Решения и постановления судов

Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2009 год. Часть 116

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-29724/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате выполненных ремонтных работ надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-29540/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-29218/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование заемными денежными средствами, процентов за просрочку возврата долга с учетом их уменьшения удовлетворены, поскольку ответчик свою обязанность по уплате основного долга и погашению процентов за пользование суммой займа надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-28822/2009-С9 Требования о признании недействительным решения органа местного самоуправления об отказе в предоставлении преимущественного права обществу на приобретение в собственность арендуемого помещения удовлетворены, поскольку арендная плата уплачивалась арендатором в полном размере в установленные сроки, имеются все установленные законом условия, при наличии которых у заявителя возникает право на выкуп арендованного имущества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-28790/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-27250/2009-С1 Сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ являются основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ. Отсутствие заключенного договора подряда не является обстоятельством, исключающим обязанность лица оплатить фактически полученное в результате выполненных подрядчиком работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-27230/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26992/2009-С4 Исковые требования о регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества удовлетворены, поскольку другая сторона по сделке ликвидирована, право собственности на спорный объект недвижимости было приобретено ликвидированной стороной в порядке приватизации, возникло ранее вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и признано юридически действительным.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26892/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания услуг автотранспорта и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку истцом не доказан заявленный объем предоставленных обществу услуг (путевые листы не соответствуют требованиям закона, акты выполненных работ подписаны со стороны ответчика неуполномоченным лицом).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26778/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору строительного подряда удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, акты выполненных работ подписаны лицом, допущенным ответчиком к выполнению работ, долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26564/2009-С4 В удовлетворении требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку истцом не представлено доказательств, что ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26543/2009-С4 В удовлетворении требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку ответчик в добровольном порядке выплатил сумму страхового возмещения; судебные расходы отнесены на истца ввиду злоупотребления им процессуальными правами, выразившегося в поддержании необоснованных исковых требований о повторном взыскании с ответчика уже оплаченной им денежной суммы.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26402/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар и возврата тары ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26321/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку не представлено доказательств того, что водитель автомобиля, причинившего ущерб, находился в трудовых отношениях с ответчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26108/2009-С5 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-26103/2009-С1 Иск о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору возмездного оказания охранных услуг, удовлетворен, поскольку ответчик не обеспечил сохранности объекта, принятого под охрану, допустив проникновение на него неустановленных лиц и хищение находящегося на объекте имущества.



Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-25405/2009-С12 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку оплата отпущенной электроэнергии ответчиком произведена с нарушением сроков, предусмотренных договором энергоснабжения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-25382/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате оказанных ему услуг в предусмотренный договором срок надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-25313/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору оказания услуг по размещению рекламных материалов и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-25305/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-25270/2009-С3 Исковые требования об обязании ответчика зарегистрировать право муниципальной собственности на здание котельной удовлетворены, поскольку спорное имущество приобретено истцом в соответствии с требованиями закона, однако продавец по договору купли-продажи недвижимости на момент подачи истцом заявления о регистрации ликвидирован.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-22768/2009-С7 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, отказано, поскольку установлено, что причиной ДТП явилось несоблюдение водителем автомобиля (страхователем истца) Правил дорожного движения РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-21947/2009-С5 Отсутствие предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 12 Федерального закона "Об исполнительном производстве" документов, прилагаемых к акту контролирующего органа, является основанием для непризнания этого акта исполнительным документом и для вынесения постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 31 названного Закона.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-20819/2009-С7 Владелец, использующий транспортное средство на законном основании, но не указанный в страховом полисе, не может быть исключен из числа лиц, чей риск гражданской ответственности является застрахованным по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховщик не вправе отказать в данном случае в осуществлении страховой выплаты при причинении такими владельцами транспортных средств вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-20133/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате услуг в соответствии с договором на физическую охрану объекта удовлетворены, поскольку факт оказания истцом охранных услуг подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-16458/2008-СР При передаче неделимого земельного участка по договору аренды с множественностью лиц на стороне арендатора отказ кого-либо из собственников здания (помещений в нем) от участия в таком договоре не препятствует его заключению с обратившимся лицом (лицами) с условием потенциальной возможности вступления в него иных лиц (правообладателей помещений в этом здании) на стороне арендатора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.11.2009 по делу N А60-12864/2009-С9 Меры по принудительному взысканию таможенных платежей являются правомочными, если решение об изменении кода и доначислении таможенных платежей принимается таможенным органом в ходе таможенного контроля в пределах одного года со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-27966/2009-С1 Иск о признании права собственности на самовольную постройку удовлетворен, поскольку строительство осуществлено в пределах границ земельного участка, предоставленного истцу в бессрочное пользование, фактов, свидетельствующих о том, что сохранение спорной постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и создает угрозу жизни и здоровью граждан, не установлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-27754/2009-С2 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный по накладным товар и оказанные истцом автоуслуги ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-27743/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-27652/2009-С2 Права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма о признании сделки недействительной (ничтожной). Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются предусмотренные ст. 302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество у добросовестного приобретателя.



Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-27605/2009-С6 Иск о взыскании долга по договору об оказании услуг по передаче данных удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-27565/2009-С1 В удовлетворении иска о признании недействительным договора уступки прав отказано, так как истцом не представлено доказательств подписания спорного договора неуполномоченным лицом и отсутствия передаваемого права требования на момент заключения оспариваемой сделки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-26850/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-26137/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-26091/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору поставки и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-26072/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору поставки и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-26059/2009-С6 Иск о взыскании долга по договору на оказание услуг по сторожевой охране и санитарному обслуживанию нежилого помещения удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-25887/2009-С2 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-25642/2009-С9 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-25452/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору оказания услуг по финансово-экономическому аудиту, бухгалтерскому обслуживанию и процентов за пользование чужими денежными средствами в части, подтвержденной представленными доказательствами, удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-25410/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору на перевозку грузов автомобильным транспортом и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных транспортных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-24860/2009-С5 Исковые требования о взыскании суммы предварительной оплаты по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами, основанные на договоре уступки права требования, удовлетворены, поскольку ответчик свои обязательства по поставке товара в установленный срок не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-24458/2009-С3 Иск о взыскании стоимости утраченного груза удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по перевозке, факты принятия товара к перевозке и его утраты подтверждены надлежащими доказательствами, возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-24337/2009-С1 Иск о взыскании неосновательного обогащения в виде предварительной оплаты по признанному незаключенным договору и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворен, поскольку работы на перечисленную истцом сумму ответчиком не выполнены, спорные денежные средства не возвращены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-24123/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-23510/2009-С3 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате услуг по размещению в газете публикаций рекламного модуля и информационных материалов, оказанных по договору о сотрудничестве с редакцией газеты, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку доказательств предоставления исполнителю заказчиком материалов публикаций (макетов) в материалы дела не представлено, ответчиком данное обстоятельство отрицается.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-22789/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору оказания услуг связи удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-21352/2009-С5 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-17023/2009-С3 По смыслу Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" выводы об итоговой величине стоимости объекта оценки делаются оценщиком посредством применения к данным, характеризующим объект оценки, стандартов и методов оценки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-12987/2009-С6 Заявленные требования о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога и штрафа удовлетворены, поскольку судебным актом, имеющим преюдициальное значение для данного дела, решение налогового органа в части предложения уплатить налог на прибыль и привлечения к налоговой ответственности признано недействительным.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.10.2009 по делу N А60-10162/2009-С11 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору уступки права требования, пеней отказано, поскольку договор поставки, по которому передано право требования долга, признан незаключенным, так как сторонами не определены наименование и количество товара, в связи с чем ответчик не может иметь каких-либо обязательств, вытекающих из данного договора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-27670/2009-С2 Иск о взыскании долга по договору об оказании услуг электронной связи удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-27466/2009-С2 В удовлетворении иска о взыскании долга по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку отсутствуют доказательства выполнения истцом работ на спорную сумму.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-27156/2009-С10 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-26923/2009-С7 При определении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак суд, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-26910/2009-С7 При определении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак суд, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-26767/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-26680/2009-С3 Исковые требования в части взыскания долга удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара, в части взыскания неустойки отказано, так как договор поставки признан незаключенным, какие-либо иные доказательства согласования между сторонами условия о неустойке отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-26631/2009-С11 Требования о признании права собственности на конкретное нежилое помещение, расположенное в объекте незавершенного строительства, до сдачи жилого дома приемочной комиссии и проведения окончательных расчетов являются преждевременными.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-25935/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору на изготовление продукции, оказание услуг по ее доставке и страхованию и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-25828/2009-С12 Арендодатель вправе удерживать принадлежащее арендатору имущество в обеспечение обязательства арендатора по внесению арендной платы. Однако право на удержание вещи должника возникает у кредитора лишь в том случае, когда спорная вещь оказалась в его владении на законном основании (в том числе при оставлении имущества в арендовавшемся помещении после прекращения договора аренды). Возможность удержания не может быть следствием захвата вещи должника помимо его воли.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-25590/2009-С2 Иск о взыскании части долга за оказанные услуги связи по передаче данных удовлетворен в связи с признанием требований ответчиком, во взыскании оставшейся части долга отказано, так как истец не доказал факт оказания услуг в спорный период.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-25496/2009-С7 Причинение вреда за пределами срока, установленного договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенным с ограничением использования транспортного средства, отказ в страховой выплате не влечет, а лишь позволяет страховщику решать с лицом, допустившим отступление от установленного договором ограничения, вопрос о последствиях нарушения этого ограничения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-25319/2009-С10 Критериями для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения договорных обязательств. При этом вопрос о применении ст. 333 ГК РФ может быть решен в суде любой инстанции и независимо от того, заявлялось ли такое ходатайство ответчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-25242/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору на оказание охранных услуг и техническое обслуживание удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-24848/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-24669/2009-С12 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку доказательств уведомления ответчика об уступке права требования истцом не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.10.2009 по делу N А60-23021/2009-С2 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-28491/2009-С11 Иск о признании права собственности на объекты недвижимого имущества удовлетворен частично, в удовлетворении встречного иска о признании договора купли-продажи незаключенным отказано, поскольку ответчиком не оспорен факт оплаты спорного имущества истцом, договор купли-продажи сторонами исполнен и на момент его подписания и исполнения у сторон не имелось неопределенности и сомнений относительно объектов, указанных в актах передачи имущества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-27850/2009-С3 Иск о взыскании предоплаты, перечисленной в рамках договора на оказание консалтинговых услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворен, в удовлетворении встречного иска о взыскании долга по оплате работ по названному договору отказано, так как в согласованные договором сроки обязательства по сдаче результата работ не исполнены, возврат предоплаты не произведен, вина заказчика в невозможности дальнейшего исполнения работ не доказана.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-27706/2009-С3 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по поставке товара. Требование о взыскании неустойки оставлено без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-27492/2009-С2 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку оснований для перечисления истцом ответчику спорных денежных средств, предусмотренных законом или договором, не имелось.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-27017/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленной теплоэнергии ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-26882/2009-С2 В удовлетворении иска о признании сделки недействительной отказано, поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств того, что договор об открытии возобновляемой кредитной линии является крупной сделкой.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-26502/2009-С5 При соблюдении заявителем процедуры обращения с заявлением о предоставлении земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта возможность отказа органа местного самоуправления от утверждения акта о выборе земельного участка для строительства Земельным кодексом РФ не предусмотрена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-26389/2009-С1 Иск о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных денежных средств по государственным контрактам удовлетворен, поскольку передача ответчику денежных средств на сумму, превышающую стоимость выполненных по контрактам работ по капитальному ремонту, не обусловлена договором либо законом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-26126/2009-С4 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-25897/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-25594/2009-С2 Исковые требования о взыскании суммы предварительной оплаты по договору купли-продажи, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательства надлежащего исполнения обязанности по поставке товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-25477/2009-С3 Исковые требования о взыскании стоимости утраченного товара удовлетворены, поскольку для перевозки в адрес истца третьи лица передали ответчику груз, однако спорный груз не был выдан грузополучателю в установленный законом срок, наличие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, не доказано.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2009 по делу N А60-14321/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-27752/2009-С2 Иск о взыскании неосновательного обогащения в виде денежных средств, перечисленных ответчику на основании устной договоренности о поставке товара, и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом корректировки периода их начисления удовлетворен, поскольку поставка не произведена, денежные средства истцу не возвращены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-27723/2009-С4 Иск о признании права собственности на недвижимое имущество удовлетворен, поскольку арендованное у ответчика имущество, выкупленное истцом по договору аренды, арестовано, истец не может осуществить в установленном порядке государственную регистрацию своего права, а следовательно, получить единственное доказательство существования своего права на данное имущество, ответчик признал иск в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-27629/2009-С5 Иск в части взыскания задолженности удовлетворен, поскольку доказательств надлежащего исполнения обязательства по оплате товара ответчиком не представлено. Во взыскании неустойки отказано ввиду того, что поставки по накладным производились вне рамок договора купли-продажи печатной продукции, предусматривающего применение указанной меры ответственности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-27462/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору на предоставление коммунальных услуг и техническое обслуживание помещения удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-27406/2009-С6 Расходы и доходы при исчислении единого сельскохозяйственного налога признаются по кассовому методу, то есть учитываются при налогообложении после фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя указанных товаров (работ, услуг) - перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-27154/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку приемка заказчиком выполненных работ влечет возникновение у последнего обязательства по их оплате, которое ответчиком не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-26871/2009-С2 Из содержания норм главы 44 ГК РФ следует, что банк обязан выдать сумму вклада по первому требованию вкладчика как по вкладу до востребования, так и по срочному вкладу. Единственным исключением являются вклады, внесенные юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-25902/2009-С12 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчиком допущена просрочка оплаты поставленной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-25457/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору купли-продажи удовлетворены, поскольку ответчик, являющийся новым должником в результате перевода на него долга по договору, не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара, договор о переводе долга соответствует требованиям действующего законодательства.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-25155/2009-С10 Исковые требования о взыскании суммы переплаты по контракту удовлетворены, поскольку доказательства возврата суммы предварительной оплаты или поставки предварительно оплаченной продукции истцу ответчик не представил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-25114/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору о долевом участии в расходах по содержанию и ремонту строения за период, в течение которого ответчик занимал нежилое помещение, удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-24292/2009-С10 Пени являются платежом, производным от суммы основного долга, и не могут быть взысканы при отсутствии оснований для взыскания суммы налога (сбора), на которую начислены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-22982/2009-С4 Иск о взыскании агентского вознаграждения удовлетворен, поскольку оказание ответчику услуг, предусмотренных агентским договором, подтверждено материалами дела, возражений по отчетам агента не заявлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.10.2009 по делу N А60-21744/2009-С3 Отсутствие договора на передачу электрической энергии не является основанием для освобождения потребителя от обязанности оплатить фактически оказанные услуги сетевой организации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-28322/2009-С1 Условием признания недействительными крупных сделок, как и сделок с заинтересованностью, является наступление неблагоприятных последствий для общества с ограниченной ответственностью или его участника.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-27995/2009-С12 В удовлетворении иска о признании договоров финансовой аренды недействительными как крупной сделки отказано, поскольку истец не представил надлежащих доказательств наличия у него статуса участника стороны спорных договоров.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-27956/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору поставки и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-27816/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору на оказание услуг по вывозу и размещению отходов удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-27597/2009-С1 При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-27442/2009-С3 Исковые требования о взыскании денежных средств, составляющих действительную стоимость доли истца в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, удовлетворены, поскольку обязанность по выплате стоимости доли участнику, подавшему заявление о выходе из общества, ответчиком не исполнена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-27386/2009-С2 В удовлетворении иска об обязании ответчика произвести перерасчет арендной платы, о взыскании неосновательного обогащения отказано, поскольку перечисление денежных средств истцом было произведено во исполнение заключенного между истцом и ответчиком договора аренды земельного участка, ответчик обоснованно рассчитал арендную плату применительно к фактическому назначению земельного участка, так как на нем находятся как объекты торговли, так и другие объекты.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-27183/2009-С4 Если лицо, считающее себя собственником спорного имущества, не обладает зарегистрированным правом на него и фактически им не владеет, вопрос о праве собственности на такое имущество может быть разрешен только при рассмотрении виндикационного иска с соблюдением правил, предусмотренных статьями 223 и 302 ГК РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-26869/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-26633/2009-С1 В удовлетворении иска о признании недействительным (ничтожным) договора залога и применении последствий его недействительности отказано, поскольку права истца как участника долевого строительства жилых помещений не нарушены, так как спорный дом предметом договора залога не является, следовательно, не передано в залог и право аренды на часть земельного участка, на котором он расположен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-25905/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-25727/2009-С2 Интерес в оспаривании сделки должен носить правовой характер, то есть заключением и (или) исполнением сделки должны нарушаться права субъекта либо охраняемые законом его интересы.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-25572/2009-С6 В силу пункта 13 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг изменение температурного графика является основанием для пересмотра утвержденных органами местного самоуправления нормативов потребления, а не объема поставленной по нормативам тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-25125/2009-С6 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-25102/2009-С6 Иск в части взыскания долга по договору оказания услуг таможенным брокером удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг, в части взыскания неустойки иск оставлен без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования возникшего спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24995/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленной электроэнергии ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24634/2009-С7 Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, в пределах лимита ответственности ответчика, установленного законом, удовлетворен, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24624/2009-С1 Само по себе отсутствие договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость переданной питьевой воды и принятых сточных вод.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24592/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24571/2009-С3 Гражданское законодательство, допуская возможность судебного признания права собственности на самовольно возведенный объект недвижимости, предполагает исключительность такой возможности, поскольку по общему правилу самовольное строение подлежит сносу. Порядок признания права собственности на самовольную постройку сам по себе не может освобождать от обязанности выполнения установленных законом и иными нормативными актами правил и условий возведения объекта недвижимости.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24499/2009-С7 Предметом опровержения в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ, могут выступать лишь утверждения о фактах, то есть о тех или иных действительных, вполне реальных событиях, действиях, которые могут характеризоваться такими признаками, как конкретность деяния, дата его совершения, субъектный состав. Именно такие утверждения поддаются проверке на соответствие или несоответствие их действительности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24401/2009-С12 Иск о взыскании неосновательного обогащения в виде ошибочно перечисленных денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворен, поскольку перечисление ответчику спорных денежных сумм не обусловлено договором либо законом, возврат указанных средств не произведен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24361/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24310/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24110/2009-С4 Иск о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения удовлетворен, так как ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-24032/2009-С3 Проценты по статье 395 ГК РФ являются ответственностью за неисполнение денежного обязательства, установленной законом, поэтому подлежат взысканию независимо от того, содержатся в договоре условия о применении такой ответственности или нет. Для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами законом не предусмотрен обязательный претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-23992/2009-С12 Иск о взыскании задолженности по соглашениям о расторжении договоров сублизинга и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по внесению лизинговых платежей за пользование имуществом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-22854/2009-С3 Исковые требования в части взыскания с грузоотправителя задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт оказания истцом ответчику услуг по перевозке грузов подтвержден авианакладными, доказательств оплаты ответчиком оказанных ему в спорный период транспортных услуг не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-21565/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору оказания охранных услуг и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-19974/2009-С3 Договор оказания услуг по передаче электрической энергии изменен, перечень точек отпуска электрической энергии и мощности установлен в редакции, предложенной ответчиком, поскольку принятие договора в редакции истца создаст препятствия в исполнении вступившего в законную силу судебного акта.