Решения и постановления судов

Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2009 год. Часть 125

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А66-4665/2007 Суд взыскал с МУП убытки, причиненные вследствие демонтажа принадлежащих предпринимателю рекламных конструкций (тумб), установленных в городе без разрешительных документов, поскольку МУП действовало на основании договора с администрацией города на выполнение работ по сносу тумб, который был заключен в нарушение ФЗ "О рекламе", предусматривающего обязательный судебный порядок для принудительного демонтажа, следовательно, договор не влечет юридических последствий для его сторон.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-9718/2009 Подлежит отмене определение суда о прекращении производства по делу о признании ничтожным договора купли-продажи акций, мотивированное внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записей о ликвидации ОАО, являющегося контрагентом оспариваемой сделки, поскольку в материалах дела отсутствуют данные о том, что сторонами заявлялись ходатайства о привлечении общества к участию в настоящем деле в качестве соответчика.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-8270/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору аренды земельных участков, поскольку ответчик ненадлежащим образом выполнял свои обязательства по внесению арендной платы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-7880/2009 Суд признал недействительным решение антимонопольной службы о признании незаконными действий Комитета по здравоохранению, выразившихся во включении в техническое задание конкурсной документации при проведении открытого аукциона параметров аппарата "Искусственная почка" и четких технических характеристик с указанием диапазонов измерения давления, поскольку антимонопольный орган не доказал ограничение конкуренции и доступа к участию в конкурсе посредством указания этих характеристик.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-7747/2009 Суд признал недействительным решение таможни о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД, поскольку при заявлении классификационного кода товара ЗАО руководствовалось информацией о товаре, имеющейся в коммерческих и товаротранспортных документах, согласно которой товар фактически представляет собой краситель концентрат в виде гранул, предназначенный для окрашивания изделий из пластмасс, и у таможни не имелось правовых и фактических оснований для принятия оспариваемого решения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-59154/2008 Суд частично удовлетворил иск о взыскании пеней за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на поставку для социальных перевозок трамвайных вагонов, поскольку пришел к выводу о том, что заявленная ко взысканию неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-53768/2008 Суд, удовлетворяя иск общества о взыскании с предприятия задолженности по договору о долевом участии в содержании и ремонте мест общего пользования дома, снизил размер взыскиваемой задолженности, поскольку признал необоснованным представленный ООО расчет суммы иска в связи с увеличением размера производимых по договору платежей без уведомления предприятия.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-50654/2009 При рассмотрении дела о принятии решения о государственной регистрации договора ипотеки земельного участка и расположенных на нем сооружений суд правомерно отказал в принятии обеспечительных мер в виде запрета осуществлять государственную регистрацию прав, сделок и обременений в отношении названных объектов, поскольку данные меры направлены на достижение той же цели, что и предъявленные исковые требования, и принятие обеспечительных мер фактически предрешило бы результат рассмотрения настоящего дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-4469/2009 Суд отказал в иске ФНС о взыскании убытков, причиненных действиями предпринимателя в период исполнения им обязанностей конкурсного управляющего МУП, поскольку несмотря на то, что организатором торгов по продаже имущества предприятия являлся конкурсный управляющий, он не лишен правовой возможности привлекать иных лиц для юридического сопровождения таких торгов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-44313/2008 Подлежит отмене постановление суда в части прекращения производства по делу о взыскании неустойки за невыполнение работ по разработке проектной документации, мотивированное имеющимся в наличии вступившим в законную силу судебным актом по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, поскольку в рамках обозначенного дела истцом было заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, а не установленных договором подряда пеней.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-4170/2009 Суд отказал в удовлетворении иска общества о взыскании с Главного управления внутренних дел убытков, возникших в связи с невозможностью реализации лекарственных средств, хранившихся после изъятия в ненадлежащих условиях, поскольку с момента прекращения дела об административном правонарушении изъятая продукция обществом не востребована, находится на ответственном хранении, а доказательств невозможности ее реализации в дальнейшем ЗАО в материалы дела не представило.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-37876/2009 Поскольку при изменении договора в судебном порядке обязательства сторон считаются измененными с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда, суд отклонил редакцию дополнительного соглашения к договору теплоснабжения, предусматривающую распространение действия названного соглашения на ранее возникшие отношения сторон.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-33061/2009 Поскольку при рассмотрении дела о взыскании с предпринимателя задолженности по договору поставки автомобильных шин суд не исследовал представленные в материалы дела товарные накладные и акт сверки взаимных расчетов, согласно которому предприниматель не оспаривает наличие у него задолженности по названному договору, решение суда об отказе в удовлетворении названного иска подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-31639/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору на поставку оборудования и монтаж структурированной кабельной системы зданий, поскольку фактическое выполнение истцом монтажных работ подтверждено актом, при этом отказ от приемки работ признан судом неправомерным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-27208/2007 Суд отказал в иске об истребовании из незаконного владения ответчиков акций ОАО, поскольку действующим законодательством не предусмотрено ведение раздельного учета акций, поступающих на лицевой счет владельца по каждому новому правовому основанию, и при многократном обороте акций достоверно проследить всю последовательность операций с акциями истца не представляется возможным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-24592/2009 Суд неправомерно отказал ОАО в иске о взыскании задолженности по договору на отпуск воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, сославшись на составленный при обнаружении срыва пломбы на вентиле акт, который решением суда признан не имеющим юридической силы, поскольку вывод суда о том, что названный акт не имеет силы доказательства, не является обстоятельством, имеющим преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела.



Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-24194/2005 Суд частично взыскал с ОАО судебные расходы, понесенные ООО на оплату услуг представителя по ведению в суде дела о взыскании страхового возмещения, указав, что в сумму подлежащих взысканию судебных расходов включено дополнительное вознаграждение, предусмотренное договором на оказание юридических услуг и составляющее конкретный процент от суммы полученной выгоды, однако такое вознаграждение не может быть взыскано с другой стороны по делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-21182/2009 Поскольку суд рассмотрел по существу дело о взыскании задолженности и неустойки по договору подряда в отсутствие представителей ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, а кроме того, не установил наличие у лица, подписавшего исковое заявление, соответствующих полномочий, принятое по делу решение подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-14252/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ответчика пеней за задержку поставки товара, снизил размер взыскиваемой неустойки, указав на незначительный период просрочки и исполнение ответчиком обязательств по договору поставки в полном объеме.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-13506/2009 Суд уменьшил размер исполнительского сбора, взыскиваемого с ООО на основании постановления судебного пристава-исполнителя, на одну четверть от подлежащей взысканию суммы сбора, правомерно указав на наличие объективных причин, препятствующих исполнению ООО требований исполнительного документа в установленный срок, и принимая во внимание тяжелое финансовое положение ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-12379/2008 Суд признал незаконным постановление антимонопольной службы в привлечении ЗАО к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ за злоупотребление доминирующим положением на рынке продажи электроэнергии, поскольку противоправные действия совершены ЗАО до вступления в силу закона, устанавливающего административную ответственность за названное правонарушение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-11548/2009 Суд удовлетворил иск КУГИ о выселении ООО с земельного участка, поскольку заключенный между сторонами договор аренды спорного участка расторгнут и ООО в добровольном порядке не вернуло КУГИ арендованное имущество.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-10727/2009 Суд удовлетворил иск Комитета по управлению городским имуществом о выселении ЗАО с занимаемого земельного участка, поскольку согласно ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором, что обществом исполнено не было.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-10385/2009 Суд обоснованно признал недействительным решение управления Федеральной антимонопольной службы по субъекту РФ о признании противоправными действий хозяйствующих субъектов (группы лиц) по установлению на товарном рынке закупочных цен на поставляемое сельхозпроизводителями сырое молоко, поскольку управлением не проведен анализ состояния товарного рынка, а также действий группы лиц на предмет их согласованности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-10316/2009 Суд вынес определение о прекращении производства по делу о признании недействительным договора займа как крупной сделки, заключенной без одобрения общего собрания акционеров, поскольку сделал вывод о невозможности рассмотрения названного спора без участия одной из сторон договора, прекратившей свою деятельность в связи с ликвидацией.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А56-10311/2009 Суд признал недействительным решение управления Федеральной антимонопольной службы по субъекту РФ о признании противоправными действий хозяйствующих субъектов (группы лиц), направленных на снижение закупочных цен на сырое молоко, поставляемое сельхозпроизводителями, поскольку управлением не проведен анализ состояния товарного рынка, а также действий группы лиц на предмет их согласованности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А52-4748/2009 Суд отказал прокурору в привлечении ООО к административной ответственности за осуществление деятельности, подпадающий под признаки организации и проведения азартных игр, без специального разрешения, поскольку прокурор не представил доказательства ведения обществом такой деятельности, а кроме того, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении было составлено в отсутствие законного представителя ООО, не извещенного надлежащим образом о времени и месте данного процессуального действия.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А52-326/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании предоплаты, перечисленной по договору на изготовление и поставку торгового оборудования, поскольку факт изготовления и поставки обществом предпринимателю оборудования ненадлежащего качества, имеющего недостатки, которые являются существенными, подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А44-1918/2009 ИФНС незаконно вынесла постановление о привлечении общества к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, поскольку в протоколе об административном правонарушении отсутствует подпись представителя общества, подтверждающая разъяснение ему прав, предусмотренных действующим законодательством, также отсутствуют сведения о том, что от названного лица получены объяснения при составлении указанного протокола.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А26-992/2009 Суд отказал в признании недействительным отказа администрации городского округа в утверждении схемы расположения земельного участка для эксплуатации принадлежащего ООО здания, поскольку доказательства того, что спорный участок необходим ООО для эксплуатации и использования указанного здания в материалы дела не представлены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А26-6842/2008 Поскольку заявление арбитражного управляющего о выплате ему вознаграждения и возмещении понесенных расходов подлежало рассмотрению коллегиальным составом суда, однако определение суда, вынесенное по итогам рассмотрения указанного заявления, было принято судьей единолично, указанное определение подлежит отмене.



Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А21-4884/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг, поскольку передача имущества под охрану подтверждается актом приема-передачи и ответчик не представил доказательств оплаты оказанных услуг.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А21-4744/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ответчика задолженности по договору купли-продажи пшеничных отрубей, признал правомерным расчет неустойки на ту часть основного долга, которую составляет сумма налога на добавленную стоимость, поскольку, задерживая оплату переданного товара, ответчик неправомерно пользовался не суммой, подлежащей перечислению в бюджет в виде НДС, а денежными средствами истца.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А21-2016/2009 Суд отказал в признании недействительными учредительного договора и устава ООО в новой редакции в части состава участников, отклонив довод истца о несоблюдении письменной формы сделки отчуждения долей и отсутствии уведомления общества о сделке, поскольку истец не отрицает факт подписания протокола общего собрания участников ООО и учредительного договора, которыми подтверждается заключение истцом договора дарения, соответствующего требованиям действующего законодательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А21-1714/2009 Суд признал незаконным решение антимонопольного органа, в соответствии с которым заявители признаны нарушившими положения действующего законодательства в части совершения согласованных действий по установлению розничных цен на рынке розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории Калининградской области, указав на недоказанность антимонопольным органом наличия в действиях заявителей согласованности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А13-4261/2009 Решение суда об удовлетворении иска в части взыскания с ответчика штрафа, установленного договором поставки газа, за перерасход газа подлежит отмене, поскольку суд не установил, соответствует ли условие договора о применении штрафных коэффициентов предусмотренному законом порядку формирования цены сверхдоговорного объема газа и является ли заявленная сумма штрафом либо повышенной платой за перерасход газа.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А13-1561/2009 Суд удовлетворил требование ООО о взыскании с МО в порядке субсидиарной ответственности задолженности муниципального учреждения, поскольку последнее находится в процессе ликвидации и у него недостаточно денежных средств для погашения взыскиваемого долга, в связи с чем субсидиарную ответственность по его обязательствам несет МО как собственник имущества учреждения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А13-1310/2009 Суд удовлетворил ходатайство ОАО о предоставлении рассрочки исполнения решения суда о взыскании штрафа за задержку вагонов, поскольку единовременная выплата данной суммы негативно скажется на финансовом положении ОАО, приведет к просрочке исполнения обязательств перед бюджетом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А13-1309/2009 Суд, удовлетворяя ходатайство ОАО о предоставлении рассрочки исполнения решения суда о взыскании штрафа за задержку вагонов, принял во внимание незначительный период рассрочки, предложенный ОАО, и совершение им действий по соблюдению исполнения графика платежей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А13-1308/2009 Суд удовлетворил ходатайство ОАО о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта, поскольку представленными ОАО доказательствами подтверждается наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение данного судебного акта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А13-10200/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании солидарно с заемщика и поручителя задолженности по возврату кредита и процентов за пользование кредитом, поскольку наличие непогашенной задолженности по договору, а также факт погашения поручителем части задолженности заемщика по уплате процентов по договору подтверждаются материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-9090/2009 Суд отказал предприятию в удовлетворении иска о взыскании с учреждения убытков, возникших в результате неисполнения последним в соответствии с договором поручения обязанностей по взысканию с неплательщиков задолженности за жилищно-коммунальные услуги, оказываемые предприятием, поскольку в материалы дела не представлены доказательства того, что коммунальные платежи не уплачены нанимателями жилых помещений в результате неисполнения учреждением обязательств по названному договору.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-6404/2009 Поскольку материалами дела подтверждаются факт выполнения подрядчиком ремонтных работ, их стоимость, отсутствие доказательств, подтверждающих обоснованность отказа заказчика в приемке спорных работ, а также наличие у последнего задолженности по договору подряда, суд правомерно взыскал с заказчика указанную задолженность.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-6231/2009 Суд отказал в признании недействительным ненормативного правового акта Росимущества в части отрицательного заключения по отчету об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, поскольку те нарушения, на которые указало ООО в заключении по отчету, свидетельствуют о том, что оценщик не выполнил требования федеральных стандартов оценки, следовательно, Росимущество правомерно вынесло оспариваемый акт.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-6108/2009 При новом рассмотрении иска управления Ростехнадзора РФ о взыскании с ФГУ задолженности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду суду необходимо проверить и установить правильность исчисления размера долга, подлежащего взысканию, с учетом требований действующего законодательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-5948/2009 Поскольку по обязательствам, вытекающим из договора займа, гарантийных писем и подрядных отношений, личность кредитора не имеет существенного значения для должника, суд отказал в удовлетворении иска общества о признании недействительным договора цессии, согласно которому к предпринимателю переходит право требования задолженности ООО по договорам займа и подряда.