений, т.к. истец не представил доказательств наличия причинно-следственной связи между наступлением вреда, противоправными действиями ответчика и возникшими убытками.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2004, 18.10.2004 N 09-2973/04-АК по делу N А40-20977/04-75-198 Налоговое законодательство РФ связывает право налогоплательщика на применение ставки 0 процентов и на возмещение налога из бюджета при экспорте товаров не с особенностями таможенного оформления конкретных товаров, а с фактическим вывозом товаров.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2004, 13.10.2004 N 09-2834/04-АК по делу N А40-28767/04-75-315 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа и обязании возместить НДС удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик представил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 08.07.2004 по делу N А41-К2-3856/04 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части взыскания недоимки по НДС, штрафа за грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, а также пени, т.к. реализация залогодержателем не находящегося в его собственности заложенного имущества не является объектом налогообложения по НДС.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.05.2004 по делу N А40-13346/04-61-172 Юридические лица и граждане - владельцы источников повышенной опасности обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.05.2004 по делу N А40-12478/04-61-161 Юридические лица и граждане - владельцы источников повышенной опасности обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 09.03.2003 по делу N А41-К2-19971/03 В случае если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.01.2003 по делу N А41-К2-17919/03 Суд признал недействительным решение налогового органа в части доначисления налога на прибыль и пени, поскольку заявитель обоснованно определил прибыль как разницу между выручкой от реализации готовой продукции без НДС и затратами ко всему объему готовой продукции за вычетом стоимости НЗП, оцененной по стоимости исходного сырья.

Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2007, 24.01.2007 N КГ-А40/13448-06 по делу N А40-45784/05-148-398 В удовлетворении заявления о признании недействительным пункта 24 приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам о регистрации выпуска дополнительных обыкновенных бездокументарных акций отказано правомерно, так как оспариваемый пункт соответствует действующему законодательству о рынке ценных бумаг и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Постановление ФАС Московского округа от 28.03.2005 N КГ-А40/13438-04-П Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным права собственности юридического лица на часть здания, т.к. является необоснованным довод истца о том, что спорный объект недвижимости является федеральной собственностью.

Постановление ФАС Московского округа от 04.03.2005 N КА-А40/1422-05 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа о взыскании штрафа за нерегистрацию объектов налогообложения, т.к. налоговым органом не доказано наличие обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 25.01.2005, 24.01.2005 N КА-А40/13277-04 Суд правомерно частично удовлетворил заявление о возврате излишне уплаченных налогов и пеней, т.к., согласно акту сверки расчетов, у налогоплательщика имелась недоимка по пеням, которая заявителем не оспаривается.

Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2005, 14.12.2004 N КА-А41/11642-04 Возврат суммы излишне уплаченного налога производится за счет средств бюджета (внебюджетного фонда), в который произошла переплата, в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате, если иное не установлено Налоговым кодексом РФ. При нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченного налога, не возвращенную в установленный срок, начисляются проценты за каждый день нарушения срока возврата.

Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2005 N КГ-А40/12820-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о признании договора аренды незаключенным, взыскании суммы денежных средств, полученных за опцион, т.к. факт неисполнения ответчиком своей обязанности по заключению договора установлен, размер ущерба составляет оплаченную истцом сумму опциона за неисполненное обязательство.

Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2005, 27.01.2005 N КА-А41/13192-04 по делу N А41-К2-8147/04 В соответствии с законодательством Московской области несвоевременная или некачественная уборка улиц, внутридворовых территорий и иных мест общественного пользования поселений влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2005, 22.12.2004 N КГ-А41/12170-04-П При ликвидации организаций, являющихся источником комплектования государственного архива и не имеющих правопреемника, документы постоянного срока хранения и документы по личному составу этой организации передаются в архив вышестоящей организации, а в случае невозможности - в государственный архив.

Постановление ФАС Московского округа от 18.01.2005 N КГ-А40/12519-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Постановление ФАС Московского округа от 18.01.2005, 11.01.2005 N КА-А40/12489-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста и изъятию принадлежащих заявителю документов, т.к. информационные ресурсы рассматриваются гражданским законодательством РФ как элемент состава имущества и объект права собственности.

Постановление ФАС Московского округа от 18.01.2005, 21.12.2004 N КА-А40/11921-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость, т.к. налоговый орган представил доказательства недобросовестности налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2005, 15.12.2004 N КА-А41/11868-04 Основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2005 N КА-А40/12750-04 В арбитражном суде подлежат оспариванию ненормативные акты, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя, осуществляемые им при исполнении судебных актов арбитражных судов, исполнительных документов иных органов, за исключением судебных актов общей юрисдикции, касающихся организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2005, 15.12.2004 N КА-А40/11697-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг, непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2005, 15.12.2004 N КА-А40/11658-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005 N КГ-А41/12312-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда, купли-продажи, аренды транспортного средства, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что ответчику была поставлена продукция, оказаны услуги, выполнены работы, которые не были им оплачены.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 30.12.2004 N КГ-А40/12488-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005 N КГ-А40/11480-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 15.12.2004 N КА-А41/11629-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12625-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован довод налогового органа о недобросовестности налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12620-04 Требованием об уплате налога признается направленное налогоплательщику письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога и соответствующие пени. Требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке уплаты налога, установленного законодательством о налогах и сборах, сроке исполнения требования.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12605-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12588-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительными ненормативных актов налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль предприятий и организаций и налога на добавленную стоимость, т.к. налогоплательщик представил доказательства правомерного применения льгот по указанным налогам.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12572-04-П Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозмещении из бюджета НДС, т.к. налогоплательщик представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 21.12.2004 N КА-А40/12047-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2005, 21.12.2004 N КА-А40/10856-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КГ-А40/12612-04 Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КГ-А40/12542-04 Действия, о признании которых незаконными просит истец, не носят самостоятельного правового характера и сами по себе не порождают для истца прав и обязанностей, в связи с чем не могут рассматриваться как предмет для обжалования.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 30.12.2004 N КГ-А40/12353-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на не завершенный строительством объект недвижимости, т.к. истцом не представлены доказательства о существовании данного объекта.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КГ-А40/12302-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи акций, заключенного на аукционе, т.к. заблуждение относительно мотивов сделки не является основанием для признания сделки недействительной.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КГ-А40/11807-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о возмещении за счет казны расходов, понесенных в связи с предоставлением льготы по бесплатному проезду военнослужащего, т.к. указанные расходы подлежат возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КА-А41/12567-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к административной ответственности за продажу товаров без применения контрольно-кассовых машин, т.к. юридическое лицо не освобождается от ответственности вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КА-А41/12437-04 Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КА-А40/12672-04 Дело о процессуальном правопреемстве и изменении способа и порядка исполнения передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован вопрос о правомерности правопреемства.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12650-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортируемых за пределы территории Российской Федерации товаров, выполняемых российскими перевозчиками, а также и иных подобных работ (услуг).

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12624-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об уплате НДС передано на новое рассмотрение, т.к. истцом не представлены все документы, необходимые для подтверждения его права на уплату НДС по ставке 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12604-04-П Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании обязанности по уплате налогов исполненной, т.к. материалами дела подтверждается недобросовестность налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КА-А40/12507-04-п Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые это лицо должно было сообщить в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, влечет наложение штрафа.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005 N КА-А40/12419-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части отказа в возмещении НДС, т.к. налоговый орган представил доказательства совершения налогоплательщиком недобросовестных действий, направленных на незаконный возврат из бюджета денежных средств, заявленных к возмещению.

Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2005, 29.12.2004 N КА-А40/12384-04 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога.

Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2005, 28.12.2004 N КГ-А41/12243-04 Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта об изъятии земельного участка, т.к. на момент рассмотрения спора данный ненормативный акт был отменен, в связи с чем право заявителя на земельный участок восстановлено.

Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2005, 28.12.2004 N КГ-А41/12235-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании незаконными действий ответчика по выставлению истцу документов, включающих оплату потерь электроэнергии, т.к. материалами дела установлено, что истец получал компенсацию потерь электроэнергии от третьего лица.

Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2005, 28.12.2004 N КА-А40/12277-04 Дело о взыскании штрафа за неисполнение действий, указанных в исполнительном документе, передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлено наличия вины в действиях ответчика.

Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2005, 28.12.2004 N КА-А40/11676-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части взыскания налога на прибыль и НДС, т.к. неиспользование права на налоговые вычеты по НДС в конкретном налоговом периоде, в котором соблюдены условия для применения налогового вычета, не лишает налогового агента права на такой вычет в последующих налоговых периодах.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 28.12.2004 N КГ-А41/12476-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора банковского счета, т.к. оспариваемый договор заключен в соответствии с законодательством РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КГ-А41/12252-04 Дело о признании недействительным договора аренды земельного участка и сносе самовольных построек передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлено права ответчика на возведение строений на земельном участке истца.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КГ-А41/11335-04 Общий срок исковой давности устанавливается в три года. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КГ-А40/12506-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. ликвидация указанного юридического лица должна производиться по правилам законодательства о банкротстве с применением норм, касающихся банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 28.12.2004 N КГ-А40/12439-04 Суд прекратил производство по делу о признании недействительным исполнения обязательств по погашению задолженности по кредитному договору, т.к. перечисление заемщиком денежных средств для погашения задолженности по кредиту является не сделкой, а лишь техническим действием (банковской операцией).

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КГ-А40/12375-04 По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия решения и арбитражный суд признает причины пропуска срока уважительными.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005 N КГ-А40/12370-04 Дело об истребовании нежилого помещения из чужого незаконного владения передано на новое рассмотрение, т.к. материалами дела не подтверждается, что именно ответчик занимает спорные помещения.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 29.12.2004 N КА-А41/12414-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части правомерности начисления единого налога на вмененный доход по виду деятельности "общественное питание", т.к. материалами дела опровергается осуществление заявителем данного вида деятельности.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А41/12305-04 Дело о возврате излишне взысканных с заявителя таможенных платежей передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследованы доводы таможенного органа о неподтверждении заявителем таможенной стоимости ввозимых товаров.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 10.12.2004 N КА-А41/11547-04 Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта (срок давности взыскания санкции).

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12698-04 Обязанность по уплате налогов и пени реорганизованного юридического лица исполняется его правопреемником. Требование об уплате налога и соответствующих пеней, выставляемое налогоплательщику в соответствии с решением налогового органа по результатам налоговой проверки, должно быть направлено ему в десятидневный срок с даты вынесения соответствующего решения.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 30.12.2004 N КА-А40/12608-04 Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном частью первой Налогового кодекса РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А40/12426-04 Административным правонарушением признается недекларирование товаров и (или) транспортных средств, подлежащих декларированию.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А40/12401-04 Нарушение установленного срока представления страховщику установленной отчетности или ее непредставление влечет взыскание штрафа в размере одной тысячи рублей, а повторное совершение указанных деяний - в размере пяти тысяч рублей.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А40/12347-04 Дело об обязании таможенного органа принять меры к возврату суммы излишне уплаченного административного штрафа передано на новое рассмотрение, т.к. судом не произведена замена ненадлежащего ответчика.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 28.12.2004 N КА-А40/12334-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А40/12298-04-П Вычетам по НДС подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ, в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А40/12293-04 За нарушение срока представления установленной отчетности (сведений) в Фонд социального страхования РФ исполнительные органы Фонда применяют санкции в виде взыскания штрафа, которое осуществляется в порядке, установленном частью первой Налогового кодекса Российской Федерации для применения мер ответственности за налоговые правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А40/12162-04 В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях административным правонарушением признается завершение действия таможенного режима с нарушением установленных сроков.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 10.12.2004 N КА-А40/11473-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2005, 27.12.2004 N КА-А40/10210-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании частично недействительным ненормативного акта госоргана по вопросам природопользования, т.к. оспариваемый ненормативный акт существенно ограничивает объем прав заявителя в отношении земельного участка по сравнению с тем объемом использования участка, который существовал на момент приватизации им зданий, расположенных на земельном участке; госорганом также не соблюден установленный законом порядок при принятии оспариваемого постановления.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А41/8618-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и пени за просрочку платежа, т.к. ответчиком признаны факт наличия задолженности и ее размер в акте сверки.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А41/12255-04 При рассмотрении споров, связанных с невыполнением заказчиком по строительству дома обязательств по передаче дольщику обусловленной договором жилой площади, когда при разрешении спора установлено, что жилой дом заселен на основании надлежаще выданных ордеров, суд с согласия истца (дольщика) вправе изменить основание и предмет иска: возвратить дольщику средства, внесенные им на строительство жилого дома - дольщик будет иметь право требовать возмещения убытков в связи с приобретением соответствующего количества квартир.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 28.12.2004 N КГ-А41/12244-04 Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А41/12173-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об обязании ответчика предоставить ему право пользования электроэнергией от принадлежащего ответчику трансформатора, т.к. истцом не представлено доказательств, подтверждающих право пользования трансформатором ответчика, а также доказательств заключения ответчиком договора энергоснабжения с истцом как с абонентом либо как с субабонентом.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А41/12168-04 Обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А41/12157-04-1 В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизации юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником.