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-17833/2009-С3 Право на оспаривание решения исполнительного органа акционерного общества принадлежит лицу, являющемуся акционером общества на момент принятия оспариваемого решения и на момент рассмотрения спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-15691/2009-С3 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору перевозки груза удовлетворены, поскольку доказательств оплаты ответчиком оказанных ему услуг не представлено, в части взыскания неустойки иск оставлен без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования возникшего спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-15131/2009-СР При наличии обстоятельства повторности совершения однородного административного правонарушения в течение одного года, отягчающего административную ответственность, отсутствуют основания для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.10.2009 по делу N А60-10812/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга по контракту удовлетворены, поскольку, получив товар обратно, продавец не произвел возврат предварительной оплаты.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-28844/2009-С2 Требование об обязании уполномоченного органа провести кадастровый учет земельного участка удовлетворено, поскольку факт отказа надлежащим образом извещенного собственника смежного земельного участка от подписания акта согласования границ земельного участка (как в случае представления им своих возражений в письменной форме, так и в случае их непредставления) не может являться основанием для отказа в утверждении результатов межевания и проведении кадастрового учета земельного участка.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-28574/2009-С2 Иск о взыскании неосновательного обогащения в виде платы за пользование земельным участком, процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворен, поскольку ответчик приобрел производственную базу в тех же границах, что и предыдущий собственник, использовал земельный участок без внесения арендных платежей, доказательств того, что ответчик являлся собственником или владельцем земельного участка, не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-28009/2009-С2 Из буквального толкования статьи 422 ГК РФ следует, что изменение законодательства не является основанием для автоматического прекращения первоначального договора. Условия договора либо сохраняют силу, либо применяются положения нового закона, и договор действует в измененном виде.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-28006/2009-С2 Из буквального толкования статьи 422 ГК РФ следует, что изменение законодательства не является основанием для автоматического прекращения первоначального договора. Условия договора либо сохраняют силу, либо применяются положения нового закона, и договор действует в измененном виде.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-27954/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договорам аренды земельных участков и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по внесению арендных платежей надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-27714/2009-С2 Покупатель здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, с момента регистрации перехода права собственности на такую недвижимость приобретает право пользования земельным участком, занятым зданием, строением, сооружением и необходимым для их использования на праве аренды, независимо от того, оформлен ли в установленном порядке договор аренды между покупателем недвижимости и собственником земельного участка.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-27322/2009-С6 К розничной торговле в целях главы 26.3 НК РФ относится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами как за наличный, так и за безналичный расчет по договорам розничной купли-продажи, независимо от того, какой категории покупателей (физическим или юридическим лицам) реализуются эти товары.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-26951/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку приемка заказчиком выполненных работ влечет возникновение у последнего обязательства по их оплате, которое ответчиком не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-26719/2009-С2 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору поставки, основанные на договоре уступки права требования, удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, в части взыскания неустойки иск оставлен без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования возникшего спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-26401/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены частично, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, при этом сумма неустойки уменьшена судом ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства покупателем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-25985/2009-С2 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по поставке товара и отсутствием доказательств возврата истцу спорных денежных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-25984/2009-С6 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по поставке товара, что подтверждено судебными актами по другому арбитражному делу. Во взыскании пени отказано, поскольку несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-25758/2009-С10 Иск о взыскании долга за тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку наличие данной задолженности подтверждено материалами дела. В привлечении соответчика к субсидиарной ответственности отказано, поскольку ответчик является коммерческим, а не бюджетным учреждением, поэтому положения об ответственности собственника имущества учреждения в случае недостаточности у последнего денежных средств для исполнения обязательств не могут применяться.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-25495/2009-С2 В удовлетворении иска о взыскании ущерба, причиненного в результате обрыва оптического кабеля истца, отказано ввиду полного возмещения ответчиком причиненных истцу убытков.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-25315/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-25086/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-24608/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, из расчета процентов исключена сумма долга, не заявленная в иске.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-24279/2009-С2 Требования о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку отсутствие отопления в связи с воздушными пробками в сетях абонента не является основанием для освобождения ответчика от оплаты выработанной истцом и переданной в сети абонента тепловой энергии ввиду возложения обязанности по ремонту системы отопления до отопительного сезона на получателя энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-24141/2009-С12 Отсутствие заключенного между сторонами договора по передаче электрической энергии не освобождает потребителя от оплаты фактически оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-24108/2009-С12 Иск о взыскании задолженности по договору строительного подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами за счет денежных средств муниципального учреждения здравоохранения, а при их недостаточности за счет казны муниципального образования, удовлетворен, поскольку приемка заказчиком выполненных работ влечет возникновение у последнего обязательства по их оплате, которое ответчиком не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-23993/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-23937/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору на эксплуатационное обслуживание помещения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг по вывозу мусора, содержанию контейнерной площадки, техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено арендуемое ответчиком нежилое помещение, а также коммунальных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-23839/2009-С2 Исковые требования о взыскании с заемщика и поручителя долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, комиссии за размещение денежных средств и обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены, поскольку заемщик не исполнил надлежащим образом обязательства по договору.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-23734/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-23705/2009-С7 Предметом опровержения в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ, могут выступать лишь утверждения о фактах, то есть о тех или иных действительных, вполне реальных событиях, действиях, которые могут характеризоваться такими признаками, как конкретность деяния, дата его совершения, субъектный состав. Именно подобные утверждения поддаются проверке на соответствие или несоответствие их действительности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-23559/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору о предоставлении кредитной линии, процентов за пользование кредитом, неустойки и часть требований об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены, поскольку заемщик - лизинговая компания - не исполнил надлежащим образом обязательства по договору. В удовлетворении части требований об обращении взыскания на заложенное имущество отказано, так как имущество перешло в собственность лизингополучателей.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-23547/2009-С2 Иск о взыскании долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки удовлетворен ввиду ненадлежащего исполнения заемщиком обязательства по погашению кредита. Требование об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворено частично, так как часть имущества, переданная в лизинг, в связи с оплатой всех лизинговых платежей перешла в собственность лизингополучателя, на эту часть не может быть обращено взыскание по долгам лизингодателя.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-20648/2009-С8 Первоначальный иск в части взыскания задолженности по разовой сделке купли-продажи и встречный иск о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладной, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку обязательства по оплате поставленного друг другу товара стороны надлежащим образом не исполнили. В удовлетворении первоначального иска в части взыскания пеней отказано, так как не соблюдена форма соглашения о неустойке.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-19261/2008-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору на обеспечение муниципального жилищного фонда тепловой энергией для целей отопления и горячего водоснабжения удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленных энергоресурсов ответчиком надлежащим образом не исполнено, расчет количества и стоимости теплоэнергии и теплоносителя производен в соответствии с условиями договора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2009 по делу N А60-1412/2009-С1 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по муниципальному контракту отказано, поскольку не представляется возможным однозначно установить то обстоятельство, что спорные работы выполнены истцом именно в рамках заключенного сторонами муниципального контракта, акты приемки выполненных работ ответчиком (заказчиком) не подписаны, истцом не подтвержден сам факт выполнения на объекте спорных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-27833/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору на перевозку грузов автомобильным транспортом, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку обязанность по оплате услуг ответчиком в полном объеме не исполнена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-26630/2009-С1 По искам, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности к РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию по обязательствам созданных ими учреждений, выступает от имени указанных публично-правовых образований главный распорядитель средств соответствующего бюджета. При этом соответствующий долг учреждения взыскивается с РФ, субъекта РФ, муниципального образования соответственно, а не с органов, выступающих от имени публично-правовых образований.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-26536/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-26517/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки и об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены, поскольку заемщик не исполнил надлежащим образом обязательства по договору.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-25282/2009-СР Иск о взыскании вексельного долга, процентов и пени с учетом перерасчета штрафных санкций удовлетворен, поскольку ответчиком доказательств оплаты спорных векселей не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-24838/2009-С3 В удовлетворении требования о взыскании задолженности за поставленные строительные материалы отказано, поскольку истцом пропущен срок исковой давности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-24556/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору водоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-24194/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания охранных услуг и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, доказательств приостановления оказания услуг не представлено, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-24115/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга по договору купли-продажи удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате векселя.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23958/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, оснований для снижения размера начисленной неустойки не имеется.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23917/2009-С12 Иск о взыскании задолженности по договору удовлетворен, поскольку ответчик обязательство по оплате выполненных и принятых работ по ремонту транспортных средств надлежащим образом не исполнил, доказательств выполнения спорных работ с существенными и неустранимыми недостатками, наличие которых могло бы свидетельствовать о праве заказчика отказаться от исполнения договора, не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23916/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23798/2009-С11 Из анализа норм Налогового кодекса РФ следует, что для возмещения убытков, причиненных налоговым органом, необходимо не только наличие у истца (физического лица или организации) статуса налогоплательщика, плательщика сборов либо налогового агента, но и того обстоятельства, что вред причинен действиями (бездействием) налогового органа непосредственно истцу и строго в рамках отношений, связанных с уплатой налогов (сборов).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23751/2009-С12 Иск о взыскании долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки с учетом ее уменьшения удовлетворен, поскольку ответчик обязательства по внесению арендных платежей, по оплате счетов за потребленную электроэнергию и услуг по содержанию арендуемого помещения надлежащим образом не исполнил. В части взыскания стоимости работ по установке охранной сигнализации, по разовой дератизации, охранных услуг отказано, поскольку договором аренды данные обязанности не предусмотрены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23590/2009-С5 Первоначальный иск о взыскании задолженности по договору уступки права требования и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку цессионарий обязательство по оплате цеденту уступленного требования надлежащим образом не исполнил. В удовлетворении встречного иска о признании недействительным договора цессии отказано, поскольку первоначальный кредитор сообщил новому все известные ему сведения, спорный договор подписан директором общества собственноручно.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23465/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору аренды транспортного средства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением арендатором обязанности по оплате аренды автомобиля. Во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как подтверждения направления в адрес ответчика требования об оплате указанного долга не представлено. Во взыскании штрафа, предусмотренного договором, отказано, поскольку эта неустойка установлена за нарушение срока предоставления автомобиля в аренду.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23430/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автопоезда, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-23256/2009-С2 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по государственному контракту удовлетворен, так как оплата за полученную воду, отведенные сточные воды и сброс загрязняющих веществ в систему канализации произведена с нарушением установленных контрактом сроков.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-22738/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки, основанные на договоре уступки права требования, удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате в полном объеме поставленного товара.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-2166/2008-С11 Конкурсное производство завершено, поскольку конкурсным управляющим все предусмотренные законом обязанности по выявлению имущества должника и формированию конкурсной массы выполнены в полном объеме, представленными документами подтверждается достижение цели данной процедуры банкротства в отношении должника.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-21511/2009-С7 Из анализа статьи 6 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" следует, что при причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах страховой суммы подлежит реальный ущерб.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-14904/2009-С3 Иск в части признания сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными удовлетворен, поскольку спорные сделки совершены между юридическими лицами, директором которых являлось одно и то же лицо, имеющее более 20 процентов голосов, не представлено доказательств одобрения договоров общим собранием. В применении последствий недействительности сделок в виде взыскания денежных средств отказано, так как услуги были оказаны и потреблены, следовательно, должны быть оплачены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-14512/2007-С9 Регистрация юридических лиц, изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы и не связанных с внесением изменений в учредительные документы, носит уведомительный характер, у регистрирующего органа отсутствуют полномочия по проведению правовой экспертизы представленных для государственной регистрации документов, он не вправе требовать от заявителя представления иных документов, не предусмотренных законом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2009 по делу N А60-10767/2009-С7 Из анализа статьи 6 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" следует, что при причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах страховой суммы подлежит реальный ущерб.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28810/2009-С4 В удовлетворении требования о взыскании расходов по хранению имущества отказано, поскольку договор хранения арестованного в рамках исполнительного производства имущества между истцом и ответчиком не заключался, имущество на хранение истцу не передавалось; назначение работника общества ответственным хранителем не порождает возникновение обязанностей у ответчика по хранению имущества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28784/2009-С2 При осуществлении организацией деятельности по передаче тепловой энергии без осуществления деятельности по ее продаже нормативные технологические потери тепловой энергии, связанные с процессом ее передачи, следует включать в тариф на тепловую энергию и необходимую валовую выручку организации, осуществляющей деятельность по производству тепловой энергии, если иное не оговорено в договоре.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28775/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт исполнения обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, принятие товара свидетельствует об акцепте ответчиком предложения истца, долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28734/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт исполнения обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, принятие товара свидетельствует об акцепте ответчиком предложения истца, долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28724/2009-С7 Требование о взыскании компенсации за нарушение авторских прав удовлетворено, поскольку истцом доказаны факты распространения ответчиком контрафактной продукции и нарушения исключительных прав общества на использование музыкальных произведений.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28621/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28618/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28605/2008-С3 В удовлетворении требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежным средствами, начисленных на сумму ущерба в виде стоимости утраченного груза, отказано, поскольку начисление на сумму убытков процентов не допускается ввиду запрета на одновременное применение мер ответственности за одно и то же нарушение.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28604/2009-СР Требование о взыскании долга по векселю и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку истец является законным векселедержателем по бланковому индоссаменту, вексель, предъявленный ответчику к оплате после даты, указанной в нем, оплачен не был.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28601/2009-С5 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены с учетом применения ставки банковского процента на день предъявления иска, поскольку наличие задолженности по договору поставки установлено вступившим в законную силу решением суда, ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств по оплате товара по договору.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28600/2009-С1 Исковые требования, основанные на договоре уступки требования, в части взыскания долга за выполненные работы по муниципальному контракту удовлетворены, поскольку факт исполнения обязательств по договору подтвержден материалами дела, договор цессии не повлек перемену подрядчика ввиду его заключения после исполнения муниципального контракта.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28587/2009-С3 Требование о взыскании штрафа за задержку вагонов на путях необщего пользования удовлетворено с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт задержки вагонов, принадлежащих перевозчику, более чем на 24 часа по истечении технологических сроков оборота вагонов подтвержден материалами дела, штраф, начисленный за один час простоя вагонов, многократно превышает часовую плату за пользование вагонами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28560/2009-С5 В удовлетворении требования о признании недействительным постановления главы города об утверждении схемы расположения земельного участка, предоставляемого третьему лицу, отказано, поскольку не обоснованы доводы о несоблюдении порядка межевания земельного участка, отсутствуют документы, подтверждающие какое-либо вещное право заявителя на спорный земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости, нарушений прав и законных интересов общества при принятии оспариваемого акта не допущено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28461/2009-С2 Обязанность эмитента открыть лицевой счет любому обратившемуся лицу не носит публичный характер. Открытие лицевого счета обусловлено необходимостью внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг сведений, обеспечивающих идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяющих получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28419/2009-С12 В удовлетворении иска о взыскании стоимости потребленной при выполнении ремонтно-строительных работ электроэнергии отказано, так как факт наличия права требования к ответчику не доказан - акт приемки работ (услуг) со стороны ответчика не подписан, иных документов, подтверждающих факт выполнения работ и потребления электроэнергии, не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-28331/2009-С6 Плата за обучение по договору с высшим учебным заведением в целях подготовки, повышения квалификации кадров является затратами организации, произведенными в первую очередь в интересах работодателя, что свидетельствует об отсутствии исключительно личного интереса физического лица и, следовательно, личного дохода, подлежащего налогообложению.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-27226/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по соглашению о погашении штрафа за простой железнодорожного подвижного состава, неустойки удовлетворены, поскольку обязательства по оплате долга не исполнены ответчиком в установленный срок.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-27138/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-26893/2009-С10 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-26677/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-26664/2009-СР Исковые требования о взыскании вексельной задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку истец является законным векселедержателем по бланковому индоссаменту векселя, который предъявлен к оплате истцом ответчику, однако векселедателем доказательств оплаты ценной бумаги не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-26367/2009-СР Иск о взыскании вексельного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчиком доказательств оплаты спорных векселей не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-25983/2009-С8 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-25798/2009-С3 Иск о взыскании долга удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного ему товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-25582/2009-С7 За вред, причиненный ДТП, в силу ст. 1064 ГК РФ наступает гражданская ответственность, которая носит компенсационный характер, так как ее цель - восстановление имущественных прав потерпевшего, размер ответственности должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого вреда. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности, и определение его размера могут проводиться по заключению эксперта-оценщика, а также исходя из сумм, затраченных на ремонт.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-24580/2009-С2 В удовлетворении требования в части обязания истца произвести перерасчет и исключить из выставляемых ему арендатором счетов расходы на содержание помещения отказано, поскольку права и интересы истца выставлением счетов не нарушены (товарищество фактически оплату по спорным пунктам расчета не производило).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-24184/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, договорной неустойки и обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком нарушены сроки возврата кредита.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-23987/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательства исполнения обязательства по оплате поставленной электроэнергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-23778/2009-С3 Иск о переводе на истца прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества удовлетворен, поскольку спорный договор заключен с нарушением преимущественного права истца на покупку доли как участника общества, ответчик осуществил продажу спорной доли не участнику общества на иных условиях, чем те, о которых он известил его участника.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-23393/2009-С12 Исковое требование о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам учреждения муниципального образования, взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку в материалах дела имеются доказательства отсутствия у основного должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-22202/2008-С5 Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено, поскольку при принятии решения суд руководствовался ненормативным правовым актом, который впоследствии был отменен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-20564/2009-С8 В удовлетворении иска об обязании ответчика допоставить по договору поставки продовольственную пшеницу и взыскании неустойки отказано, поскольку истцом доказательств наличия у поставщика индивидуально-определенного товара не представлено, ответственность за непоставку товара договором не предусмотрена, следовательно, сторонами не соблюдена форма соглашения о неустойке.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2009 по делу N А60-19126/2005-С11 Конкурсное производство завершено, поскольку должник не имеет открытых счетов в банках, доказательства, свидетельствующие о возможности обнаружения имущества должника и увеличения конкурсной массы, не представлены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28902/2009-С6 Предприниматель признается страхователем только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно к определенному сроку представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28887/2009-С5 Предприниматель признается страхователем только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно к определенному сроку представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28879/2009-С6 Предприниматель признается страхователем только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно к определенному сроку представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28827/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28814/2009-С9 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке электрической энергии подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28696/2009-С5 Предприниматель признается страхователем только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно к определенному сроку представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28693/2009-С12 Предприниматель признается страхователем только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно к определенному сроку представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28684/2009-С12 В удовлетворении требования органа Пенсионного фонда РФ о взыскании штрафа за непредставление сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета, отказано, поскольку предприниматель, не заключающий трудовые и гражданско-правовые договоры, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, не является страхователем; для физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, срок для представления сведений не установлен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28682/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды земельного участка и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28622/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28619/2009-С4 В удовлетворении требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку обязательство прекращено совпадением должника и кредитора в одном лице (собственником обоих транспортных средств является третье лицо, водители на момент ДТП являлись работниками третьего лица и выполняли на автомашинах свои трудовые обязанности).