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-5942/2009 Суд неправомерно отказал в признании недействительным отказа Департамента агропромышленного комплекса области от заключения с колхозом соглашения о государственной поддержке, поскольку суд не исследовал условия предоставления субсидий, определенные действующим законодательством, а также не установил, относится ли колхоз к организациям, которые имеют право на получение из бюджета субсидий на животноводческую продукцию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-4916/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении заявления прокурора о признании недействительным распоряжения мэрии города о предварительном согласовании места размещения зданий общественного пользования, поскольку предоставление для строительства находящихся в муниципальной собственности земельных участков с условием, касающимся собственности иных лиц, не входит в полномочия органов, которые в силу положений Земельного кодекса обладают правом распоряжения такими участками.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-4672/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения в соответствии с договором подряда работ по строительству магазина, снизил размер взыскиваемого штрафа, приняв во внимание доводы ответчика о его чрезмерно высоком размере.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-4375/2009 Суд приостановил производство по делу о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО до вступления в законную силу судебного акта по делу о признании права собственности истца на долю в уставном капитале организации-ответчика, поскольку отсутствие такого решения не препятствует суду установить значимые обстоятельства и исследовать соответствующие доказательства по настоящему делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу N А05-11007/2009 Суд освободил предпринимателя от административной ответственности за отсутствие организации контроля за соблюдением водителями требований по обеспечению безопасности автобусных перевозок, придя к выводу о малозначительности данного нарушения, поскольку действия предпринимателя в виде несоблюдения хронологического порядка учета путевых листов и их регистрации не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А66-8790/2008 Суд отказал Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города в удовлетворении иска о признании недействительным зарегистрированного права хозяйственного ведения предприятия на нежилое помещение, поскольку названное право возникло на основании выписки из реестра муниципальной собственности, а доказательств его прекращения в установленном законом порядке в материалы дела не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А66-5758/2009 Суд возвратил апелляционную жалобу ООО, отказав в восстановлении пропущенного срока ее подачи, поскольку общество, получив копию решения суда, имело возможность обратиться в апелляционный суд с жалобой в срок, установленный нормами АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-6847/2009 Суд удовлетворил исковые требования о взыскании с ответчика убытков, составляющих стоимость утраченного при перевозке груза, поскольку материалами дела подтверждается как факт принятия данного груза, так и его утраты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-55378/2008 Суд отказал в иске о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки и монтажа оборудования, поскольку истец не представил доказательства выполнения работ и передачи ответчику данного оборудования.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-54420/2008 В связи с рассмотрением дела о взыскании стоимости поставленной продукции в отсутствие ответчика, надлежащим образом не извещенного о времени и месте судебного заседания, решение суда об удовлетворении названного иска подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-49377/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика денежных средств, перечисленных по договору подряда на выполнение работ по производству художественного фильма, поскольку представленные в материалы дела акты приема-передачи мастер-кассеты, подписанные истцом без возражений, подтверждают факт выполнения работ, предусмотренных названным договором.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-46810/2007 Суд удовлетворил иск о взыскании с общества убытков, понесенных предприятием при демонтаже и хранении рекламных конструкций, поскольку материалами дела подтверждается, что общество по истечении срока действия адресных программ и обязательств города по предоставлению земельных участков под сооружения для плакатной рекламы не выполнило своей обязанности по демонтированию названных сооружений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-4293/2009 Суд отказал в удовлетворении иска общества о признании недействительным договора купли-продажи векселя как сделки, совершенной под влиянием заблуждения, поскольку посчитал, что характер оспариваемого договора был понятен обществу, которое в дальнейшем получило коммерческую выгоду от продажи векселя третьему лицу и инициировало настоящий спор только после предъявления к нему требования последнего векселедержателя о погашении задолженности по названной ценной бумаге.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-38098/2009 Суд удовлетворил заявление общества о признании незаконным постановления ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за выявленное в ходе проверки осуществление наличных денежных расчетов без применения ККТ, поскольку налоговый орган не наделен действующим законодательством правом проводить оперативно-розыскные мероприятия, а следовательно, инспекция использовала доказательства, полученные с нарушением закона.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-24106/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС в части отказа ООО в возмещении НДС, поскольку инспекция не представила доказательств согласованности действий общества и его контрагентов, направленных исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды, а соблюдение ООО всех необходимых условий для предъявления сумм НДС к вычету и возмещению подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-15650/2009 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях, поскольку на момент вынесения решения доказательства уплаты долга в материалах дела отсутствовали, ответчик не проявил должной степени заботливости и осмотрительности и в судебное заседание не явился. Доказательства уплаты спорных сумм могут быть учтены при исполнении судебного акта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-15420/2009 Суд отказал в иске о признании недействительным уведомления КУГИ об одностороннем отказе от исполнения договора аренды, поскольку сторона договора аренды, продленного на неопределенный срок, вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону в срок, установленный законом или договором.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-13028/2009 Суд отказал предпринимателю в удовлетворении иска об обязании ЗАО выполнить действия по переводу на постоянные источники электроснабжения нежилые помещения на основании договора о долевом участии в строительстве, поскольку договором не установлена обязанность общества по переводу помещений торгового комплекса на постоянные источники электроснабжения, а следовательно, отсутствуют основания для понуждения ЗАО к выполнению действий, обязательства по исполнению которых общество на себя не принимало.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А56-1290/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, поскольку факт применения обществом при осуществлении наличных расчетов ККТ, не опломбированной маркой-пломбой установленного образца, был выявлен сотрудниками инспекции в ходе проверочной закупки, являющейся оперативно-розыскным мероприятием, правом на проведение которого налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А44-2677/2009 При рассмотрении дела об оспаривании решения ИФНС о доначислении ОАО сумм налогов суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета ИФНС совершать действия по взысканию в бесспорном порядке налогов, поскольку данная обеспечительная мера связана с предметом спора и налоговый орган не подтвердил, что ее применение приведет к невозможности исполнения судебного акта в случае вынесения решения суда в его пользу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А44-1366/2009 Суд обоснованно отказал в признании недействительным решения ИФНС в части доначисления предпринимателю НДФЛ, ЕСН, поскольку из материалов дела следует, что предприниматель документально не подтвердил свои расходы по операциям по приобретению товаров у ЗАО, не зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с чем указанные расходы не могут быть учтены в целях налогообложения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А42-4599/2009 Суд отменил постановление таможни о привлечении ООО к ответственности по ст. 16.14 КоАП РФ за нарушение требований помещения товара (оборудования) на склад временного хранения, поскольку таможня не представила доказательства ввоза данного оборудования на территорию РФ как иностранного товара и, как следствие, необходимости получения разрешения таможенного органа на хранение товара на складе получателя.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А26-7154/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с лесничества затрат на выполнение работ по воспроизводству лесов в соответствии с договором аренды участков лесного фонда, поскольку факт выполнения обществом работ по названному договору подтверждается представленными в материалы дела актами приемки лесовосстановительных работ, подписанными в том числе и представителем лесничества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А26-1955/2009 Суд частично удовлетворил заявление ИФНС о взыскании с муниципального учреждения недоимки по ЕСН и пеней, поскольку инспекция не доказала наличие у учреждения неисполненной обязанности по уплате ЕСН за проверяемый период.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А26-1598/2009 Суд обоснованно признал недействительным решение ИФНС о привлечении ЗАО к ответственности по ст. 122 НК РФ за неуплату НДС, сделав правильный вывод о соблюдении ЗАО условий освобождения от налоговой ответственности, поскольку на момент принятия оспариваемого решения у ЗАО отсутствовала недоимка по НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А21-931/2009 Суд предоставил ООО рассрочку исполнения судебного акта в части уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поскольку установил наличие у общества обстоятельств, затрудняющих исполнение названного акта: тяжелое финансовое положение, сложившееся по причине убыточности деятельности по продаже парфюмерно-косметических товаров, закрытие убыточного вида деятельности и сокращение штата сотрудников в два раза, отсутствие иных источников дохода, кроме гостевого дома на 10 мест.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А21-6902/2006 Решение суда об отказе в удовлетворении иска ОАО о взыскании с МО убытков подлежит отмене как принятое незаконным составом суда, поскольку решение было принято в данном случае судьей с участием арбитражных заседателей, полномочия одного из которых в установленном законом порядке прекращены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А21-4024/2009 Суд, частично удовлетворяя требование ОАО о взыскании с предпринимателя пеней по договору аренды нежилых помещений, уменьшил на основании ст. 333 ГК РФ размер подлежащей взысканию неустойки, учитывая компенсационную природу неустойки, чрезмерно высокий ее процент, размер основного долга и срок, в течение которого обязательство не исполнялось.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А21-1318/2009 Суд отказал администрации городского округа в обязании ОАО использовать приобретенное в результате приватизации государственного предприятия здание детского сада-яслей для организации деятельности по дошкольному образованию, поскольку план приватизации не содержит ограничений по использованию спорного здания, а обозначение последнего как детский сад-ясли не свидетельствует о наличии ограничений в его использовании.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А13-5799/2009 Решение суда о взыскании задолженности по договору подряда подлежит отмене, поскольку результаты работ истец не предъявлял ответчику, а следовательно, вывод суда о выполнении истцом обязательств по договору и неисполнении ответчиком обязательств по оплате данных работ не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А13-3174/2009 Суд признал неправомерным решение Управления Федеральной антимонопольной службы о нарушении обществом положений ФЗ "О защите конкуренции", выразившемся в навязывании контрагенту невыгодных для него условий договора энергоснабжения, поскольку в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии со стороны ОАО угроз или предупреждения потребителя о прекращении подачи энергии в случае неподписания договора в редакции, предложенной контрагенту.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.12.2009 по делу N А05-4617/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, возникшего в результате неоплаты выполненных истцом работ по капитальному ремонту помещений, поскольку отношения сторон в данном случае подпадают под действие норм Гражданского кодекса Российской Федерации о строительном подряде.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А66-9051/2008 Суд отказал в удовлетворении заявления ИФНС о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, отклонив довод инспекции о том, что суд при рассмотрении другого дела не решил вопрос об изъятой продукции, однако исполнительный лист на ее возвращение выдал, поскольку закон не ставит приставу-исполнителю в обязанность истребовать судебный акт и сличать текст его резолютивной части с текстом выданного на его основании исполнительного листа.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А66-4711/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении заявления кооператива о признании незаконным бездействия ИФНС по отзыву из отдела Управления Федеральной службы судебных приставов постановлений о взыскании налогов и пеней за счет имущества кооператива, поскольку при рассмотрении дела суд не учел, что требования, содержащиеся в названных постановлениях, признаны необоснованными вступившим в законную силу определением суда по делу о банкротстве кооператива.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-8871/2009 Суд признал незаконным и отменил постановление таможни о привлечении ОАО к ответственности по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ за сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест и наименовании товара путем представления недействительных документов при прибытии на территорию РФ, указав на отсутствие вины ОАО в совершении данного правонарушения, поскольку таможня не доказала, что у общества имелась реальная возможность проверить содержимое опломбированного контейнера.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-8109/2009 Суд признал незаконными действия таможни по корректировке таможенной стоимости вывезенного ЗАО с территории РФ товара в соответствии с шестым (резервным) методом, поскольку представленными ЗАО документами подтверждается правомерность применения им первого метода определения таможенной стоимости, и таможня не опровергла содержащиеся в указанных документах сведения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-7912/2008 Суд при рассмотрении дела о признании недействительным заключенного по результатам открытого аукциона договора купли-продажи недвижимого имущества, установив, что ответчик не имеет статуса индивидуального предпринимателя, сделал вывод о неподведомственности названного спора арбитражному суду, в связи с чем вынес постановление о прекращении производства по делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-6839/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору подряда, поскольку работы по договору выполнены обществом в полном объеме, что подтверждается принятыми и подписанными обеими сторонами актами приемки выполненных работ, а фирма не представила доказательств их оплаты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-58324/2008 Суд отказал в признании недействительным предписания отделения Федеральной службы по финансовым рынкам об устранении ОАО нарушений законодательства РФ, выразившихся в непредставлении в отделение списка аффилированных лиц, поскольку общество не исполнило предусмотренной действующим законодательством обязанности по раскрытию информации о своих аффилированных лицах и отсутствуют существенные нарушения при проведении камеральной проверки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-55226/2008 Суд обоснованно признал недействительным решение таможни об отказе ООО в предоставлении таможенных преференций в отношении импортированного из Марокко товара (апельсинов), поскольку таможня не подтвердила, что представленные ООО сертификаты о происхождении товаров оформлены ненадлежащим образом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-53332/2008 Поскольку суд, определяя дату подачи апелляционной жалобы, исходил из даты, стоящей на штампе на конверте, а не из даты фактического принятия отделением почтовой связи конверта с жалобой, определение суда о возвращении ООО апелляционной жалобы, мотивированное пропуском обществом установленного законом срока ее подачи, подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-53110/2009 Подлежит отмене определение суда об утверждении мирового соглашения по делу о признании недействительной регистрационной записи по исключению судна из Государственного судового реестра РФ, поскольку суд пришел к необоснованному выводу о том, что соглашение не нарушает прав компании, привлеченной к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и считающей себя фактическим владельцем и собственником судна.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-52017/2008 ИФНС неправомерно приняла решение о взыскании с ООО за счет денежных средств на счетах в банке недоимки по земельному налогу и соответствующих пеней, поскольку неправильное указание обществом в платежном поручении кода бюджетной классификации не является основанием для признания неисполненной обязанности по уплате названного налога и не влечет начисление пеней.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-40563/2009 Суд отменил постановление таможни о привлечении ООО к административной ответственности за заявление недостоверных сведений о коде ТН ВЭД ввезенного обществом в РФ товара, поскольку указание обществом в ГТД неправильного кода ТН ВЭД, если это не сопряжено с заявлением при описании товара недостоверных сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара, влияющих на его классификацию, не образует объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-36962/2009 Суд, отказывая в удовлетворении заявления общества о признании незаконным постановления учреждения о привлечении ЗАО к административной ответственности за размещение на фасаде здания рекламной конструкции без соответствующих разрешительных документов, отклонил ходатайство общества о восстановлении пропущенного срока, поскольку не признал в качестве уважительной причины пропуска указание на отсутствие в организации юриста.