Определение ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А41/12157-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А41/12067-04 Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры); обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А41/12063-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12679-04 по делу N А40-21487/04-30-151 Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12399-04-П Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. ответчиком не представлено доказательств своевременной оплаты полученной им продукции.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12363-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. ликвидация указанного юридического лица должна производиться по правилам законодательства о банкротстве с применением норм, касающихся банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12331-04 В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 29.12.2004 N КГ-А40/12291-04 Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12272-04 Дело о взыскании сумм задолженности по договору возмездного оказания услуг передано на новое рассмотрение, т.к. судом не решен вопрос о наличии задолженности ответчика в заявленном размере, а также не определен круг лиц, имеющих право на заключение мирового соглашения.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12247-04 Дело об удовлетворении требований о запрете конкурсному управляющему должника удовлетворять обязательства должника перед бюджетом, возникшие у должника после закрытия реестра требований кредиторов до расчета с кредиторами по требованиям, внесенным в реестр требований кредиторов должника, передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован вопрос о том, возможно ли рассмотрение по существу данных требований до совершения конкурсным управляющим должника каких-либо действий.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12232-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об обязании возобновить подачу электроэнергии, т.к. заключенный между сторонами договор прекратился в связи с истечением срока его действия и ответчик уведомил истца о прекращении отпуска энергии.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12218-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы задолженности по арендной плате, т.к. в соответствии с актом приема-сдачи строений к договору аренды ответчик не пользовался помещением в спорный период.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12213-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об обязании кооператива освободить земельный участок от имущества третьих лиц, т.к. спорное имущество является имуществом третьих лиц, поэтому кооператив не может отвечать по данному иску.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12195-04 Дело о признании недействительным договора аренды здания передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлено, прекращена ли в результате совершения сделки хозяйственная деятельность истца и, таким образом, является ли договор аренды крупной сделкой, совершенной в нарушение законодательства об обществах с ограниченной ответственностью.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/12151-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи нежилых помещений, т.к. ответчиком представлены доказательства того, что спорные помещения были переданы ему на законном основании.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/12141-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о выдаче исполнительного документа на возврат взысканных денежных средств и о повороте исполнения судебного акта, т.к. правопреемство по делу наступило не на основании судебного акта, а в силу закона.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12100-04 Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда является окончательным, то решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения третейского суда.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12094-04 Дело в части взыскания с ответчика неосновательного обогащения передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверено, рассматривался ли сторонами вопрос о возмещении затрат на производство, не установлен размер этих затрат.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/12072-04 Суд частично удовлетворил исковые требования о взыскании неустойки по договору подряда, т.к. истец представил доказательства просрочки исполнения основного обязательства по договору.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/11620-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта о внесении в реестр федерального имущества акций акционерного общества передано на новое рассмотрение, т.к. отказ в восстановлении пропущенного процессуального срока даже при заявленном ходатайстве не влечет прекращения производства по делу.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/11611-04 Решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, принятое с нарушением требований законодательства РФ, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества. В случае если участник общества принимал участие в общем собрании, принявшем обжалуемое решение, заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

Определение ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/11530-04-Ж Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству установит, что кассационная жалоба подана по истечении срока подачи кассационной жалобы, установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А40/11260-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении ходатайства об изменении предмета иска, т.к. изменение предмета и основания иска одновременно противоречит Арбитражному процессуальному кодексу РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КГ-А40/11241-04 Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А41/12325-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа о привлечении юридического лица к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, т.к. на момент проведения налоговой проверки и вынесения решения налоговым органом НДС был уплачен юридическим лицом в полном объеме.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А41/12318-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А41/12314-04 Дело о возврате излишне уплаченного налога с продаж передано на новое рассмотрение, т.к. заявителю необходимо предоставить доказательства, обосновывающие его право на возврат излишне уплаченного налога.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А41/12178-04 Если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А41/12059-04 Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц, производится по определению суда в присутствии понятых.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12681-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований таможенного режима экспорта, т.к. в совершении данного правонарушения отсутствует вина заявителя.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 30.12.2004 N КА-А40/12580-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС путем зачета в счет задолженности налогоплательщика по федеральным налогам, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12484-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение сроков представления таможенной декларации, т.к. таможенным органом нарушены процессуальные требования Кодекса РФ об административных правонарушениях при привлечении заявителя к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12472-04 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за незаконные приобретение, пользование, хранение либо транспортировку товаров, т.к. таможенный орган представил доказательства незаконного перемещения товара через таможенную границу, повлекшего неуплату таможенных пошлин.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12456-04 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за завершение действия таможенного режима с нарушением установленных сроков, т.к. в совершении данного правонарушения отсутствует вина заявителя, поскольку таможенным органом занижен срок доставки товара без учета условий перевозки.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12452-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12392-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа и возмещении НДС, т.к. заявитель документально подтвердил свое право на возмещение НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12388-04 Суд прекратил производство по делу о признании незаконным ненормативного акта административного органа, т.к. заявленное требование не подлежит рассмотрению в суде в связи с пропуском заявителем установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ срока на обращение в суд и отказом в удовлетворении ходатайства о его восстановлении.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12385-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части взыскания суммы налога на прибыль и пени за несвоевременную уплату налога на прибыль, т.к. налогоплательщик правомерно принял к зачету сумму налога на прибыль, удержанную на территории иностранного государства.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12376-04 Дело о признании незаконным бездействия налогового органа и об обязании возвратить НДС передано на новое рассмотрение, т.к. заявителю необходимо представить доказательства, подтверждающие правильность применения налоговых вычетов и право на возмещение НДС по спорным суммам.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12371-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа и обязании возместить НДС, т.к. заявителем представлены доказательства оплаты приобретенного товара.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 28.12.2004 N КА-А40/12352-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12345-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о восстановлении суммы реструктурированной задолженности по дополнительным платежам налога на прибыль, т.к. налоговый орган не представил доказательств наличия у заявителя спорной задолженности.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12328-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 28.12.2004 N КА-А40/12301-04 Суд удовлетворил заявление о признании незаконными действий налогового органа по начислению пени по налогу на пользователей автомобильных дорог, т.к. законодательство РФ не содержит нормы о сроке уплаты налога на пользователей автомобильных дорог, а все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах толкуются в пользу налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12282-04 За неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое возложено совершение этих действий, на это лицо арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, может быть наложен судебный штраф в порядке и в размере, установленных Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности исполнения судебного акта.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12269-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозмещении из федерального бюджета суммы НДС, т.к. неперечисление сумм НДС в бюджет поставщиками товара не является основанием для отказа налогоплательщику в возмещении НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12250-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12240-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части доначисления НДС и пени передано на новое рассмотрение, т.к. судом был отменен вступивший в законную силу судебный акт по ранее рассмотренному делу, на основании которого судом первой инстанции было принято решение по настоящему делу.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12229-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части отказа заявителю в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12214-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12208-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12206-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, т.к. налогоплательщик представил доказательства правомерности применения налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12192-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследованы доводы налогового органа о недобросовестности налогоплательщика и о наличии у него задолженности по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12186-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12131-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, т.к. налогоплательщик правомерно вел раздельный учет по каждому виду деятельности и ставкам НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12129-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/12085-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату сумм НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован довод налогового органа о фальсификации заявителем доказательств правомерности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11985-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении путем зачета налога на пользователей автомобильных дорог передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован довод налогового органа о том, что заявление о возврате излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет с момента уплаты суммы налога.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11900-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа и обязании возместить НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследовались обстоятельства, связанные с реальным характером затрат заявителя по оплате товара поставщикам, судом не проверено, когда были возвращены заемные средства, использованные заявителем для оплаты товара, приобретенного для экспорта.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004, 30.12.2004 N КА-А40/11574-04-П Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа и обязании возместить НДС передано на новое рассмотрение, т.к. налоговый орган не представил доказательств, подтверждающих недобросовестность налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/11475-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортируемых за пределы территории Российской Федерации товаров и импортируемых в Российскую Федерацию, выполняемых российскими перевозчиками, и представления документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/11344-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 31.12.2004 N КА-А40/11230-04 Дело об обязании налогового органа возместить из федерального бюджета НДС путем зачета в счет текущих платежей по НДС передано на новое рассмотрение, т.к. суд нарушил нормы процессуального права и не указал мотивы, по которым суд отклонил доводы налогового органа.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 14.01.2005 N КГ-А41/12665-04 по делу N А41-К1-6589/04 Кредитное учреждение не несет никакой ответственности за перечисление денежных средств плательщика, если перечисление произведено в точном соответствии с цифровыми и текстовыми реквизитами, указанными в платежных документах плательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А41/12492-04 по делу N А41-К1-22595/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. в случае отсутствия сведений об осуществлении ответчиком хозяйственной деятельности в течение последних двенадцати месяцев и неустановления его места нахождения ликвидация должна производиться в порядке, предусмотренном законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А41/12303-04 Дело о признании недействительным решения общего собрания акционеров передано на новое рассмотрение, т.к. вывод суда об обязательном включении истца в реестр акционеров на основании договора дарения акций не подкреплен материалами дела.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А41/12062-04-П по делу N А41-К1-5684/02 Дело о возврате неосвоенного аванса передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован вопрос о том, извещался ли заказчик о завершении работ подрядчиком и необходимости их приемки, то есть предъявлял ли подрядчик объект к приемке.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А41/12052-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительными ненормативных актов органа местного самоуправления о размещении мини-маркета и предоставлении земельного участка, т.к. оспариваемые акты соответствуют законодательству РФ и не нарушают прав и законных интересов заявителя.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12552-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным инвестиционного контракта, т.к. оспариваемая сделка соответствует законодательству РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12526-04 Дело о взыскании задолженности по договору строительного субподряда и неустойки передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследованы доводы ответчика об отсутствии у него задолженности перед истцом.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12395-04-П Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в государственной регистрации юридического лица, в названии которого использованы наименования "Россия", "Российская Федерация", т.к. в материалах дела отсутствует разрешение соответствующей правительственной комиссии.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12355-04 Дело об обязании заключить договор купли-продажи нежилого помещения передано на новое рассмотрение, т.к. данные правоотношения не распространяются на досудебный порядок рассмотрения спора.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12338-04 Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/12299-04 Дело о взыскании суммы долга Российской Федерации перед истцом и процентов за пользование чужими денежными средствами передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлен гражданско-правовой характер правоотношений между истцом и ответчиками, не установлен надлежащий ответчик по данному делу.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А40/12279-04 Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов, порядок проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12251-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о признании недействительным решения общего собрания акционеров, т.к. истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что при проведении голосования и принятии обжалуемого акта были допущены нарушения законодательства, кроме того, материалами дела подтверждается, что истец имел возможность участвовать в обсуждении выдвинутых на рассмотрение собрания вопросов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12225-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании долга и процентов по договору кредита, т.к. истцом был пропущен общий срок исковой давности.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12203-04 За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты подлежат уплате только на соответствующую сумму денежных средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными средствами, если только иное не предусмотрено законом.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 28.12.2004 N КГ-А40/12182-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки по размещению ценных бумаг акционерного общества, т.к. ранее принятым вступившим в законную силу судебным актом установлено, что размещение ценных бумаг акционерного общества производилось в период преобразования совхоза в акционерное общество, а оспариваемые истцом действия являются государственной регистрацией данного выпуска ценных бумаг.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12148-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика убытков, т.к. истец не представил доказательств того, что его право было нарушено, размер убытков и наличие причинно-следственной связи между нарушением прав истца и убытками.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/12107-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12101-04 Арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/12078-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования в части признания незаключенным договора аренды нежилого помещения и выселении ответчика из занимаемого им нежилого помещения, т.к. судом установлено, что оспариваемый договор не зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в удовлетворении встречного иска отказано.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12043-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об обязании ответчика заключить с истцом договор энергоснабжения, т.к. у истца отсутствует энергопринимающее устройство.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12034-04-П Дело об отмене судебного акта Международного коммерческого арбитражного суда передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлен правовой статус истца и объем его правоспособности на момент вынесения оспариваемого судебного акта исходя из личного закона юридического лица.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/12021-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным конкурса на выкуп права аренды нежилых помещений, т.к. истцом пропущен срок исковой давности.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/11987-04 Основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КГ-А40/11531-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика суммы ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия в порядке суброгации, т.к. истец не представил доказательств правомерности осуществления им страховой деятельности, факта заключения договора страхования, размер ущерба, причиненного ответчиком.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 29.12.2004 N КГ-А40/11022-04 Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. В случае если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, арбитражный суд прекращает производство по делу.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А41/7578-04 Дело о признании незаконными действий государственного органа по внесению в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении ипотеки передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверены полномочия лица, представлявшего документы в государственный орган, не проверено, соблюден ли порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 18.02.2005 N КА-А41/12701-04 по делу N А41-К2-11740/04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на игорный бизнес, т.к. судом установлено, что налогоплательщик правомерно производил уплату налога по зарегистрированному игровому автомату с одной единицы объекта налогообложения, а не исходя из количества игровых мест.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 29.12.2004 N КА-А41/12433-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А41/12429-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А41/12321-04 Дело о признании частично недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован договор доверительного управления имуществом, на основании которого заявитель пользуется земельным участком.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 28.12.2004 N КА-А41/12311-04-П При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада (доли) передающей организации.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12176-04-П Суд правомерно удовлетворил заявление о признании частично недействительным ненормативного акта налогового органа, т.к. налогоплательщик исчислил НДС в соответствии с требованиями законодательства РФ о налогах и сборах и не может нести ответственность за правильность исчисления и уплаты НДС его контрагентами.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 23.12.2004 N КА-А41/12065-04 Дело о признании незаконным ненормативного акта административного органа о привлечении к административной ответственности за правонарушение в сфере благоустройства города передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверено соблюдение административным органом установленного порядка привлечения к ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А41/12057-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 12.01.2005 N КА-А40/12682-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о взыскании штрафа за неполную уплату налога на игорный бизнес, т.к. налогоплательщик правомерно производил уплату налога по зарегистрированному игровому автомату с одной единицы объекта налогообложения, а не исходя из количества игровых мест.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 18.02.2005 N КА-А40/12659-04 по делу N А40-38849/04-98-404 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС, т.к. заявителем не представлены документы, подтверждающие правомерность применения налоговой ставки 0 процентов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12631-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12622-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, неуплату или неполную уплату сумм налога, т.к. никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения при отсутствии события налогового правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12621-04 Дело об обязании налогового органа возместить НДС по налоговой ставке 0 процентов передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверены доказательства, подтверждающие экспорт товара.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12615-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из бюджета суммы акциза, т.к. налогоплательщик представил доказательства, подтверждающие факт экспорта подакцизных товаров.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12609-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 12.01.2005 N КА-А40/12592-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12577-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. недопоставка товара по контракту не является препятствием для применения налогоплательщиком налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12551-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверены доводы сторон об обоснованности налоговых вычетов, не исследованы первичные документы, подтверждающие суммы налоговых вычетов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12527-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12518-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследована правильность заполнения счетов-фактур.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12390-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за неполную уплату налога на добавленную стоимость, т.к. налогоплательщик представил доказательства правомерного применения ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12387-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления органа Пенсионного фонда РФ о привлечении к ответственности за нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя, т.к. материалами дела подтверждается, что страхователем был соблюден срок обращения с заявлением о регистрации.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 28.12.2004 N КА-А40/12368-04 Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 28.12.2004 N КА-А40/12339-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом нарушены нормы процессуального права.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12287-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС в связи с экспортом товара передано на новое рассмотрение, т.к. является необоснованным вывод суда о недобросовестности налогоплательщика, не установлена реальная стоимость поставленного на экспорт товара.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12278-04 Нарушение процедуры привлечения к административной ответственности является самостоятельным основанием для признания акта о привлечении к административной ответственности незаконным и его отмены.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 23.12.2004 N КА-А40/12265-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта органа власти субъекта РФ о проектировании комплексной застройки земельного участка передано на новое рассмотрение, т.к. суд не указал, какому нормативно-правовому акту не соответствует оспариваемый акт и какие права и законные интересы заявителя он нарушает.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12263-04 Дело о взыскании суммы, составляющей плату за изъятие лесных земель и перевод их в нелесные, для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, передано на новое рассмотрение, т.к. судом не в полной мере исследованы обстоятельства по данному делу, в частности не решен вопрос об исковой давности и о том, является ли истец по данному делу надлежащим.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12239-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недекларирование перемещаемых припасов передано на новое рассмотрение, т.к. судом не в полной мере исследован вопрос о том, в каком порядке осуществлялось декларирование перемещаемых припасов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12237-04 Требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке уплаты налога, установленного законодательством о налогах и сборах, сроке исполнения требования. Во всех случаях требование должно содержать подробные данные об основаниях взимания налога.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 23.12.2004 N КА-А40/12209-04 Пропущенный по причине позднего получения обжалуемого решения срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен судом на основании ходатайства обратившегося с жалобой лица в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством. Соответствующая апелляционная жалоба не рассматривается и возвращается заявителю, если отсутствует ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12207-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12198-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12189-04 Суд отказал в удовлетворении заявления о привлечении юридического лица к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, т.к. судом пропущен двухмесячный срок для привлечения лица к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 18.02.2005 N КА-А40/12095-04 по делу N А40-25857/04-99-103 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/12027-04-П по делу N А40-4859/04-90-28 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия налогового органа по невозмещению из бюджета НДС и обязании возместить НДС, т.к. не подтверждена обоснованность применения заявителем налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 05.03.2005 N КА-А40/11828-04 по делу N А40-55135/03-98-649 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 28.12.2004 N КА-А40/11572-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Постановление ФАС Московского округа от 30.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/11240-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик предоставил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов.