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28597/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору поставки товаров для муниципальных нужд подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28543/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28519/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28511/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28509/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28507/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28497/2009-С4 Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательства по выплате истцу денежных средств ответчиком надлежащим образом не исполнены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28434/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенных ему энергоресурсов.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28431/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28420/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору поставки и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28399/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенных ему энергоресурсов.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-28339/2009-С6 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-27680/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-27613/2009-С10 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на отпуск воды и прием сточных вод и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены в связи с признанием иска ответчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-27118/2009-С9 Заявленные требования о признании незаконным решения органа Фонда социального страхования РФ о взыскании штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний удовлетворены, поскольку расчетная ведомость установленной формы представлена обществом своевременно.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-27117/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-26997/2009-С3 Иск о взыскании долга удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных транспортных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-26812/2009-С4 Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательства по выплате истцу денежных средств ответчиком надлежащим образом не исполнены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-26449/2009-С10 Из анализа пп. 1 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ следует, что обязанность восстановить НДС появляется у общества только при условии, что в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов в паевые фонды кооперативов были переданы именно имущество, нематериальные активы и имущественные права, по которым ранее налогоплательщиком были правомерно заявлены вычеты.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-26407/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленной теплоэнергии ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-25794/2009-С4 Право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной. При оценке указанной несоразмерности судом могут приниматься во внимание и обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-25739/2009-С2 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения ввиду корректировки периода начисления удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-25587/2009-С2 Дело по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги и пени передано на рассмотрение в другой арбитражный суд ввиду изменения сторонами установленной законом подсудности до принятия указанного искового заявления к рассмотрению судом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-25482/2009-С3 Иск о взыскании задолженности по договору на оказание коммунальных услуг в части, подтвержденной надлежащими доказательствами, удовлетворен ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-25078/2009-С9 В удовлетворении исковых требований о взыскании долга за поставленную электрическую энергию отказано, поскольку количество потребленной ответчиком электрической энергии истцом не доказано (приборы учета энергии отсутствуют, расчетный способ определения объема потребления энергии между обществом и сетевой организацией не согласован).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-24792/2009-С2 Требование о признании недействительными решений, принятых на общем собрании участников общества, и изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, внесенных на основании данных решений, удовлетворено, поскольку доказательств созыва внеочередного общего собрания участников в установленном законом порядке ответчик не представил, истец о проведении собрания уведомлен не был, участия в собрании не принимал.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-24588/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-24585/2008-СР Требование о признании недействительной сделки по внесению истцом вклада для увеличения уставного капитала ответчика удовлетворено, поскольку стороны сделки не выполнили установленную законом обязанность по определению величины стоимости передаваемых объектов независимым оценщиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-23880/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки с учетом ее уменьшения ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства ответчиком удовлетворены в связи с допущением заемщиком просрочки исполнения обязательств по уплате основного долга и погашению процентов за пользование кредитом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-23698/2009-С6 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-23490/2009-С8 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-23431/2009-С11 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с невозвратом материалов истца, оставшихся во владении ответчика после прекращения договора подряда, и невозмещением их стоимости, отказано, поскольку факт передачи ответчику спорного имущества не доказан.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-23351/2009-С7 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку доказательств выплаты истцом страхового возмещения страхователю не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-22532/2009-С4 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-21495/2009-С6 Исковые требования о взыскании стоимости аппаратуры, арендной платы за удержание аппаратуры с учетом ее перерасчета удовлетворены, поскольку договор на оказание охранных услуг методом пультовой централизованной охраны объекта, по которому истец передал ответчику во временное пользование на время действия договора аппаратуру для установки ее на охраняемом объекте, расторгнут, однако обязательство по возврату имущества ответчиком не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-20352/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-20329/2009-С6 Исковые требования о взыскании долга по договору на отпуск тепловой энергии с учетом корректировки расчета количества теплоэнергии удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленного энергоресурса ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-19042/2009-С6 Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, целесообразно отдавать предпочтение той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.10.2009 по делу N А60-1317/2009-С3 Учредительный договор является документом, регулирующим создание общества с ограниченной ответственностью и взаимоотношения учредителей друг с другом и с обществом на период его существования, и должен отвечать общим требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом РФ к договорам и сделкам. Положений о недействительности учредительного договора в связи с несоблюдением требований к его письменной форме закон не содержит.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-29137/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком нарушены сроки возврата суммы займа.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28899/2009-С10 Предприниматель признается страхователем только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно к определенному сроку представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28816/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28797/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке электрической энергии подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28701/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28687/2009-С12 Предприниматель признается страхователем только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно к определенному сроку представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28685/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28680/2009-С12 Требование в части взыскания долга за поставленный товар и транспортных расходов удовлетворено, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, сторонами согласовано условие о доставке товара продавцом на условиях возмещения ему транспортных расходов покупателем, а также о том, что транспортные расходы, составляющие стоимость провозного железнодорожного тарифа, не включаются в стоимость товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28654/2009-С2 Требование о взыскании с учреждения задолженности за потребленную тепловую энергию и привлечении муниципального образования к субсидиарной ответственности удовлетворено, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, при недостаточности у учреждения денежных средств собственник имущества учреждения несет субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28653/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены в части, подтвержденной материалами дела, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт поставки товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28582/2009-С4 Иск о взыскании с профессионального объединения страховщиков компенсационной выплаты удовлетворен, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, признанным банкротом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28554/2009-С2 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим собранием участников общества. Такое право предоставлено лишь лицу, которое являлось участником общества на момент принятия оспариваемых решений, на момент подачи иска в арбитражный суд и на момент принятия судебного акта.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28541/2009-С4 При уплате страховых взносов в рассрочку условие договора об автоматическом прекращении договора страхования в связи с просрочкой уплаты страхователем очередного взноса не освобождает страховщика от исполнения обязательств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28508/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору на размещение рекламно-информационных материалов и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28494/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладной, и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28492/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды муниципального имущества и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства арендатором удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по внесению арендных платежей надлежащим образом не исполнил, срок исковой давности не истек.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28480/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28470/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28451/2009-С2 Иск о взыскании долга за продукцию, переданную по накладной, удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28427/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28426/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору об оказании услуг связи удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28350/2009-С5 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28342/2009-С5 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28340/2009-С5 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28313/2009-С8 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28160/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28143/2009-С5 Заявленные требования о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации изменений в сведения об юридическом лице удовлетворены, поскольку заявителем представлены все документы, необходимые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28142/2009-С10 Заявленные требования о признании недействительным решения налогового органа в части начисления штрафа по п. 1 ст. 122 НК РФ удовлетворены, поскольку по результатам камеральной проверки уточненной налоговой декларации не установлен факт неполной уплаты налогоплательщиком в бюджет НДС.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28109/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга за оказанные истцом транспортные услуги и поставленный товар, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28048/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-28036/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-27986/2009-С10 Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, установленных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-27305/2009-С6 Требование о признании незаконными действий налогового органа по списанию с расчетного счета общества денежных средств и обязании устранить нарушения путем их возврата удовлетворено, поскольку в материалы дела не представлены документы, позволяющие определить обоснованность начисления пеней (основание и период начисления недоимки).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-26995/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-26976/2009-С12 Если договором не предусмотрено, каким видом транспорта и на каких условиях доставляется товар, и в связи с этим выбор вида транспорта и условий доставки осуществляется поставщиком (п. 1 ст. 510 ГК РФ), расходы по доставке распределяются между сторонами в соответствии с договором. Если порядок распределения транспортных расходов по доставке товара договором не установлен, необходимо путем толкования условий договора выяснить действительную волю сторон с учетом практики их взаимоотношений.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-26853/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-26737/2008-С11 Исковые требования о признании недействительным решения общего собрания участников общества удовлетворены, поскольку внеочередное общее собрание участников общества проведено с нарушением установленного законом порядка его созыва ввиду того, что истец как участник общества не был уведомлен о его проведении.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-26679/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-26520/2008-С11 Конкурсное производство завершено, поскольку конкурсным управляющим проведена оценка имущества должника, выявленное имущество составило конкурсную массу, управляющим проведены мероприятия по реализации выявленного имущества, установлены и включены в реестр требования кредиторов, расчетный счет должника закрыт.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-26413/2009-С2 Статья 174 Гражданского кодекса РФ может применяться в тех случаях, когда полномочия органа юридического лица определенно ограничены учредительными документами последнего. Наличие указанных ограничений, установленных в других документах, не являющихся учредительными, не может являться основанием для применения данной статьи.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-25862/2009-С12 Иск о взыскании долга по договорам поставки и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-25246/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору на оказание услуг по вывозу и размещению твердых бытовых отходов удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-25167/2009-С2 Иск о взыскании долга по договору на оказание услуг по ремонту автотранспортных средств удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-25096/2009-С8 Заявление о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, связанных и не связанных с внесением изменений в учредительные документы, удовлетворено, поскольку доказательств, свидетельствующих о том, что в представленных на государственную регистрацию документах имелись недостоверные сведения, не имеется.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-24990/2009-С3 Требование в части взыскания действительной стоимости утраченного при перевозке груза удовлетворено, поскольку факт недостачи груза установлен материалами дела, лицо, подписавшее от имени грузоотправителя накладную на транспортные услуги с установлением объявленной ценности груза, не было уполномочено последним на объявление ценности перевозимого товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-24647/2009-С11 В удовлетворении требования о признании недействительным договора об ипотеке здания и земельного участка отказано, поскольку заключение договора залога было направлено на обеспечение должником денежных обязательств, принятых по кредитному договору, а не на предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-24607/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-24605/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-24554/2009-С5 Требование о признании незаконным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации прекращения деятельности общества при реорганизации в форме присоединения в связи с указанием недостоверных сведений об адресе юридического лица, к которому осуществляется присоединение, удовлетворено, поскольку в заявлении о регистрации изменений указан адрес общества, содержащийся в его учредительных документах.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-24534/2009-С5 Требование о признании незаконным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации прекращения деятельности общества при реорганизации в форме присоединения в связи с указанием недостоверных сведений об адресе юридического лица, к которому осуществляется присоединение, удовлетворено, поскольку в заявлении о регистрации изменений указан адрес общества, содержащийся в его учредительных документах.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-24461/2009-С7 За вред, причиненный дорожно-транспортным происшествием, в соответствии с пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ наступает гражданская ответственность, которая носит компенсационный характер, поскольку ее цель - восстановление имущественных прав потерпевшего, размер ответственности должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого вреда. Возмещение вреда и определение его размера могут проводиться по заключению эксперта-оценщика, а также исходя из сумм, затраченных на ремонт.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-23435/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору на оказание услуг по размещению рекламных материалов удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате данных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-23394/2009-С12 Иск о взыскании задолженности по арендной плате и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением арендатором обязанности по внесению платы за пользование нежилым помещением.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-23384/2009-С12 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-23302/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку не представлено надлежащих доказательств страхования ответчиком ответственности причинителя вреда, ходатайство о замене ненадлежащего ответчика не заявлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-23279/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, в размере выплаченного страхователю страхового возмещения удовлетворено, так как ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, доказательств добровольной уплаты спорной суммы не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-23097/2009-С2 В удовлетворении иска о взыскании суммы предоплаты, перечисленной на основании договора поставки, и неустойки отказано ввиду отсутствия в материалах дела надлежащих доказательств, подтверждающих факт перечисления истцом ответчику спорных денежных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-23055/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-22940/2009-С3 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по поставке товара. Иск в части взыскания неустойки оставлен без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора в отношении данного требования.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-22935/2009-С10 В удовлетворении иска о взыскании долга по договору возмездного оказания услуг и неустойки отказано, поскольку факт оказания услуг не доказан.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-22848/2009-С12 Иск о взыскании долга удовлетворен, так как доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-22736/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды нежилого помещения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по внесению арендных платежей.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-22497/2009-С2 Исковые требования о взыскании убытков удовлетворены с учетом их частичного погашения, поскольку истцу не возмещены из соответствующих бюджетов расходы, понесенные им в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот, связанных с оплатой жилья и коммунальных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19.10.2009 по делу N А60-22120/2009-С11 В удовлетворении иска о признании недействительной сделки по приватизации имущества государственного унитарного предприятия в части включения в состав приватизируемого имущества вертолета отказано, поскольку отсутствуют доказательства того, что у истца имеется какое-либо вещное право на спорный объект.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-29374/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору субаренды удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-29291/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга по договору теплоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, судом при расчете суммы процентов применена ставка рефинансирования, действующая на день предъявления иска.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-29148/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору на техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-29089/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды нежилого помещения и договорной неустойки удовлетворены с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-29006/2009-С6 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28999/2009-С6 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28831/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28817/2009-С7 Закон не предусматривает ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда. Подобное ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28773/2009-С1 Требование в части взыскания неустойки в связи с ненадлежащим исполнением договора строительного подряда удовлетворено с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку ответчиком нарушены сроки выполнения работ, вина истца в ненадлежащем исполнении субподрядчиком договорных обязательств не доказана, судом изменен период просрочки выполнения работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28637/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, судом при расчете процентов применена ставка рефинансирования, действующая на день подачи иска.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28476/2009-С11 Для возложения субсидиарной ответственности по обязательствам общества, признанного несостоятельным (банкротом), на его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, необходимы доказательства того, что эти лица давали указания, прямо или косвенно направленные на доведение общества до банкротства, и заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28291/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по оплате выполненных работ по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28281/2009-С1 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в виде предоплаты, перечисленной по незаключенному договору подряда, удовлетворены, поскольку не представлено доказательств выполнения работ или иного встречного предоставления на спорную сумму.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28249/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28193/2009-С6 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета, удовлетворено, поскольку материалами дела подтвержден факт совершения страхователем указанного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28184/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору на сбор денежной наличности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт оказания истцом услуг по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28144/2009-С6 Требование о признании недействительным решения налогового органа в части взыскания штрафа за неуплату НДС удовлетворено, поскольку налоговым органом не исследовались основания занижения налоговой базы, в решении не указано, какие именно виновные неправомерные действия налогоплательщика повлекли возникновение недоимки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28140/2009-С10 Требование в части признания недействительным решения налогового органа о доначислении НДС удовлетворено, поскольку не доказано, что действия заявителя были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды, факт подписания счетов-фактур неуполномоченными лицами не доказан.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28123/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и договорной неустойки удовлетворены с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору поставки подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28104/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и договорной неустойки удовлетворены с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору поставки подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-28072/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга за выполненные работы удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические подрядные отношения, факт исполнения истцом обязательств по ремонту кровли здания подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27970/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27962/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27961/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки с учетом ее перерасчета удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27957/2009-С7 В силу ст. ст. 402, 403, 706 ГК РФ генподрядчик отвечает перед заказчиком как за действия собственных работников, так и за действия сотрудников субподрядчика, если эти действия повлекли неисполнение обязательства генподрядчика перед заказчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27902/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды земельного участка, неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по внесению арендных платежей надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27877/2009-С6 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27857/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору на выполнение аварийного ремонта теплопункта удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27830/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору строительного подряда и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных строительно-монтажных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27827/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольная уплата спорной суммы в установленный законом срок не произведена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27806/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору поставки и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27781/2009-С2 Иск о признании недействительным зарегистрированного права собственности РФ на земельный участок удовлетворен, поскольку зарегистрированное право РФ препятствует органу местного самоуправления осуществлять полномочия по распоряжению земельным участком, государственная собственность на который не разграничена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-27761/2009-С4 Иск о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, в размере, предусмотренном законом, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, так как ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком. Остальная сумма ущерба подлежит взысканию с учреждения, работником которого являлся причинитель вреда, а при недостаточности денежных средств у учреждения - с муниципального образования.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-26400/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-26071/2009-С11 Исковые требования о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-25823/2009-С11 В удовлетворении иска о взыскании долга по оплате товара, отпущенного по счету-фактуре, отказано ввиду пропуска срока исковой давности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24921/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, в размере не выплаченных ответчиком добровольно денежных средств удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24912/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено частично, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, часть взыскиваемой суммы выплачена первоначальному кредитору.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24908/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24609/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24606/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24501/2008-С1 Иск о признании договора уступки доли в уставном капитале общества незаключенным удовлетворен, поскольку подлинник договора суду не представлен, установить с помощью экспертизы, кем подписан спорный договор, не представляется возможным, каких-либо иных доказательств, подтверждающих факт заключения между истцом и ответчиком договора уступки доли в уставном капитале, не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24391/2009-С11 Исковые требования о взыскании задолженности по государственному контракту на отпуск питьевой воды и прием сточных вод и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворены, поскольку ответчиком ненадлежащим образом выполнялись условия контракта по оплате.