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-36852/2009 Суд удовлетворил заявление общества о признании незаконным постановления ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за осуществление наличных денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники, поскольку при осуществлении проверочных мероприятий в отношении общества инспекцией была осуществлена контрольная закупка, правом на проведение которой налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-35704/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, поскольку факт превышения установленных нормативов водоотведения по качеству сточных вод подтвержден материалами дела, а следовательно, начисление истцом платы в повышенном размере обоснованно признано правомерным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-3444/2009 У суда апелляционной инстанции не имелось оснований для назначения экспертизы и приостановления производства по делу о признании недействительным контракта, поскольку при рассмотрении дела в суде первой инстанции ОАО заявило ходатайство о назначении экспертизы, которое было оставлено без удовлетворения, а в силу ст. 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции принимает дополнительные доказательства, в том числе заключения экспертов, лишь в исключительных случаях.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-30743/2008 Суд, отказывая в удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по оплате выполненных по договору подряда работ по техническому сопровождению производства трансформаторов, указал, что факт реализации ответчиком трансформаторов сам по себе не является основанием для начисления истцу платы, поскольку выполнение работ, их объем и качество подлежат доказыванию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-30481/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС, которым ООО доначислен НДС, поскольку суммы, полученные обществом из бюджета в возмещение расходов по предоставлению льгот отдельным категориям граждан по оплате электроэнергии, не являются объектом обложения названным налогом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-30467/2009 ИФНС необоснованно доначислила ООО налог на прибыль со ссылкой на то, что денежные средства, полученные обществом из бюджета в счет возмещения расходов, понесенных в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан по оплате электроэнергии, являются доходом, связанным с реализацией работ (услуг), и подлежат включению в налоговую базу, поскольку суммы, полученные обществом из бюджета в возмещение расходов по предоставлению льгот, не являются объектом обложения НДС в силу ст. 154 НК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-29842/2009 Поскольку материалами дела подтверждается, что в нарушение требований закона при заключении с гражданами кредитных договоров банк не доводил до сведения потребителя необходимую информацию о полной сумме, подлежащей выплате при предоставлении кредита, управление Роспотребнадзора правомерно привлекло банк к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-2811/2009 Суд признал недействительным заключение таможни о корректировке по шестому методу таможенной стоимости ввезенного ООО на территорию РФ товара, поскольку невозможность использования документов, представленных обществом при таможенном оформлении в обоснование таможенной стоимости товара, определенной по первому методу, таможней не подтверждена, наличие правовых и фактических оснований для корректировки не доказано.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-25400/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС об отказе ООО в возмещении НДС, уплаченного при ввозе товара на территорию РФ, поскольку выводы инспекции о реализации обществом импортированных товаров на суммы, превышающие заявленные в налоговых декларациях суммы выручки, и о совершении ООО недобросовестных действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, основаны на предположениях и документально не подтверждены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-22478/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении иска общества о признании незаконным постановления Государственной жилищной инспекции о привлечении ОАО к административной ответственности за самовольное производство демонтажа стеклопакетов в оконных проемах, поскольку при рассмотрении дела суд не исследовал доводы общества о том, что указанное помещение передано им в субаренду общественной организации, которая и произвела упомянутое переоборудование.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-22478/2009 Суд вынес определение о возвращении апелляционной жалобы ООО в связи с пропуском установленного срока для апелляционного обжалования, поскольку ходатайство о восстановлении пропущенного срока к жалобе не приложено, а уважительных причин пропуска указанного срока общество также не представило.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-22152/2008 Суд отказал Комитету по управлению городским имуществом в удовлетворении иска о взыскании с ЗАО задолженности по договору аренды земельного участка, поскольку материалами дела подтверждается, что общество как арендатор не использовало названный участок после окончания срока аренды, о чем было известно комитету.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-16854/2009 Суд отказал администрации МО в иске о признании недействительным права федеральной собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поскольку в рассматриваемом случае администрация, реализовав свое полномочие, предоставила в аренду ФГУП указанные участки, в связи с чем последние в силу закона относятся к федеральной собственности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-16536/2007 При новом рассмотрении иска компании о взыскании с предпринимателя неосновательного обогащения, возникшего в связи с бездоговорным подключением к электрическим сетям принадлежащего ему павильона, суду следует разрешить вопрос о возможности принятия к рассмотрению заявления предпринимателя о фальсификации представленных доказательств (акта визуального контроля системы учета электроэнергии).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-1409/2009 Поскольку факт осуществления ЗАО деятельности в области обращения с отходами производства и потребления без подтверждения отнесения опасных отходов к определенному классу опасности и в отсутствие паспортов опасных отходов подтверждается материалами дела, судом сделан правомерный вывод о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-13469/2009 Суд отменил постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью, выразившееся в несвоевременном оприходовании выручки структурными подразделениями в кассу предприятия, признав данное правонарушение малозначительным, поскольку выручка регулярно оприходовалась с незначительной задержкой по причине удаленности торговых точек от головного офиса и совершенное ООО нарушение не представляет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-13393/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ за непредставление проверяющим товарно-транспортных накладных на реализуемую алкогольную продукцию, поскольку, установив, что названные документы имелись в магазине в момент проверки, но были представлены инспекции после ее проведения, пришел к выводу об отсутствии в действиях общества существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-12904/2009 Поскольку исковые требования истца удовлетворены, его судебные издержки, в том числе связанные с проездом представителя, подлежат взысканию с ответчика, в связи с чем суд удовлетворил заявление истца о распределении судебных расходов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-12775/2009 Суд удовлетворил иск о признании незаконным бездействия ответчика, выразившегося в неисполнении принятых по договору на проведение технической инвентаризации объектов истца обязательств по изготовлению соответствующего пакета документов, отклонив довод ответчика о необходимости подтверждения истцом факта выделения земельного участка для возведения спорных объектов, поскольку последний, не являясь собственником объектов недвижимости, не обязан доказывать правомерность их возведения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-10428/2009 Суд признал незаконными действия таможни по выставлению требования о предоставлении ООО обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении ввезенного на территорию РФ товара, поскольку общество при таможенном оформлении представило документы, подтверждающие правильность заявленного им в ГТД кода товара по ТН ВЭД, и у таможни отсутствовали основания для осуществления выпуска товара под обеспечение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А56-10374/2009 Суд удовлетворил иск заказчика о взыскании убытков, причиненных неудовлетворительным качеством проектной документации, выполненной и частично оплаченной по договору подряда, поскольку согласно представленному в материалы дела заключению названная документация не соответствует по своему качеству и объему требованиям, предъявляемым строительными нормами и правилами, что исключает возможность ее использования по назначению.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А42-2909/2009 Поскольку доказательства принятия ООО всех необходимых мер по получению лицензии на осуществление деятельности по сбору бытовых отходов соответствующих классов опасности в материалах дела отсутствуют, суд удовлетворил заявление о привлечении ООО к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А42-2682/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении предпринимателю ЕНВД, отклонив довод о неправомерном отнесении к розничной торговле операций по реализации товаров МУП с использованием безналичной формы расчетов, поскольку предприятие приобретало товары у предпринимателя, осуществлявшего продажу товаров в розницу, и последние приобретались МУП для собственных нужд, а не с целью, связанной с предпринимательской деятельностью.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А21-8007/2007 Установив, что материалами дела подтверждается факт несения истцом расходов на оплату услуг представителя, суд правомерно взыскал с ответчика судебные расходы, уменьшив их размер с учетом объема фактически выполненной представителем работы для защиты интересов истца и приняв во внимание разумность пределов подлежащей взысканию суммы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А21-3906/2009 Суд признал недействительным требование ИФНС об уплате ООО транспортного налога, поскольку на день платежа на расчетном счете общества было достаточно денежных средств для уплаты налога, указанные средства списаны со счета ООО, но не зачислены в бюджет из-за отсутствия необходимых денежных средств на корреспондентском счете банка, а следовательно, обязанность общества по уплате налога считается исполненной.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2009 по делу N А13-11187/2008 Суд необоснованно применил последствия недействительности договора о создании ОАО в виде взыскания с него в пользу ООО стоимости переданного последним в уставный капитал ОАО имущества, поскольку не учел, что акционерное общество не является участником договора, а в силу ст. 167 ГК РФ последствия недействительности сделки могут быть применены лишь к сторонам этой сделки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А66-9049/2008 Поскольку управление Роснедвижимости располагало сведениями об ошибочном указании в государственном кадастре недвижимости по земельному участку категории земель "земли населенных пунктов" вместо категории "земли лесного фонда" и не приняло решение о необходимости устранения названной ошибки, суд удовлетворил заявление общества об обязании управления устранить допущенные нарушения, посчитав, что бездействие последнего фактически приводит к невозможности ООО реализовать свои права, предусмотренные законодательством.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А66-6707/2007 Суд удовлетворил иск МУП о взыскании с ОАО неосновательного обогащения, возникшего в результате излишнего перечисления предприятием денежных средств по договору теплоснабжения, поскольку материалами дела подтверждается наличие переплаты за полученную тепловую энергию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А66-4395/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с просрочкой оплаты долга по договору оказания услуг по передаче электроэнергии, поскольку ответчик не в полном объеме и с нарушением установленного договором срока оплатил оказанные истцом услуги.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-9822/2009 Поскольку таможня не представила в материалы дела документов, опровергающих сведения о таможенной стоимости, заявленной ООО при декларировании товара, основания для доначисления обществу таможенных платежей отсутствовали, в связи с чем суд признал незаконным решение уполномоченного органа об отказе ООО в зачете излишне уплаченных таможенных платежей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-692/2009 Суд обоснованно возвратил ООО апелляционную жалобу, поскольку общество не устранило обстоятельства, послужившие основанием для оставления данной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-59461/2008 Суд вынес определение о включении в третью очередь реестра требований кредиторов суммы задолженности ООО по договору поручительства, поскольку названный договор был заключен до принятия заявления о признании общества несостоятельным (банкротом), в связи с чем сумма задолженности по договору поручительства не подлежит квалификации в качестве текущих платежей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-48214/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении заявления Управления Пенсионного Фонда РФ о взыскании с ООО штрафа за нарушение срока представления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, мотивированное нарушением управлением порядка производства по делу о налоговом правонарушении, поскольку суд при рассмотрении названного дела не выяснял дату фактического рассмотрения материалов проверки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-48209/2009 Суд при рассмотрении заявления Управления Пенсионного фонда РФ о взыскании с ООО штрафа за нарушение срока представления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, ошибочно сделал вывод о нарушении управлением порядка производства по делу о налоговом правонарушении, поскольку Налоговый кодекс РФ не указывает, что решение о привлечении лица к ответственности должно быть вынесено в день рассмотрения материалов проверки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-39334/2007 Поскольку уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве и процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам является ФНС РФ, суд вынес постановление о взыскании с названного органа в пользу временного управляющего вознаграждения и судебных расходов, понесенных последним при проведении процедуры наблюдения в отношении предпринимателя.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-3795/2009 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вынес постановление о привлечении предприятия к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, поскольку факт сброса предприятием сточных вод через общесплавной выпуск с превышением установленных нормативов концентрации загрязняющих веществ подтвержден экспертным заключением.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-29899/2008 Подлежит отмене решение суда в части размера взыскиваемой с учреждения задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, поскольку предприятие, не являясь плательщиком НДС с сумм, перечисленных ему на покрытие возникающих в результате предоставления льгот убытков, не вправе требовать с учреждения уплаты налога на добавленную стоимость на суммы субсидий.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-25921/2009 Признавая недействительным договор теплоснабжения в горячей воде в части, устанавливающей случаи, в которых ООО вправе прекратить или ограничить подачу энергии детскому саду, суд правомерно исходил из того, что перечень оснований для прекращения подачи энергии установлен законодательством и не может быть произвольно расширен или изменен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-25909/2009 Поскольку основания прекращения или ограничения подачи тепловой энергии, установленные в оспариваемых подпунктах заключенного договора теплоснабжения, не входят в установленный ГК РФ исчерпывающий перечень оснований, при которых допустимо ограничение режима подачи энергии без согласования с абонентом, суд признал недействительными указанные подпункты договора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-25889/2009 Суд обоснованно признал недействительным договор теплоснабжения в части, предусматривающей право энергоснабжающей организации прекратить (ограничить) в одностороннем порядке подачу абоненту тепловой энергии в случаях, отличных от установленных ГК РФ оснований перерыва, ограничения и прекращения подачи энергии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-2195/2009 Поскольку при рассмотрении дела о взыскании с заказчика задолженности по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностированию и ремонту автомобилей суд не установил полный объем прав и обязанностей сторон, предусмотренных не только названным договором, но и трехсторонним договором финансового лизинга, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-21575/2009 Поскольку основания для прекращения подачи тепловой энергии абоненту установлены законодательством и не могут быть произвольно изменены или расширены, суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительными положений договора теплоснабжения в горячей воде, предусматривающих право энергоснабжающей организации прекратить подачу тепловой энергии в случае отсутствия у абонента подготовленного персонала для обслуживания систем теплопотребления.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-21537/2009 Суд признал недействительным условие договора теплоснабжения в горячей воде о прекращении подачи абоненту тепловой энергии в случае неоплаты платежного документа за поставленную продукцию в установленные договором сроки, поскольку основания для прекращения и ограничения подачи тепловой энергии абоненту установлены законодательством и не могут быть произвольно расширены или изменены сторонами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-21536/2009 Суд признал недействительными положения договора теплоснабжения, предусматривающие случаи, в которых энергоснабжающая организация вправе прекратить или ограничить подачу тепловой энергии абоненту, поскольку в договоре не могут быть установлены дополнительные, не предусмотренные ГК РФ основания для временного прекращения или сокращения объемов подачи энергии, в том числе в качестве временных мер оперативного воздействия при допущении тех или иных нарушений обязательств со стороны абонента.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-18191/2009 Отказывая ООО в возмещении НДС из бюджета, ИФНС ошибочно исходила из факта ненадлежащего оформления счетов-фактур, подписанных от имени организации-поставщика неустановленным лицом, поскольку справки экспертно-криминалистического центра ГУВД о почерковедческом исследовании, проведенном в рамках оперативно-розыскных мероприятий, не являются надлежащими и допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-10900/2008 Суд удовлетворил заявление ООО о взыскании с ИФНС судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в арбитражном суде, поскольку ООО документально подтвердило факт оказания консультационных (юридических) услуг и размер судебных расходов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А56-10489/2009 Суд обоснованно отказал ООО в признании незаконным отказа таможни в организации таможенного сопровождения товара (автомобилей), поскольку ООО не представило доказательств, обосновывающих его требование о применении таможенного сопровождения, и не подтвердило невозможность предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей в качестве меры, предусмотренной ТК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А52-4490/2008 Суд отказал ООО в признании незаконным бездействия таможни, выразившегося в неоформлении документов на выдачу товаров со склада временного хранения, поскольку из материалов дела следует, что общество не приняло разумных мер к получению товара, в связи с чем оспариваемое бездействие таможенного органа нельзя признать незаконным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А52-1512/2009 ИФНС неправомерно отказала ООО в возврате переплаты по НДС, сославшись на пропуск обществом предусмотренного ст. 78 НК РФ трехлетнего срока на подачу соответствующего заявления, поскольку названное требование подлежит рассмотрению применительно к п. 3 ст. 79 НК РФ и может быть предъявлено в суд в течение трех лет считая со дня, когда общество узнало или должно было узнать о нарушении своего права на возмещение налога.