Определение ФАС Московского округа от 30.12.2004 N КА-А40/10704-04-Н Арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. Основаниями пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А41/12260-04 Суд прекратил производство по делу о возложении на ответчика обязанности не препятствовать истцу в пользовании подъездными путями ответчика, т.к. стороны по делу являются некоммерческими организациями.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А41/12174-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование ответчика передано в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, т.к. истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КГ-А41/12172-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании суммы убытков, причиненных недостоверным указанием в транспортных железнодорожных накладных сведений, т.к. списанная с истца провозная плата является его убытками, причиненными неправомерными действиями ответчика.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А41/12066-04 Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, принадлежит обществу на праве собственности.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А41/10622-04ж Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству установит, что кассационная жалоба подана по истечении срока подачи кассационной жалобы, установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12466-04 Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12386-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер, т.к. истец не представил со своим заявлением доказательств того, что имущество принадлежит ему, и не уточнил, по какому из двух адресов ответчика имущество находится.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12357-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и неустойки, т.к. истец представил доказательства того, что ответчик вносил арендную плату в размере 50 процентов от установленного условиями договора на основании базовых ставок размера арендной платы.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12336-04 За счет средств федерального бюджета операторам связи возмещаются расходы на реализацию льгот по оплате установки квартирного телефона и абонентской платы за пользование им.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12268-04 Дело о взыскании с ответчиков затрат истца на строительство жилого дома передано на новое рассмотрение, т.к. судом не дана оценка характеру заключенного между сторонами договора, не исследована правомерность действий ответчиков по распоряжению объектом совместного строительства без участия истца.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12245-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости квартиры, выделенной истцом работнику уголовно-исполнительной системы, т.к. законодательством РФ, устанавливающим право работников уголовно-исполнительной системы на получение жилья, не предусмотрена обязанность федеральных органов власти по возмещению затрат муниципальных структур, вызванных обеспечением этой категории граждан жильем.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/12221-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении жалобы на действия конкурсного управляющего юридического лица и возложении на него обязанности включить в реестр требований кредиторов требования заявителя в размере 15 процентов за пользование чужими денежными средствами годовых по договору банковского вклада по день фактической оплаты, т.к. ответственность в размере, предусмотренном договором банковского вклада, применяется за период до расторжения договора, а далее - на условиях вклада до востребования.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/12212-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки, т.к. истец не представил доказательств ничтожности оспариваемой сделки.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12190-04 Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12159-04 по делу N А40-2421/03-101-4"Б" Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12138-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта государственного органа об отказе в государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследованы правоустанавливающие документы, на которые участники процесса ссылались как на основания государственной регистрации возникновения права собственности на спорное недвижимое имущество.

Определение ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12115-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/12115-04 Суд кассационной инстанции передал дело для рассмотрения по существу в арбитражный суд апелляционной инстанции, т.к. заявителем не был пропущен процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КГ-А40/12020-04 Суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации за нарушение смежных с авторскими прав истца на воспроизведение и распространение фонограммы, т.к. истец представил доказательства того, что ему было передано исключительное право на воспроизведение и распространение данной фонограммы.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 13.01.2005 N КГ-А40/11650-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании вексельного долга по простому векселю, процентов за пользование чужими денежными средствами и пени, т.к. истец в установленном Гражданским кодексом РФ порядке не предъявлял вексель ответчику к оплате.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/11172-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы займа по договору займа, процентов и пени, т.к. несмотря на неоднократные требования суда, истец не представил в обоснование своих требований подлинников письменных доказательств.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КГ-А40/10999-04 Дело об обязании ответчика заключить договор купли-продажи нежилых помещений передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследованы представленные сторонами приватизационные документы, не определен надлежащий ответчик по делу.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/10839-04 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А41/12430-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 12.01.2005 N КА-А41/12416-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату суммы земельного налога, т.к. у налогового органа не имелось оснований для применения повышающего коэффициента при расчете земельного налога.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А41/12412-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о взыскании налогов, пени и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщиков в банках, т.к. судом установлена своевременная и в полном объеме уплата налогов налогоплательщиком, а неправильное указание кода бюджетной классификации не является основанием считать налог неуплаченным.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А41/12324-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета сумм НДС, т.к. налогоплательщик представил доказательства совершения хозяйственных операций и права на возмещение ему сумм НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А41/12309-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о привлечении к налоговой ответственности за нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке, т.к. лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при отсутствии события налогового правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А41/12056-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным ненормативного акта налогового органа о привлечении к административной ответственности за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-кассовых машин, т.к. налоговым органом нарушен порядок привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А41/11750-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительными требований налогового органа об уплате налога, т.к. налоговый орган не представил доказательств недобросовестности налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А41-12111-04 Неприменение юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за неприменение контрольно-кассовой техники.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12646-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12623-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 12.01.2005 N КА-А40/12496-04 Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 12.01.2005 N КА-А40/12468-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12438-04 Пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам подлежат не только дела, рассмотренные на основании норм, признанных впоследствии неконституционными, но и в случаях, когда придаваемый правоприменительной практикой смысл правовой нормы расходится с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 15.02.2005 N КА-А40/12418-04 по делу N А40-22988/04-76-292 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за уменьшение налоговой базы при исчислении НДС, т.к. налоговым органом неправильно определен объект налогообложения.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 12.01.2005 N КА-А40/12413-04 Налоговые вычеты по НДС производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога. Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного Налоговым кодексом РФ, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12403-04 Обязанность налогоплательщика - юридического лица по уплате налога считается исполненной в день списания с его расчетного счета в кредитном учреждении денежных средств при наличии достаточного денежного остатка на этом счете. Налогоплательщик не несет ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты налогов в бюджет.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 25.02.2005 N КА-А40/12383-04-П по делу N А40-42370/03-118-513 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа и обязании возместить НДС и акциз, т.к. заявитель в установленном порядке документально подтвердил право на возмещение НДС и акциза.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12382-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12381-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследована причина отсутствия в материалах дела товаросопроводительных документов.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12380-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 11.01.2005 N КА-А40/12296-04 по делу N А40-38350/04-121-328 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта судебного пристава-исполнителя о принятии решения о проектировании и строительстве микрорайона, т.к. ответчиком добровольно исполнено требование судебного акта арбитражного суда, вступившего в законную силу, обязывающего его принять решение о проектировании и строительстве микрорайона.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12271-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС и об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследована в полном объеме заявленная к возмещению сумма, не исследован вопрос об авансовых платежах.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12270-04 Налоговые вычеты по НДС производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога. Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при применении основных средств, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12258-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12224-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12169-04 При таможенном оформлении таможенный орган принимает в качестве соответственно въездной или выездной декларации стандартные документы перевозчика, предусмотренные международными договорами Российской Федерации в области транспорта, если в них содержатся сведения о транспортном средстве и его припасах.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12166-04 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта судебного пристава-исполнителя о возвращении исполнительного документа и об окончании исполнительного производства, т.к. судебный пристав-исполнитель не исполнил обязанности по проверке наличия оснований для окончания исполнительного производства.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12156-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за утрату принятых для вручения таможенному органу документов на находящиеся под таможенным контролем товары, т.к. факт утраты документов именно заявителем таможенным органом не доказан.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12154-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления грузовой таможенной декларации, т.к. оспариваемый ненормативный акт был принят с нарушением процессуальных требований, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12149-04 Суд отказал в удовлетворении заявления о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, т.к. за административное правонарушение, влекущее применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12146-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, т.к. заявитель не является субъектом данного правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12117-04 Исполнительное производство оканчивается фактическим исполнением исполнительного документа.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12113-04 При вывозе подакцизных товаров в таможенном режиме экспорта за пределы территории Российской Федерации для подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза и налоговых вычетов в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика в обязательном порядке в течение 180 дней со дня реализации указанных товаров представляются документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12098-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12096-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за завершение действия таможенного режима с нарушением установленных сроков передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследованы фактические обстоятельства дела и не дана надлежащая квалификация действиям заявителя.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12081-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12070-04 В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях административным правонарушением признается утрата принятых для вручения таможенному органу документов на находящиеся под таможенным контролем товары и (или) транспортные средства.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/12044-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, т.к. у налогоплательщика отсутствует задолженность по уплате налога.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/11956-04-П Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законодательством РФ. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/11918-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004 N КА-А40/11888-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/10446-04 При заключении договора личного страхования у страховщика отсутствуют правовые основания для взыскания выплаченной страхователю (выгодоприобретателю) суммы страхового обеспечения в порядке суброгации.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А41/12397-04 Арбитражный суд прекращает производство по апелляционной жалобе, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована, поскольку производство по делу о банкротстве не может быть продолжено после ликвидации должника.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 12.01.2005 N КГ-А41/12264-04 При временном (до трех лет) изъятии земельных участков убытки и потери возмещаются при предоставлении земель в пользование и уточняются после освобождения этих участков. При уклонении лицами, в пользу которых изымаются земельные участки, от уплаты денежных средств в счет возмещения сельскохозяйственных потерь подлежат применению положения Гражданского кодекса РФ об ответственности за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А41/12053-04 Дело об обязании ответчика представить копии документов акционерного общества передано на новое рассмотрение, т.к. истцу необходимо представить доказательства, подтверждающие факт его обращения с запросом к должностному лицу или исполнительному органу данного юридического лица о представлении истребуемых документов.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А41/11995-04 По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А41/11151-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконными действий государственного органа по внесению в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении договора аренды с правом выкупа, т.к. судом сделан вывод о невозможности рассмотрения данных требований в рамках настоящего дела.