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-24011/2009-С7 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23942/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23936/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23787/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено с учетом осуществления ответчиком частичного платежа, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23786/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23733/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации денежных средств, выплаченных страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено в пределах суммы страхового возмещения, установленной законом, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23638/2009-С11 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23576/2009-С8 Иск о взыскании долга по договору оказания охранных услуг и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23567/2009-С5 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, в части взыскания неустойки отказано, так как истцом не представлены подлинные накладные или их копии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23540/2009-С4 Обязанность по возмещению имущественного вреда в пределах страховой суммы может быть возложена на страховщика только в случае заключения договора страхования гражданской ответственности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23522/2009-С11 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения общего собрания участников общества в отношении продажи имущества, принадлежащего обществу, отказано, поскольку доказательств, подтверждающих доводы иска, истцами не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23508/2009-С11 В удовлетворении иска о взыскании убытков в виде неполученного дохода, причиненных действиями арбитражного управляющего, отказано в связи с пропуском срока исковой давности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23456/2009-С4 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не предусматривает ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда. Такое ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23359/2009-С11 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23326/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23297/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23196/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору оказания услуг электросвязи удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23154/2009-С11 Иск о расторжении договора возмездного оказания услуг по начислению и сбору с населения денежных средств в оплату жилищно-коммунальных услуг удовлетворен, поскольку за весь период действия договора от ответчика никакой информации, необходимой для исполнения истцом своих обязанностей по договору, не поступало, ответ на предложение о расторжении спорного договора не получен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-23052/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-22765/2009-С2 Иск о взыскании денежных средств удовлетворен, так как они были перечислены банку во исполнение государственной гарантии в связи с неисполнением ответчиком обязательств по кредитному договору. В удовлетворении требования об обращении взыскания на заложенную недвижимость отказано, так как право залогодержателя не прошло процедуру регистрации. Переход прав кредитора по обязательствам из договоров поручительства между первоначальным кредитором и третьими лицами законом не предусмотрен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-22637/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга за выполненные работы по ремонту наружного водопровода, процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом корректировки периода их начисления удовлетворены, поскольку приемка заказчиком выполненных работ влечет возникновение у последнего обязательства по их оплате, которое ответчиком не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-22544/2009-С12 В силу ст. 608, п. 1 ст. 617 ГК РФ, применимых к отношениям финансового лизинга согласно ст. 625 ГК РФ, при перемене собственника предмета лизинга, независимо от того, ставился ли вопрос о переоформлении договора лизинга, с момента перехода права собственности на предоставленное в лизинг имущество прежний собственник утрачивает, а новый собственник приобретает статус лизингодателя, то есть становится стороной по договору финансовой аренды.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-21663/2009-С11 Исковые требования о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленной древесины на корню надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-20627/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договорам подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены в связи с признанием иска ответчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-20315/2009-С3 Исковые требования о взыскании штрафа, начисленного за нарушение договора на эксплуатацию железнодорожного пути, удовлетворены, поскольку установлены случаи задержки уборки вагонов с подъездного пути истца, оснований для уменьшения штрафа не имеется.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-18756/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-17739/2009-С7 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-17441/2009-С7 Требование истца о признании права собственности на самовольную постройку удовлетворено, поскольку спорная постройка возведена на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании истца, ее сохранение не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-14563/2009-С8 Исковые требования о признании недействительным решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов удовлетворены, поскольку данный акт вынесен на основании решения о привлечении заявителя к налоговой ответственности, признанного судом недействительным.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.10.2009 по делу N А60-11893/2009-С7 Исковые требования о прекращении использования в гражданском обороте обозначения ответчика и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака удовлетворены с учетом уменьшения суммы компенсации, поскольку данные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком истца, что является нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29287/2009-С6 Исковые требования о взыскании договорной неустойки удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по перечислению аванса подтвержден материалами дела, ответчиком товар не поставлен, расчет суммы пени произведен истцом без учета частичных возвратов денежных средств ответчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29285/2009-С3 В удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на неосновательно списанную с лицевого счета истца денежную сумму, отказано, поскольку сумма процентов в соответствии с представленным расчетом была погашена ответчиком до принятия судом искового заявления к производству.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29262/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке печатной продукции подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29181/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору строительного подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, суд применил ставку рефинансирования, действовавшую на момент принятия решения по делу, как наиболее близкую по значению к ставкам, действовавшим в период просрочки исполнения обязательств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29090/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате, коммунальным платежам и договорной неустойки удовлетворены с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору аренды нежилого помещения подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29070/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29063/2009-С10 В удовлетворении требования о взыскании с учреждения недоимки по транспортному налогу, пени и штрафа отказано правомерно, поскольку в соответствии с региональным законодательством государственные учреждения и муниципальные учреждения, не имеющие доходов от предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход, освобождены от уплаты транспортного налога.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-29057/2009-С10 В удовлетворении требования о взыскании с учреждения недоимки по транспортному налогу, пени и штрафа отказано правомерно, поскольку в соответствии с региональным законодательством государственные учреждения и муниципальные учреждения, не имеющие доходов от предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход, освобождены от уплаты транспортного налога.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28832/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28812/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28800/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28791/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28763/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком не доказано, что им возвращена поставленная ранее продукция, долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28695/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по эксплуатации железнодорожных вагонов и охране груза подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28628/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга за оказанные услуги по транспортировке газа удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28624/2009-С4 Исковые требования в части взыскания в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, и законной неустойки удовлетворены, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ответчиком допущена просрочка исполнения обязанности по выплате страхового возмещения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28528/2009-С7 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, и процентов за пользование денежными средствами удовлетворены, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ответчиком допущена просрочка исполнения обязанности по выплате страхового возмещения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28527/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28513/2009-С1 В удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения отказано, поскольку излишне перечисленные истцом денежные средства за поставленный товар возвращены ответчиком в добровольном порядке.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28505/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28499/2009-С7 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, и процентов за пользование денежными средствами удовлетворены, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ответчиком допущена просрочка исполнения обязанности по выплате страхового возмещения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28433/2009-С3 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке и транспортировке газа подтвержден материалами дела, ответчиком нарушены предусмотренные договором сроки оплаты услуг, при расчете процентов применена ставка рефинансирования, действовавшая на день исполнения денежного обязательства по уплате суммы основного долга.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28295/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по кредитному договору и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28287/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки с учетом ее уменьшения ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворены в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28255/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности за поставленный по накладной товар удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28195/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28150/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору поставки подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28096/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга за выполненные ремонтно-строительные работы и договорной неустойки удовлетворены с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подряда подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-28086/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и договорной неустойки удовлетворены с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору поставки подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27917/2009-С8 Исковые требования о взыскании неустойки удовлетворены, поскольку нарушение ответчиком денежного обязательства, выразившееся в просрочке оплаты отпущенной электроэнергии, подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27881/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленной электроэнергии ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27642/2009-С1 Факт неисполнения обязательства по выплате новым кредитором первоначальному кредитору вознаграждения за уступленное право (требование) не влечет недействительности самого договора уступки. Несоответствие встречного предоставления объему передаваемого права (требования) само по себе также не является основанием для признания ничтожным договора об уступке права (требования), заключенного между коммерческими организациями.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27640/2009-С6 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27600/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27599/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27586/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27577/2009-С2 Исковые требования о взыскании неустойки по договору купли-продажи удовлетворены, поскольку неоплата поставленного товара в установленный договором срок подтверждена материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-27176/2009-С3 Требование о взыскании долга по договору поставки удовлетворено, поскольку обязательство по оплате принятого товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-26701/2009-С10 Суммы предварительной оплаты (авансы), полученные организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, в счет отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и подлежащие возврату покупателю в связи с расторжением договора, не являются доходом от реализации и не учитываются при определении налоговой базы.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-26595/2009-С8 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-26505/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-26366/2009-С1 Иск в части взыскания задолженности по договору строительного подряда, неустойки с учетом ее уменьшения удовлетворен, поскольку доказательств выполнения предусмотренных договором работ и сдачи их истцу в установленный срок ответчиком не представлено, в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как применение двойной меры ответственности за допущенные нарушения обязательств недопустимо.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-26110/2009-С1 Иск о взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчиком не представлено надлежащих доказательств обоснованности отказа от приемки результата выполненных подрядчиком работ, односторонний акт выполненных работ является действительным и подтверждает факт выполнения истцом и сдачи ответчику работ на спорную сумму, заказчик обязательство по оплате работ надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-26060/2009-С1 Исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленной теплоэнергии ответчиком своевременно и в полном объеме не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-25306/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено частично, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, размер убытков определен в соответствии со стоимостью ремонта поврежденного автомобиля.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-25176/2009-С7 За вред, причиненный дорожно-транспортным происшествием, в силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ наступает гражданская ответственность, которая носит компенсационный характер, так как ее цель - восстановление имущественных прав потерпевшего, поэтому размер ответственности должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого вреда. Размер вреда, причиненного источником повышенной опасности, может быть определен по заключению эксперта-оценщика, а также исходя из сумм, затраченных на ремонт.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-24618/2009-С3 Исковые требования о взыскании суммы предварительной оплаты по договору поставки удовлетворены, поскольку доказательств возврата денежных средств в полном объеме или исполнения обязательства по поставке товара ответчиком не представлены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-24562/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору оказания услуг удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг по предоставлению частей конструктивного элемента здания для размещения заказчиком рекламных носителей.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-24413/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-24298/2009-С1 В удовлетворении иска о взыскании выплаченного, но не освоенного аванса, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки отказано, поскольку между сторонами имеется действующий муниципальный контракт, по которому ответчик является подрядчиком, истец каким-либо образом свое волеизъявление на отказ от контракта не выразил. Требование о расторжении контракта оставлено без рассмотрения в связи с отсутствием доказательств соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-24228/2009-С1 Отсутствие договорных отношений с организацией, чьи водопотребляющие установки присоединены к сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства, не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему питьевой воды.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-23044/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-23014/2009-С3 Иск о взыскании задолженности по договору транспортно-экспедиционного обслуживания и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22875/2009-С1 В удовлетворении иска об обязании ответчика передать техническую и иную документацию, связанную со строительством жилого дома, отказано, поскольку из представленных доказательств не представляется возможным сделать вывод о том, что истец на момент рассмотрения спора является эксплуатирующей организацией в отношении спорного дома.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22788/2009-С11 Иск о взыскании стоимости металлопроката и услуг по его транспортировке удовлетворен ввиду ненадлежащего исполнения покупателем обязанности по оплате поставленного ему товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22627/2009-С2 Иск в части взыскания задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил. В удовлетворении иска в части взыскания убытков, составляющих стоимость недопоставленных ответчику электромагнитов, отказано, так как отсутствуют доказательства приобретения указанной продукции исключительно для дальнейшей продажи ответчику.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22540/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, срок исковой давности истцом не пропущен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22522/2009-С9 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22517/2009-С4 Исковые требования о взыскании задолженности по разовым сделкам купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку обязательства по оплате поставленного товара ответчиком надлежащим образом не исполнены, оснований для снижения размера процентов не имеется.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22504/2009-С3 Нормы статьи 234 Гражданского кодекса РФ о приобретательной давности не подлежат применению в случаях, когда владение имуществом в течение длительного времени осуществлялось на основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования) или имущество было закреплено за его владельцем на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22304/2009-С4 Иск о взыскании долга по агентскому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен ввиду признания ответчиком указанной задолженности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-22141/2009-С11 Регистрация права собственности и перехода права собственности в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не является безусловным основанием, подтверждающим начало течения срока исковой давности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-21594/2009-С10 В удовлетворении исковых требований о взыскании долга за оказанные услуги связи отказано, поскольку ответчик действовал (получал услуги связи) в рамках и в полном соответствии с условиями заключенного государственного контракта, нарушений обязательств с его стороны не установлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-20036/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору на оказание охранных услуг и техническое обслуживание в части, подтвержденной представленными доказательствами, удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-19170/2006-С11 Конкурсное производство в отношении должника завершено, поскольку проведенные мероприятия достаточны для его завершения: расчетные счета и реестр требований кредиторов закрыты, отчет конкурсного управляющего собранием кредиторов рассмотрен, представленные кредитором возражения отклонены, в связи с отсутствием у должника необходимых для удовлетворения требований кредиторов денежных средств и имущества требования кредиторов считаются погашенными.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-17787/2009-С2 В удовлетворении исковых требований в части взыскания с учреждения процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку со стороны истца была допущена просрочка кредитора, в связи с чем оснований применять ответственность в виде процентов нет оснований.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-15235/2009-С11 Исковые требования о признании недействительными решения общего собрания участников об избрании директора общества, об увеличении уставного капитала и записи в Едином государственном реестре юридических лиц об изменениях в сведениях об обществе о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица удовлетворены, поскольку обществом существенно нарушен порядок созыва общего собрания, протокол общего собрания участников не соответствует порядку его оформления.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.10.2009 по делу N А60-11241/2009-С4 Зарегистрированное право собственности на недвижимое имущество может быть оспорено заинтересованными лицами с использованием установленных гражданским законодательством способов защиты, применяемых с учетом характера и последствий соответствующего правонарушения, только в судебном порядке. Такой способ защиты права, как признание недействительным зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество, не предусмотрен законодательством.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-29311/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания услуг удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по предоставлению услуг сети Интернет подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-29298/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору субподряда удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по строительству объектов подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-29283/2009-С10 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней удовлетворено, поскольку наличие недоимки подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-29238/2009-С10 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней удовлетворено, поскольку наличие недоимки подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-29212/2009-С6 В удовлетворении требования в части взыскания неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставленного товара отказано, поскольку договор поставки признан незаключенным.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-29150/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-29147/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга по договорам на предоставление услуг по передаче тепловой энергии и на отпуск питьевой воды удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28846/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга по договору транспортировки газа, возникшие из договора уступки требования, удовлетворены, поскольку факт оказания услуг подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, денежные обязательства, возникшие после принятия арбитражным судом заявления о признании ответчика несостоятельным, являются текущими платежами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28781/2009-С7 Исковые требования о взыскании компенсации за неправомерное использование объекта авторских и смежных прав удовлетворены, поскольку ответчиком реализован контрафактный компакт-диск, доказательств, подтверждающих право ответчика на распространение указанной продукции, не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28722/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания охранных услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены с учетом перерасчета суммы процентов, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28719/2009-С2 Возникновение финансового кризиса не является существенным изменением обстоятельств, наличие которых необходимо для внесения изменений в действующие договоры в судебном порядке в рамках ст. 451 ГК РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28640/2009-С12 Исковое требование о взыскании суммы предварительной оплаты по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком товар не поставлен, аванс не возвращен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28506/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28464/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, судом изменен период просрочки исполнения ответчиком обязательства по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28254/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-28161/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания охранных услуг удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27950/2009-С3 Исковые требования о взыскании штрафа, начисленного за задержку вагонов на подъездных путях свыше 24 часов по истечении технологических сроков оборота вагонов, удовлетворены частично, поскольку факт задержки установлен материалами дела, при этом суд уменьшил размер санкции, так как штраф, начисленный за 1 час задержки вагонов, существенно превышает почасовую плату за пользование вагонами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27899/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены частично, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, при этом сумма неустойки уменьшена судом ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства покупателем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27865/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку приемка заказчиком выполненных подрядчиком работ влечет возникновение у последнего обязательства по их оплате, которое ответчиком не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27798/2009-С12 Иск о взыскании задолженности по договору аренды и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением арендатором обязанности по внесению арендных платежей за пользование нежилыми помещениями.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27760/2009-С2 Иск о взыскании долга по муниципальному контракту на поставку электроэнергии и законной неустойки с учетом уменьшения ее размера ввиду корректировки периода начисления удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенного ему энергоресурса.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27749/2009-С2 Иск о взыскании долга по договору на оказание услуг местной телефонной связи и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате данных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27720/2009-С9 В целях применения положений ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" перечислением арендной платы надлежащим образом могут признаваться и такие случаи, когда нарушения сроков не имели систематического характера и нарушения срока были незначительными.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27719/2009-С1 Из п. 2 ст. 425 ГК РФ следует, что возможность распространения условий договора на отношения сторон, возникшие до его заключения, является правом сторон, а не обязанностью, то есть должно быть согласие всех лиц, заключающих договор.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27697/2009-С3 Исковые требования о взыскании штрафа, начисленного за задержку вагонов на подъездных путях свыше 24 часов по истечении технологических сроков оборота вагонов, удовлетворены частично, поскольку факт задержки установлен материалами дела, при этом суд уменьшил размер санкции, так как штраф, начисленный за 1 час задержки вагонов, существенно превышает почасовую плату за пользование вагонами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27693/2009-С9 Требования об отзыве разрешений, выданных обществу на проведение лотерей, удовлетворены, поскольку факт неоднократного и грубого нарушения обществом условий лотерей, выразившийся в неисполнении организатором лотерей решения уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений, подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27683/2009-С1 В тех случаях, когда потребитель пользуется услугами при отсутствии письменного договора, фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны квалифицируется как договорные отношения на основании п. 3 ст. 438 ГК РФ, то есть как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27659/2009-С3 Исковые требования о взыскании штрафа, начисленного за задержку вагонов на подъездных путях свыше 24 часов по истечении технологических сроков оборота вагонов, удовлетворены частично, поскольку факт задержки установлен материалами дела, при этом суд уменьшил размер санкции, так как штраф, начисленный за 1 час задержки вагонов, существенно превышает почасовую плату за пользование вагонами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27624/2009-С1 Удовлетворение виндикационного иска возможно при наличии следующих условий: истец должен являться собственником или иным законным владельцем истребуемого имущества, его права должны быть нарушены; имущество должно выбыть из владения истца и находиться в фактическом владении несобственника (незаконного владельца); индивидуально-определенное имущество должно находиться у незаконного владельца в натуре.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27549/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27547/2009-С12 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку расчеты за поставленную теплоэнергию ответчиком своевременно и в полном объеме не были произведены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27516/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27469/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленных истцом энергоресурсов ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27465/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27456/2009-С7 В удовлетворении иска о взыскании страхового возмещения отказано, поскольку в соответствии с условиями договора страхования страховым случаем является факт возникновения обязанности страхователя возместить убытки вследствие неисполнения обязательств по государственному контракту в результате событий, к которым относится банкротство страхователя, однако доказательств того, что неисполнение обязательств вызвано банкротством подрядчика, не имеется.