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А52-150/2009 Суд удовлетворил иск предприятия о взыскании с ООО долга по договору на оказание услуг теплоснабжения, поскольку материалами дела подтверждается, что предприятие исполнило свои обязательства по поставке ООО теплоэнергии, однако общество не оплатило полученную энергию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А44-923/2009 ИФНС пришла к ошибочному выводу об отсутствии права на освобождение от уплаты НДС у предпринимателя, являющегося в предшествующем периоде плательщиком ЕНВД, поскольку материалами дела подтверждается, что за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки предпринимателя от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокупности два миллиона рублей и предприниматель надлежащим образом уведомил инспекцию об использовании названной льготы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А44-3156/2009 Суд признал незаконным постановление антимонопольной службы о привлечении ООО к ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе, поскольку из материалов дела следует, что оспариваемое постановление вынесено за пределами установленного КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А44-2548/2008 Поскольку суды не усмотрели у общества открытого интереса к участию в торгах на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных средств в организации здравоохранения и, как следствие, права на обращение с жалобой на действия государственного заказчика в Управление Федеральной антимонопольной службы, подлежит отмене решение управления о признании государственного заказчика нарушившим положения закона о размещении заказов на поставки товаров для государственных нужд.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А44-1586/2009 Суд вынес определение о прекращении производства по делу о взыскании с Комитета финансов области суммы вреда, причиненного вынесением Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору признанного незаконным постановления о привлечении общественной организации к административной ответственности, поскольку понесенные организацией расходы на оплату услуг представителя как часть судебных издержек не являются вредом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А26-3752/2008 Суд отказал перевозчику во взыскании с грузоотправителя расходов, возникших в результате задержки железнодорожных вагонов в зоне таможенного контроля, поскольку работы и услуги, связанные с подачей вагонов в зону таможенного контроля, обусловлены исполнением перевозчиком обязанности по получению разрешения на завершение внутреннего таможенного транзита и не связаны с инициативой таможенных органов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А26-3001/2009 Суд признал незаконным постановление антимонопольной службы о привлечении ОАО к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ за совершение действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке, поскольку на момент вынесения оспариваемого постановления установленный кодексом срок привлечения общества к административной ответственности истек.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А26-2019/2009 Суд признал недействительными решения таможни о классификации ввезенного ОАО на территорию РФ товара по иному коду ТН ВЭД, поскольку таможня не опровергла правомерность указанного обществом в ГТД кода товара в соответствии с подсубпозицией ТН ВЭД, которая содержит более точное описание свойств товара по сравнению с подсубпозицией, примененной таможенным органом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А26-1907/2009 Суд прекратил производство по делу о признании несостоятельным ООО, в отношении которого введена процедура наблюдения, сделав вывод о невозможности дальнейшего осуществления процедур банкротства в отношении общества, у которого не выявлено имущества и денежных средств, достаточных для удовлетворения требований кредиторов, поскольку это не приведет к достижению предусмотренной ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" цели конкурсного производства - соразмерному удовлетворению требований кредиторов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А21-952/2009 Дело о взыскании неустойки, предусмотренной ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку суд не установил дату получения ответчиком претензии о выплате страхового возмещения, поэтому определить момент возникновения обязанности ответчика по осуществлению страховой выплаты и, соответственно, просрочку исполнения им этой обязанности не представляется возможным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А21-3774/2009 Поскольку паспорт сделки по договору на оказание транспортных услуг был оформлен обществом после исполнения обязательств по названному договору, Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора правомерно вынесло постановление о привлечении ООО к административной ответственности за несоблюдение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А21-3773/2009 Суд отказал в признании незаконным постановления Росфиннадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение срока оформления в уполномоченном банке паспорта сделки по внешнеторговому договору, поскольку в действиях общества содержится состав правонарушения, предусмотренного указанной статьей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А21-2806/2007 Суд вынес определение о взыскании с ответчика расходов, понесенных истцом на оплату проезда представителя к месту судебного разбирательства, поскольку реализация ответчиком процессуальных прав на заявление ходатайств без соблюдения соответствующих процессуальных обязанностей привела к затягиванию судебного процесса, а следовательно, к увеличению судебных издержек в виде расходов на проезд.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А21-2806/2007 Суд вынес определение об отнесении на ответчика расходов, понесенных истцом в связи с проездом к месту рассмотрения дела о взыскании с ответчика убытков, поскольку последний не представил в материалы дела доказательств, опровергающих факт пользования истцом услугами железнодорожного транспорта, а также стоимости данных услуг, указанных в проездном билете.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А21-2806/2007 Суд удовлетворил иск о взыскании убытков в виде расходов, понесенных истцом при восстановлении освобожденного ответчиком в связи с прекращением действия договора безвозмездного пользования помещением, поскольку неудовлетворительное состояние названного объекта зафиксировано в акте о выселении ответчика, а понесенные истцом расходы на восстановительные работы подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А13-3102/2009 Управление Федеральной антимонопольной службы незаконно приняло решение о признании ОАО нарушившим антимонопольное законодательство при проведении отбора финансовых организаций по представлению обществу как субъекту естественной монополии финансовых услуг без проведения торгов, поскольку условия договора коллективного страхования работников ОАО соответствовали действовавшему на момент его заключения законодательству и предусматривали возможность пролонгации названного договора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А13-2666/2009 Суд отказал предпринимателю в иске о взыскании с ФСС РФ расходов по выплате работнику пособия по беременности и родам, поскольку преднамеренное увеличение заработной платы работнику более чем в три раза и выплата ему единовременной премии непосредственно перед наступлением страхового случая, при отсутствии для этого экономической необходимости, свидетельствуют о создании искусственной ситуации для необоснованного получения средств фонда.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А13-2278/2009 Поскольку таможня не представила в материалы дела доказательств в опровержение того, что ввезенный обществом товар является имуществом, определенным иностранным инвестором в качестве вклада в уставный капитал ООО, суд признал недействительным требование таможенного органа о корректировке сведений о способе уплаты и сумме таможенных платежей в грузовой таможенной декларации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А13-2276/2009 Поскольку ввезенный обществом товар не является подакцизным, относится к основным производственным фондам и является частью уставного капитала ООО, сформированного в установленный учредительными документами срок, суд признал недействительным требование таможни о корректировке сведений о способе уплаты и сумме таможенных платежей в грузовой таможенной декларации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А13-10268/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика убытков, понесенных истцом при устранении недостатков выполненных ответчиком работ по строительству автозаправочного комплекса, поскольку согласно заключению комплексной судебной экспертизы разрушение асфальтобетонного покрытия вызвано рядом причин, включая применение асфальтобетона, не отвечающего требованиям проекта, и нарушение технологии устройства покрытия.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А05-6312/2009 ИФНС правомерно приняла решение о доначислении обществу налога на добавленную стоимость по эпизоду, связанному с приобретением ЗАО каменного угля у поставщика, поскольку представленные обществом первичные учетные документы не подтверждают наличие хозяйственных операций по поставке названной продукции, содержат недостоверные сведения, налоговая выгода получена ЗАО в отсутствие реальных хозяйственных операций с поставщиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А05-5891/2009 Суд отказал ООО в признании незаконным бездействия ИФНС, выразившегося в непроведении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества в связи со сменой его места нахождения, поскольку ООО не представило доказательств того, что указанным бездействием нарушены его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, а кроме того, на момент рассмотрения дела инспекцией принято решение о регистрации названных изменений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2009 по делу N А05-2429/2009 Признавая незаконным решение ИФНС о доначислении ОАО водного налога, суд правомерно заключил, что нормы НК РФ не предусматривают возможности для целей исчисления водного налога при определении объема воды, забранной из водного объекта, учитывать объем сброшенных в водный объект сточных вод после использования воды в производстве.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А66-4104/2009 Суд признал незаконными действия судебного пристава-исполнителя, выразившиеся в установлении в постановлении о возбуждении исполнительного производства двух дней для добровольного исполнения ООО требований, содержащихся в исполнительном листе, поскольку, незаконно наложив арест на находящиеся на депозитном счете отдела судебных приставов денежные средства, предназначенные для перечисления обществу, судебный пристав лишил ООО реальной возможности выполнить указанные требования.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-7455/2008 Подлежит отмене решение суда об удовлетворении иска Комитета по управлению городским имуществом о выселении ООО с земельного участка, поскольку при рассмотрении дела суд не исследовал вопрос о принадлежности обществу объектов, находящихся на спорном участке, о возможности их признания объектами недвижимости, а также о том, какая часть названного участка занята этими объектами и необходима для их использования.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-6086/2008 Суд прекратил производство по делу о признании ООО несостоятельным (банкротом), поскольку у должника отсутствует какое-либо имущество, а следовательно, в результате признания должника банкротом не могут быть достигнуты цели конкурсного производства, открытие которого вместо полного или частичного погашения долга по обязательным платежам повлечет лишь дополнительные расходы бюджетных средств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-53443/2008 Суд отказал ООО в признании незаконным постановления ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции в принадлежащем обществу кафе, отклонив довод об отсутствии у инспекции полномочий по осуществлению контроля за соблюдением правил розничной продажи названной продукции, поскольку такие полномочия предусмотрены утвержденным постановлением Правительства РФ "Положением о Федеральной налоговой службе".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-45518/2008 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по подготовке песчано-щебеночного основания под полы внутри здания складского комплекса, отклонил довод подрядчика о неправильном исчислении размера взыскиваемых пеней, определенных судом с учетом суммы задолженности, поскольку начисление неустойки с учетом общей цены договора подряда противоречит правовой сущности неустойки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-40149/2008 Суд отказал в иске о признании недействительным договора купли-продажи акций ЗАО, заключенного между обществом и компанией, поскольку суд не установил наличия у ЗАО признаков банкротства на момент заключения договора, а также признал недоказанным наличие причинно-следственной связи между указанной сделкой и появлением у общества в последующем признаков банкротства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-36084/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика долга по договору поставки лекарственных средств, поскольку факт поставки данного товара, его стоимость и наличие у ответчика задолженности по его оплате подтверждаются материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-30490/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении НДС обществу, реализующему электроэнергию населению с учетом льгот отдельным категориям граждан по ее оплате, поскольку суммы, полученные обществом из бюджета в возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот, не являются объектом обложения НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-30489/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС, которым ООО доначислен НДС, поскольку общество реализует электроэнергию по государственным регулируемым ценам и с учетом льгот, предоставляемых законодательством отдельным категориям граждан-потребителей, а следовательно, суммы, полученные ООО из бюджета в возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот, не являются объектом обложения НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-30486/2009 Поскольку денежные средства, выделенные налогоплательщику из бюджета в возмещение расходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан установленных федеральным законом льгот, не относятся к средствам, связанным с оплатой реализованных товаров, общество правомерно исключило из базы, облагаемой НДС, сумму полученной из бюджета компенсации, в связи с чем суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении ООО налога на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-30475/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС, которым ООО доначислен НДС, поскольку денежные средства, выделенные обществу из бюджета в возмещение расходов (на покрытие убытков), возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан установленных федеральным законом льгот, не относятся к средствам, связанным с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-30471/2009 Поскольку ООО отпускало электроэнергию населению, в том числе гражданам, использующим предусмотренные федеральным законодательством льготы по оплате электроэнергии, по установленным тарифам, полученная обществом из бюджета компенсация в связи с предоставлением указанных льгот правомерно не включена ООО в базу, облагаемую НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-29594/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за неприменение ККТ при осуществлении расчетов за реализованный товар, поскольку сотрудниками инспекции была проведена проверочная закупка, являющаяся оперативно-розыскным мероприятием, правом на проведение которых налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-19112/2008 Суд отказал ООО во взыскании с предпринимателя стоимости груза (пива), испорченного в результате нарушения температурного режима при его перевозке, поскольку предприниматель предоставил суду согласованный с ООО тип подвижного состава (тент), при этом доказательств наличия у ООО претензий в отношении пригодности подвижного состава для перевозки указанного груза в зимнее время в материалы дела не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-18964/2009 Признавая недействительными положения договора теплоснабжения, предусматривающие случаи, в которых ГУП вправе в одностороннем порядке прекратить или ограничить подачу тепловой энергии учреждению, суд правомерно исходил из того, что законодательством не предусмотрена возможность установления в договоре дополнительных, не предусмотренных ГК РФ оснований для временного прекращения или сокращения объемов подачи энергии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-15554/2009 Установив факт досрочного расторжения договора аренды по инициативе арендатора, суд правомерно взыскал с последнего неустойку в размере, предусмотренном названным договором, признав заявленные арендодателем требования обоснованными по праву и размеру.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-14285/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС в части предложения обществу уплатить недоимку по налогу на прибыль, поскольку на дату вынесения инспекцией оспариваемого решения у общества отсутствовала сумма задолженности по налогу, а следовательно, не имелось оснований требовать уплаты названной недоимки в бюджет.