Определение ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12530-04 по делу N А40-45454/04-35-524 Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12514-04 по делу N А40-24000/04-57-167 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. в случае отсутствия сведений об осуществлении ответчиком хозяйственной деятельности в течение последних двенадцати месяцев и неустановления его места нахождения ликвидация должна производиться в порядке, предусмотренном законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12462-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица, т.к. налоговый орган не представил доказательств, бесспорно свидетельствующих о регистрации данного юридического лица без ведома и поручения его учредителя.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12423-04 Требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, включаются в реестр требований кредиторов арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению арбитражного управляющего.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 13.01.2005 N КГ-А40/12409-04 по делу N А40-50547/04-86-39б Определения арбитражного суда, которые приняты в рамках дела о банкротстве, но не предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и в отношении которых не установлено, что они подлежат обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 12.01.2005 N КГ-А40/12404-04-2 В случае, когда судом установлен факт необоснованного уклонения конкурсного управляющего от завершения процедуры конкурсного производства должника, принятие судебного акта о завершении данной процедуры законодательству о несостоятельности (банкротстве) не противоречит.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/12356-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12329-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12307-04 Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер, т.к. заявителем не были указаны конкретные обеспечительные меры, которые необходимо принять.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12304-04 Суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за выполненные по договору строительного подряда работы, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что заказчик в счет погашения задолженности перед подрядчиком по всем работам передал ценные бумаги на заявленную истцом сумму.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12295-04 Дело о выселении из нежилого помещения передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо установить, добросовестно ли ответчик исполнял обязанности арендатора, уведомил ли в разумный срок до окончания срока действия договора истца о своем желании заключить новый договор и намеревался ли истец в течение года со дня истечения данного договора заключить договор с третьим лицом.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 22.12.2004 N КГ-А40/12211-04 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, возникших в результате отказа ответчика от обязательств по договору займа, т.к. спорный договор является договором займа, его нельзя признать заключенным, поскольку по нему не было передачи суммы займа, кроме того, данный договор со стороны ответчика заключен лицом, не обладающим согласно учредительным документам правом подписи, последующего одобрения сделки со стороны ответчика не было.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12163-04 Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А40/12155-04 Дело о признании недействительной сделки по выдаче векселей передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован вопрос о привлечении к участию в деле юридического лица, получившего векселя по оспариваемой сделке, является ли это юридическое лицо аффилированным по отношению к кому-либо из лиц, участвующих в деле.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12093-04 Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с законодательством должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А40/12079-04 Дело о взыскании денежных средств, которые не были удержаны кредитной организацией по исполнительному документу, передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлено, имелись ли на счетах должника по исполнительному документу денежные средства, достаточные для удовлетворения требований кредитора.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/12031-04 Дело о признании недействительным договора залога движимого имущества передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлено, имела ли данная сделка реальное хозяйственное значение для сторон, продолжая ранее возникшие отношения, либо была заключена формально для скорейшего урегулирования отношений должника в преддверии банкротства с одним из его кредиторов.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А40/11984-04 Арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок по ходатайству лица, участвующего в деле, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предельные допустимые сроки для восстановления. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные права стороны.

Определение ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А40/11984-04-Б,В Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/11933-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования в части взыскания задолженности по договору на отпуск воды и прием сточных вод, т.к. односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 22.12.2004 N КГ-А40/11899-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований в части взыскания процентов за пользование коммерческим кредитом, т.к. соглашение о пользовании коммерческим кредитом между сторонами путем оформления договора не составлялось.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КГ-А40/11105-04 Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А41/12396-04 Основанием для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А41/12310-04-П Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 27.12.2004 N КА-А41/12175-04-П Каждый налогоплательщик самостоятельно несет ответственность за выполнение своих обязанностей и независимо от других налогоплательщиков пользуется своими правами, в том числе правом на налоговые вычеты и возмещение НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А41/11647-04 Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы в рамках выполнения возложенных на них функций по обязательному пенсионному страхованию осуществляют деятельность в области обязательного социального обеспечения и, следовательно, имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12516-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12421-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12402-04 Налоговые органы (органы внебюджетных фондов) могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12367-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12360-04 Суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований таможенного режима экспорта, т.к. данное административное правонарушение не является длящимся, а таможенным органом был пропущен срок привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 15.02.2005 N КА-А40/12344-04 по делу N А40-29478/04-126-309 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части требования об уплате НДС и пени, т.к. материалами дела установлено, что у заявителя, перешедшего на упрощенную систему налогообложения, в спорный период имеется недоимка по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12341-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12337-04 Суд апелляционной инстанции правомерно частично удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о взыскании налогов и пени, т.к. выводы суда о размере недоимки по налогам, дополнительным платежам и пени основаны на достаточных и достоверных сведениях.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12330-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 15.02.2005 N КА-А40/12327-04 по делу N А40-44374/04-118-486 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик представил доказательства правомерного применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12280-04 Акты законодательства о налогах и сборах, снижающие размеры ставок налогов (сборов) или иным образом улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12242-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по возмещению расходов эксперту, связанных с проведением оценки имущества, принадлежащего заявителю, т.к. расходы, связанные с совершением исполнительных действий, должником в добровольном порядке возмещены не были и взыскание расходов было произведено в соответствии с договором, в силу которого оно не превышает десяти процентов стоимости оценки недвижимого имущества заявителя.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12230-04 Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при отсутствии события налогового правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12226-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 23.12.2004 N КА-А40/12205-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение требований таможенного режима экспорта о зачислении на счета в уполномоченном банке валютной выручки, т.к. таможенный орган не доказал наличия вины заявителя во вменяемом ему административном правонарушении.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/12187-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 24.12.2004 N КА-А40/12124-04 Дело о признании частично недействительным ненормативного акта налогового органа передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо установить, имелись ли в рассматриваемом периоде у заявителя как облагаемые НДС, так и не облагаемые налогом обороты, и заявлялся ли НДС к возмещению.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/12073-04 Решение арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КА-А40/12019-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12009-04 Требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КА-А40/12004-04 Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по НДС представляются копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/11993-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при выполнении работ, оказании услуг, непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/11991-04 Дело о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в уклонении от принятия решения о возврате из федерального бюджета НДС, передано на новое рассмотрение, т.к. суд апелляционной инстанции необоснованно принял отказ от апелляционной жалобы и прекратил производство по жалобе.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/11979-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на доходы физических лиц, т.к. материалами дела подтверждается, что налогоплательщик в установленном порядке и размере уплатил налоги на доходы физических лиц.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/11969-04 В решении о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения излагаются обстоятельства совершенного налогового правонарушения, как они установлены проведенной проверкой, документы и иные сведения, которые подтверждают указанные обстоятельства.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КА-А40/11957-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о возврате излишне взысканного налога, т.к. невозможно установить налоговый период, проверить и подтвердить наличие недоимки.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/11934-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N КА-А40/11902-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части доначисления налогов и применении налоговых санкций за их неуплату, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждаются недобросовестность заявителя как налогоплательщика, злоупотребления им правами, предоставленными Налоговым кодексом РФ, сокрытия выручки от налогообложения.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КА-А40/11901-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о начислении и уплате процентов за несвоевременное возмещение НДС, т.к. налоговым органом представлены доказательства, подтверждающие, что заявитель не обращался с письменным заявлением о возврате суммы НДС по ставке 0 процентов, следовательно, и проценты начислению не подлежат.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КА-А40/11841-04 Дело об обязании возместить НДС передано на новое рассмотрение, т.к. налоговому органу необходимо представить доказательства, подтверждающие недобросовестность налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004, 21.12.2004 N КА-А40/11173-04 Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов государственных органов, если полагают, что оспариваемые ненормативные правовые акты не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановление ФАС Московского округа от 28.12.2004 N А40/12045-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании платы за задержку вагона, т.к. законодательством не предусмотрена ответственность железной дороги в виде платы за задержку вагонов или штрафа за неправильное оформление накладной.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-ПА41/10642-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об обязании выделить в натуре земельный участок, т.к. истцом утрачено право собственности на спорное имущество, поскольку он передал земельный участок в качестве пая в уставный капитал общества.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А41/12315-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А41/12249-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А41/12061-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А41/12060-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А41/12005-04 Дело о признании недействительным приложения к договору банковского счета передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован специально установленный порядок формирования и использования страховых резервов страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования населения Московской области, не дана оценка положениям о начислении процентов на остатки средств обязательного медицинского страхования на счетах страховщиков.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А41/12002-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительной государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, т.к. государственная регистрация недвижимого имущества не является ненормативным актом, порождающим правовые последствия, который может быть обжалован в судебном порядке.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А41/11960-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о расторжении инвестиционного контракта, применении последствий его расторжения и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. истцом была допущена просрочка в исполнении своих обязательств, что привело к нарушению сроков исполнения обязательств ответчиком.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12493-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица, т.к. ликвидация данного юридического лица должна производиться по правилам законодательства о банкротстве с применением норм, касающихся банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12361-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12261-04 Пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом, если суд признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом РФ предельные допустимые сроки для его восстановления.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12238-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы неосновательного обогащения, т.к. истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт безосновательного пользования спорными помещениями со стороны ответчика.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12233-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об исключении лица из участников общества, т.к. голосование на общем собрании участников общества против принятия решений не может расцениваться как грубое нарушение обязанностей участником общества.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/12231-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица, т.к. ликвидация данного юридического лица должна производиться по правилам законодательства о банкротстве с применением норм, касающихся банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12216-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12188-04 Если суд устанавливает затруднительность совместного рассмотрения первоначального и встречного исков, возвращение встречного искового заявления правомерно. У ответчика имеется право на предъявление самостоятельного иска.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12132-04 При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данной сделки.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А40/12121-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа о ликвидации юридического лица, т.к. ликвидация указанного юридического лица должна производиться по правилам законодательства о банкротстве с применением норм, касающихся банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12120-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа о ликвидации юридического лица, т.к. ликвидация указанного юридического лица должна производиться по правилам законодательства о банкротстве с применением норм, касающихся банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12025-04-А,Б Дело о признании недействительными решений общего собрания акционеров акционерного общества передано на новое рассмотрение, т.к. судом не был решен вопрос о процессуальном положении третьего лица.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12024-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа о признании недействительной государственной регистрации юридического лица, т.к. налоговый орган не доказал факта нарушения гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц созданием данного юридического лица.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А40/12017 Арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных Арбитражным процессуальным кодексом РФ, выносит определение об оставлении заявления без движения.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/12016-04 Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами РФ, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 22.12.2004 N КГ-А40/11978-04-П Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору поставки оборудования, т.к. материалами дела подтверждается, что ответчик оплатил выставленные истцом счета.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40-11954/04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию по договору строительного подряда, т.к. в соответствии с условиями договора в случае невыполнения заказчиком обязательств, могущих привести к задержке выполнения работ по строительству объекта, подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и освобождается от штрафа.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А40/11915-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной государственной регистрации дополнительной эмиссии акций закрытого акционерного общества, т.к. выпуск акций был зарегистрирован на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала, признанного действительным ранее принятым, вступившим в законную силу судебным актом.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/11895-04 Дело о признании недействительным договора поставки передано на новое рассмотрение, т.к. истец не представил доказательств, подтверждающих несоответствие оспариваемого договора поставки закону или иному нормативно-правовому акту, требования которых были нарушены при совершении данной сделки, и доказательств, подтверждающих либо опровергающих факт реального исполнения названного договора.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А40/11858-04 Дело о взыскании задолженности по уплате лизинговых платежей, упущенной выгоды в виде не полученного истцом вследствие расторжения договора по вине ответчика вознаграждения передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо установить, была ли включена выкупная стоимость предмета лизинга в размер лизинговых платежей.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/11700-04 Дело о признании недействительным договора купли-продажи зданий передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо установить, когда фактически надлежащему лицу (органу) должно было стать известно о заинтересованности в совершении оспариваемой сделки, разрешить вопрос о заявленном сроке исковой давности, выяснить наличие либо отсутствие у истца оснований для заявленного требования.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А40/11325-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительной государственной регистрации договоров аренды и субаренды недвижимого имущества, т.к. заявитель не представил доказательств, подтверждающих, что, сдавая помещения в аренду, заявитель не являлся их собственником, в связи с чем данный договор является ничтожной сделкой, и, соответственно, его регистрация также является недействительной.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/11310-04 Подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/11111-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, т.к. материалами дела подтверждается неправомерность действий ответчика по копированию информации, созданной другими лицами.