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27444/2009-С1 При разрешении споров по искам, предъявленным кредитором государственного (муниципального) учреждения в порядке субсидиарной ответственности, судам надлежит исходить из того, что учредителем и собственником имущества учреждения, а также надлежащим ответчиком в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам этого учреждения является соответствующее публично-правовое образование, а не его государственные (муниципальные) органы.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27432/2009-С5 При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27425/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27419/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27418/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27416/2009-С4 Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательства по выплате истцу денежных средств ответчиком надлежащим образом не исполнены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27415/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27414/2009-С4 Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательства по выплате истцу денежных средств ответчиком надлежащим образом не исполнены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27410/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27383/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга за оказанные транспортные услуги и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, судом при расчете процентов применена ставка рефинансирования, действующая на день подачи иска.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27374/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору подряда удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по техническому обслуживанию автомобиля подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27344/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору транспортной экспедиции и договорной неустойки удовлетворены частично, поскольку факт оказания услуг по перевозке груза подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, судом изменен период просрочки исполнения ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-27258/2009-С2 Требование о взыскании суммы предоплаты за непоставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по поставке товара ответчиком надлежащим образом не было исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-26999/2009-С12 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом применения надлежащей ставки рефинансирования удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-26930/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено в части, согласованной с выгодоприобретателем - банком, в залоге у которого находится поврежденный автомобиль, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-26775/2009-С11 В удовлетворении исковых требований о взыскании предоплаты за материалы отказано, поскольку истцом в материалы дела не представлены документы, с достоверностью свидетельствующие о факте оплаты товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-26597/2009-С9 В удовлетворении требований о признании незаконными действий таможенного органа по доначислению таможенных платежей и неприменению основного метода определения таможенной стоимости товара отказано, поскольку таможенным органом запрошены, а декларантом не представлены сведения в обоснование применения основного метода при наличии взаимосвязи между продавцом товара и покупателем и сведения о согласии либо несогласии определить таможенную стоимость в соответствии с использованием других методов.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-26300/2009-С10 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-26175/2009-С10 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-26159/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг по осуществлению технического надзора (строительного контроля) при строительстве объекта.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-25845/2009-С6 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору поставки отказано, поскольку истцом не доказан факт передачи товара ответчику - из представленных документов невозможно установить, кто именно получил товар по накладным, имели ли лица, получившие товар, полномочия на его получение от имени ответчика и явствовали ли данные полномочия из обстановки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-24936/2009-С2 Иск о взыскании убытков в виде задолженности, возникшей в связи с разницей в тарифах за тепловую энергию, в части требований, по которым не пропущен срок исковой давности, удовлетворен, поскольку органы местного самоуправления при установлении в спорный период тарифов для населения не определили порядок и источники возмещения разницы в тарифах, допустив тем самым неправомерное бездействие.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-24457/2009-С2 Иск в части взыскания убытков, причиненных затоплением помещения истца в результате прорыва трубы горячего водоснабжения в помещении ответчика, удовлетворен, поскольку последним не производилось никаких действий по надлежащей эксплуатации внутренних сетей теплоснабжения. В части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как действующим гражданским законодательством начисление на сумму убытков процентов, установленных ст. 395 ГК РФ, не предусмотрено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-24263/2009-С3 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчиком допущено нарушение денежного обязательства, оплата поставленного товара своевременно не произведена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-23948/2009-С12 В силу статей 539, 544 Гражданского кодекса РФ основанием для расчета за потребленную электрическую энергию являются обстоятельства принадлежности энергопринимающих устройств, присоединенных к сетям энергоснабжающей организации, абоненту.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-23757/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-23506/2009-С5 Именно администрация района города является первоначальной инстанцией для обращения с заявлением о предоставлении земельных участков, а не иные службы, проводящие согласования в последующем. Единый порядок обращения заинтересованных лиц с заявлениями о предоставлении земельных участков направлен на соблюдение антимонопольного законодательства.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-23382/2009-С1 При оценке судами обстоятельств, свидетельствующих об одобрении представляемым - юридическим лицом соответствующей сделки, необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или лица, уполномоченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-23318/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по разовым сделкам купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-23209/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения, процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательства исполнения обязательства по оплате поставленной теплоэнергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-23119/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-22817/2009-С11 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения ввиду корректировки периода начисления удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-22808/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору подряда на выполнение изыскательских работ и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-22506/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки, обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены в связи с допущением заемщиком просрочки исполнения обязательств по уплате основного долга и погашению процентов за пользование кредитом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-21895/2009-С5 Заявление о признании незаконным письма об отказе в предоставлении земельного участка удовлетворено, так как данное письмо подписано лицом, не имеющим на это полномочий. В признании не соответствующими закону процессуальных документов по делу об административном правонарушении отказано, так как они не содержат обязательных к исполнению требований. В признании незаконным заключения по проекту о предоставлении земельного участка отказано в связи с рекомендательным характером данного документа.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-21787/2006-С11 Конкурсное производство в отношении должника завершено, поскольку проведенные мероприятия достаточны для его завершения: реестр требований кредиторов закрыт, отчет конкурсного управляющего собранием кредиторов рассмотрен, возражений не представлено, в связи с отсутствием у должника необходимых для удовлетворения требований кредиторов денежных средств и имущества требования кредиторов считаются погашенными.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-20347/2009-С7 Непредставление постановления-квитанции о наложении административного штрафа не является основанием для отказа в выплате страхового возмещения, если страховой случай - повреждение застрахованного транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия - наступил и доказательства его наступления представлены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-20327/2009-С2 Гражданские дела подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-19645/2009-С4 Фактическое исполнение сделки на стадии введенной в отношении должника процедуры наблюдения не может рассматриваться в качестве какого-либо нарушения закона, если сам договор о передаче имущества был заключен до принятия определения о введении наблюдения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14.10.2009 по делу N А60-17468/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору строительного подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-29182/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-29146/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга по договорам энергоснабжения и водоснабжения удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договорам подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-29145/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28793/2009-С10 В удовлетворении требования органа Пенсионного фонда РФ о взыскании с предпринимателя штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета, отказано, поскольку у физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы и не имеющих наемных работников, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения индивидуального (персонифицированного) учета.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28732/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28657/2009-С4 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворены, поскольку материалами дела установлены вина работника правопредшественника ответчика, выразившаяся в нарушении им Правил дорожного движения РФ, и причинно-следственная связь между его противоправными действиями и причинением вреда автомобилю, принадлежащему страхователю истца.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28467/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28458/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28457/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28319/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28310/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28278/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору на выполнение работ по технической эксплуатации и обслуживанию газопровода удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28266/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено в пределах максимального размера страховой выплаты, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28259/2009-С2 Исковые требования об обращении взыскания на земельный участок, заложенный по договору о залоге в обеспечение исполнения третьим лицом обязательства по договору займа, удовлетворены, поскольку заемщик долг не вернул.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28245/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28214/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-28187/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27892/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору оказания услуг по ремонту автотранспортных средств и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27773/2009-С12 Досрочное освобождение арендуемого помещения (до прекращения в установленном порядке действия договора аренды) не является основанием прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27718/2009-С1 Исковые требования о взыскании неустойки, предусмотренной государственным контрактом, удовлетворены, поскольку ответчиком допущена просрочка срока ввода объекта в эксплуатацию.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27710/2009-С1 Иск в части взыскания задолженности по договору подряда удовлетворен, поскольку ответчик обязательство по оплате выполненных и принятых строительно-монтажных работ надлежащим образом не исполнил, все недостатки подрядчиком были устранены, в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами иск оставлен без рассмотрения ввиду несоблюдения претензионного порядка урегулирования возникшего спора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27638/2009-С10 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27595/2009-С3 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку нарушение ответчиком денежного обязательства, выразившееся в просрочке оплаты отпущенных энергоресурсов, подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27489/2009-С1 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в виде денежных средств, перечисленных истцом во исполнение незаключенного договора подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворены, поскольку сумма предварительной оплаты получена ответчиком без правовых оснований и доказательств выполнения им работ на спорную сумму либо ее возврата заказчику не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27446/2009-С3 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчиком допущено нарушение денежного обязательства, наличие которого установлено судебным актом, оплата поставленного товара не произведена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27360/2009-С4 В удовлетворении требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку истцом не доказано, что ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также не подтвержден факт выплаты истцом суммы страхового возмещения страхователю.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27341/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27208/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27161/2009-С7 При наступлении страхового случая потерпевший (выгодоприобретатель) имеет право на получение в пределах определенной договором суммы страховой выплаты в том объеме, в котором возникает по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации деликтное обязательство лица, застраховавшего свою ответственность.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27149/2009-С1 В удовлетворении требования о взыскании убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по договору на предоставление коммунальных услуг отказано, поскольку истец не доказал вину ответчика в аварии на трубопроводе и противоправность его действий, наличие причинной связи между действиями ответчика, в обязанности которого входит организация работ по ремонту системы водоснабжения, и наступившим вредом, размер подлежащих возмещению убытков.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27144/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27143/2009-С7 При наступлении страхового случая потерпевший (выгодоприобретатель) имеет право на получение в пределах определенной договором суммы страховой выплаты в том объеме, в котором возникает по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации деликтное обязательство лица, застраховавшего свою ответственность.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27136/2009-С5 Отсутствие утвержденного регулирующим органом тарифа на тепловую, электрическую энергию в случаях, когда законом установлена необходимость применения регулируемых цен, не может освобождать от исполнения обязательства по оплате фактически принятого количества энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27135/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27126/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27108/2009-С6 Требование о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате поставленного товара ответчиком в полном объеме не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27106/2009-С5 Требование о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате поставленного товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27097/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27087/2009-С3 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в виде предоплаты за неоказанные услуги удовлетворено с учетом перерасчета, поскольку ответчик без законных оснований пользовался денежными средствами истца.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27082/2009-С3 Иск о взыскании штрафа за задержку уборки вагонов с подъездного пути удовлетворен частично, поскольку ответчик нарушил срок оборота вагонов более чем на 24 часа по истечении установленного договором технологического срока, при этом суд уменьшил размер штрафа, так как отсутствуют доказательства наступления тяжелых последствий в результате задержки вагонов, штраф, начисленный за 1 час задержки вагонов, существенно превышает почасовую плату за пользование вагонами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27080/2009-С3 Иск о взыскании штрафа за задержку уборки вагонов с подъездного пути удовлетворен частично, поскольку ответчик нарушил срок оборота вагонов более чем на 24 часа по истечении установленного договором технологического срока, при этом суд уменьшил размер штрафа, так как отсутствуют доказательства наступления тяжелых последствий в результате задержки вагонов, штраф, начисленный за 1 час задержки вагонов, существенно превышает почасовую плату за пользование вагонами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27064/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку иск признан ответчиком в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27060/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27057/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27054/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27051/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27048/2009-С4 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не предусматривает ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда. Такое ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27042/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27041/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27040/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27037/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27035/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27033/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-27031/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-26884/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-26371/2009-С10 Иск о взыскании долга по договору на отпуск (получение) питьевой воды, прием (сброс) сточных вод и транзит питьевой воды, сточных вод удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-26138/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены частично, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, при этом сумма неустойки уменьшена судом ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства покупателем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-25578/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате выполненных и принятых работ по расширению стоянки автотранспорта надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-25533/2009-С2 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-25376/2009-С12 Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, целесообразно отдавать предпочтение той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-25195/2009-С1 Квитанция к приходному кассовому ордеру, имеющая одну подпись, без расшифровки фамилии и должности лица, ее совершившего, не является надлежащим (достаточным) доказательством передачи денежных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-25191/2009-С1 Отсутствие договорных отношений не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-25122/2009-С4 Иск о взыскании в порядке суброгации убытков, возникших в результате выплаты страхового возмещения страхователю в связи с затоплением объекта страхования - строительной площадки, удовлетворен, поскольку наступление страхового случая ввиду аварии магистрального водопровода холодного водоснабжения, находящегося на балансе ответчика, подтверждено материалами дела, доказательств вины страхователя в причинении ущерба ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-24845/2009-С7 За вред, причиненный дорожно-транспортным происшествием, в силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ наступает гражданская ответственность, которая носит компенсационный характер, так как ее цель - восстановление имущественных прав потерпевшего, поэтому размер ответственности должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого вреда. Размер вреда, причиненного источником повышенной опасности, может быть определен по заключению эксперта-оценщика, а также исходя из сумм, затраченных на ремонт.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-24734/2009-С7 Иск о взыскании долга удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-24544/2009-С7 Исковые требования о взыскании долга по договору в части требования, по которому истцом соблюден претензионный порядок рассмотрения споров, удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств оплаты услуг, оказанных службой аварийных комиссаров владельцам транспортных средств, заключившим с ответчиком договоры страхования транспортных средств и (или) гражданской ответственности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-24092/2009-С1 Способ и момент заявления отказа от исполнения муниципального контракта, а также то, когда подрядчику стало известно о намерении заказчика прекратить контракт на основании ст. 717 ГК РФ, на действительность отказа от исполнения контракта не влияют и не имеют правового значения для решения вопроса о применении его последствий, предусмотренных названной статьей.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23479/2009-С10 При определении разумных пределов судебных расходов принимаются во внимание относимость расходов к делу; объем и сложность выполненной работы; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившиеся в данном регионе цены на аналогичные услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23328/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, отказано, поскольку истцом не представлены достаточные доказательства выплаты суммы страхового возмещения, а ответчик против соответствия действительности данного обстоятельства возражает.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23291/2009-С7 Процесс осмотра транспортного средства, установление характера повреждений, времени их возникновения относятся к компетенции независимых экспертов и специализированных автомастерских, деятельность которых регламентирована действующим законодательством, доказательствами, подтверждающими наличие, характер и размер ущерба, могут являться только те документы, которые составлены в соответствии с законом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23138/2009-С11 Иск о признании права собственности является надлежащим способом защиты вещного права на объект недвижимого имущества, а судебное решение об удовлетворении такого требования является основанием для погашения записи о праве собственности ответчика в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и внесения в указанный реестр в установленном законом порядке записи о праве собственности истца на спорное имущество.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23094/2009-С1 Поскольку виндикационный иск направлен на восстановление владения, то утрата вещи влечет за собой отказ в иске. Истребование имущества из чужого незаконного владения не предусматривает возможности восстановления уничтоженного имущества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23041/2009-С7 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку истец не доказал и документально не подтвердил возникновение и наличие у него права суброгационного требования к лицу, ответственному за убытки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23031/2009-С4 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не предусматривает ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда. Такое ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-23006/2009-С7 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, отказано, поскольку истец не доказал и документально не подтвердил возникновение и наличие у него права суброгационного требования к лицу, ответственному за убытки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-22733/2009-С2 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору оказания консалтинговых услуг, неустойки отказано, поскольку судебным актом, имеющим преюдициальное значение, установлено, что исполнитель свои обязательства по передаче результатов выполненных работ не исполнил, в связи с чем отсутствует само право требования истца о взыскании с ответчика долга за те услуги, которые в действительности не оказаны.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-22406/2009-С2 Иск о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, неустойки с учетом ее уменьшения, об обращении взыскания на заложенное имущество по договорам залога удовлетворен в связи с допущением заемщиком просрочки исполнения обязательств по уплате основного долга и погашению процентов за пользование кредитом. Требование о расторжении кредитного договора оставлено без рассмотрения ввиду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора в данной части.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-22238/2009-С4 Иск о взыскании долга за ремонт транспортного средства и его хранение, неустойки удовлетворен, поскольку доказательств оплаты указанной задолженности ответчик не представил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-21883/2009-С4 Иск о взыскании убытков, причиненных повреждением кабельной линии связи, удовлетворен, поскольку доказательств наличия согласования проведения экскаваторных работ в районе линии связи ответчик не представил, причинно-следственная связь между действиями ответчика и убытками истца установлена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-21683/2009-С11 Распространение нормы ст. 488 ГК РФ, регулирующей отношения продавца и покупателя по договору купли-продажи, предусматривающему оплату имущества через некоторое время после его продажи, только на продажу вещи (товара в смысле ст. 455 ГК РФ) и неприменение ее при продаже иного имущества, в том числе права требования, не следуют ни из анализа данной нормы, ни из анализа параграфа 1 главы 30 ГК РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-20817/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленной теплоэнергии ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-20155/2009-С11 Право регресса - это требование кредитора к должнику о возврате выплаченного по вине последнего возмещения другому лицу. Взыскание в порядке регресса по статье 1081 Гражданского кодекса РФ возможно лишь в том случае, если вина в причинении вреда кому-либо установлена либо доказана и не оспаривается лицом, причинившим вред.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-19854/2009-С4 Подтверждением наличия у лица статуса акционера является соответствующая запись в системе ведения реестра акционеров того или иного общества. Сам факт признания сделок купли-продажи акций недействительными правового значения не имеет, поскольку не влечет возвращения истцу статуса акционера до внесения соответствующей записи в реестр акционеров общества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13.10.2009 по делу N А60-11767/2009-С7 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-29290/2009-С12 Исковое требование о взыскании суммы предварительной оплаты за поставку товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком товар не поставлен, аванс не возвращен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-29189/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-29152/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания услуг электросвязи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт оказания истцом услуг подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-29015/2009-С7 Требование о возмещении в порядке суброгации ущерба, причиненного автомобилю в результате аварии на участке водопровода, удовлетворено, поскольку установлено ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по осуществлению надзора за состоянием водовода и по своевременному устранению аварии, ответчиком не доказано, что авария явилась следствием некачественного выполнения третьим лицом ремонтных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-28839/2009-С6 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке тепловой энергии подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-28665/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-28309/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-28273/2009-С11 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в виде предоплаты, перечисленной по договору подряда на выполнение строительных (монтажных) работ, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку договор подряда истцом расторгнут в одностороннем порядке, ответчиком не представлено доказательств выполнения работ или иного встречного предоставления на спорную сумму.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-28194/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-28103/2009-С12 Требование о взыскании реального ущерба, причиненного отключением электроэнергии, удовлетворено, поскольку временной период фактического отключения электрической энергии значительно превысил максимально допустимый предел, установленный законом, ответчиком не доказано, что перерывы в подаче энергии были обусловлены регулированием режима потребления энергии, осуществляемым на основании закона или иных правовых актов.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27967/2009-С11 Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27943/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены частично, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, при этом сумма неустойки уменьшена судом ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства покупателем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27908/2009-С5 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате поставленного товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27886/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, неустойки с учетом ее уменьшения ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27874/2009-С3 Критериями для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения договорных обязательств. Перечень критериев для снижения размера штрафных санкций не является исчерпывающим.