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-14214/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору поставки, поскольку ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате подтверждается копиями договора и приложений к нему, письмами ответчика с реквизитами грузополучателя, квитанциями о приеме груза, счетами-фактурами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-12818/2009 Суд признал правомерными действия таможни по вынесению требования об уплате ООО таможенных платежей в связи с недоставкой товаров, перевозимых в соответствии с внутренним таможенным транзитом, в место доставки, придя к выводу о том, что действующее законодательство не относит хищение товара к обстоятельствам, освобождающим общество как перевозчика от уплаты таможенных платежей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-12520/2009 При рассмотрении дела о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами суд утвердил мировое соглашение, установив, что последнее не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-11554/2009 Суд отказал КУГИ в иске о выселении ООО с незаконно занимаемого земельного участка, поскольку материалами дела не подтверждается факт нахождения общества на спорном участке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А56-11324/2009 Суд удовлетворил иск университета о взыскании с ООО задолженности по договору аренды нежилого помещения, поскольку ООО не представило в материалы дела доказательства надлежащего исполнения обязанности по внесению арендной платы в соответствии с условиями названного договора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А52-282/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении ООО налога на добавленную стоимость, отклонив довод инспекции о необоснованном невключении в налоговую базу стоимости импортируемого оборудования, поскольку последнее поставлено ООО в адрес покупателя с территории Латвийской Республики, в связи с чем в рассматриваемом случае территория Российской Федерации не являлась местом реализации указанного оборудования и у ООО не возник объект обложения НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А44-3117/2009 Суд отменил постановление управления антимонопольной службы о привлечении ОАО к административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело к установлению скидки и необоснованному установлению различных цен на один и тот же товар (хлебобулочные и мучные кондитерские изделия), поскольку управление, не проводившее анализ и оценку состояния конкурентной среды на значимом товарном рынке, не указало, в чем именно в данном случае выразилось ограничение конкуренции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А44-1994/2009 Поскольку Управлением Федеральной антимонопольной службы не опровергнут довод администрации города об отсутствии у нее технической возможности принятия в электронной форме заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на приобретение сценического комплекса, суд признал незаконным решение управления о признании администрации нарушившей положения ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А42-7831/2008 Суд отказал в иске о понуждении ответчика заключить с истцом договор купли-продажи имущества, указанного в опубликованном в Российской газете объявлении, поскольку истец в своей заявке фактически не предложил какой-либо цены за имущество и, кроме того, не выполнил содержащиеся в объявлении требования о представлении необходимых документов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А42-6095/2008 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства передачи истцу товара, за который были перечислены денежные средства, суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А26-7626/2005 Поскольку определение о взыскании с ФНС РФ в пользу конкурсного управляющего ОАО командировочных и транспортных расходов было принято судьей единолично, в то время как заявление о возмещении спорных расходов подлежало рассмотрению коллегиальным составом суда, названный судебный акт подлежит отмене как принятый с нарушением АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А21-9852/2008 Суд удовлетворил заявление общества о признании недействительным решения ИФНС в части доначисления ООО налога на прибыль, отклонив довод инспекции о неправомерном включении обществом в состав расходов стоимости запасных частей для автомобилей, приобретенных в рамках агентского договора, поскольку отсутствие в отчетах агента расшифровки кода наименования товара не свидетельствует о том, что комплектующие агентом не приобретались и не использовались для сборки автомобилей в соответствии с названным договором.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А21-3033/2009 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору незаконно вынесло постановление о привлечении предприятия к административной ответственности в виде штрафа за использование земель не по целевому назначению, поскольку осуществление контроля за соблюдением выполнения требований земельного законодательства не отнесено к полномочиям указанного органа.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А21-3032/2009 Суд признал незаконным постановление Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о привлечении предприятия к административной ответственности в виде штрафа за уничтожение плодородного слоя почвы на части земельного участка сельскохозяйственного назначения, поскольку в материалы дела не представлены доказательства опасности грунта, насыпанного на плодородный слой почвы названного земельного участка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А21-2012/2008 Суд вынес постановление об отказе во включении в реестр требований кредиторов ООО требования заявителя об уплате процентов, начисленных за период внешнего управления на сумму требования, включенную в названный реестр, поскольку соответствующие проценты начисляются только при расчетах с кредиторами непосредственно арбитражным управляющим, судебный акт об их начислении не выносится и в реестр требований они не включаются.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А21-2012/2008 Подлежит отмене определение суда о включении требования заявителя об уплате процентов, начисленных за период внешнего управления, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО, поскольку в названное требование включены суммы неустойки, начисленной за период, когда действовал мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, а расчет заявленных сумм произведен на основании неверных данных о датах введения внешнего управления и открытия конкурсного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А21-2012/2008 Суд неосновательно начислил проценты за период внешнего управления в отношении общества на сумму требования заявителя, поскольку последний не обращался с заявлением о рассмотрении разногласий между ним и конкурсным управляющим ООО, а заявил требование для включения его в реестр требований кредиторов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А21-2012/2008 Подлежит отмене определение суда о включении в реестр требований кредиторов ООО требования банка по обязательству, обеспеченному залогом имущества общества, поскольку требование банка представляет собой проценты, начисленные за период внешнего управления на сумму требования банка, включенную в реестр определением суда, однако начисление процентов до начала погашения задолженности противоречит смыслу положений ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А13-551/2009 Суд отказал в удовлетворении требования предпринимателя об обязании мэрии города принять решение о предоставлении ему в аренду земельного участка для завершения строительства приобретенного у ООО объекта (пункта обслуживания автомобилей), поскольку в данном случае у предпринимателя не возникло права на заключение договора аренды спорного земельного участка с мэрией города на тех же условиях, что и по договору с ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А05-5579/2009 Суд признал необоснованным вывод ИФНС о неправомерном применении ООО системы налогообложения в виде ЕНВД в отношении розничной торговли, осуществляемой через магазин, поскольку при проведении налоговой проверки инспекция не установила фактический размер используемой обществом площади, а также не представила суду доказательства превышения обществом предельно допустимой для применения ЕНВД площади используемого для розничной торговли зала.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.12.2009 по делу N А05-3478/2009 Суд отказал во взыскании задолженности, право требования которой передано истцу предприятием по договору цессии, поскольку истец не представил надлежащих и достоверных доказательств, подтверждающих наличие у ответчика задолженности перед предприятием на момент заключения договора и возможности передачи кредитором права требования другому лицу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А66-8861/2009 Суд отменил постановление Росфиннадзора о привлечении ООО к административной ответственности за несоблюдение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах по валютным операциям, придя к выводу о том, что действия общества не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в сфере валютного регулирования и валютного контроля, и признав данное правонарушение малозначительным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А66-6454/2009 Суд освободил ООО от административной ответственности, предусмотренной п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, признав малозначительным совершенное обществом правонарушение, выразившееся в несоблюдении срока представления в банк справки о подтверждающих документах, и придя к выводу о том, что действия ООО не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А66-3517/2009 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки строительных материалов подлежит отмене, поскольку суд располагал доказательствами перечисления ответчиком денежных средств в оплату товара в том числе после предъявления иска и до вынесения судебного акта по существу спора, однако необоснованно не принял их в качестве доказательств погашения долга.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А66-1117/2009 Суд отказал во взыскании неустойки по договору на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций здания, поскольку толкование условия договора, согласно которому "за нарушение сроков выполнения работ по вине подрядчика общая стоимость работ уменьшается на 1/100 от сметной стоимости за каждый день просрочки", не позволяет сделать вывод о согласовании сторонами в данном пункте обязанности ответчика уплатить истцу денежную сумму в случае нарушения обязательств по договору.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-9252/2009 Суд отказал в признании незаконным постановления миграционной службы о привлечении ООО к ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ за неисполнение обязанностей принимающей стороны в связи с осуществлением миграционного учета, поскольку материалами дела подтверждается непредставление ООО в орган миграционного учета отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-8217/2009 Довод о несоответствии действий комитета по транспорту по проведению проверки деятельности предпринимателя, связанной с организацией транспортного обслуживания, требованиям ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" необоснован, поскольку оспариваемые действия не были направлены на проверку соблюдения обязательных требований к спорным услугам, а следовательно, не подпадают под понятие "государственный контроль".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-6487/2008 Поскольку в материалах дела отсутствуют документы, позволяющие установить, с какой даты у ответчика возникла обязанность по поставке товара и с какого момента подлежит начислению договорная неустойка, решение суда в части взыскания неустойки подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-59691/2008 Поскольку из материалов дела следует, что институт получил вознаграждение от ООО за отчуждение им электрической мощности на основании договора купли-продажи здания, суд обязал институт устранить препятствия и нарушения прав общества путем оформления акта технологического присоединения и подписания с энергосбытовой компанией дополнительного соглашения к заключенному договору энергоснабжения с учетом уменьшения своей разрешенной электрической мощности в пользу ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-5849/2009 Суд отказал в иске о взыскании неиспользованного аванса по договору подряда, поскольку заказчик отказался от исполнения договора после сдачи ему результата работ и их оплаты, а следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения заявленного требования.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-55504/2008 Суд вынес определение о взыскании с Федеральной налоговой службы в пользу арбитражного управляющего вознаграждения и судебных расходов, понесенных последним при проведении процедуры наблюдения в отношении ООО, поскольку факт отсутствия у должника имущества, достаточного для возмещения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, подтверждается материалами дела, в то время как доказательства ненадлежащего исполнения названным лицом своих обязанностей суду не представлены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-53080/2007 Поскольку заказчик не подписал акт приемки выполненных по договору подряда работ по устройству гибкой черепицы по готовой поверхности и не представил подрядчику мотивированного отказа от приемки выполненных работ, суд посчитал названные работы сданными и подлежащими оплате, в связи с чем удовлетворил иск о взыскании с заказчика задолженности по договору строительного подряда.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-52482/2008 Подлежит отмене решение суда об обязании ИФНС устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ОАО путем зачета суммы излишне взысканных налогов в счет задолженности общества по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, поскольку отличительные признаки налогов и страховых взносов обусловливают их различную социально-правовую природу и не позволяют рассматривать названные взносы как налоговый платеж, характеризующийся признаками индивидуальной безвозмездности и безвозвратности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-51284/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика убытков, возникших в результате оплаты истцом фактически не оказанных стоматологических услуг, поскольку согласно представленному в материалы дела заключению экспертизы медицинской документации на ортопантограмме отсутствовало изображение результата оказанной услуги, которого не могло не быть, исходя из смысла и содержания соответствующей процедуры.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-49789/2009 Поскольку податель апелляционной жалобы не является лицом, участвующим в деле, и в жалобе отсутствуют обоснования того, каким образом судебный акт затрагивает его права и обязанности, суд сделал правильный вывод о том, что указанная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в апелляционном порядке, и возвратил жалобу ее подателю.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-49776/2009 Суд обоснованно возвратил апелляционную жалобу ее подателю, сделав вывод о том, что последний не является лицом, участвующим в деле, и решением суда непосредственно не затрагиваются его права и обязанности, следовательно, он не вправе обжаловать данный судебный акт в апелляционном порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-3719/2009 Суд отказал в удовлетворении иска предпринимателя о взыскании с ООО убытков, возникших в результате отказа общества от исполнения своих обязательств по оплате и приемке полуприцепа, поскольку предприниматель не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между выплатой им неустойки по заключенному с третьим лицом договору поставки и отказом общества от оплаты и приемки названного товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-37042/2009 Суд частично удовлетворил требование ЗАО о взыскании со страховой компании неустойки за задержку выплаты страхового возмещения в порядке суброгации, поскольку размер неустойки подлежит исчислению исходя из размера реально выплаченного страхового возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-30259/2008 Поскольку реорганизация закрытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью не соответствует положениям действующего законодательства, суд признал недействительным решение собрания акционеров общества о реорганизации ЗАО путем присоединения к ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-29985/2009 Комиссия по размещению государственного заказа правомерно отказала ООО в допуске к участию в аукционе на право заключения государственных контрактов на поставку музыкальных инструментов, поскольку документы, представленные обществом для участия в аукционе, содержат недостоверные сведения о предлагаемых к поставке товарах, а также о несоответствии технических, качественных и функциональных характеристик (потребительских свойств) товара требованиям, содержащимся в документации об аукционе.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-28090/2009 Суд, взыскивая задолженность по договору аренды строительных машин, уменьшил размер неустойки за нарушение сроков внесения арендной платы на основании ст. 333 ГК РФ, поскольку учел компенсационную природу неустойки, сумму долга, период неоплаты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-26328/2008 Поскольку суды не установили, нарушают ли ответчики при использовании комбинированного товарного знака, состоящего в том числе из словесного элемента "Прогресс Нева", в своих фирменных наименованиях право истца на его фирменное наименование и охраняемую часть принадлежащего ему товарного знака, включающего слово "Прогресс", решение суда об удовлетворении иска о прекращении незаконного использования фирменного наименования подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-24326/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика понесенных истцом затрат на ремонт топливной системы автобуса, поврежденной в результате заправки некачественным дизельным топливом, поскольку истец не представил сведений о качестве остатка дизельного топлива в топливном баке автобуса, не предпринял мер по фиксации обстоятельств, свидетельствующих о заправке некачественным топливом на АЗС ответчика и не обратился к последнему с требованием об отборе проб из емкости АЗС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-23985/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ООО предусмотренной государственным контрактом неустойки за ненадлежащее качество работ по капитальному ремонту фасада жилого дома, поскольку материалами дела подтверждается, что общество работы по названному контракту не выполняло.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-23250/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с заказчика задолженности по договору подряда на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, поскольку при рассмотрении дела подрядчик не опроверг возражений заказчика по качеству выполненных работ, а равно не представил предусмотренного условиями названного договора акта, свидетельствующего об устранении выявленных недостатков.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-2180/2009 Суд отказал в иске о взыскании с ответчика долга по договору перевозки груза воздушным транспортом, сделав вывод о том, что у ответчика не возникло обязанности перечислить истцу НДС, начисленный на стоимость названных услуг, поскольку оказанные истцом услуги по транспортировке товара, перемещаемого за пределы территории РФ, непосредственно связаны с реализацией (отгрузкой) на экспорт груза, вывезенного в режиме экспорта, и подлежат обложению НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-20995/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании предварительной оплаты непоставленного товара, поскольку стороны не пришли к соглашению о количестве и стоимости товара, в поставке которого были заинтересованы, и следовательно, договора не заключили, в связи с чем у ответчика отсутствуют правовые основания для удержания денежных средств, полученных за товар.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-18266/2008 Суд отказал в иске ООО о признании не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений, распространенных в эфире телевизионной программы, поскольку общество не доказало, что содержание указанной программы соответствует видеозаписи, выполненной сотрудником ООО на мобильный телефон из раздела указанной программы с официального Интернет-ресурса телевизионного канала.