Определение ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КГ-А40/10837-04 Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 24.12.2004 N КА-А41/12320-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А41/12319-04 Ставка платы для плательщиков при заборе воды, кроме забора воды для водоснабжения населения, или сбросе сточных вод, при пользовании водными объектами без соответствующей лицензии увеличивается в пять раз по сравнению со ставками платы, установленными законодательством Московской области.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А41/12313-04 Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налогоплательщику. В случае наличия у налогоплательщика недоимки по уплате налогов и сборов или задолженности по пеням, причитающимся тому же бюджету, возврат налогоплательщику излишне взысканной суммы производится только после зачета в счет погашения недоимки.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 15.02.2005 N КА-А41/12180-04 по делу N А41-К2-11200/03 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части взыскания налога на прибыль и НДС, т.к. заявитель представил документы, подтверждающие наличие права на применение налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС, а также осуществил правомерное распределение расходов.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А41/11992-04 Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных документов влечет наложение административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А41/11989-04 Законодательством Московской области о государственном административно-техническом надзоре установлена ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за подтопление дорог, улиц, внутридворовых территорий, объектов недвижимости сбросом воды, в том числе вследствие неисправности, нарушения правил обслуживания водоприемных устройств в виде наложения административного штрафа.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А41/11872-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А41/11867-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12405-04 Органы Фонда социального страхования РФ могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12378-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 23.12.2004 N КА-А40/12349-04 Нарушение страхователем срока представления сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации влечет взыскание штрафа. При наличии смягчающих обстоятельств суд вправе снизить размер штрафа.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12348-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12292-04 Органы Фонда социального страхования РФ могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 24.12.2004 N КА-А40/12290-04 Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12289-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 23.12.2004 N КА-А40/12285-04 Органы Фонда социального страхования РФ могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12276 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12200-04П Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12194-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 11.01.2005 N КА-А40/12193-04 по делу N А40-26327/04-4-147 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12185-04-П Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 24.12.2004 N КА-А40/12147-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12143-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12142 Суд правомерно удовлетворил заявление об обязании признать обязанность по уплате налога исполненной, т.к. отсутствие денежных средств на корреспондентском счете банка не влечет для налогоплательщика обязанности повторной уплаты налоговых платежей в бюджет при отсутствии доказательств недобросовестности налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12118-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение установленных сроков представления таможенной декларации, документов или дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей, т.к. обжалуемый ненормативный акт вынесен без участия законного представителя заявителя и без доказательств его надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12109-04 по делу N А40-24579/04-14-234 По истечении трех календарных месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом, сумма, которая не была зачтена, подлежит возврату налогоплательщику по его письменному заявлению. При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из одной трехсотшестидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12103-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12089-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/12076-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/12040-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления грузовой таможенной декларации, т.к. данный ненормативный акт вынесен без участия законного представителя заявителя и без доказательств его надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/12038-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недекларирование товаров, подлежащих декларированию, т.к. на момент вынесения оспариваемого ненормативного акта отдельного декларирования перемещаемых припасов не требовалось и сведения о них могли содержаться в стандартных документах перевозчика.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/12022-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления таможенной декларации, т.к. материалами дела подтверждается, что таможенным органом нарушен порядок рассмотрения данного дела об административном правонарушении.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/12013-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительной государственной регистрации юридического лица, т.к. заявителем не представлено доказательств того, что волеизъявление лица, являющегося учредителем юридического лица, на его создание отсутствовало.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/11967-04 Основаниями для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций является неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры в соответствии с действующим законодательством в виде предписаний.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/11963-04 Отказ регистрирующего органа в регистрации юридического лица предусмотрен лишь в случаях нарушения установленного законом порядка создания предприятия, а также в случаях несоответствия его учредительных документов требованиям действующего законодательства РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11958-04-1,2 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа об аннулировании лицензий на переработку товаров на таможенной территории, т.к. таможенным органом не доказаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого акта.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11944-04 Продажа товаров в организациях торговли, осуществляющих реализацию товаров без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин, влечет привлечение к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/11916-04 Судебный пристав-исполнитель обязан принять меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11914-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления грузовой таможенной декларации передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверено соблюдение таможенным органом порядка привлечения заявителя к административной ответственности, а именно в части надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11913-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недекларирование товаров, подлежащих декларированию, т.к. на момент вынесения оспариваемого ненормативного акта отдельного декларирования перемещаемых припасов не требовалось и сведения о них могли содержаться в стандартных документах перевозчика.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11911-04 Арбитражный управляющий (ликвидатор) в период проверки обязан содействовать ее проведению, в частности представлять по требованию уполномоченных представителей Банка России в установленные ими сроки документы, касающиеся деятельности арбитражного управляющего (ликвидатора), и их заверенные копии.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/11905-04 по делу N А40-18162/04-99-69 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. необходимо проверить довод налогового органа о недобросовестности действий налогоплательщика, направленных на неправомерное возмещение НДС из бюджета по экспортным сделкам при отсутствии действительной оплаты товара.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11897-04 При выделении из состава юридических лиц правопреемства по отношению к реорганизованному юридическому лицу в части исполнения его обязанностей по уплате налогов не возникает.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/11894-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части уплаты пеней по налогу на прибыль организаций, т.к. недоимка по данному налогу образовалась в результате бездействия налогового органа, выразившегося в незачете в счет платежей по налогу на прибыль НДС, подлежащего возмещению в результате реализации товаров на экспорт.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11885-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11884-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11877-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11577-04 Продажа товаров в организациях торговли, осуществляющих реализацию товаров без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин, влечет привлечение к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/11485-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/10888-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недекларирование товаров, подлежащих декларированию, т.к. на момент вынесения оспариваемого ненормативного акта отдельного декларирования перемещаемых припасов не требовалось и сведения о них могли содержаться в стандартных документах перевозчика.

Определение ФАС Московского округа от 27.12.2004 N КА-А40/10523-04 Арбитражный суд, вынесший постановление, вправе исправить допущенную опечатку.

Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2004 N А40/11266-04 Грузоотправитель обязан своевременно предоставить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, в связи с чем он принимает на себя ответственность за недостоверность или неточность информации.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/12306-04 Дело о ликвидации общества с ограниченной ответственностью передано на новое рассмотрение, т.к. в материалах дела недостаточно доказательств, подтверждающих грубые нарушения закона, допущенные при создании общества.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/12177-04 Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/12068-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании сумм неосновательного обогащения, т.к. материалами дела подтверждается, что заключение договора энергоснабжения между ответчиком и энергоснабжающей организацией невозможно, электрические сети не переданы, в связи с чем определить сумму неосновательного обогащения невозможно.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/11862-04-П Суд правомерно удовлетворил исковые требования об обязании освободить домовладение, т.к. арендодатель предупредил истца о прекращении договора аренды домовладения, а арендатор отказался выполнить правомерное требование об освобождении помещения.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/11835-04 Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/11742-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании незаконным внеочередного общего собрания акционеров общества, т.к. допущенные при проведении общего собрания акционеров нарушения не являются существенными, поскольку присутствие истца не могло повлиять на принятие решений.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/11740-04 по делу N А41-К1-9437/04 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А41/11701-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительными свидетельства о внесении в реестр федерального имущества акций открытого акционерного общества, протокола внеочередного собрания акционеров, выписки из реестра акционеров, т.к. истец не доказал нарушения своих прав и законных интересов, а спорные акции на законном основании являются федеральной собственностью и правомерно внесены в реестр федерального имущества.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А41/11027-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о приостановлении производства по делу, т.к. требования кредитной организации, включенные в реестр требований кредиторов ликвидируемого лица, залогом не обеспечены и судебные акты, которые будут приняты по делам, находящимся в производстве суда, не могут повлиять на кредиторскую задолженность, включенную в реестр требований кредиторов, поскольку требования залогодержателя к залогодателю не являются денежными требованиями и не могут быть включены в реестр требований кредиторов.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 31.12.2004 N КГ-А40/12236-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании денежной суммы за выполненные работы по договору на оказание юридических услуг, т.к. исполнение обязательств истца подтверждено актами приема-передачи, составленными в соответствии с условиями договора.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/12145-04 Дело в части взыскания долга за выполненные работы по договору строительного подряда передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо установить, пользуется ли ответчик результатами работ истца, сдан ли объект в эксплуатацию, предложить сторонам провести строительно-техническую экспертизу на предмет установления объемов работ, уточнить предмет иска в части ответственности и ее оснований.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/12139-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями по воспрепятствованию пользования арендованными нежилыми помещениями, т.к. план приватизации спорного имущества является недействительным в силу его ничтожности, таким образом, последующие сделки с этим имуществом являются недействительными со дня совершения.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 23.12.2004 N КГ-А40/12135-04 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что дело неподсудно данному арбитражному суду и в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 21.12.2004 N КГ-А40/12133-04 Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда только в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, и если эти нарушения носят неустранимый характер.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/12130-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения, т.к. пропущен срок исковой давности.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/12126-04 Суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами при получении арендных платежей за использование чужой недвижимости, т.к. материалами дела подтверждается, что у ответчика отсутствовали правовые основания для получения арендных платежей в спорном периоде.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/12090-04 Дело об отмене судебного акта третейского суда о взыскании убытков передано на новое рассмотрение, т.к. третейское соглашение сторон не содержит условий об окончательном характере принятого судебного акта, что свидетельствует о возможности оспаривания данного акта в арбитражном суде.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/12088-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании долга за отпуск питьевой воды, т.к. истцом не представлено доказательств, подтверждающих право требования исполнения обязательств ответчиком по договору водоснабжения.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/12046-04 Дело о признании недействительным договора купли-продажи нежилых помещений передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверено право ответчика на выкуп спорного помещения на основании договора аренды.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11981-04 Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11980-04 Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 17.12.2004 N КГ-А40/11940-04 Суд правомерно взыскал в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску, т.к. исковые требования были оставлены без рассмотрения по основаниям, не предусматривающим возврат государственной пошлины истцу.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11926-04 Государственная пошлина не подлежит возврату из бюджета в случае, когда арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А40/11843-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании утратившим силу пункта устава общества с ограниченной ответственностью, т.к. заявленное истцом требование направлено на внесение изменений в устав общества, а принятие таких решений, в соответствии с законодательством РФ, отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11834-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта регистрирующего органа об отказе в регистрации права хозяйственного ведения на часть нежилого помещения, т.к. на данный объект недвижимости зарегистрировано право собственности другого лица.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11831-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта об установлении тарифа на оплату электроэнергии, т.к. оспариваемый акт предусматривает оплату электроэнергии по единому тарифу, в то время как у заявителя имеются субабоненты различных тарификационных групп.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11829-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи корней сахарной свеклы и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. крестьянское (фермерское) хозяйство не исполнило надлежащим образом обязательства по передаче товаров.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 17.12.2004 N КГ-А40/11825-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным приложения к договору аренды нежилого помещения, т.к. оспариваемая сделка не содержит признаков сделки с заинтересованностью и не требует одобрения общего собрания акционеров.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11813-04 Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. Партнерский договор содержит сведения, подлежащие включению в учредительный договор, то есть порядок принятия партнерами решений, порядок избрания управляющего партнера, и иные существенные условия, в силу чего выполняет функции учредительного договора.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11798-04 Решение общего собрания акционеров может быть обжаловано в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11795-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и применении последствий недействительности сделки, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что данный договор исполнен сторонами в соответствии с требованиями законодательства, в связи с чем отсутствуют основания считать его недействительным.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 17.12.2004 N КГ-А40/11731-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о признании права собственности на объект незавершенного строительства, т.к. материалами дела подтверждается, что ответчик утратил имущественные права на спорную недвижимость в связи с фактическим наличием предусмотренной инвестиционным договором просрочки выполнения им работ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11280-04 Производство по делу подлежит прекращению, если имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/11039-04 Дело о взыскании долга и процентов за пользование кредитом передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследованы обстоятельства по предоставлению, использованию кредита ответчиком и не установлена дата возврата кредита.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/10952-04 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи акций, т.к. заявителем не представлено доказательств, подтверждающих, что при совершении оспариваемой сделки было нарушено чье-либо преимущественное право покупки акций.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КГ-А40/10702-04 Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А41/12322-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта о привлечении к налоговой ответственности за занижение налогооблагаемой базы по налогу с продаж, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается наличие у заявителя переплаты по налогу на прибыль, значительно превышающей сумму недоимки по налогу с продаж.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 31.01.2005 N КА-А41/12316-04 по делу N А41-К2-2281/04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительными ненормативного акта налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату земельного налога и ненормативного акта, содержащего требование об уплате налоговой санкции, т.к. налоговым органом не представлено доказательств, свидетельствующих о неправомерности действий налогоплательщика при использовании льготы по земельному налогу.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А41/11949-04 Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму НДС на установленные Налоговым кодексом РФ налоговые вычеты. Названные налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А41/11869-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А41/11074-04 В случае если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/5240/04-пж Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта госоргана о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации товарного знака, т.к. владелец товарного знака не уведомил госорган об изменении отдельных элементов товарного знака и данный товарный знак не использовался в течение 5 лет.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 23.12.2004 N КА-А40/12274-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным действия Банка России по отказу от взыскания по исполнительному документу, т.к. Банк России не осуществляет исполнения бюджета, а лишь обслуживает счета бюджета.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12161-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12158-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из бюджета суммы акциза, т.к. налоговый орган не представил доказательств, подтверждающих обоснованность вынесения оспариваемого ненормативного акта.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 31.01.2005 N КА-А40/12136-04 по делу N А40-35730/04-114-332 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС при экспорте товаров, т.к. налогоплательщиком представлены в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12112-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об уплате налога на прибыль передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследовался вопрос о том, что выездная налоговая проверка вышестоящим органом в порядке контроля может проводиться независимо от времени проведения предыдущей проверки.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12084-04 Основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12083-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12074-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12048-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12029-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/12003-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа и обязании возместить НДС с начисленными процентами передано на новое рассмотрение, т.к. судом не дана оценка доводам налогового органа о несоответствии счетов-фактур требованиям Налогового кодекса РФ, а также утверждению о несоответствии заявленной к вычету суммы авансовых платежей сведениям, содержащимся в налоговых декларациях.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/11975-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/11904-04-П Возмещение НДС производится не позднее трех месяцев, считая со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. При нарушении этого срока на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/11903-04 Законодательством о плате за землю не предусмотрена обязанность по уплате земельного налога балансодержателем имущества, находящегося на земле.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/11844-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о взыскании недоимки по налогу на прибыль передано на новое рассмотрение, т.к. судом не в полной мере были исследованы обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Постановление ФАС Московского округа от 24.12.2004 N КА-А40/11826-04 Налогом на имущество предприятий не облагается имущество предприятий по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А41/8621-04 Истец в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может отказаться от иска полностью или частично.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А41/12051-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования акционера открытого акционерного общества об обязании представить копии документов общества, т.к. участники открытого акционерного общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и документацией в установленном учредительными документами порядке.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А41/12049-04-1 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании права бессрочного пользования земельным участком, т.к. путем предоставления заявителю спорного земельного участка режим права пользования участком был изменен с бессрочного пользования на аренду, в силу чего признание за заявителем права бессрочного пользования невозможно.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КГ-А41/11999-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании основного долга по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. у истца отсутствует право требования взыскания задолженности по спорному договору займа.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А41/11704-04 по делу N А41-К2-8160/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации договора купли-продажи земельного участка и об обязании зарегистрировать право собственности на данный участок за заявителем, т.к. земельный участок, право собственности на который требует зарегистрировать заявитель, кадастровый учет не прошел, что не позволяет идентифицировать его как объект права.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А41/11542-04 по делу N А41-К1-8068/03 Дело об обязании освободить нежилое помещение передано на новое рассмотрение, т.к. судом апелляционной инстанции нарушены нормы процессуального права, что выразилось в рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле и не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 30.12.2004 N КГ-А41/11018 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о приостановлении производства по делу о банкротстве должника, т.к. обстоятельства, на которые ссылается заявитель, не могут служить основанием для приостановления производства по делу о банкротстве.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 29.12.2004 N КГ-А40/12366-04 по делу N А40-2145/04ИП-10 В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ в случае утраты исполнительного листа арбитражный суд, принявший судебный акт, может по заявлению взыскателя выдать дубликат исполнительного листа.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/12134-04 по делу N А40-31518/03-54-310 Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. В случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд прекращает производство по делу.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/12039-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на нежилое помещение, т.к. невозможно индивидуализировать спорное имущество.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11973-04-П Дело об обязании восстановить запись в реестре владельцев ценных бумаг передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверено наличие права собственности истца на спорные акции, не оценен договор купли-продажи акций.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 20.12.2004 N КГ-А40/11966-04-П Дело о запрещении использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, передано на новое рассмотрение, т.к. судом не оценено заключение эксперта о том, что знаки сходны до степени смешения.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КГ-А40/11959-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании процентов, начисленных на сумму неосновательного обогащения, т.к. истец не подтвердил неосновательное обогащение ответчика, в связи с чем заявленные проценты начислению и взысканию не подлежат.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11929-04 Принятие самостоятельного определения о взыскании судебных расходов, не разрешенных определением об оставлении иска без рассмотрения, не противоречит закону.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КГ-А40/11922-04 Суд правомерно взыскал в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску, т.к. исковые требования были оставлены без рассмотрения по основаниям, не предусматривающим возврат государственной пошлины истцу.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11891-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании солидарно с ответчиков суммы задолженности по кредитному договору, т.к. истцом представлены доказательства, подтверждающие, что заемщиком не были исполнены обязательства по данному договору, а также истцом были заключены договоры поручительства, в соответствии с которыми поручители приняли на себя солидарную ответственность за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11887-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании долга по договору хранения, т.к. объект находился в течение действия договора на территории истца, в силу чего взыскание долга исходя из расчета стоимости стоянки, предусмотренной соглашением сторон, является правомерным.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11861-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности на нежилое помещение, т.к. регистрация права оперативного управления за другим лицом не препятствует проведению действий по регистрации права собственности.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11806-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков от ненадлежащего исполнения договора аренды, т.к. государственная регистрация заключенного договора не была произведена, и истец не имел права требовать в пользование спорные помещения и, следовательно, не имел права требовать взыскания неполученных доходов.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11775-04-П Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований об уплате задолженности за юридические услуги по договору поручения, т.к. предмет данного договора не был определен, не были определены юридические действия, которые должна была совершить юридическая фирма по договору, в силу чего он был признан незаключенным.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11770-04 Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11757-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании суммы вексельного долга, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что ответчик является эмитентом спорного векселя и спорный вексель им не был оплачен.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КГ-А40/11754-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании долга по оплате горюче-смазочных материалов и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. ответчиком не была в полной мере произведена оплата за оказанные услуги и предоставленные материалы, в результате чего образовалась задолженность перед истцом.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11694-04 Суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании неустойки по договору поставки, т.к. истец представил доказательства того, что оплата по договору была произведена ответчиком с просрочкой, а условия о неустойке содержатся в согласованном сторонами протоколе разногласий.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11680-04 по делу N А40-11466/04-125-106 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной государственной регистрации права собственности общества с ограниченной ответственностью на нежилое помещение, т.к. истцом не представлено доказательств того, что спорное помещение является объектом, неразрывно связанным с системами жизнеобеспечения дома, предназначенным для обслуживания единого комплекса недвижимого имущества кондоминиума и служащим для использования.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11424-04 Статус организации в качестве юридического лица, вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, вопросы правопреемства, содержание правоспособности, порядок приобретения юридическим лицо гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей, способность отвечать по своим обязательствам определяются на основе личного закона юридического лица, которым считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/11419-04 Дело о признании недействительной государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество передано на новое рассмотрение, т.к. судом не был решен вопрос о том, передавался ли спорный объект недвижимости в собственность и имелось ли право распоряжения спорным объектом посредством передачи его в оперативное управление.