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27839/2009-С12 По смыслу статьи 333 Гражданского кодекса РФ арбитражный суд вправе уменьшить неустойку при ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы пени над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства; длительность неисполнения обязательства и другие.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27730/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27682/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27669/2009-С2 Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, являются мерой гражданско-правовой ответственности. На сумму несвоевременно уплаченных процентов за пользование заемными средствами, когда они подлежат уплате до срока возврата основной суммы займа, проценты на основании пункта 1 статьи 811 ГК РФ не начисляются, если иное прямо не предусмотрено законом или договором.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27662/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены частично, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, при этом сумма неустойки уменьшена судом ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства покупателем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27646/2009-С10 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены частично, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, при этом сумма неустойки уменьшена судом ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства покупателем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27620/2009-С10 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании с предпринимателя задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней удовлетворено, поскольку наличие недоимки подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27570/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27569/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27566/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик обязательство по оплате товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27531/2009-С7 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не предусматривает ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда. Такое ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27521/2009-С4 Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, в пределах лимита ответственности ответчика, установленного законом в размере не более 120 тысяч рублей, удовлетворен, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27484/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27431/2009-С7 Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предусмотрено полное возмещение убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27426/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27262/2009-С1 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку истец в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, ответчик, уведомленный об отказе, аванс не возвратил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27240/2009-С1 Требование о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку документы о выполнении работ ответчиком получены, мотивы отказа от их подписания не обоснованы, наличие долга подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27235/2009-С12 Требование о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость фактического пользования муниципальным имуществом в спорный период, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку договор аренды признан незаключенным, факт пользования ответчиком спорными помещениями подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27141/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27122/2009-С1 Требование о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате поставленного товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27070/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27058/2009-С4 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не предусматривает ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда. Такое ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27046/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27029/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-27025/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладной, и за оказанные услуги по резке трубы, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара и услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-26972/2009-С6 Нормы, содержащиеся в п. 5 ст. 79 Налогового кодекса, предполагают обязанность налоговых органов осуществить возврат сумм налога, перечисленных налогоплательщиком в бюджет на основании требования об уплате налога, признанного впоследствии незаконным (недействительным), с начисленными на них процентами.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-26967/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по дилерскому соглашению по распространению оборудования и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-26953/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды помещений и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-26937/2009-С3 Исковые требования о взыскании предварительной оплаты по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-26894/2009-С4 Заявление об установлении факта принадлежности заявителю свидетельства на право постоянного (бессрочного) пользования землей судом удовлетворено, поскольку факт принадлежности свидетельства подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и позицией заинтересованных лиц.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-26841/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате товара, переданного по договору, и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-26113/2009-С3 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен ввиду просрочки исполнения ответчиком обязательства по оплате принятой электроэнергии, доказательств своей невиновности потребителем не представлено, также не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о том, что им принимались необходимые меры для своевременного исполнения денежного обязательства.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25931/2009-С1 По смыслу норм глав 29 и 37 ГК РФ возврат денежных средств, перечисленных во исполнение договорного обязательства, возможен только при прекращении договора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25930/2009-С1 По смыслу норм глав 29 и 37 ГК РФ возврат денежных средств, перечисленных во исполнение договорного обязательства, возможен только при прекращении договора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25929/2009-С1 По смыслу норм глав 29 и 37 ГК РФ возврат денежных средств, перечисленных во исполнение договорного обязательства, возможен только при прекращении договора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25792/2009-С6 Исковые требования о взыскании задолженности по договору и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25695/2009-С4 Исковое требование в части взыскания с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, в отношении которого открыто конкурсное производство.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25629/2009-С10 Плательщиком земельного налога является лицо, которое в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним указано как обладающее правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования либо правом пожизненного наследуемого владения на соответствующий земельный участок. В связи с этим обязанность уплачивать земельный налог возникает у такого лица с момента регистрации за ним одного из названных прав на земельный участок.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25435/2009-С1 В удовлетворении иска об обязании ответчика выполнить защитно-декоративную отделку фасадной части жилого дома и утепление торцевых стен отказано, поскольку указанные требования в порядке, установленном законом, подрядчику не предъявлялись. По смыслу ст. 6 ГК РФ аналогия закона применяется в том случае, когда правоотношения сторон не урегулированы конкретными нормами права.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-25329/2009-С10 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-24865/2009-С1 Приемка заказчиком выполненных работ влечет возникновение у него обязанности по их оплате.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-24849/2009-С1 По смыслу норм глав 29 и 37 ГК РФ возврат денежных средств, перечисленных во исполнение договорного обязательства, возможен только при прекращении действия договора.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-24832/2009-С1 Иск о взыскании долга по договору на выполнение субподрядных работ и процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-24739/2009-С11 Иск о государственной регистрации права хозяйственного ведения предприятия на здание котельной и тепловую сеть удовлетворен, поскольку преюдициальным судебным актом установлено, что котельная, присоединенная к ней тепловая сеть и оборудование котельной являются сложной вещью, способной функционировать в соответствии со своим назначением при совместном использовании всех частей; передача здания котельной, тепловой сети и оборудования котельной происходила единым комплексом имущества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-24648/2009-С3 В удовлетворении иска о взыскании долга за оказанные услуги, неустойки отказано, поскольку законом в качестве основного перевозочного документа, подтверждающего факт заключения договора перевозки, предусмотрена транспортная накладная, однако надлежаще оформленная транспортная накладная истцом в материалы дела не представлена, доказательства вверения груза истцу и осуществления его перевозки отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-24496/2009-С1 В соответствии с положениями статей 8, 702, 711, 753 Гражданского кодекса РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов подрядных работ является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-23253/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, отказано, поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств страхования ответчиком ответственности причинителя вреда, ходатайство о замене ненадлежащего ответчика истцом не заявлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-23221/2009-С8 Иск о взыскании долга по договору оказания рекламных услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом применения надлежащей ставки рефинансирования удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22898/2009-С8 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору об оказании услуг электросвязи и неустойки отказано, поскольку доказательств того, что в спорный период именно ответчик получал услуги связи, истцом не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22779/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22717/2009-С11 Отсутствие договорных отношений с организацией, чьи теплопотребляющие установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22695/2009-С12 В силу ст. 608, п. 1 ст. 617 ГК РФ, применимых к отношениям финансового лизинга согласно ст. 625 ГК РФ, при перемене собственника предмета лизинга, независимо от того, ставился ли вопрос о переоформлении договора лизинга, с момента перехода права собственности на предоставленное в лизинг имущество прежний собственник утрачивает, а новый собственник приобретает статус лизингодателя, то есть становится стороной по договору финансовой аренды.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22516/2009-С11 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку ответчиком полностью оплачены выполненные истцом работы, отсутствие доказательств наличия денежного обязательства исключает применение гражданско-правовой ответственности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22493/2009-С1 В силу п. 6 ст. 753 ГК РФ заказчик вправе уклониться от приемки результата работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использовать результат работы для цели, которая указана в договоре, и невозможно их устранить. Под невозможностью устранить недостатки заказчиком подразумеваются случаи, когда не только он сам или подрядчик не могут произвести соответствующие работы, но и те, при которых ему не удается найти третью сторону, готовую принять на себя устранение недостатков.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22474/2009-С9 Исковые требования в части взыскания долга по договору энергоснабжения удовлетворены в связи с признанием данного требования ответчиком, в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как платежные требования истцом не выставлены, просрочки в оплате тепловой энергии ответчиком не допущено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22462/2009-С7 Из п. 2 ст. 12 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" следует, что потерпевший обязан представить поврежденное транспортное средство для осмотра страховщику. Однако применение данной нормы не должно противоречить основным принципам обязательного страхования, наличие страхового случая, характер повреждений транспортного средства и размер ущерба могут быть подтверждены иными доказательствами и документами, составленными на месте происшествия.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22418/2009-С2 Встречный иск в части взыскания с генподрядчика задолженности по договору субподряда удовлетворен, поскольку работы, связанные с установкой водосточной системы, выполнены, генподрядчик не произвел оплату выполненных работ в установленные договором сроки. По взаимным требованиям в части взыскания неустойки за нарушения сторонами сроков выполнения работ и их оплаты произведен зачет.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22390/2009-С1 Исковые требования в части взыскания задолженности удовлетворены, поскольку приемка заказчиком выполненных работ влечет возникновение у последнего обязательства по их оплате, которое ответчиком не исполнено, в части взыскания договорной неустойки отказано, так как договор подряда признан незаключенным ввиду несогласования сторонами условия о начальном сроке выполнения работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22376/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, отказано, поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств страхования ответчиком ответственности причинителя вреда, ходатайство о замене ненадлежащего ответчика истцом не заявлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22372/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, отказано, поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств страхования ответчиком ответственности причинителя вреда, ходатайство о замене ненадлежащего ответчика истцом не заявлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22371/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, отказано, поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств страхования ответчиком ответственности причинителя вреда, ходатайство о замене ненадлежащего ответчика истцом не заявлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22368/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено частично, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, часть страхового возмещения выплачена ответчиком в добровольном порядке.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22351/2009-С11 Иск о взыскании задолженности по трехстороннему договору на отпуск тепловой энергии и услуги по ее передаче удовлетворен ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по оплате поставленного ему энергоресурса.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22319/2009-С5 Иск о взыскании убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре с ответчиком, и ценой, по которой истец приобрел продукцию у третьего лица, неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по поставке товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22288/2009-С11 Иск об определении условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности в части порядка определения величины мощности для расчета стоимости услуг удовлетворен, поскольку предложенный истцом порядок определения фактического потребления мощности как отношения суммы максимальных почасовых объемов электрической энергии к количеству рабочих дней в расчетном периоде соответствует нормативным правовым актам в области энергетики.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22203/2009-С2 Иск о взыскании долга по договору поставки удовлетворен, поскольку доказательств оплаты указанной задолженности ответчиком не представлено. Требование о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты оставлено без рассмотрения ввиду отсутствия доказательств соблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора в отношении данного требования.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22187/2009-С11 Иск о взыскании долга по договору аренды удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением арендатором обязанности по внесению арендных платежей за пользование имуществом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22181/2009-С4 Иск о взыскании страхового возмещения, выплаченного истцом в связи с наступлением страхового случая - повреждением застрахованного автомобиля в результате обрушения снега с крыши здания, удовлетворен ввиду ненадлежащего исполнения субарендатором здания обязанности по своевременной очистке кровли.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22172/2009-С10 Иск о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с признанием ответчиком указанного долга.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22108/2009-С1 Иск о признании недействительным одностороннего отказа ответчика от исполнения заключенного между сторонами муниципального контракта удовлетворен, поскольку просрочка выполнения работ вызвана действиями заказчика - передачей генподрядчику неподготовленной стройплощадки, несвоевременным предоставлением всей необходимой технической документации, повлекшими невозможность выполнения истцом всего комплекса работ на объекте в установленные сроки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-22060/2009-С3 Иск о взыскании с ответчика убытков, понесенных в результате утраты груза, в размере, пропорциональном недостающей части товара, удовлетворен, поскольку факт утраты груза при осуществлении транспортно-экспедиционных услуг подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-20952/2009-С7 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на имущество отказано, поскольку договор аренды с правом выкупа не заключен, так как сторонами не согласовано существенное условие о его предмете, кроме того, доказательства того, что спорный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке в отношении зданий и сооружений, истец не представил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-20685/2009-С7 Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и уважительных причин для восстановления этого срока не имеется, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-20277/2009-С1 Из смысла п. 1 ст. 43 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" следует, что право на обжалование решения общего собрания участников общества предоставлено только участнику общества. Пережившие супруг или супруга, получив свидетельство о праве собственности на половину в общей совместной собственности супругов, а также свидетельство о праве на наследство на вторую половину такого имущества, приобретают лишь имущественные права, а не автоматически права участника общества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-19227/2009-С1 В удовлетворении иска о признании крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества недействительной отказано, поскольку истец не является участником общества, учредительный договор заключен лицами, которые в установленном законом порядке не приобрели право на долю в уставном капитале общества, а потому не стали его участниками, а изменения в устав общества утверждены незаконным составом общего собрания участников.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-19076/2009-С12 Наличие статьи 619 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей специальные правила досрочного расторжения договора аренды, не исключает возможности досрочного расторжения договора на основании статьи 450 Гражданского кодекса РФ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-18636/2009-С11 В залог могут быть переданы как индивидуально-определенные вещи, так и вещи, определенные родовыми признаками.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-17346/2009-С1 В удовлетворении исковых требований в части уточнения фактической площади помещения, проведения окончательных взаиморасчетов по договору долевого участия в строительстве и предоставления всех необходимых документов для оформления объекта в собственность истца отказано, поскольку истцом каких-либо мер к получению кадастрового паспорта помещения не предпринято, доказательств обращения в БТИ с соответствующим заявлением не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-17295/2009-С7 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-17292/2009-С7 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-17281/2009-С7 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 по делу N А60-12603/2009-С4 Разногласия по пунктам договора энергоснабжения, касающихся максимального теплового потока (нагрузки) подключенных систем теплопотребления объектов жилищного фонда и количества тепловой энергии, подлежат урегулированию в соответствии с экспертным заключением об определении фактического потребления тепловой энергии на отопление объектов жилого фонда, поскольку для разрешения указанных вопросов требуются специальных познаний.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 09.10.2009 по делу N А60-27214/2009-С8 Требование о взыскании задолженности по договору на оказание рекламных услуг и договорной неустойки удовлетворено, поскольку доказательств уплаты долга ответчиком не представлено.

Обобщение практики рассмотрения споров, вытекающих из договоров купли-продажи, поставки (утверждено президиумом Арбитражного суда Свердловской области 09.10.2009)

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 08.10.2009 по делу N А60-18248/2009-С8 Требование в части взыскания задолженности за поставленный товар удовлетворено, поскольку обязательство по оплате принятого товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 07.10.2009 по делу N А60-21477/2009-С11 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии в горячей воде отказано, поскольку присоединение ответчика к сетям истца и объем переданной тепловой энергии не доказаны, счет-фактура не может являться достаточным доказательством объема отпущенного энергоресурса.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 05.10.2009 по делу N А60-23820/2009-С4 Требование об утверждении положений договора электроснабжения, касающихся порядка расчетов за поставленную электрическую энергию, в редакции истца удовлетворено, поскольку применение пунктов договора в предложенной редакции не нарушает баланс интересов обеих сторон и не противоречит нормам законодательства.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 05.10.2009 по делу N А60-21327/2009-С2 Требование о взыскании задолженности за поставленную продукцию удовлетворено, поскольку наличие долга подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-25118/2009-С5 Требование о взыскании задолженности по договору поставки и договорной неустойки удовлетворено, поскольку обязанность по оплате поставленной продукции ответчиком надлежащим образом не исполнена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-24502/2009-С12 При наличии обязательственных правоотношений спор между сторонами нельзя квалифицировать как возникший из неосновательного обогащения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-24037/2009-С12 Иск о расторжении договора финансовой аренды и возврате предмета лизинга, солидарном взыскании с ответчиков задолженности по договору лизинга, неустойки с учетом уменьшения ее размера в соответствии с условиями договора удовлетворен ввиду ненадлежащего исполнения лизингополучателем обязанности по внесению лизинговых платежей, поручитель обязался перед лизингодателем солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение лизингополучателем его обязательств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-23801/2009-С7 В удовлетворении требования о взыскании долга за выполненные работы и пени отказано, поскольку истцом не доказаны факты выполнения работ и передачи результата работ ответчику (акты приемки работ подписаны со стороны ответчика неуполномоченным лицом).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-23640/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору финансовой аренды и договорной неустойки удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, из расчета истца не представляется возможным установить порядок и периоды начисления неустойки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-23606/2009-С11 Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения о введении наблюдения удовлетворено, поскольку после вынесения определения было установлено, что данные бухгалтерского баланса не отражали финансовое состояние должника, существовавшее на момент введения процедуры банкротства.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-23200/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-23083/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено частично, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, истец не доказал размер предъявленной к взысканию суммы ущерба.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-22971/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, доказательств уведомления истца об установлении факта недогруза не представлено, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-22741/2009-С8 Требование о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-22619/2009-С2 Требование о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено с учетом уменьшения суммы процентов, поскольку обязательство по оплате поставленного товара ответчиком должным образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-22577/2009-С8 Требование о взыскании предоплаты по неисполненному договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку спорная сумма ответчиком не возвращена, газ на указанную сумму не поставлялся.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-22361/2009-С4 Требование о взыскании долга по договору на вывоз и утилизацию сточных вод и процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке субсидиарной ответственности с администрации муниципального образования удовлетворено, поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-22068/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору поставки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-21222/2009-С1 Требование о взыскании долга за оплаченные, но не поставленные товары удовлетворено, поскольку обязанность по поставке товара ответчиком надлежащим образом не исполнена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-21213/2009-С4 Требование о взыскании задолженности управляющей организации по договору на отпуск тепловой энергии удовлетворено в части, соответствующей контррасчету ответчика, поскольку для жилых домов при отсутствии приборов учета расчет теплопотребления должен производиться в соответствии с тарифами и нормативами потребления коммунальных услуг, установленными органами местного самоуправления для граждан.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20979/2009-С9 Требование о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку доказательств оплаты товара на большую сумму или в полном объеме ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20920/2009-С11 Требование о взыскании задолженности по оплате потребленной электрической энергии в отсутствие договора с гарантирующим поставщиком удовлетворено, поскольку факт бездоговорного потребления ответчиком энергии подтвержден материалами дела, что свидетельствует о его неосновательном обогащении за счет истца.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20810/2009-С5 Ненадлежащее исполнение бюджетным учреждением обязательства по оплате долга по договору энергоснабжения в связи с отсутствием бюджетного финансирования не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины учреждения, и основанием для освобождения его от ответственности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20753/2009-С11 Требование о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченных денежных средств за электроэнергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчик не представил доказательств наличия встречного исполнения в счет погашения истцом обязательства по оплате электроэнергии, не доказал наличие правоотношений по поводу участия истца в затратах ответчика на обслуживание электрических сетей.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20750/2009-С11 В удовлетворении требований об обязании ответчика допоставить товар и о взыскании договорной неустойки отказано, поскольку ответчик вправе приостановить исполнение обязательства по поставке товара в случае нарушения истцом обязательства по перечислению суммы предварительной оплаты.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20742/2009-С9 Исковые требования о взыскании долга за поставленную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20692/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-20635/2009-С8 Иск о взыскании долга по договору поставки удовлетворен в связи с недоказанностью ответчиком факта получения товара ненадлежащего качества и отсутствием доказательств оплаты полученной продукции.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-17553/2009-С5 Требование о признании незаконными постановлений главы городского округа о присвоении адреса, об утверждении проекта границ земельного участка, о предоставлении в аренду земельного участка гражданину удовлетворено, поскольку спорный участок является землей лесного фонда и находится в федеральной собственности, оспариваемые постановления приняты с превышением полномочий органа местного самоуправления по распоряжению землями лесного фонда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-17053/2009-С11 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по поставке товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-14299/2009-С3 Иск о взыскании задолженности по оплате экспедиционно-транспортных услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения ввиду корректировки периода начисления удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 02.10.2009 по делу N А60-10351/2009-С3 Иск о взыскании задолженности по оплате работ удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных работ. В удовлетворении требования о взыскании неустойки отказано ввиду признания договора подряда незаключенным.