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-16860/2009 Суд отменил постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за невыдачу покупателю кассового чека при продаже алкогольной продукции, придя к выводу о малозначительности данного правонарушения как не создающего существенной угрозы охраняемым общественным правоотношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А56-14510/2009 Судебный акт об отмене постановления Росприроднадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при размещении отходов производства и потребления подлежит отмене, поскольку суд не определил нормы, регулирующие данные отношения, и не установил фактические обстоятельства дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А52-301/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи обыкновенных акций, заключенного между ОАО и физическим лицом, как мнимой сделки, поскольку на лицевом счете общества отсутствовали акции завода, а следовательно, право собственности на них перешло к физическому лицу, то есть наступили правовые последствия заключенного договора купли-продажи.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А52-1979/2009 Подлежит отмене решение суда об удовлетворении иска о взыскании с предпринимателя задолженности по договорам, поскольку ко дню предварительного заседания и судебного разбирательства суд не располагал сведениями о получении предпринимателем направленной ему копии определения о назначении предварительного судебного заседания, повторно направленная копия названного определения возвращена органом почтовой связи за истечением срока хранения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А52-166/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении иска администрации города о выселении предпринимателя с земельного участка, поскольку не могут являться основанием для отказа в иске сведения о том, что кадастровый номер спорного участка изменен в связи с ранее допущенной при присвоении названному объекту недвижимости кадастрового номера ошибкой.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А44-59/2008 Суд, вынося определение о повороте в связи с прекращением производства по делу исполнения решения суда об обязании ИФНС возвратить излишне уплаченные предпринимателем налоги, отклонил довод последнего о том, что возврат налогов был произведен на основании заявления, так как в решениях о возврате налогов в качестве основания возврата имеется ссылка на то, что переплата образовалась в результате рассмотрения дела в суде, а не установлена налоговым органом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А44-2881/2009 Суд отказал в удовлетворении иска общества о признании незаконным отказа ИФНС в прекращении начисления пеней на недоимку по налогу на прибыль с момента истечения пресекательного срока задолженности, поскольку налоговым законодательством истечение срока давности взыскания недоимки по налогам не предусмотрено в качестве основания для прекращения начисления пеней на сумму задолженности по налогам.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А42-815/2009 Суд отказал в иске о признании недействительными договоров купли-продажи частей остановочного комплекса, поскольку истец пропустил срок исковой давности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А42-7399/2008 Поскольку заказчик отказался от подписания актов выполненных работ по устройству площадки из железобетонных плит и не приступил к приемке результата, суд признал действительными составленные подрядчиком в одностороннем порядке акты выполненных работ, в связи с чем отказал в удовлетворении иска о взыскании с подрядчика аванса по договору подряда.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А42-3328/2008 Предприниматель неправомерно предъявил к вычету суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров у поставщиков, сведения о регистрации которых в качестве юридических лиц отсутствуют в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании счетов-фактур, содержащих недостоверные сведения об ИНН поставщиков.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А42-3316/2009 Суд отменил постановление таможни о привлечении ОАО к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование части ввезенного на территорию РФ товара (сельдь атлантическая), указав на недоказанность таможней наличия вины ОАО в совершении названного правонарушения, поскольку общество подало предварительные таможенные декларации до прибытия товаров на территорию РФ, факт пересортицы установлен ОАО после выгрузки товара, о чем незамедлительно было сообщено в таможенный орган.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А42-3235/2007 Суд, принимая решение об отказе в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО, отклонил заявление истца о фальсификации доказательств, поскольку согласно заключению почерковедческой экспертизы подписи в названном договоре от имени истца исполнены, вероятно, самим истцом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А42-3152/2009 Поскольку материалами дела подтверждается осуществление ООО без лицензии деятельности по изъятию твердых коммунальных отходов из мусороприемных камер жилых домов и перемещению их в контейнеры для обеспечения последующих работ по их транспортировке владельцем контейнеров, суд удовлетворил заявление прокурора о привлечении ООО к ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А42-2108/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении иска о признании незаконным решения ИФНС о приостановлении операций по счетам ООО за непредставление декларации по налогу на имущество организаций в установленный срок, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что обязанность общества по уплате названного налога и представлению соответствующих деклараций установлена инспекцией в рамках проведения каких-либо мероприятий налогового контроля.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А26-529/2009 Суд отказал администрации городского округа в иске о взыскании с ООО долга по договору купли-продажи встроенных нежилых помещений, поскольку из материалов дела следует, что общество исполнило свои обязательства по оплате приобретенного по данному договору имущества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А26-4642/2008 Суд взыскал с МУП убытки, причиненные имуществу предпринимателя в результате пожара, произошедшего в арендуемом им помещении склада, поскольку пожар возник вследствие короткого замыкания электропроводки в электрощите, расположенном в помещении, а электрощит и смонтированная прежним арендатором электропроводка как неотделимое улучшение имущества принадлежат МУП, которое обязано нести бремя содержания закрепленного за ним имущества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А21-251/2009 Суд признал недействительным требование ИФНС в части начисления ФГУП пеней по ЕСН и НДС, поскольку инспекция документально не подтвердила наличие у предприятия указанных в требовании сумм недоимок по налогам, на которые начислены пени, а следовательно, и правомерность начисления пеней.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А21-2034/2009 Суд неправомерно удовлетворил иск об обязании ответчика освободить земельный участок, предоставленный по договору аренды, поскольку ненадлежащее извещение ответчика не позволило ему присутствовать в судебном заседании, заявлять возражения относительно иска и представлять доказательства в обоснование своих возражений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А21-1652/2009 Поскольку согласно предварительному договору обеспечительный платеж не подлежит возврату в случае незаключения договора аренды по причинам, зависящим от арендатора, и материалами дела подтверждается, что договор аренды не заключен в связи с отказом арендатора от подписания согласованного проекта договора, суд отказал во взыскании неосновательного обогащения в размере указанного обеспечительного платежа.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А13-3119/2009 Суд отклонил довод кассационной жалобы о необходимости уменьшения размера взыскиваемых пеней за нарушение сроков оплаты товара, поставленного по договору поставки нефтепродуктов, уменьшенных судом первой инстанции на основании ст. 333 ГК РФ, поскольку из расчета неустойки видно, что она начислена не только на взыскиваемую по настоящему делу задолженность, но также на те суммы, которые ответчик перечислил ранее с нарушением установленного договором срока.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А05-5432/2009 Поскольку подрядчик в нарушение условий государственного контракта на выполнение работ по инженерно-строительным изысканиям не произвел согласование разработанной им проектной документации, названные работы не могут признаны выполненными, в связи с чем суд отказал подрядчику в удовлетворении иска о взыскании с заказчика задолженности по названному контракту.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А05-2184/2009 Поскольку Российская Федерация обязана нести расходы по финансированию предоставления мер социальной поддержки в той части, в которой финансирования этих расходов из местных и региональных бюджетов недостаточно, суд правомерно взыскал с Минфина РФ сумму расходов, понесенных ООО в связи с предоставлением работникам здравоохранения мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2009 по делу N А05-13775/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения, полученного в результате неправильного применения ответчиком "конечных" тарифов на услуги по передаче электроэнергии, поскольку в рассматриваемый период услуги оказывались истцу правопредшественником ответчика на основании договора, договорные отношения сторон не изменились, иные тарифы на названные услуги Департаментом по тарифам и ценам области не утверждались.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А66-4657/2009 Суд отказал в признании недействительным решения ИФНС о приостановлении операций по расчетному счету предпринимателя, поскольку последний не освобожден от уплаты НДС в предусмотренном законодательством о налогах и сборах порядке, а следовательно, обязан подавать налоговую декларацию по этому налогу независимо от результатов своей предпринимательской деятельности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-9223/2008 Довод КУГИ о том, что экспертиза, назначенная при рассмотрении дела о признании недействительной государственной регистрации права государственной собственности Санкт-Петербурга на нежилые помещения, проведена с нарушением закона, поскольку комитет не был извещен о дате и времени ее проведения, отклонен судом. Процессуальным законодательством не установлена обязанность эксперта уведомлять о производстве экспертизы участвующих в деле лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-60205/2008 Поскольку после прекращения договора аренды в связи с истечением срока его действия предприниматель не выполнил требования КУГИ об освобождении участка от размещенного на нем торгового павильона, суд правомерно выселил предпринимателя с незаконно занимаемого участка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-53101/2008 Поскольку заказчик не представил доказательств оплаты выполненных по договору подряда работ по монтажу канализационного стока, а факт выполнения названных работ в свою очередь подтвержден представленными в материалы дела актами, подписанными заказчиком без замечаний, суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по указанному договору.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-50409/2008 Подлежит отмене решение суда об отказе в связи с пропуском срока исковой давности в удовлетворении иска предприятия о применении последствий недействительности сделки-договора перенайма земельного участка, поскольку срок исковой давности следует исчислять с момента государственной регистрации названного договора, а не с момента составления акта приема-передачи названного участка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-49247/2006 Суд обоснованно удовлетворил заявление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество МУП, признанного несостоятельным (банкротом), в рамках исполнительного производства по взысканию с МУП стоимости поставленной электроэнергии, поскольку данная задолженность относится к текущим платежам предприятия и последнее не оспаривает наличие и размер непогашенной им суммы долга, взысканной по решению суда.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-49114/2009 Таможня незаконно вынесла постановление о привлечении ЗАО к административной ответственности за сообщение таможенному органу недостоверных сведений о весе товаров при прибытии на таможенную территорию РФ, поскольку названные данные указаны обществом как экспедитором в соответствии с товаросопроводительными документами, иной информацией о весе товаров ЗАО не располагало, признаки преднамеренности или небрежности в действиях общества также не выявлены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-49107/2009 Таможня неправомерно привлекла ЗАО к административной ответственности за сообщение недостоверных сведений о весе товара, перевозимого обществом на основании договора транспортной экспедиции, поскольку названные сведения указаны в соответствии с товаросопроводительными документами и у ЗАО отсутствовали обязанность проверять сведения о грузе, находящемся в опломбированном контейнере, и право вскрывать его без согласия отправителя и получателя груза.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-49044/2009 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу, поскольку ее податель не представил доказательств подачи жалобы через суд первой инстанции, принявший решение по делу, что является прямым нарушением норм АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-48361/2008 ИФНС необоснованно доначислила ООО суммы НДС по операциям приобретения у поставщика товара (бутылочных пробок), сделав вывод об отсутствии у общества экономической необходимости в приобретении указанного товара ввиду того, что ООО является не производителем алкогольной продукции, а лишь ее продавцом, поскольку налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности, а обоснованность расходов ООО не может оцениваться с точки зрения их рациональности или полученного результата.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-35787/2008 Поскольку в нарушение условий договора на выполнение ремонтных работ автотранспортных средств страхователей выполнение истцом работ не соответствовало нормам, правилам и процедурам, установленным информационно-справочной системой Audatex, а ряд произведенных работ не был согласован с ответчиком, суд частично взыскал задолженность по договору.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-32601/2009 Суд при рассмотрении дела о признании недействительным учредительного договора ООО в части изменения состава его участников вынес определение об отказе в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на входящее в уставный капитал общества недвижимое имущество, поскольку требуемые обеспечительные меры не связаны с предметом заявленного иска и в случае его удовлетворения непринятие названных мер не может затруднить исполнение судебного акта по настоящему делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-25362/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов за оказание услуг по перевозке пассажиров в маршрутном такси, поскольку при осуществлении контроля за применением обществом контрольно-кассовой техники инспекцией фактически была произведена проверочная закупка, правом на совершение которой налоговый орган не наделен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-22077/2008 Поскольку оплата за полученное по договору купли-продажи имущество не произведена ответчиком в полном объеме, суд частично удовлетворил требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и задолженности по названному договору, отказав во взыскании процентов, начисленных на сумму НДС, включенную в цену движимого имущества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-20112/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС об отказе ООО в возмещении НДС, обоснованно удовлетворив ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи заявления, поскольку инспекция не представила надлежащих и достаточных доказательств направления или вручения обществу либо его представителю под расписку копии оспариваемого решения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-16611/2009 ИФНС неправомерно отказала ООО в возмещении НДС, сославшись на подписание счетов-фактур от имени организации-поставщика неустановленным лицом, поскольку справки об оперативных почерковедческих исследованиях не являются допустимыми доказательствами ввиду их получения вне проведения мероприятий налогового контроля, а содержащиеся в данных справках выводы носят вероятностный характер и не могут безусловно свидетельствовать о нарушении обществом норм НК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-14804/2009 Суд возвратил товариществу апелляционную жалобу на определение суда, которым отклонены замечания на протокол предварительного судебного заседания, поскольку последняя подана на судебный акт, который в соответствии с АПК РФ не обжалуется в порядке апелляционного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-14624/2009 Суд признал недействительным решение ФНС РФ об отказе в предоставлении ФГУ отсрочки по уплате транспортного налога (в связи с недофинансированием из бюджета), поскольку представленные учреждением документы подтверждают наличие установленных НК РФ оснований для отсрочки по уплате названного налога.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А56-13048/2009 Отказывая ООО в возмещении НДС по операциям, связанным с ввозом импортированных товаров, реализованных через комиссионера, ИФНС необоснованно исходила из отсутствия у общества, комиссионера и субкомиссионеров складских помещений, транспортных средств и персонала, поскольку нормами НК РФ право налогоплательщика на возмещение НДС из бюджета не поставлено в зависимость от указанных обстоятельств, которые сами по себе не свидетельствуют о получении обществом необоснованной налоговой выгоды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А52-71/2009 ИФНС пришла к ошибочному выводу об отсутствии у ЗАО оснований при исчислении налога на прибыль включать в состав расходов затраты на приобретение строительных материалов, поскольку в материалах дела отсутствуют бесспорные доказательства, свидетельствующие о несоответствии представленных обществом первичных документов и счетов-фактур требованиям законодательства, а также невозможности осуществления ЗАО спорных операций с конкретным поставщиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А52-187/2009 Суд удовлетворил заявленный на основании договора цессии иск о взыскании с администрации МО денежных средств, излишне уплаченных за тепловую энергию собственниками квартир, поскольку администрация, получая с лиц, проживающих на объекте, плату за тепловую энергию по утвержденному нормативу, не производила корректировку полученных платежей в соответствии с данными счетчика и не возвратила гражданам излишне уплаченные денежные средства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А52-1246/2008 Суд удовлетворил иск об истребовании из чужого незаконного владения имущества (автокрана), похищенного на территории ФРГ, при разрешении вопроса о прекращении и возникновении права собственности на указанное имущество, правомерно руководствуясь нормами гражданского законодательства ФРГ, согласно которому к истцу (страховщику автокрана) переходят все права страхователя, в том числе и право собственности на автокран, если он уплатил страхователю страховое возмещение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А42-6967/2008 Суд неправомерно оставил без рассмотрения иск о взыскании неосновательного обогащения, полученного ответчиком вследствие неправомерного включения ставки по НДС 18% при выставлении счетов по контракту на перевалку, сославшись на наличие в контракте третейской оговорки, поскольку в нарушение норм действующего законодательства сделал вывод о том, что международному коммерческому арбитражу подведомственны споры, вытекающие из налоговых правоотношений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А42-1667/2009 Суд удовлетворил заявление Управления по лицензированию субъекта РФ об аннулировании выданной ООО лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции, поскольку ООО не устранило в установленный срок обстоятельства, повлекшие приостановление действия указанной лицензии, у общества отсутствуют документы, подтверждающие наличие помещения, приспособленного для розничной продажи алкогольной продукции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А21-3969/2008 Суд прекратил производство по делу о применении последствий недействительности ничтожных сделок купли-продажи нежилых помещений, поскольку требования о возврате помещения к лицу, не являющемуся предпринимателем, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А21-10519/2008 Суд признал незаконным предписание антимонопольного органа об устранении ОАО нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в установлении монопольно высокой арендной платы за офисные помещения в здании аэровокзала, поскольку не доказано доминирующее положение общества на товарном рынке, неверно определены продуктовые и географические границы этого рынка и не представлено доказательств незаконности действий ОАО в части установления указанной платы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А05-7788/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на входящую в состав основного долга по договору оказания услуг телефонной связи сумму НДС, поскольку, задерживая оплату этих услуг, ответчик фактически неосновательно пользовался не суммой, подлежащей перечислению в бюджет в виде налога на добавленную стоимость, а непосредственно денежными средствами истца.