Определение ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КГ-А40/10853-04 по делу N А40-840/04-52-11 Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству установит, что кассационная жалоба подана по истечении срока подачи кассационной жалобы, установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 30.12.2004 N КА-А41/12266-04 по делу N А41-13337/04 Нарушение страхователем установленного законодательством РФ срока регистрации в органе Пенсионного фонда Российской Федерации влечет взыскание штрафа.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А41/11746-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0% при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории РФ и предоставления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КА-А41/11743-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 30.12.2004 N КА-А40/12284-04 по делу N А40-46817/04-120-4 В случае неисполнения без уважительных причин исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, он в соответствии с законодательством об исполнительном производстве выносит постановление о наложении на должника штрафа и назначает ему новый срок для исполнения.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 30.12.2004 N КА-А40/12256-04 по делу N А40-28378/04-106-64 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконными действий Банка России по отказу от взыскания по исполнительному листу, выданному арбитражным судом, т.к. после помещения в картотеку банка исполнительный лист был отозван заявителем, а также судом установлено, что на момент обращения в арбитражный суд заявитель не является взыскателем по исполнительному листу.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 30.12.2004 N КА-А40/12228-04 по делу N А40-30165/04-121-200 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за утрату средств идентификации, примененных таможенным органом, т.к. в действиях заявителя отсутствует состав административного правонарушения и таможенным органом нарушен порядок привлечения заявителя к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/12210-04 Суд удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства, т.к. вынесение судебным приставом-исполнителем данного ненормативного акта нарушает права и законные интересы заявителя и препятствует фактическому исполнению исполнительного документа.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/12097-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на прибыль, т.к. произведенные заявителем затраты были экономически обоснованны и документально подтверждены.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12077-04 В случае если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/12015-04 Налогообложение по НДС по налоговой ставке 0 процентов производится при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11970-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об обязании уплатить недоимку и пени, т.к. заявитель подтвердил право на льготы по налогу на прибыль организаций, представив в налоговый орган необходимые документы.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11953-04 Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11943-04 Суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11931-04 Под актом ненормативного характера, который может быть оспорен в арбитражном суде путем предъявления требования о признании акта недействительным, понимается документ любого наименования (требование, решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и касающийся конкретного налогоплательщика. Поскольку в Налоговом кодексе РФ не установлено иное, налогоплательщик вправе обжаловать в суд и требование об уплате налога и пеней.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11892-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, вызванных неправомерными действиями таможенного органа, выразившихся в несвоевременном выпуске товара в свободное обращение, истцом не представлены доказательства, подтверждающие неправомерность действий таможенного органа, а также размер понесенных убытков.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11883-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при выполнении работ, оказании услуг, непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11878-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за выдачу без разрешения таможенного органа находящихся под таможенным контролем товаров передано на новое рассмотрение, т.к. судом не проверено соблюдения таможенным органом порядка привлечения к административной ответственности заявителя.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11866-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неосуществлении зачета суммы излишне уплаченной платы за загрязнение окружающей природной среды, т.к. заявитель был обязан вносить указанную плату в спорном периоде, поскольку применимый к данным правоотношениям нормативный акт был признан в установленном законом порядке сохраняющим свою силу.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11850-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления об аннулировании лицензии на производство и оборот алкогольной продукции, т.к. налоговым органом не представлено доказательств, подтверждающих эксплуатацию лицензиатом основного технологического оборудования с нарушением установленных требований.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11819-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации: работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенный режим транзита через указанную территорию.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КА-А40/11805-04 Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11803-04 В состав затрат на оплату труда включаются стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством предметов (включая форменную одежду, обмундирование), затраты по проведенным с согласия арендодателя ремонтным работам в арендуемом помещении.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11790-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 15.12.2004 N КА-А40/11786-04-п Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КА-А40/11776-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11773-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об уплате налога, т.к. налоговый орган не представил доказательств правильности расчета пени, не провел сверки расчетов с налогоплательщиком.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004, 16.12.2004 N КА-А40/11768-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11755-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2004 N КА-А40/11703-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных документов.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А41/12164-04 по делу N А41-К1-2220/04 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, т.к. материалы дела свидетельствуют о том, что у истца отсутствует право на предъявление иска, поскольку гражданским законодательством РФ не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, а договор цессии является ничтожным.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А41/11952-04 Дело о взыскании долга и штрафа за неоплату поставленной продукции передано на новое рассмотрение, т.к. суд не предпринял мер по надлежащему извещению ответчика о месте и времени рассмотрения дела.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А41/11741-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании неосновательно полученных денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. истцом подтвержден факт неосновательного обогащения ответчика.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А41/11734-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. материалами дела доказано, что ответчик не оплатил поставленный товар и к истцу перешло право требования указанной задолженности по договору цессии.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А41/11729-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что оспариваемый договор был заключен на основании экспертного заключения о рыночной стоимости основных фондов продавца и эту стоимость стороны установили в договоре.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А41/11212-04 Акционерное общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством РФ об акционерных обществах. Эти документы должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 28.12.2004 N КГ-А40/12183-04 по делу N А40-48826/04-55-473 Дело о взыскании задолженности по оплате услуг, предоставленных истцом по договору, передано на новое рассмотрение, т.к. судом не определен круг лиц, имеющих право на заключение мирового соглашения, а также не установлено, нарушаются ли при утверждении мирового соглашения права и законные интересы других лиц.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 29.12.2004 N КГ-А40/12128-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о возврате долга по кредитному договору, т.к. истцом пропущен срок исковой давности, предусмотренный Гражданским кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 29.12.2004 N КГ-А40/12125-04-П по делу N А40-12544/03-59-117 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании страхового возмещения по договору имущественного страхования, т.к. материалами дела не был подтвержден факт наступления страхового случая.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/12116-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании стоимости оплаченных и неисполненных услуг по договору поручения, т.к. ответчик не доказал исполнение им каких-либо действий, направленных на реструктуризацию спорной задолженности истца, и в соответствии с условиями договора должен был возвратить истцу все полученные от него денежные средства.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/12086-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании пени за нарушение обязательств по договору подряда, т.к. истец не представил в суд доказательств ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/12008-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о восстановлении на лицевом счете заявителя излишне списанной провозной платы, т.к. железная дорога ошибочно применила к внутренней перевозке международный тариф.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11961-04 При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11947-04 Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11946-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11936-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании долга за оказанные услуги по поиску на рынке недвижимости объектов нежилого фонда, т.к. материалами дела подтверждается наличие задолженности ответчика перед истцом.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/11917-04 по делу N А40-5997/04-47-16 В целях реструктуризации кредитной организации указанная кредитная организация и ее кредиторы вправе заключить мировое соглашение.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11849-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления ответчиком хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11840-04 по делу N А40-3456/04-105-43 Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11837-04 Юридическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения и др.), обязано возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Определение ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11822-04 по делу N А40-11859/04-22-150 Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству установит, что кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке кассационного производства. Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11808-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа о признании недействительной сделки-контракта, т.к. оспариваемая сделка была фактически исполнена сторонами.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11619-04-П В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных частью первой Гражданского кодекса РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11600-04 Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать, то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КГ-А40/11231-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования об обязании предоставить копии документов, т.к. истец как акционер общества имеет право на получение за плату копий запрашиваемых документов.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 28.01.2005 N КА-А41/12105-04 по делу N А41-К2-13742/04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозврате излишне уплаченных налога на добавленную стоимость и налога с продаж, т.к. материалами дела установлено, что в спорный период заявитель являлся субъектом малого предпринимательства и, следовательно, не являлся плательщиком налога с продаж и НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А41/12064-04-П Суд правомерно оказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа о принудительном взыскании денежных средств, списанных с расчетного счета налогоплательщика, но не зачисленных на счета по учету доходов бюджета, т.к. материалами дела установлено, что общество является недобросовестным налогоплательщиком и его обязанность по уплате налога не может считаться исполненной.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А41/12054-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа, т.к. внесение денежных средств на депозит нельзя рассматривать как реализацию товаров, услуг или работ, поэтому доход, полученный в связи с предъявлением к оплате депозитных сертификатов, НДС не облагается.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 21.12.2004 N КА-А41/11920-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А41/11749-04 В случае если при рассмотрении заявления об оспаривании ненормативного акта административного органа о привлечении к административной ответственности суд установит, что оспариваемый ненормативный акт содержит неправильную квалификацию правонарушения, суд принимает решение о признании незаконным оспариваемого ненормативного акта и о его отмене.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 15.12.2004 N КА-А41/11747-04 В федеральной собственности находятся земельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами; право собственности РФ на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю; которые приобретены РФ по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. За академиями наук, их научными организациями и организациями научного обслуживания и социальной сферы закрепляются в бессрочное безвозмездное пользование земельные участки, выделенные им в установленном порядке.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А41/11745-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа об обязании уплатить таможенные платежи, т.к. таможенным органом необоснованно применен шестой резервный метод определения таможенной стоимости ввезенного заявителем товара.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 15.12.2004 N КА-А41/11732-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа об обязании уплатить таможенные платежи, т.к. таможенным органом необоснованно применен шестой резервный метод определения таможенной стоимости ввезенного заявителем товара.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А41/11713-04 Суд правомерно удовлетворил заявление об обязании налогового органа зачесть налог на имущество, т.к. материалами дела подтверждается факт списания денежных средств со счета налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А41/11702-04 Дело о взыскании налоговых санкций на основании ненормативного акта налогового органа передано на новое рассмотрение, т.к. судом не рассмотрен довод налогоплательщика о пропуске срока давности взыскания налоговых санкций.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А41/11443-04 Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию из доходов физических лиц - получателей дивидендов, должна исчисляться исходя из общей суммы налога, исчисленной в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Определение ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/4563-03-Н-Ж Пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам подлежат не только дела, рассмотренные на основании норм, признанных впоследствии неконституционными, но и в случаях, когда придаваемый правоприменительной практикой смысл правовой нормы расходится с его конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 29.12.2004 N КА-А40/12165-04 по делу N А40-49106/04-12-530 Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12123-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части доначисления налога на прибыль, т.к. судом установлено, что в спорном ненормативном акте не указано, в чем именно выразилось неправомерное применение обществом льготы по налогу на прибыль.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12119-04 Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12110-04 При нарушении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ для возмещения налога на добавленную стоимость, на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12104-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, т.к. судом не дана оценка доводам налогового органа о недостоверности доказательств, представленных заявителем в подтверждение экспорта товаров, не истребованы документы, позволяющие проследить движение товара.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12099-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявления об обязании налогового органа возместить из бюджета сумму НДС, т.к. заявителем не представлен в суд расчет просимой суммы с документальным обоснованием применительно к конкретным хозяйственным операциям.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12082-04 Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по НДС в налоговые органы представляется грузовая таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров, и российского таможенного органа, в регионе деятельности которого находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12080-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 28.01.2005 N КА-А40/12075-04 по делу N А40-15342/04-128-155 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных документов.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/12033-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при выполнении работ, оказании услуг, непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 21.12.2004 N КА-А40/12018-04 Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму НДС на установленные Налоговым кодексом РФ налоговые вычеты. Названные налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 28.01.2005 N КА-А40/12007-04 по делу N А40-10535/04-80-134 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных документов.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11859-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за утрату средств идентификации, примененных таможенным органом, т.к. таможенным органом был нарушен порядок привлечения заявителя к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11856-04 Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 16.12.2004 N КА-А40/11851-04 На предприятиях общественного питания в прейскурантах на алкогольную продукцию должны быть указаны: наименование напитков, емкость бутылки, цена за всю емкость бутылки, а также за 100 или 50 граммов. Нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет привлечение к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 15.12.2004 N КА-А40/11815-04 Административным правонарушением признается нарушение требований (условий, ограничений) таможенного режима при проведении операций с товарами и (или) с транспортными средствами, а равно изменение состояния таких товаров и (или) транспортных средств, пользование либо распоряжение такими товарами и (или) транспортными средствами не в соответствии с таможенным режимом, под который такие товары и (или) транспортные средства помещены.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 15.12.2004 N КА-А40/11802-04-П Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11800-04 Суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил заявление о признании незаконными действий должностных лиц таможенного органа, касающихся котировки ввозимого товара, и обязании возвратить излишне уплаченные таможенные платежи, т.к. заявителем стоимость товара правомерно определена путем применения метода по цене сделки с ввозимыми товарами, а излишняя уплата таможенных платежей подтверждена материалами дела.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 15.12.2004 N КА-А40/11785-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконными действий Центрального банка РФ по отказу от взыскания денежных средств с должника при предъявлении исполнительного документа, т.к. материалами дела подтверждается, что на момент предъявления исполнительного документа у должника на счете отсутствовали денежные средства.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11783-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления таможенной декларации, т.к. пропуск срока на подачу таможенной декларации допущен заявителем не по своей вине, поскольку им были предприняты все меры для получения необходимой информации и получения разрешения таможенного органа для продления срока подачи полной таможенной декларации на товар, поступивший в его адрес.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 15.12.2004 N КА-А40/11774-04 Налоговые органы (органы внебюджетных фондов) могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта (срок давности взыскания санкции).

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11759-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в несовершении действий, предусмотренных законом, по своевременному полному и правильному исполнению исполнительного листа арбитражного суда, т.к. судебным приставом-исполнителем не представлено доказательств того, что неисполнение судебного акта обусловлено уважительными причинами.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11720-04 Дело об обязании предоставить отсрочку в уплате единого налога на вмененный доход передано на новое рассмотрение, т.к. судом не установлены обстоятельства, подтверждающие обоснованность заявленных требований, кроме того, судом принято к рассмотрению неподписанное заявление, а также представленные в обоснование заявленных требований доказательства представляют собой незаверенные копии документов.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11708-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11691-04 Суд отказал в удовлетворении заявления об обязании налогового органа возместить проценты по НДС, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что заявитель не обращался в налоговый орган с письменным заявлением о возмещении спорной суммы.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 15.12.2004 N КА-А40/11663-04 Административным правонарушением признается ввоз в Российскую Федерацию товаров с несоблюдением мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами, а также других запретов и ограничений, установленных в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11660-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11305-04-П Возмещение НДС производится не позднее трех месяцев, считая со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. В течение указанного срока налоговый орган производит проверку обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов и принимает решение о возмещении путем зачета или возврата соответствующих сумм либо об отказе (полностью или частично) в возмещении.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11301-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004, 20.12.2004 N КА-А40/11221-04 Дело об обязании возместить НДС передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо исследовать доводы налогового органа о том, что на представленной таможенной грузовой декларации отсутствует личная номерная печать сотрудника таможенного органа, производившего проверку факта вывоза товаров заявителем.

Постановление ФАС Московского округа от 22.12.2004 N КА-А40/11152-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при выполнении работ, оказании услуг, непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А41/12055-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о применении последствий недействительности договора купли-продажи нежилого помещения, т.к. спорное имущество не может быть истребовано у ответчика, поскольку он является добросовестным приобретателем данного помещения.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А41/12001-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о принуждении к исполнению договора аренды недвижимого имущества, т.к. истец не представил доказательств, подтверждающих невыполнение ответчиком договорных обязательств.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А41/11948-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения, т.к. ответчик не представил доказательств, подтверждающих правомерность удержания имущества в счет оплаты за предыдущие перевозки.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А41/11748-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А41/11736-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании суммы задолженности по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. ответчиком не представлено доказательств того, что договор поставки подписан со стороны ответчика неуполномоченным лицом и одобрения сделки не последовало.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А41/11727-04 по делу N А41-К2-11980/01 Внешний управляющий может быть отстранен от исполнения своих обязанностей лишь в том случае, если ненадлежащее исполнение обязанностей нарушило законные интересы должника и кредиторов, а также если это может повлечь убытки должника и кредиторов.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А41/11072-04-п Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А41/11019-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта государственного органа об отказе в государственной регистрации собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество и об обязании государственного органа зарегистрировать право собственности на указанный объект недвижимости, т.к. законодательство РФ, действовавшее на момент заключения инвестиционного контракта, не предусматривало обязанности производить оценку вновь созданного недвижимого имущества.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/9766-04-П Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения считается незаключенным.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/12150-04 по делу N А40-22791/04-40-305 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица, т.к. налоговым органом не представлено доказательств осуществления юридическим лицом хозяйственной деятельности, что является основанием для рассмотрения данного спора в рамках процедуры банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/12091-04 В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/12041-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы долга за оказанные правовые услуги по защите прав ответчика, т.к. не допускается зависимость оплаты возмездно оказанных правовых услуг от судебного акта.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/12037-04 Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям лично под расписку.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/12014-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о признании недействительным договора энергоснабжения, т.к. материалами дела подтверждается отсутствие прямого одобрения оспариваемого договора истцом.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11990-04 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. истец представил доказательства задолженности ответчика.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11982-04 Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11964-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании права на выкуп земельного участка, т.к. истцом не соблюдены требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, необходимые для приобретения прав на земельный участок.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11941-04 Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Отказ принимается арбитражным судом, если он не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11925-04 К подведомственности арбитражных судов отнесены дела по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров. Указанные дела подведомственны арбитражным судам независимо от того, какие лица - юридические или физические - являются участниками правоотношений, из которых возник спор.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11912-04 Основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является неподписание решения, постановления судьей или одним из судей либо подписание решения, постановления не теми судьями, которые указаны в решении, постановлении.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11853-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительными договоров купли-продажи долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, изменений в учредительные документы общества, т.к. судом установлено отсутствие согласия всех участников общества на изменение учредительных документов, а также отсутствие одобрения сделок по уступке долей по договорам.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 14.12.2004 N КГ-А40/11820-04 Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо исследовать заключенный между сторонами договор лизинга, оценив его условия, выяснить, была ли включена выкупная стоимость предмета лизинга в размер лизинговых платежей, в зависимости от установленного решить вопрос о наличии у ответчика правовых оснований для удержания взыскиваемой суммы.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11814-04 Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11810-04 по делу N А40-26519/04-24-306 Все участники общества с ограниченной ответственностью имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11791-04 Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11712-04 Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11687-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта госоргана о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, т.к. материалами дела подтверждается, что госрегистрация выпуска ценных бумаг проведена на основании решений, принятых учредителями акционерного общества при его создании, кроме того, на момент издания оспариваемого акта отсутствовал судебный акт о признании решений учредителей недействительными.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11652-04 Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КГ-А40/11571-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, т.к. данная сделка была одобрена общим собранием участников общества.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 28.12.2004 N КГ-А40/11568-04-П по делу N А40-34032/03-10-422 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за пользование заемными денежными средствами, полученными от истца по кредитному договору, признанному вступившим в законную силу судебным актом недействительным, т.к. в материалах дела отсутствуют доказательства включения в федеральные бюджеты соответствующих годов каких-либо средств по недействительному спорному кредитному договору, в связи с чем неправомерного удержания ответчиком суммы кредита не было.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 14.12.2004 N КГ-А40/10684-04 Дело о ликвидации юридического лица передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо установить, является ли ответчик действующим юридическим лицом, а также в связи этим решить вопрос о возможности ликвидации его как отсутствующего должника.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 31.01.2005 N КА-А41/11955-04 по делу N А41-К2-21840/03 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о привлечении к налоговой ответственности за неуплату земельного налога, т.к. плательщиками земельного налога являются собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А41/11730-04 В случае если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А41/11636-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А41/10422-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/12071-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/12030-04-П Образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм в части непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уплаты всех видов налогов. При этом к предпринимательской деятельности образовательного учреждения относится торговля покупными товарами, оборудованием.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/12011-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговый орган документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11998-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11971-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11962-04 Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта (срок давности взыскания санкции).