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25165/2009-С2 Требование о взыскании долга по договору о выполнении работ по дератизации и дезинсекции и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку доказательств надлежащей оплаты спорных работ ответчиком в материалы дела не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25163/2009-С1 Требование о взыскании задолженности по оплате выполненных ремонтно-строительных работ и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчик обязанность по оплате спорных работ надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25162/2009-С2 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку доказательств оплаты долга ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25161/2009-С9 Требование о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользовании чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку расчеты по спорному договору в полном объеме ответчиком не произведены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25138/2009-С5 Требование о взыскании задолженности по договору электроснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате потребленной электроэнергии ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25123/2009-С5 Требование о взыскании задолженности за предоставленные услуги связи удовлетворено, поскольку доказательств оплаты спорных услуг ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25097/2009-С3 Требование о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по промывке и очистке канализационных трубопроводов удовлетворено, поскольку обязательство по оплате спорных услуг ответчиком должным образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25064/2009-С3 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено с учетом перерасчета суммы процентов, поскольку обязательство по оплате принятого товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25058/2009-С3 Требование о взыскании долга за оказанные истцом услуги по договору о перевозке грузов в международном сообщении и договорной неустойки удовлетворено с учетом уменьшения неустойки, поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-25053/2009-С7 Требование о взыскании компенсации за неправомерное использование объекта авторских и смежных прав - продажу контрафактного компакт-диска, исключительные права на использование которого принадлежат истцу, удовлетворено, поскольку на проданном ответчиком компакт-диске отсутствуют контрольная марка правообладателя, наименование лицензиата и номер лицензии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-23990/2009-С2 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по своевременной оплате отпущенной ему электроэнергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-23714/2009-С3 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания услуг по вывозу и размещению твердых бытовых отходов и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку истец не доказал факт оказания услуг в размере предъявленной ко взысканию суммы долга.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-23156/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-23149/2009-С4 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания услуг удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по перевозке граждан подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-23080/2009-С12 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком нарушен предусмотренный договором срок оплаты товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-22948/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-22781/2009-С1 В удовлетворении требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, возникших в результате нарушения сроков подписания и отказа от заключения государственного контракта, отказано, поскольку по истечении 20-дневного срока с момента проведения конкурса истец утратил преимущественное право как на заключение контракта, так и на понуждение заключить такой договор в судебном порядке и, как следствие, на возмещение убытков, связанных с уклонением контрагента от его подписания.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-22705/2009-СР Требование о взыскании долга по векселям, процентов за пользование чужими денежными средствами и пеней удовлетворено с учетом перерасчета суммы процентов и пеней, поскольку спорные векселя предъявлены истцом ответчику, о чем свидетельствует акт приема-передачи векселей, подписанный сторонами, обязанность по их оплате ответчиком надлежащим образом не исполнена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-22661/2009-С3 Требование о взыскании задолженности по оплате переданного товара удовлетворено в части, заявленной с соблюдением истцом претензионного порядка, поскольку обязательство по оплате принятого товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-22355/2009-С5 Если продукция сконструирована и разработана по специальному заказу конечного покупателя, отказ или возврат данной продукции производителю невозможен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-21844/2009-С10 Основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы пени над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. Перечень критериев для снижения размера штрафных санкций не является исчерпывающим.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-21775/2009-С4 В случае если до подачи заявления в регистрирующий орган отчуждатель недвижимого имущества ликвидирован, приобретатель вправе обратиться с иском к регистрирующему органу о государственной регистрации перехода права собственности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-21684/2009-С11 При взыскании суммы долга в судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о размере процентов за пользование чужими денежными средствами суд вправе определить, какую учетную ставку банковского процента следует применить: на день предъявления иска или на день вынесения решения суда.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-21194/2009-С10 В удовлетворении требования о взыскании долга по договору о предоставлении услуг по экстренному выезду наряда милиции отказано, поскольку в спорном договоре предусмотрена оплата услуг истца после получения ответчиком денежных средств от собственников охраняемых объектов, а указанные денежные средства, по которым истцом взыскивается задолженность, ответчиком не получены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-21028/2009-С8 Требование о взыскании суммы предварительно произведенной оплаты продукции по договору поставки удовлетворено, поскольку обязательство по поставке товара ответчиком надлежащим образом не исполнено, исковые требования он признал полностью.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-21018/2009-С4 Требование о взыскании долга по агентскому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела и признано ответчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20900/2009-С8 Требование о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку принятые на себя обязательства по оплате товара ответчик надлежащим образом не выполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20891/2009-С3 В удовлетворении требования о взыскании с ответчика в порядке регресса убытков, выразившихся в возмещении истцом третьим лицам материального и морального ущерба, отказано, поскольку истец не исполнил предусмотренную договором обязанность туроператора по немедленному извещению туристов о существенных изменениях времени и даты вылета в расписании авиарейсов, противоправность действий ответчика истцом не доказана.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20688/2009-С2 Иск об обязании ответчика освободить занимаемый им земельный участок удовлетворен, поскольку ответчиком не представлено доказательств владения и пользования земельным участком, принадлежащим истцу на праве аренды, на законных основаниях.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20686/2009-С2 Иск о признании обоснованным соразмерного уменьшения стоимости выполненных работ, взыскании спорной суммы с ответчика и затрат на экспертизу удовлетворен в части расходов, подтвержденных надлежащими доказательствами, поскольку экспертиза установила факт ненадлежащего выполнения ответчиком работ, причинно-следственную связь между ненадлежащим выполнением работ и выявленными дефектами, размер ущерба и факт наличия убытков у истца являются документально подтвержденными.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20677/2009-С11 При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20645/2009-С11 То обстоятельство, что акт выполненных работ не подписан заказчиком, само по себе не может свидетельствовать о непринятии работ заказчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20611/2009-СР Иск о взыскании вексельной задолженности, процентов и пени по векселям удовлетворен, поскольку ответчиком доказательств оплаты спорных ценных бумаг не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-20219/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-19373/2009-С1 Требование о взыскании предоплаты по государственному контракту на поставку товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено с учетом перерасчета процентов, поскольку доказательств поставки истцу предварительно оплаченного товара ответчик не представил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-18532/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-18483/2009-С2 Требование о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате принятого товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-18078/2009-С1 Требование о взыскании задолженности по оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора удовлетворено, поскольку доказательств надлежащего исполнения своего обязательства по оплате спорных услуг и полного погашения задолженности ответчик в материалы дела не представил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-17819/2009-С8 Требование о взыскании предоплаты по договору поставки и договорной неустойки удовлетворено, поскольку обязательство по поставке товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-17385/2008-С3 В удовлетворении иска о признании права собственности на нежилые помещения отказано, поскольку право собственности на спорное недвижимое имущество зарегистрировано за ответчиком в установленном законом порядке, запись о государственной регистрации права на спорные объекты недвижимости не аннулирована.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-14965/2009-С2 Законом строго ограничен круг лиц, которые вправе оспаривать решения, принятые общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью. Такое право предоставлено лишь лицу, которое являлось участником общества на момент принятия оспариваемого решения, на момент подачи иска в арбитражный суд и на момент принятия судебного акта.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 01.10.2009 по делу N А60-12095/2007-С3 В удовлетворении иска о признании недействительной сделки, заключенной по поводу нежилых помещений и оформленной договором о привлечении финансовых средств на строительство, отказано, поскольку с учетом вступившего в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении требований истца о признании права собственности на предмет оспариваемой сделки истец не является заинтересованным в исходе дела лицом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-25133/2009-С3 Требование о взыскании задолженности за поставленный по договору товар удовлетворено, поскольку ответчиком обязательство по оплате товара должным образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-25129/2009-С10 Требование о взыскании задолженности за оказанные услуги по вывозу твердых бытовых отходов удовлетворено, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиком обязанности по оплате потребленных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24940/2009-С9 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены с учетом явной несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24933/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку факт передачи товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24913/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт передачи товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24892/2009-С9 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке тепловой энергии подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24887/2009-С5 Исковые требования в части взыскания долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку между сторонами сложились фактические договорные отношения, факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24886/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24875/2009-С1 Выполнение работ, их приемка и подписание документов о приемке квалифицируются как самостоятельная гражданско-правовая сделка, которая влечет возникновение гражданских прав и обязанностей, в том числе обязанность заказчика оплатить выполненные работы. Подписанием документов о приемке стороны фиксируют факт выполнения определенного перечня и объема работ, а также их стоимость.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24867/2009-С3 Требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке тепловой энергии подтвержден материалами дела, ответчиком нарушены сроки ее оплаты.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24861/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены с учетом уточнения судом периода просрочки исполнения обязательства по оплате задолженности, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24855/2009-С5 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчик долг признал.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24822/2009-С2 Требование о взыскании долга по договору на оказание услуг электросвязи удовлетворено, поскольку размер задолженности ответчика по неоплаченным услугам за спорный период подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24785/2009-С8 Средства, выделяемые налогоплательщику из бюджета для возмещения фактически полученных убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на товары (работы, услуги), не включаются в налоговую базу в целях исчисления налога на добавленную стоимость, поскольку их получение не связано с расчетами по оплате реализованных товаров (работ, услуг).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24379/2009-С11 Иск о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения ввиду корректировки периода начисления удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-24173/2009-С12 Наличие необходимости в переоборудовании (перепрофилировании) помещений, передаваемых в аренду, само по себе не свидетельствует о ненадлежащем исполнении арендодателем обязанности по предоставлению арендатору имущества в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. Недостатки сданного в аренду имущества не являются основанием ни для приостановления арендатором выплаты арендной платы, ни для отказа от исполнения этой обязанности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-23711/2009-С11 В удовлетворении требования о взыскании долга за поставленную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку истцом не доказан факт поставки ответчику тепловой энергии, материалы дела не содержат расчета количества тепловой энергии, стоимость которой заявлена к взысканию.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-22944/2009-С11 Государственная регистрация договора купли-продажи недвижимости законом не предусмотрена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-22716/2009-С12 В силу статей 1102, 1105 Гражданского кодекса РФ обязательным условием возникновения неосновательного обогащения является то, что имущество приобретено лицом за счет другого лица без каких-либо правовых оснований. При рассмотрении спора о неосновательном обогащении предметом исследования являются основания получения имущества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-22383/2009-С6 Требование о взыскании долга за поставленный товар удовлетворено, поскольку доказательств оплаты задолженности ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-22182/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-22129/2009-С12 Иск о взыскании долга по договору аренды нежилого помещения с учетом его уменьшения ввиду заключения сторонами соглашения об изменении размера арендной платы и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением арендатором обязанности по внесению арендной платы за пользование помещением.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-22088/2009-С5 Под прямым последующим одобрением сделки представляемым могут пониматься письменное или устное одобрение, независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту по сделке; признание представляемым претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки; заключение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт инкассового поручения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-21969/2009-С12 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате автотранспортных услуг отказано, поскольку представленные истцом путевые листы, не содержащие подписей и штампов ответчика, не подтверждают ни принятия ответчиком в пользование указанной специальной техники, ни оказания с ее помощью услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-21916/2009-С11 Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, целесообразно отдавать предпочтение той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-21578/2009-С4 Иск о взыскании долга по оплате охранных услуг и неустойки с учетом уменьшения ее размера, стоимости невозвращенных технических средств охраны и арендной платы за использование названного оборудования с учетом ее перерасчета ввиду изменения периода начисления удовлетворен, поскольку доказательств оплаты охранных услуг и возвращения истцу указанной аппаратуры ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-21298/2009-С11 В случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом споре, ссылаются в обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего собрания участников общества, однако судом установлено, что данное решение принято с существенными нарушениями закона или иных правовых актов, такое решение не имеет юридической силы независимо от того, было оно оспорено кем-либо из участников общества или нет.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-21205/2009-С1 В удовлетворении требования о расторжении договора энергоснабжения в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты тепловой энергии ответчиком отказано, поскольку уведомление о расторжении договора своевременно направлено и получено ответчиком, на момент принятия решения спорный договор прекратил свое действие.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-21162/2009-С2 Требование о взыскании задолженности за переданный товар удовлетворено, поскольку обязательство по оплате товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-21044/2009-С1 Требование о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору субподряда и договорной неустойки удовлетворено, поскольку наличие долга подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-20879/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-20806/2009-С6 Исковые требования о взыскании договорной неустойки удовлетворены частично в связи с нарушением покупателем срока оплаты товара и перерасчетом размера пени.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-20649/2009-С10 В удовлетворении иска о взыскании долга по оплате продукции и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку товар по спорным накладным получен третьим лицом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-19725/2009-С1 Требование о взыскании задолженности по договору строительного подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате принятых работ ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-18666/2009-С10 Требование о взыскании задолженности за оказанные охранные услуги удовлетворено, поскольку доказательств оплаты долга ответчиком не представлено, факт оказания в спорный период услуг подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.09.2009 по делу N А60-18263/2009-С10 Требование о взыскании долга за поставленную тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку наличие задолженности ответчика перед истцом подтверждается материалами дела, ответчик признал наличие долга.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-25090/2009-С10 Требование о взыскании долга по договору поставки, договорной неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом удовлетворено, поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-25085/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24941/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24937/2009-С10 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24926/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24879/2009-С10 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении общества к ответственности, предусмотренной пунктом 1 ст. 118 НК РФ, удовлетворено, поскольку срок представления в налоговый орган сведений о закрытии счета в банке подлежит исчислению с момента, когда клиент узнал или должен был узнать о закрытии банком его счета, а не с момента расторжения договора банковского счета.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24863/2009-С3 Требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку договор, по которому перечислена предоплата, признан незаключенным, ответчиком доказательств встречного оказания услуг или выполнения работ не представлено, аванс не возвращен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24819/2009-С2 Требование о взыскании предоплаты за непоставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено с учетом перерасчета суммы процентов, поскольку доказательств отгрузки товара истцу ответчиком в материалы дела не представлено, возврат суммы предоплаты ответчиком своевременно не произведен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24818/2009-С2 Требование о взыскании задолженности по договору снабжения тепловой энергией и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответчик свои обязательства по оплате тепловой энергии надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24788/2009-С4 Требование о взыскании долга за переданный по договору поставки товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате принятого товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24776/2009-С2 Требования о взыскании задолженности по арендной плате, договорной неустойки, о расторжении спорного договора и обязании освободить земельный участок удовлетворены, поскольку доказательств полной оплаты задолженности за пользование земельным участком в период действия спорного договора ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24771/2009-С8 Требование о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на земельный участок удовлетворено, поскольку заявителем представлены документы, устанавливающие возникновение права собственности на спорный земельный участок, содержащие его полное описание, включая кадастровый номер, адрес и площадь, доказательств того, что на спорном земельном участке расположены нежилые помещения, принадлежащие иным собственникам, не имеется.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24731/2009-С2 Требование о взыскании задолженности по договору электроснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку доказательств оплаты долга в полном размере ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24728/2009-С12 Требование о взыскании задолженности по арендной плате и договорной неустойки удовлетворено, поскольку доказательств исполнения обязательства по оплате аренды в полном объеме либо на большую сумму ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-24719/2009-С2 Требование в части взыскания задолженности по арендной плате удовлетворено, поскольку ответчик в спорный период использовал арендованный земельный участок, доказательств уплаты долга не представлено. В удовлетворении требования о взыскании пени за просрочку внесения арендной платы отказано, поскольку договор аренды признан незаключенным.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-23697/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, судом при расчете процентов применена ставка рефинансирования, действующая на день вынесения решения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-23562/2009-С11 В удовлетворении требования в части расторжения договора подряда и взыскания договорной неустойки отказано, поскольку договор признан незаключенным (сторонами не определены сроки выполнения работ).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-22792/2009-С3 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате оказанных автотранспортных услуг ответчик исполнил ненадлежащим образом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-22691/2009-СР Требование о взыскании долга по векселям, процентов за пользование чужими денежными средствами и пеней удовлетворено, поскольку спорные векселя предъявлены истцом ответчику, о чем свидетельствует акт приема-передачи векселей, подписанный сторонами, обязанность по их оплате ответчиком надлежащим образом не исполнена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-22480/2009-С1 В удовлетворении требования о взыскании долга по поставке материалов в рамках договора субподряда отказано, поскольку истец распорядился своим правом на взыскание спорной задолженности с ответчика за поставленные материалы, передав его третьему лицу в целях погашения своей задолженности перед третьим лицом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-22438/2009-С3 Требование о взыскании штрафа за задержку уборки вагонов удовлетворено с учетом уменьшения размера санкции, поскольку факт задержки уборки вагонов подтвержден материалами дела, однако размер штрафа несоразмерен последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-22149/2009-С10 Иск о взыскании задолженности за оказанные услуги связи удовлетворен, поскольку доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате в полном объеме оказанных истцом услуг, в материалы дела не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-21885/2009-С1 Иск о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду корректировки периода просрочки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных работ. В удовлетворении требования о взыскании неустойки, предусмотренной дополнительными соглашениями к договору, отказано ввиду признания указанных соглашений незаключенными.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-21772/2009-С8 Иск о взыскании долга за оказанные услуги по передаче электроэнергии и услуги связи и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду корректировки периода просрочки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате названных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-21730/2009-С10 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления административного органа, которым заявитель привлечен к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, отказано, поскольку неосуществление учреждением производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-21517/2009-С4 Критериями для установления несоразмерности подлежащего уплате штрафа последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-21186/2009-С11 Требование о взыскании задолженности управляющей организации по договору на отпуск тепловой энергии удовлетворено частично, поскольку для жилых домов при отсутствии приборов учета расчет теплопотребления должен производиться в соответствии с тарифами и нормативами потребления коммунальных услуг, установленными органами местного самоуправления для граждан.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-21075/2009-С1 Требование о взыскании неосновательного обогащения в виде денежных средств, перечисленных в рамках договора генподряда в счет оплаты работ по строительству, удовлетворено, поскольку спорный договор расторгнут, работы выполнены ответчиком не в полном объеме, доказательств возврата спорной суммы не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-20777/2009-С12 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды нежилого помещения и договорной неустойки удовлетворены частично, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен, истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора в отношении заявленных к взысканию пеней.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-20579/2009-С11 К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, исходя из конкретных обстоятельств, могут относиться признание претензии; частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга и (или) сумм санкций, равно как и частичное признание претензии об уплате основного долга, если последний имеет под собой только одно основание, а не складывается из различных оснований.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-20426/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании денежных средств, выплаченных в качестве страхового возмещения, отказано, поскольку истцом не представлены ни доказательства виновности ответчика в повреждении автомобиля третьего лица, ни доказательства наступления события, признанного истцом страховым случаем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-20269/2009-С9 Иск о взыскании долга по договору поставки и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-19503/2009-С10 Требование о взыскании долга по договору поставки удовлетворено, поскольку обязательство по оплате поставленных товаров ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-19395/2009-С10 Требование о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку доказательств, подтверждающих факт полной оплаты принятого товара, ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-19238/2009-С5 Требование о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды, прием и очистку сточных вод и договорной неустойки удовлетворено частично с учетом платежей, произведенных ранее ответчиком, и представленного контррасчета суммы задолженности, поскольку абонентом оказанные услуги оплачены не в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-17518/2009-С1 Иск о взыскании стоимости некачественно выполненных работ удовлетворен, поскольку факт их ненадлежащего качества подтвержден материалами дела и не оспаривается подрядчиком. В удовлетворении встречного иска о взыскании задолженности по оплате работ и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как сумма переданных заказчиком денежных средств значительно превышает стоимость работ, подлежащих оплате.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-16965/2009-С11 Признание договора незаключенным не является безусловным основанием для удовлетворения иска о взыскании с подрядчика полученного аванса, но в данном случае им должно быть доказано, что результат работ принят заказчиком. Приемка работ является завершающим этапом в выполнении работ, который удостоверяет факт надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, именно сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-16827/2009-С3 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по поставке товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-16300/2009-С1 Предъявление к оплате стоимости работ, не указанных в договоре либо входящих в состав других работ, а также тех работ, фактическое выполнение которых невозможно определить в отсутствие соответствующих актов на скрытые работы, двусторонних актов на выполненные работы, не может быть признано правомерным. Кроме того, не может быть принята к оплате стоимость начатых, но не оконченных работ, в отсутствие доказательств возможности использования результата неоконченного вида работ.