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.12.2009 по делу N А05-3564/2009 Поскольку судом установлены факты заключения налогоплательщиком договоров подряда с ООО, выставление последним счетов-фактур, оплата налогоплательщиком выполненных работ и их принятие на учет в установленном законом порядке, суд признал недействительным решение ИФНС в части начисления налогоплательщику НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А66-6263/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт заключения банком с физическим лицом кредитного договора, содержащего условие о подсудности споров и разногласий, вытекающих из данного договора, в суде по месту нахождения банка, суд признал правомерным привлечение банка к административной ответственности за нарушение прав потребителей, которым законом предоставлено право выбора при определении подсудности названного спора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А66-3390/2009 Суд признал незаконным отказ Департамента управления имуществом города в преимущественном праве ООО на приобретение арендуемого имущества, поскольку обществом были выполнены все условия, предусмотренные действующим законодательством для приобретения имущества в указанном порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А66-2876/2009 Суд отказал в иске о признании незаконным решения общего собрания акционеров ЗАО, сделав правильный вывод о пропуске срока исковой давности для предъявления в суд указанного иска.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А66-2745/2009 Суд отказал в признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на заработную плату предпринимателя, указав на пропуск последним установленного законом срока на подачу заявления о признании незаконными действий названного должностного лица.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А66-2486/2009 Суд признал недействительным заключенный между участниками ООО договор уступки доли в уставном капитале общества, поскольку совершение оспариваемой сделки в нарушение положений устава ООО не было согласовано с другими его участниками.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А66-2168/2009 Суд признал недействительным решение общего собрания участников ООО о внесении изменений в устав и учредительный договор ООО, указав на нарушение установленного законом порядка созыва собрания, поскольку доказательств того, что истец был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения данного собрания, в материалы дела не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А66-1397/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения, полученного ответчиком при продаже электрической энергии конечному потребителю, поскольку у ответчика не имелось законных оснований для получения платы за электроэнергию, а в материалы дела не представлены доказательства того, что истец, реализующий сбытовой компании электроэнергию в отсутствие договора электроснабжения с конечным покупателем, получил бы денежные средства в меньшем размере, чем заявлено в настоящем деле.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-9514/2008 Суд при рассмотрении дела о взыскании с ООО неосновательного обогащения, полученного в результате неоплаты расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, признал часть понесенных кооперативом затрат необоснованными и недоказанными, в связи с чем рассчитал размер взыскиваемой неустойки пропорционально доле общества в праве общей собственности на имущество в многоквартирном доме.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-60543/2008 Подлежит отмене решение суда о взыскании с ответчика в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного в связи с причинением в ДТП вреда автомобилю, поскольку при рассмотрении дела суд не оценивал имеющиеся доказательства на предмет установления вины и причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненным страхователю истца вредом, в материалы дела не представлены Правила страхования и заявление страхователя о выплате страхового возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-59346/2008 Суд, удовлетворяя в полном объеме иск об обязании ответчика передать истцу документы, необходимые для реализации приобретенных по договорам цессии требований, не усмотрел оснований для приостановления производства по настоящему делу, поскольку в материалы дела не представлены доказательства принятия судом к производству исковых требований ответчика о признании названных договоров недействительными.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-58756/2009 Суд правомерно возвратил исковое заявление, установив факт соединения истцом нескольких требований, не связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-5857/2009 Суд признал незаконными действия таможни, выразившиеся в списании денежных средств ООО в результате принятия решения о корректировке таможенной стоимости ввезенного на территорию РФ товара, поскольку в целях подтверждения заявленной в ГТД стоимости общество представило необходимые документы и отсутствуют доказательства, опровергающие заявленные ООО сведения о таможенной стоимости, а следовательно, не было оснований для списания уплаченных ООО авансовых платежей в счет погашения доначисленных платежей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-57258/2008 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении иска о взыскании с поручителя как с солидарного должника задолженности по оплате лизинговых платежей, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения решения суда по делу о взыскании названной задолженности с лизингополучателя.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-55626/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика денежной компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку в материалы дела не представлены доказательства реализации ответчиком продукции со спорным изображением.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-54624/2008 Суд признал недействительным решение антимонопольной службы о нарушении ЗАО, являющимся доминирующим хозяйствующим субъектом на рынке обеспечения тепловой энергией объектов недвижимости, ФЗ "О защите конкуренции", выразившемся в отказе ЗАО в заключении договора на отпуск энергии, поскольку не доказано доминирующее положение ЗАО на рынке обеспечения теплоэнергией по отношению к ООО, а именно: не установлены географические границы товарного рынка, не определен состав хозяйствующих субъектов - участников рынка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-45541/2009 Суд необоснованно признал незаконным постановление Комитета по природным ресурсам области о привлечении ОАО к ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ за использование участка лесного фонда без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о том, что судом выяснялись обстоятельства, связанные с предпринимаемыми ОАО мерами по заключению договора аренды в соответствии с действующим законодательством.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-43516/2006 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших в связи с отказом ответчика возвратить ошибочно перечисленные денежные средства, подлежит отмене, поскольку в нарушение положений ст. 170 АПК РФ в решении не указаны законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-38296/2008 Поскольку постановления таможенного органа о привлечении ООО к административной ответственности в виде взыскания штрафа были предъявлены к исполнению в службу судебных приставов до их вступления в законную силу, суд признал незаконными действия таможни по списанию денежных средств со счета общества в счет уплаты административных штрафов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-37648/2008 Суд частично удовлетворил иск ООО о взыскании с предпринимателя денежной компенсации за нарушение исключительных авторских и смежных прав на сериал "Смешарики" и его персонажей, обладателем которых является общество на основании авторского договора-заказа, и за нарушение прав на товарные знаки, поскольку суд, установив факт однократной продажи контрафактных игрушек, имитирующих персонажей сериала "Смешарики", счел возможным с учетом требований разумности и справедливости снизить размер денежной компенсации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-30457/2009 Суд прекратил производство по апелляционным жалобам на определение суда о введении в отношении ООО процедуры наблюдения, поскольку данные жалобы поданы лицами, которые не приобрели в установленном порядке статус конкурсных кредиторов ООО, следовательно, названные лица не имеют права на обжалование указанного определения в апелляционном порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-29833/2008 Суд взыскал с ответчика денежные средства, необоснованно списанные с лицевого счета истца в качестве платы за пользование вагонами в период их простоя на железнодорожных путях, поскольку названный простой был обусловлен не действиями (бездействием) истца, а ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязанностей, выразившимся в неправомерном прекращении подачи под погрузку порожних вагонов истцу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-27535/2009 Решение суда о взыскании страхового возмещения на основании договора страхования подлежит отмене, поскольку суд не исследовал и не оценил имеющиеся в материалах дела доказательства, связанные с обоснованностью применения страховщиком коэффициента пропорциональности при расчете страхового возмещения, исполнением страховщиком условий договора страхования, а также правомерностью обращения страхователя с иском, учитывая платежное поручение о перечислении выгодоприобретателю возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-27172/2008 Суд отказал в удовлетворении иска товарищества собственников жилья о признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения, поскольку спорное помещение является самостоятельным объектом недвижимости, ему присвоен кадастровый номер, помещение имеет электроснабжение и отопление, а в материалы дела не представлены доказательства того, что спорное помещение необходимо исключительно для обслуживания жилого дома.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-26049/2008 Суд отказал предприятию в удовлетворении иска о взыскании с ООО процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на период наличия задолженности общества по оплате поставленной тепловой энергии, поскольку из материалов дела невозможно установить дату поступления на расчетный счет предприятия суммы основной задолженности, перечисленной по договору теплоснабжения, в связи с чем не представляется возможным проверить правильность представленного предприятием расчета процентов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-24745/2009 Суд рассмотрел дело о взыскании задолженности по договору аренды в отсутствие ответчика, поскольку, будучи заблаговременно уведомленным о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства по названному делу, ответчик своевременно не представил в суд отзыв на иск и не известил о своих возражениях против рассмотрения дела в его отсутствие.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-21650/2009 Суд признал незаконным постановление таможни о привлечении ООО к ответственности по ст. 16.1 КоАП РФ за сообщение недостоверных сведений о наименовании товара при прибытии на территорию РФ, поскольку товар принят обществом к перевозке в опломбированном контейнере, целостность наложенных средств идентификации не нарушена и ООО указало сведения о наименовании товара в соответствии с товаросопроводительными документами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-21263/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по оплате поставленной продукции, поскольку материалами дела подтверждается наличие у ответчика задолженности в заявленной истцом сумме.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-19293/2008 Суд правомерно взыскал с железной дороги сумму незаконно списанной с лицевого счета ООО платы за пользование железнодорожными вагонами-цистернами, поскольку причиной простоя вагонов на железнодорожных путях являются не какие-либо действия (бездействие) общества, а ненадлежащее исполнение железной дорогой своих обязанностей, выразившееся в неправомерном прекращении подачи порожних вагонов под погрузку.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-19163/2008 Суд признал незаконным постановление главы администрации МО об изъятии земель из пользования крестьянского (фермерского) хозяйства, сделав вывод о том, что оспариваемое постановление не соответствует закону, поскольку такие основания для прекращения права собственности на землю, как неэффективное и нецелевое использование земель в течение более двух лет, были предусмотрены статьями Земельного кодекса РСФСР, которые на момент принятия постановления не подлежали применению ввиду признания их недействующими.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-18863/2009 Суд отказал в удовлетворении иска об обязании ответчика указать место нахождения и возвратить истцу переданный по договору лизинга плавучий причал, поскольку договор не расторгнут и истец от его исполнения не отказывался, в связи с чем заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-17749/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт отслоения поверхностного слоя кирпичной кладки на фасаде здания, принадлежащего ОАО на праве собственности, уполномоченный орган правомерно привлек общество к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию фасадов зданий в исправном состоянии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-17237/2008 Суд возвратил апелляционную жалобу ее подателю, поскольку жалоба подана по истечении установленного срока и отсутствует ходатайство о его восстановлении.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-13344/2009 Суд правомерно отказал в признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО об избрании нового совета директоров общества, поскольку в данном случае установленный законом порядок созыва и проведения общего собрания не нарушен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А56-13095/2008 Суд отказал в иске о признании за ЗАО права осуществлять по условиям инвестиционного контракта реализацию инвестиционного проекта строительства поселка коттеджного типа на земельном участке, занятом имущественным комплексом пионерского лагеря, поскольку участок и строения пионерского лагеря никогда не передавались обществу для реализации инвестиционного контракта их собственником, а в настоящее время эти объекты находятся в хозяйственном ведении третьего лица.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А52-3732/2008 Суд, установив, что истец приобрел внеплощадные сети телефонной канализации в процессе приватизации, признав сделки по отчуждению названных объектов ничтожными и приняв во внимание факт нахождения спорного имущества во владении истца, удовлетворил иск о признании права собственности на внеплощадные сети телефонной канализации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А52-1638/2009 Суд удовлетворил иск общества о взыскании с Управления Федеральной службы судебных приставов задолженности по оплате услуг по хранению товара, поскольку представленный в материалы дела акт приема-передачи товара является документом, свидетельствующим о заключении договора хранения в надлежащей форме, а представленный ЗАО расчет понесенных расходов на оказание названных услуг управлением не оспорен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А52-1627/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по оплате услуг по хранению товара на складе временного хранения, поскольку имеющиеся в материалах дела документы позволяют определить как объем имущества, переданного на хранение, так и лицо, являющееся хранителем и понесшее расходы на хранение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А52-1626/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по оплате услуг по хранению, указав, что в данном случае акт приема-передачи имущества в совокупности с актом приема-передачи товара являются документами, свидетельствующими о заключении договора хранения в надлежащей форме, поскольку позволяют определить как объем имущества, переданного на хранение, так и лицо, являющееся хранителем, а также понесенные расходы на хранение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А52-1625/2009 Суд удовлетворил иск общества о взыскании с Управления Федеральной службы судебных приставов задолженности по оплате услуг по хранению очков, поскольку представленный ЗАО акт приема-передачи товара является документом, свидетельствующим о заключении договора хранения в надлежащей форме, так как позволяет определить как объем имущества, переданного на хранение, так и лицо, являющееся хранителем и понесшее соответствующие расходы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А52-1624/2009 Суд удовлетворил иск общества о взыскании с Управления Федеральной службы судебных приставов задолженности по оплате услуг по хранению двигателя переменного тока, поскольку в материалы дела представлены акты приема-передачи товара, являющиеся документами, свидетельствующими о заключении договора хранения в надлежащей форме, и расчет понесенных ЗАО расходов, основанный на прейскуранте цен на названные услуги.