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11907-04 Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11896-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11873-04 В случае если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11812-04 по делу N А40-28943/04-80-306 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, т.к. суд установил, что состав налогового правонарушения определен налоговым органом неверно и оснований для удовлетворения его заявления не имеется.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11793-04-П Одним из условий для принятия к вычету НДС у организаций является факт приобретения товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения по НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11771-04 Если в налоговом периоде сумма налоговых вычетов превысила сумму налога, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения НДС, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11760-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при выполнении работ (оказании услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы территории РФ и импортируемых в РФ товаров, а также иных подобных работ экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11723-04 Право на возмещение из бюджета суммы налога на добавленную стоимость возникает у налогоплательщика в случае документального подтверждения им фактов уплаты суммы указанного налога поставщику и реально произведенного экспорта именно тех товаров (работ, услуг), которые были приобретены у этого поставщика.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11709-04 Дело о взыскании с налогового органа убытков в виде упущенной выгоды передано на новое рассмотрение, т.к. судом не в полной мере были исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения данного спора.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11615-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части начислений по налогу на прибыль и НДС, т.к. суд установил недобросовестность в действиях заявителя, который отнес на себестоимость товара реально не понесенные затраты и заявил к возмещению из бюджета НДС по несуществующим финансово-хозяйственным операциям.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11565-04 Дело об обязании возместить НДС передано на новое рассмотрение, т.к. заявителю необходимо представить доказательства, подтверждающие уплату НДС контрагентам, а также реальность операций по купле-продаже товаров.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/11564-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N КА-А40/10740-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004 N А40/10659-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании заключенным договора купли-продажи нежилых помещений и его регистрации, т.к. истец не относится к числу субъектов, имеющих право на выкуп арендованного имущества.

Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2004, 16.12.2004 N 11910-04 При получении приказа Банка России об отзыве у кредитной организации банковской лицензии все операции по счетам клиентов банка прекращаются.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N ККГ-А40/11824-04 Дело о взыскании долга за коммунальные услуги передано на новое рассмотрение, т.к. судом не были исследованы доводы ответчика о том, что в спорный период он не занимал нежилое помещение и не пользовался коммунальными услугами.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 15.12.2004 N КГ-А41/11739-04 Основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам является признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, повлекшая за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А41/10860-04-П по делу N А41-К1-106/03 Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 27.12.2004 N КГ-А40/12032-04 по делу N А40-29603/03-53-289 С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, иные имущественные требования могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 16.12.2004 N КГ-А40/11972-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору займа, т.к. требования истца основаны на гражданско-правовой сделке и к ним применимы нормы гражданского законодательства о сроках исковой давности.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11951-04 Суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по водоснабжению и приему сточных вод, т.к. ответчик по данному делу является надлежащим и именно на него возложена обязанность по оплате коммунальных услуг.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11909-04 Дело о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами передано на новое рассмотрение, т.к. судом не решен вопрос о сроке, в который должно было быть исполнено обязательство.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11882-04 Дело о выселении из нежилых помещений передано на новое рассмотрение, т.к. судом не в полной мере были исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения данного спора.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11881-04 При прекращении договора аренды (а равно субаренды) арендатор (субарендатор) обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11818-04 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11779-04 Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 15.12.2004 N КГ-А40/11778-04 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11765-04-П Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к производству суда от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 16.12.2004 N КГ-А40/11716-04 Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11684-04 За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11674-04 Требование об исключении участника из общества с ограниченной ответственностью может иметь место в том случае, если участник общества не выполняет свои обязанности по участию в обществе, в том числе не принимает участия в общих собраниях участников, на которых необходимо принятие решений всеми участниками общества.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 16.12.2004 N КГ-А40/11671-04 Акционерное общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам общества. Документы, предусмотренные законом, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 10.12.2004 N КГ-А40/11656-04 Суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору аренды нежилых помещений и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. материалами дела установлено, что договор аренды между сторонами является незаключенным, кроме того, из договора не представляется возможным установить, какой склад должен быть передан в аренду.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11621-04 Дело о взыскании задолженности по договору поставки продукции передано на новое рассмотрение, т.к. судом не исследован вопрос о том, каким образом фактически исполнялись обязательства по договору его сторонами.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11589-04 Товарищество или акционерное общество, созданное на основе аренды государственного имущества этого предприятия (подразделения) и выкупившее его, имеет исключительное право приобретения в собственность зданий, сооружений, нежилых помещений, которые они арендовали или которыми они фактически владели, пользовались в процессе своей уставной деятельности.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11376-04 Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/11117-04 По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случае, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КГ-А40/10041-04-П Суд отказал в удовлетворении заявления о расторжении контракта на осуществление инвестиционной деятельности по реконструкции недвижимого имущества, т.к. государственный орган не представил в суд доказательств нарушения ответчиком публичного интереса, кроме того, расторжение контракта не является способом защиты публичного интереса в отличие от признания контракта недействительным.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А41/11870-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А41/11864-04 по делу N А41-К2-4786/04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа об отказе в возмещении из федерального бюджета НДС, т.к. налогоплательщик представил доказательства правомерного применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А41/11707-04 Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части взыскания налогов на прибыль и на пользователей автодорог, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что деятельность заявителя по распределению денежных средств, поступающих от родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях, не может считаться предпринимательской и не влечет получения доходов, в связи с этим отсутствует объект налогообложения по данным налогам.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А41/11649-04 Налоговые вычеты по НДС производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А41/11634-04 Суд правомерно удовлетворил заявление об обязании налогового органа уменьшить задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и произвести перерасчет начисленных пеней, т.к. материалами дела установлено, что налогоплательщик уменьшил в уточненных декларациях сумму данного налога.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А41/11068-04 Если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А41/10769-04 Неуплата или неполная уплата сумм налога означает возникновение у налогоплательщика задолженности перед соответствующим бюджетом (внебюджетным фондом) по уплате конкретного налога.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 27.12.2004 N КА-А40/11983-04 по делу N А40-36829/04-119-45 Дело о признании недействительной государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью передано на новое рассмотрение, т.к. подлежит выяснению вопрос о том, было ли волеизъявление физического лица на создание общества с ограниченной ответственностью, регистрация которого оспаривается.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11977-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа передано на новое рассмотрение, т.к. суд надлежащим образом не проверил факта уплаты НДС поставщикам товара.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11945-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11928-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11908-04 Компенсационные выплаты в связи с увольнением работников не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и единым социальным налогом.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 22.12.2004 N КА-А40/11898-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11889-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 16.12.2004 N КА-А40/11886-04 Неприменение юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от ответственности за административное правонарушение.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 16.12.2004 N КА-А40/11857-04 Дело о признании недействительным ненормативного акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недоставление в определенное таможенным органом место находящихся под таможенным контролем товаров передано на новое рассмотрение, т.к. суду необходимо установить наличие или отсутствие в действиях заявителя состава вменяемого административного правонарушения, а также проверить соблюдение таможенным органом порядка привлечения заявителя к административной ответственности.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004, 15.12.2004 N КА-А40/11797-04 Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11764-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11711-04 Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму НДС на установленные Налоговым кодексом РФ налоговые вычеты. Названные налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11646-04-П Дело о признании недействительным ненормативного акта налогового органа в части доначисления земельного налога и обязании налогового органа зачесть суммы ранее уплаченного налога в счет будущих платежей передано на новое рассмотрение, т.к. при расчетах сумм налога, подлежащих уплате налогоплательщиком, суд исходил из уменьшенной площади земельного участка.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11580-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11576-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/11560-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/10523-04 Не подлежат налогообложению по единому социальному налогу компенсационные выплаты, связанные с возмещением командировочных расходов, в том числе фактически произведенные и документально подтвержденные расходы по найму жилого помещения.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/10282-04 Налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2004 N КА-А40/10257-04 Оплата работ по сертификации продукции, затраты по оплате услуг по экспертизе контрактов включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

Постановление ФАС Московского округа от 18.12.2004 N КА-А40/5718-00 Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 15.12.2004 N КГ-А41/11738-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы вексельного долга, т.к. действующим вексельным законодательством исключена возможность предъявления к платежу либо обращения с иском в случае неплатежа копии векселя при отсутствии его оригинала, кроме того, не может рассматриваться в качестве доказательства копия документа без предоставления его подлинника.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 14.12.2004 N КГ-А41/11725-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества, т.к. истец не представил доказательств, подтверждающих, что стороны при заключении оспариваемых договоров действовали с намерением причинить вред другим лицам, а также с злоупотреблением своих полномочий, кроме того, оценка стоимости имущества является прерогативой собственника.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А41/11556-04 по делу N А41-К1-17991/03 По договору продажи недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. Покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости.

Определение ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А41/10781-04 по делу N А41-К2-16648/02 Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А40/11939-04 Суд правомерно взыскал в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску, т.к. исковые требования были оставлены без рассмотрения по основаниям, не предусматривающим возврат государственной пошлины истцу.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А40/11935-04 по делу N А40-35289/04-89-388 Суд правомерно взыскал в доход федерального бюджета государственную пошлину, т.к. исковые требования были оставлены без рассмотрения по основаниям арбитражного процессуального законодательства РФ, не предусматривающим возврат государственной пошлины истцу.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 24.12.2004 N КГ-А40/11932-04 Суд правомерно взыскал в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску, т.к. исковые требования были оставлены без рассмотрения по основаниям, не предусматривающим возврат государственной пошлины истцу.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 09.12.2004 N КГ-А40/11679-04 Суд апелляционной инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы расходов, понесенных в связи с ценовой разницей поставленного оборудования, т.к. материалами дела установлено, что письменного соглашения между истцом и ответчиком о возмещении стоимости товаров не заключалось.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 09.12.2004 N КГ-А40/11675-04 Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А40/11653-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия госоргана по неисполнению судебного акта и исполнительного листа, т.к. заявитель не доказал факта незаконного бездействия госоргана.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А40/11651-04 Суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за несвоевременное исполнение мирового соглашения, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что сумма долга истцу была перечислена, кроме того, ответчик в спорный период денежными средствами истца не пользовался, в силу финансирования из бюджета.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 09.12.2004 N КГ-А40/11624-04 Суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору транспортной экспедиции, т.к. имеющимися доказательствами по делу подтверждается, что ответчиком обязанности в части осуществления погрузки и крепления грузов надлежащим образом не были исполнены.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А40/11618-04 Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А40/11614-04 Суд правомерно частично удовлетворил исковые требования о включении в реестр требований кредиторов задолженности по договору возмездного оказания услуг, т.к. истец представил доказательства исполнения обязательств по договору.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А40/11608-04 Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004, 09.12.2004 N КГ-А40/11595-04-П Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности за выполненные работы по договору по разработке программы, т.к. недопустим односторонний отказ ответчика как заказчика от оплаты результата принятых работ.

Постановление ФАС Московского округа от 17.12.2004 N КГ-А40/11581-04-П Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.