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-15879/2009-С2 Исковое требование об обязании ответчика возвратить предмет лизинга удовлетворено, поскольку действие договора финансовой аренды прекращено, кроме того, ответчиком не исполнялась надлежащим образом обязанность по уплате лизинговых платежей.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-15875/2009-С2 Исковое требование об обязании ответчика возвратить предмет лизинга удовлетворено, поскольку действие договора финансовой аренды прекращено, кроме того, ответчиком не исполнялась надлежащим образом обязанность по уплате лизинговых платежей.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-14694/2009-С2 Иск о взыскании стоимости услуг по предоставлению и очистке ковровых покрытий с учетом ее уменьшения, стоимости покрытий, рассчитанной в рублях по официальному курсу на день предъявления претензии, удовлетворен ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по оплате оказанных услуг и возврату ковровых покрытий.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-11805/2009-С3 Иск о признании договора цессии недействительным удовлетворен, поскольку условиями обязательства поставки предусмотрена передача прав и обязанностей по договору третьим лицам только с согласия другой стороны, следовательно, договор уступки права в части передачи возникшего из договора поставки права требования противоречит установленному законом порядку, согласие ответчика на названную уступку в материалах дела отсутствует.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-11772/2009-С4 В удовлетворении первоначального иска о взыскании стоимости выполненных по договору работ отказано в связи с надлежащим исполнением генподрядчиком обязательства по их оплате.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2009 по делу N А60-11065/2008-С2 Иск о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью удовлетворен, поскольку в результате указанной сделки были нарушены права собственника переданной по названному договору доли, у продавца отсутствовало право собственности на отчуждаемую им долю.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-25088/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24906/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24833/2009-С12 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате принятой тепловой энергии ответчиком исполнено ненадлежащим образом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24808/2009-С12 Отсутствие договорных отношений не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24801/2009-С12 Требование о взыскании задолженности по оплате поставленного товара удовлетворено, поскольку доказательств оплаты спорного товара в полном объеме либо на сумму большую, чем подтверждается материалами дела, ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24762/2009-С2 Требования о взыскании солидарно с ответчиков долга по кредитному договору, включая проценты, неустойку и комиссии, и обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворено, поскольку ответчики обязательство по уплате задолженности по кредиту и процентам надлежащим образом не исполнили.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24758/2009-С3 Требование о взыскании задолженности по оплате поставленного товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязательство по оплате принятого товара ответчиком надлежащим образом не исполнено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24722/2009-С8 Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку со стороны ответчика имела место просрочка исполнения обязательства по оплате полученной электрической энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24716/2009-С12 Ситуация, когда государственный контракт по итогам аукциона заключается с лицом, сделавшим предпоследнее предложение, возможна только в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта либо при расторжении контракта с победителем аукциона в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) контракта победителем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24494/2009-С3 Иск о взыскании предоплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по передаче предварительно оплаченного товара и возврату спорной суммы покупателю.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24473/2009-С2 Иск о взыскании долга по договору поставки и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24468/2009-С2 Иск о взыскании неустойки по договору теплоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременную оплату услуг по договору на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод удовлетворен, поскольку ответчик признал исковые требования в полном объеме и признание иска судом принято.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24340/2009-С11 Отсутствие у истца статуса участника общества с ограниченной ответственностью исключает возможность удовлетворения иска о признании недействительными решений органов управления обществом, поскольку правом соответствующего обжалования согласно пункту 1 статьи 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" наделены лишь участники общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против оспариваемого решения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-24028/2009-С4 В удовлетворении иска в части взыскания стоимости автомобилей, их таможенного оформления, услуг по хранению, стоимости валютного перевода, курсовой разницы и процентов за пользование чужими денежными средствами, агентского вознаграждения, убытков и расходов на командировку отказано, поскольку не представлено доказательств того, что приобретение спорных автомобилей было произведено по заказу ответчика.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-23354/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-23100/2009-С12 В удовлетворении требования в части взыскания убытков в виде упущенной выгоды, связанных с неисполнением арендодателем обязанности по передаче арендатору помещений, отказано, поскольку размер упущенной выгоды, определенный истцом, носит предположительный, а не реальный характер, размер понесенных убытков не доказан.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-22625/2009-С3 В удовлетворении требования о признании за истцом права собственности на асфальтную установку, приобретенную им у ответчика на основании договора купли-продажи, отказано, поскольку истцом не представлено правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие оснований для приобретения прав на вновь созданный объект капитального строительства, в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о правообладателях спорного объекта не вносилось.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-22445/2009-С2 Требование о взыскании задолженности по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку обязанность по оплате поставленной энергии ответчиком надлежащим образом не исполнена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-22080/2009-С2 Иск о взыскании долга по кредитному договору, процентов за пользование заемными денежными средствами и неустойки удовлетворен, поскольку заемщиком не соблюдались условия договора по срокам возврата кредита и уплате процентов за пользование кредитом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-21922/2009-С6 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-21231/2009-С1 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по оплате поставленного товара и договорной неустойки отказано, поскольку истец не представил документального подтверждения факта поставки должнику товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20953/2009-С11 В удовлетворении иска о признании договора уступки права требования незаключенным отказано, поскольку спорный договор подписан уполномоченным на то лицом, доказательств того, что фактически данный документ был изготовлен в иные даты, чем указано в тексте документа, не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20898/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20534/2009-С7 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20425/2009-С11 По смыслу статей 12, 153, 166, 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительным может быть признан только заключенный договор, правила о недействительности сделок к незаключенному договору применены быть не могут.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20258/2009-С4 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20252/2009-С11 В удовлетворении требования о признании незаконной реорганизации общества в форме присоединения отказано, поскольку неуказание в передаточном акте конкретных прав и обязанностей в отношении всех кредиторов и должников не является основанием для признания реорганизации недействительной; нормы об уведомлении о предстоящей реорганизации распространяются на кредиторов по гражданско-правовым обязательствам, каковыми работники истца не являются.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20212/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, снижение суммы страховой выплаты в результате зачета встречных однородных требований ответчиком не обосновано.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20202/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по поставке товара подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20199/2009-С8 Требование о взыскании долга по государственному контракту на поставку электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено частично, поскольку начисление процентов на сумму долга по день фактической оплаты долга должно производиться по ставке рефинансирования, действующей на день вынесения решения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20132/2009-С6 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания услуг по уборке помещений и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20110/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по муниципальным контрактам на оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20089/2009-С7 Исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ответчик в установленный срок выплату страхового возмещения не произвел.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20061/2009-С11 Исковые требования о взыскании долга по договору на выполнение проектных работ удовлетворены частично, поскольку истец не доказал размер предъявленной ко взысканию суммы долга, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-20057/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате ДТП, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ответчик в установленный срок выплату страхового возмещения не произвел.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19990/2009-С3 В удовлетворении требования о понуждении заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии отказано, поскольку заявленное требование противоречит установленным в регионе в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики схеме договорных отношений и котловому методу расчета тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19972/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19953/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору оказания юридических услуг удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19860/2009-С1 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19751/2009-С9 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены, поскольку факт исполнения истцом обязательств по договору подтвержден материалами дела, ответчиком долг не погашен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19749/2009-С8 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку принят контррасчет ответчика платы за тепловую энергию для домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета, с учетом норматива потребления коммунальных услуг, а также с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в жилых помещениях и за период предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19594/2009-С5 Требование о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено в части, по которой соблюден претензионный порядок урегулирования спора, поскольку наличие задолженности подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19222/2009-С3 Требование о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по техническому надзору за строительством удовлетворено, поскольку ответчик обязательство по оплате оказанных ему услуг надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-19130/2009-С10 Требование о взыскании задолженности за поставленную продукцию и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку доказательств, подтверждающих факт полной оплаты поставленного истцом товара, а также доказательств, подтверждающих факт осуществления взаимозачета в одностороннем или в двустороннем порядке, ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-15589/2009-С2 В удовлетворении иска о взыскании задолженности в виде излишней оплаты выполненных работ и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку ответчиком выполнены работы и поставлен товар на всю сумму произведенной ему оплаты.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-14862/2009-С3 Иск о взыскании долга за продукцию, переданную по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения ввиду корректировки периода начисления удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2009 по делу N А60-13401/2009-С2 Иск о взыскании долга за продукцию, переданную по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.09.2009 по делу N А60-18673/2009-С1 Иск о взыскании задолженности по государственному контракту, неустойки с учетом ее уменьшения ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен, поскольку ответчик обязательство по оплате выполненных работ надлежащим образом не исполнил. Недофинансирование учреждения со стороны собственника его имущества само по себе не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины учреждения, и основанием для освобождения его от ответственности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-19359/2009-С8 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-19353/2009-С1 Денежные средства перечисляются работодателем профсоюзной организации не как заработная плата, а как взносы, обязанность по уплате которых возникает у гражданина - работника предприятия из факта членства в профсоюзе. Обязанность работодателя по перечислению членских профсоюзных взносов, возникающая в силу наличия трудового договора с работником, в отношении профсоюзной организации носит не трудовой, а гражданско-правовой характер.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-19314/2009-С9 Иск о взыскании долга за продукцию, переданную по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их уменьшения ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-19218/2009-С1 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением продавцом обязанности по поставке товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-19184/2009-С8 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение лесохозяйственных требований отказано, поскольку нормативный правовой акт, являющийся основанием иска, на момент выявления правонарушения утратил силу и не подлежит применению при исчислении размера неустойки.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18891/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вина причинителя вреда в нарушении Правил дорожного движения РФ установлена.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18809/2009-С1 В силу п. 1 ст. 183 ГК РФ под последующим одобрением сделки представляемым могут пониматься письменное или устное одобрение, независимо от того, адресовано ли оно непосредственно контрагенту по сделке; признание представляемым претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования).

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18571/2009-С7 Исковые требования о взыскании компенсации за неправомерное использование объекта авторских и смежных прав удовлетворены, поскольку на проданных ответчиком компакт-дисках отсутствуют контрольная марка правообладателя, наименование лицензиата и номер лицензии, спорные компакт-диски являются контрафактными, в связи с чем нарушены исключительные права истца на использование в любой форме и любым способом музыкальных произведений.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18460/2009-С2 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18315/2009-С1 Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения может быть удовлетворен только в случае установления следующих обстоятельств: истец обладает правом собственности и иным вещным правом на истребуемое имущество, возможна конкретизация истребуемого имущества путем установления его индивидуально-определенных признаков, данное имущество находится в незаконном владении ответчика к моменту рассмотрения спора, ответчик не является его добросовестным приобретателем.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18282/2009-С1 Исковые требования о расторжении договора подряда на строительство блок-секций жилых домов и взыскании суммы перечисленного аванса удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств выполнения работ по договору в полном объеме, допущенные нарушения являются существенными, в связи с чем правовые основания для удержания ответчиком денежных средств отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18148/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18147/2009-С8 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение лесохозяйственных требований отказано, поскольку нормативный правовой акт, являющийся основанием иска, утратил силу и не подлежит применению при исчислении размера неустойки, а действующий нормативный правовой акт не содержит таких видов нарушений лесного законодательства, как неудовлетворительная очистка мест рубок и оставление разрозненных недорубов.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-18135/2009-С3 По смыслу статей 148, 149 Жилищного кодекса РФ председатель правления товарищества собственников жилья не вправе заключать договор на управление многоквартирным жилым домом и предоставление услуг без обязательного одобрения правлением товарищества.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-17761/2009-С2 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору купли-продажи, процентов отказано, поскольку истцом не доказан факт передачи товара ответчику, представленные товарные накладные не содержат подписи лиц, получивших товар.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-17475/2009-С8 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение лесохозяйственных требований отказано, поскольку нормативный правовой акт, являющийся основанием иска, утратил силу и не подлежит применению при исчислении размера неустойки, а действующий нормативный правовой акт не содержит таких видов нарушений лесного законодательства, как неудовлетворительная очистка мест рубок и оставление разрозненных недорубов.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-15697/2009-С3 В удовлетворении иска о взыскании суммы членских взносов и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано в связи с отсутствием документального подтверждения заявленных требований, поскольку письменные заявления работников - членов первичных профсоюзных организаций об удержании взносов и расчет о задолженности по каждому месяцу за спорный период в материалы дела не представлены.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-13220/2009-С6 Первоначальный иск о взыскании долга за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом их перерасчета удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением покупателем обязанности по оплате продукции.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.09.2009 по делу N А60-11485/2009-СР В удовлетворении иска о признании права собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции отказано в связи с отсутствием соответствующей записи в реестре акционеров. Держатель реестра акционеров не вправе по своей инициативе исключать из реестра записи о лицах, ранее внесенных в него.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-19458/2009-С4 В удовлетворении иска о признании деятельности ответчика по установке домофонного оборудования в многоквартирных домах, находящихся в управлении истца, самовольной, обязании его прекратить указанную деятельность и передать всю техническую и иную документацию на устройство и монтаж домофонных систем отказано, так как истец не подтвердил противоречие деятельности ответчика закону и не обосновал требование об обязании передать ему документацию.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-19355/2009-С2 В удовлетворении иска о взыскании убытков отказано, поскольку не доказано, что в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязанностей собственника либо иного законного владельца водопроводной сети истцу был причинен определенный ущерб и при этом имеется прямая причинно-следственная связь между бездействием ответчика и причинением ущерба истцу.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-19266/2009-С11 Иск о взыскании долга и неустойки с учетом ее уменьшения ввиду явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства удовлетворен, поскольку доказательств полного погашения задолженности за поставленный товар ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-18754/2009-С11 Исковые требования о взыскании задолженности по дистрибьюторскому договору удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил, в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказано ввиду непредставления истцом их расчета.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-18743/2009-С7 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-18670/2009-С11 Иск о признании крупной сделки недействительной удовлетворен, поскольку стоимость отчуждаемого имущества по оспариваемому договору поставки превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, данная сделка совершена не в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, доказательств соблюдения порядка одобрения крупной сделки ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-18644/2009-С5 Заявленные требования о признании незаконным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации юридического лица удовлетворены, поскольку заявитель указал место нахождения юридического лица, к которому осуществляется присоединение, на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, достоверность которых он не обязан проверять.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-18138/2009-С2 Наличие энергопринимающего устройства, присоединенного непосредственно к сети энергоснабжающей организации, по договору энергоснабжения не является обязательным, возможность оказания услуг по транспортировке абоненту энергии третьим лицом статья 539 Гражданского кодекса РФ не исключает.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-18081/2009-С4 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено частично, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована ответчиком по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, при этом суд учел, что установлена обоюдная вина обоих водителей в ДТП.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-18030/2009-С1 Иск о взыскании задолженности по муниципальным контрактам, договорам возмездного оказания услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку ответчик обязательство по оплате выполненных строительных работ и оказанных услуг по осуществлению технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту жилых домов надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-17961/2009-С3 Исковые требования о взыскании задолженности за товар, поставленный по накладным, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-17100/2009-С5 Иск о взыскании суммы предварительной оплаты по договору удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по поставке товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-15473/2009-С11 Иск о взыскании задолженности, возникшей из отношений по оказанию коммунальных услуг и предоставлению услуг автотранспорта, удовлетворен частично, поскольку наличие указанной задолженности подтверждено материалами дела, часть долга погашена за должника третьим лицом.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-14143/2009-С6 Надлежащим лицом, которое вправе принять исполненное по обязательству, признается сам кредитор или управомоченное им лицо. Полномочия такого лица могут быть подтверждены письменным договором, доверенностью, выданной в установленном законом порядке, иными документами, допускаемыми законом. В указанных документах должно быть четко и однозначно толкуемое указание на то, что данное лицо управомочено кредитором на получение именно исполнения по конкретному обязательству от конкретного должника.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17.09.2009 по делу N А60-13750/2009-С1 Исковые требования об устранении нарушений в пользовании помещением и взыскании неосновательного обогащения удовлетворены частично, поскольку в отношении одного из ответчиков установлен факт размещения принадлежащего ему имущества в спорном помещении, в отношении другого ответчика таких обстоятельств не установлено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-19629/2009-С9 Таможенные органы государства-импортера не только вправе, но и должны при оценке достоверности сертификата о происхождении товара или сведений, в нем содержащихся, строго соблюдать установленный порядок обращения в орган, его удостоверивший.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-19467/2009-С6 Иск о взыскании долга за продукцию, переданную по накладной, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-19413/2009-С5 Иск о взыскании долга по договору на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов и неустойки удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-19188/2009-С7 Из анализа статьи 6 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" следует, что при причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах страховой суммы подлежит реальный ущерб.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-19132/2009-С4 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика исполнить надлежащим образом обязательства по договору возмездного оказания услуг отказано, поскольку истец не доказал наличие на стороне ответчика обязанности по предоставлению информации, договор в части согласования формы, содержания и сроков предоставления информации сторонами не заключен.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-18907/2009-С1 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку ответчик обязательства по оплате поставленного ему товара надлежащим образом не исполнил.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-18812/2009-С3 Иск о взыскании долга по договору на отпуск воды и прием сточных вод и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг водоснабжения и водоотведения.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-18553/2009-С4 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, отказано, поскольку не установлено лицо, чьи действия стали причиной ДТП, не установлен факт нарушения Правил дорожного движения РФ кем-либо из водителей, кроме того, отсутствуют надлежащие доказательства того, что гражданская ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, была застрахована ответчиком.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-18411/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств исполнения обязанности по оплате поставленного товара.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-17483/2009-С11 Если за время неисполнения денежного обязательства учетная ставка банковского процента изменялась, целесообразно отдавать предпочтение той учетной ставке банковского процента (на день предъявления иска или на день вынесения решения судом), которая наиболее близка по значению к учетным ставкам, существовавшим в течение всего периода просрочки платежа.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-15569/2009-С1 В удовлетворении иска о заключении договора на прием и очистку сточных вод на условиях, предложенных истцом, отказано, поскольку ответственность за техническое состояние сетей, находящихся внутри границ территории истца, не может быть возложена на организацию водопроводно-канализационного хозяйства, в чьем ведении данные участки сетей не находятся.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-13652/2009-С3 Собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого имущество фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-13034/2007-С11 Конкурсное производство завершено, поскольку расчетный счет должника в кредитной организации закрыт, работники на предприятии отсутствуют, в связи с отсутствием у должника необходимых для удовлетворения требований кредиторов денежных средств и имущества требования кредиторов считаются погашенными.

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16.09.2009 по делу N А60-10083/2005-С2 Конкурсное производство в отношении должника завершено, поскольку проведенные мероприятия достаточны для его завершения: расчетные счета должника и реестр требований кредиторов закрыты, отчет конкурсного управляющего собранием кредиторов рассмотрен, возражений не представлено, в связи с отсутствием у должника необходимых для удовлетворения требований кредиторов денежных средств и имущества требования кредиторов считаются погашенными.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2009 по делу N А60-21148/2009-С12 По смыслу п. 1 ст. 28 ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" лизинговый платеж является единым платежом, производимым в рамках единого договора лизинга, является формой оплаты за пользование переданным в лизинг имуществом и, несмотря на включение в него нескольких составляющих, не может рассматриваться как несколько самостоятельных платежей. Оснований для вычета из согласованной сторонами в договоре суммы лизингового платежа какой-либо его составляющей законом не предусмотрено.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2009 по делу N А60-19507/2009-С11 Иск о взыскании долга по договору энергоснабжения удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате отпущенной ему тепловой энергии.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2009 по делу N А60-19470/2009-С6 Иск о взыскании задолженности за поставленный газ и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате полученного газа.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2009 по делу N А60-19421/2009-С4 Исковое требование о взыскании с профессионального объединения страховщиков в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в результате наступления страхового случая - ДТП, удовлетворено, поскольку ответственность водителя автомобиля, причинившего ущерб, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обществом, у которого была отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2009 по делу N А60-18750/2009-С2 Исковые требования о взыскании долга, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку обязательство по оплате поставленной электроэнергии ответчиком надлежащим образом не исполнено.