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А44-1865/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору аренды участка лесного фонда, поскольку арендатор независимо от того, воспользовался он правом на лесопользование (заготовку древесины) или нет, обязан внести арендную плату за весь разрешенный объем заготовки древесины на арендуемом участке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А42-574/2007 Довод ИФНС о том, что, взыскивая с нее в пользу ООО судебные расходы, суд не учел критерии разумности и соразмерности расходов объему оказанных ООО представительских услуг, необоснован, поскольку заявленная к возмещению сумма составляет только часть стоимости определенных договором услуг и суд принял во внимание объем фактически выполненных представителями услуг, степень сложности дела и продолжительность его рассмотрения, с учетом сложившейся в регионе стоимости на сходные услуги и квалификации представителей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А42-5299/2008 Суд отказал в иске о взыскании с МО в порядке субсидиарной ответственности задолженности муниципального учреждения, поскольку на расчетном счете учреждения имеются денежные средства, достаточные для погашения задолженности, а следовательно, отсутствуют основания для привлечения к субсидиарной ответственности собственника имущества учреждения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А42-4131/2009 Суд отказал в признании незаконным постановления таможни о привлечении ООО к ответственности по ст. 16.2 КоАП РФ за заявление в ГТД недостоверных сведений об описании и классификационном коде ТН ВЭД в отношении ввезенного на территорию РФ товара (навесного снегоуборочного ковша), поскольку ООО не проявило должную степень заботливости и осмотрительности при осуществлении обязанностей таможенного брокера и не организовало надлежащий контроль за исполнением профессиональных обязанностей своими работниками.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А42-2865/2009 ИФНС неправомерно отказала ООО в возмещении НДС, сославшись на отсутствие в ГТД отметок пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров в таможенном режиме экспорта за пределы РФ, поскольку, представив дополнительные документы в пределах сроков проведения камеральной налоговой проверки и рассмотрения ее итогов, общество тем самым подтвердило правомерность применения налоговой ставки 0% по экспортной операции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А26-4548/2009 Решение суда об удовлетворении заявления ИФНС о взыскании с учреждения пеней по НДС подлежит отмене, поскольку суд не проверил сумму недоимки по НДС и не установил налоговый период ее образования.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А26-3379/2008 Подлежит отмене постановление суда об удовлетворении иска рыбозавода об истребовании из чужого незаконного владения ООО технологической линии по производству крабовых палочек, поскольку суд не дал правовой оценки тому обстоятельству, что указанное оборудование выбыло из владения рыбозавода по его воле, на основании договора купли-продажи, подписанного его директором.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А26-2845/2008 Определение суда о взыскании с ФНС РФ судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения временному управляющему подлежит отмене как принятое незаконным составом суда (единолично судьей).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А21-9876/2008 Суд отказал в признании незаконным постановления таможни о привлечении ООО к ответственности по ст. 16.2 КоАП РФ за представление при декларировании импортированного товара растительного происхождения (черешни), произведенного в Греции, недействительного санитарно-эпидемиологического заключения, сделав правильный вывод о наличии в действиях ООО состава названного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А21-5823/2009 Суд удовлетворил иск администрации МО о взыскании с некоммерческой организации задолженности по договору аренды земельного участка, поскольку материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение организацией своих обязательств по внесению арендной платы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А21-5673/2009 Поскольку оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество может осуществляться лишь с использованием установленных гражданским законодательством способов защиты, применяемых с учетом характера и последствий соответствующего правонарушения, отказывая администрации МО в признании недействительной регистрации права собственности на жилой дом, суд правомерно исходил из того, что администрация избрала не предусмотренный законом способ защиты нарушенного права.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А21-2837/2008 Суд отказал в удовлетворении иска конкурсного управляющего предприятия о признании недействительными произведенных по договору энергоснабжения платежей, поскольку нарушение очередности погашения требований кредиторов допущено самим управляющим, не представлены доказательства нарушения интересов иных кредиторов по текущим обязательствам, кроме того, материалами дела установлено, что часть платежей произведена арендаторами помещений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А13-7696/2009 Поскольку уплата таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной таможенной декларации является оплатой всех действий уполномоченного органа по таможенному оформлению товара и исключает повторную уплату таможенных сборов при представлении полной таможенной декларации, таможня незаконно отказала ООО в возврате излишне уплаченных таможенных сборов за таможенное оформление по полным периодическим декларациям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А13-4971/2009 Поскольку периодическое временное декларирование товара начато обществом до введения в действие нормы права, предусматривающей обязанность уплаты таможенных сборов при подаче и временной и полной таможенных деклараций, таможня неправомерно отказала ОАО в возврате излишне уплаченного при подаче полной таможенной декларации таможенного сбора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А13-12647/2008 Суд отказал в удовлетворении иска общества о взыскании с Департамента финансов области расходов, понесенных в связи с предоставлением льгот по оплате проезда пассажиров, поскольку ОАО не представило в материалы дела доказательства, обосновывающие заявленные требования по размеру.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-7876/2009 Поскольку материалами дела подтверждается нарушение ООО порядка работы с денежной наличностью, выразившееся в невнесении в кассовую книгу ООО и книгу учета доходов и расходов записей о поступлении от населения денежных средств за оказанные услуги, суд отказал в признании незаконным постановления ИФНС о привлечении ООО к ответственности, предусмотренной ст. 15.1 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-7686/2009 Суд признал недействительным постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, поскольку судебным приставом при принятии данного постановления в нарушение требований закона не был составлен акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-7407/2009 Суд признал недействительным постановление судебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства, поскольку предъявленный взыскателем к исполнению исполнительный лист соответствует требованиям закона.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-6822/2009 Суд отменил постановление ИФНС о привлечении ООО к ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции без сертификата соответствия, сделав вывод о малозначительности названного правонарушения, поскольку в момент проведения проверки обществом не был предъявлен сертификат соответствия только на одно наименование данной продукции в количестве одной бутылки, другие документы, подтверждающие легальность оборота этой продукции, имелись в торговой точке в наличии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-6426/2009 Поскольку негосударственная (частная) охранная деятельность является одним из видов деятельности, на осуществление которой требуется лицензия, суд признал правомерным требование мэрии города при проведении запроса котировок на оказание охранных услуг о предоставлении в котировочной заявке лицензии и сметного расчета стоимости работ, подтверждающего ценовое предложение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-6239/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС в части доначисления ОАО налога на прибыль, отклонив довод о неправомерном включении в состав внереализационных расходов безнадежных долгов (нереальных ко взысканию) в размере затрат общества по исполнению договора поручительства, поскольку указанные затраты являются документально подтвержденными, а контрагенты по договору ликвидированы, что привело к невозможности выполнить имеющиеся обязательства перед поручителем.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-5599/2009 Суд признал недействительным предписание управления Росфиннадзора в части перечисления ФГУП в доход федерального бюджета денежных средств, полученных от использования имущества, являющегося федеральной собственностью, поскольку плата за оказанные предприятием услуги по содержанию переданного в аренду помещения не является доходом от использования федерального имущества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-5580/2009 Вывод ИФНС об отсутствии у ООО оснований для применения ЕНВД является ошибочным, поскольку осуществление розничной торговли через арендуемую часть торгового зала магазина самообслуживания при отсутствии перегородок между торговыми площадями, сданными в аренду другим арендаторам, и при наличии общих проходов для покупателей не свидетельствует о неправомерности применения обществом ЕНВД, а при проведении налоговой проверки ИФНС не установила фактический размер используемой ООО площади торгового зала.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-5511/2009 Суд отказал в признании незаконной государственной регистрации внесенных в учредительные документы ООО изменений, отклонив довод ИФНС о факте представления на регистрацию недостоверных сведений о месте нахождения общества, поскольку инспекция не представила доказательств, подтверждающих, что на момент обращения с заявлением о государственной регистрации изменений общество не находилось по данному адресу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-502/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) экскаватора, поскольку истец передал спорное имущество без документов (паспорта самоходной машины), что исключает эксплуатацию экскаватора, и лизинговые платежи не подлежат взысканию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2009 по делу N А05-5012/2009 Суд удовлетворил иск общества о взыскании с муниципального образования процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности, взысканной решением суда, поскольку установленные Бюджетным кодексом РФ особенности порядка исполнения судебных актов, предусматривающих взыскание средств за счет бюджетов, не регулируют имущественные гражданско-правовые отношения и сами по себе не изменяют условий и оснований применения гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А66-5393/2009 Суд неправомерно возвратил заявление о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, поскольку в данном случае заявитель не мог выполнить требования, содержащиеся в определении суда об оставлении заявления без движения, в связи с неполучением названного судебного акта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А66-4378/2009 Суд удовлетворил иск Управления Пенсионного фонда РФ о взыскании с ООО задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, поскольку обязанность по их уплате возникла у общества после открытия конкурсного производства, таким образом, названное требование управления не включается в реестр требований кредиторов и подлежит исполнению вне рамок дела о банкротстве.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А66-113/2009 Определение суда о включении требований кредитора, основанных на договоре займа, заключенном с должником, в реестр требований кредиторов последнего подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку суд, сославшись на доказанность факта передачи денежных средств должнику по названному договору, по существу представленные в материалы дела документы не исследовал.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А56-54259/2007 Суд отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда об удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору на бухгалтерское обслуживание, указав, что приведенные заявителем обстоятельства, связанные с проведением почерковедческой экспертизы, не могут быть расценены судом как вновь открывшиеся обстоятельства, поскольку являются новыми доказательствами по отношению к фактам, которые уже были предметом исследования при принятии судебного акта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А56-47402/2008 Определение суда о возвращении апелляционной жалобы ее подателю в связи с неустранением недостатков, послуживших основанием для оставления жалобы без движения, подлежит отмене, а жалоба - направлению в суд для решения вопроса о принятии ее к производству, поскольку платежный документ, представленный подателем жалобы, подтверждает факт поступления госпошлины по назначению (в федеральный бюджет), а также то, что эта госпошлина находится в бюджете как определенный платеж за совершение определенных действий.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А56-14377/2009 Довод о неправомерности решения суда в части обязания ответчика заключить с истцом договор аренды земельного участка с условием об использовании под авторемонтные боксы с прилегающей территорией необоснован, поскольку последнее не противоречит условиям договора аренды, ранее действовавшего в отношении спорного участка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А52-1048/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС в части доначисления ЗАО налога на добавленную стоимость, поскольку материалами дела подтверждается наличие у общества надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих право на применение вычетов по НДС, в том числе первичных документов, удостоверяющих факт расчетов по договорам, а также счетов-фактур, соответствующих требованиям ст. 169 НК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А44-1307/2009 Суд признал незаконным решение ИФНС о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности, указав на существенное нарушение процедуры принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, поскольку представитель предпринимателя не был допущен к рассмотрению возражений по акту проверки и принятию решения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А44-1082/2009 Суд отказал администрации города в иске о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка, поскольку администрация не обладает полномочиями по распоряжению доходами, поступающими в виде арендной платы за участки, государственная собственность на которые не разграничена, а следовательно, администрация является ненадлежащим истцом и не вправе обращаться в суд с требованием о взыскании задолженности по арендной плате.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А42-7287/2008 Суд отказал в признании незаконным бездействия администрации города, выразившегося в непринятии решения о предоставлении ЗАО в собственность земельного участка, поскольку доказательств возникновения у общества права собственности на объекты, на наличие которых на указанном участке ссылается ЗАО, а также доказательств фактического расположения этих объектов на участке не представлено, то есть у ЗАО отсутствует предусмотренное законодательством право требовать предоставления ему в собственность участка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А42-6080/2009 Суд оставил апелляционную жалобу ЗАО без движения, поскольку опись вложения, приложенная обществом к жалобе, не содержит сведений о направлении копии жалобы другому лицу, участвующему в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении, в связи с чем правомерно не принята судом в качестве надлежащего доказательства направления другой стороне копии жалобы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А42-4078/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о расторжении договора бербоут-чартера судна, поскольку материалами дела подтверждаются расторжение истцом данного договора в одностороннем порядке и изъятие спорного судна у ответчика, кроме того, ни один из судовых реестров не содержит сведений о регистрации судов, принадлежащих ответчику на праве собственности или на праве аренды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А42-3853/2008 При новом рассмотрении дела о взыскании в субсидиарном порядке с МО в лице администрации муниципального района за счет средств казны района задолженности муниципального учреждения суду следует истребовать доказательства, свидетельствующие о наличии или отсутствии у основного должника (учреждения) денежных средств, достаточных для погашения оставшейся задолженности перед предприятием.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А42-1772/2008 Суд прекратил производство по апелляционной жалобе на определение суда о возвращении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения суда о выдаче исполнительного листа, сделав правильный вывод о том, что данная жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с АПК РФ не подлежит обжалованию в порядке апелляционного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А26-82/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, установленных Правилами отпуска древесины на корню, поскольку к моменту проведения освидетельствования названные Правила были признаны утратившими силу, а следовательно, у истца отсутствовали правовые основания для начисления неустойки, предусмотренной указанным нормативно-правовым актом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А26-7444/2008 Суд отказал лесничеству в иске о взыскании с ООО неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, поскольку на момент проведения освидетельствования мест рубок и выявления совершенных обществом нарушений нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности, а также устанавливающий размер административной санкции, был отменен, что свидетельствует об отсутствии у лесничества законных оснований для привлечения ООО к ответственности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А26-43/2009 Суд отказал в удовлетворении иска лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, поскольку к моменту выявления в ходе освидетельствования мест рубок нарушений лесохозяйственных требований Правила отпуска древесины на корню, на основании которых начислена неустойка, были отменены постановлением Правительства РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А26-150/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, установленных Правилами отпуска древесины на корню, поскольку к моменту проведения освидетельствования названные Правила были признаны утратившими силу, а следовательно, у истца отсутствовали правовые основания для начисления неустойки, предусмотренной указанным нормативно-правовым актом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А26-149/2009 Суд отказал в удовлетворении иска лесничества о взыскании с ООО начисленной в соответствии с Правилами отпуска древесины на корню неустойки, поскольку к моменту выявления нарушений лесохозяйственных требований названные Правила как нормативно-правовой акт, устанавливающий размер административной санкции, были отменены, а следовательно, у лесничества отсутствовали правовые основания для привлечения общества к ответственности, установленной названными Правилами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А21-977/2009 Управление Федеральной антимонопольной службы неправомерно вынесло решение о признании предприятия нарушившим ФЗ "О защите конкуренции" в части совершения согласованных с ООО действий, которые привели к установлению одинакового тарифа на швартовые услуги, поскольку предприятие и общество оказывают услуги по проведению швартовых операций на разных товарных рынках и имеют различный статус с точки зрения регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А13-928/2008 Суд отказал в удовлетворении заявления предпринимателя о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела о взыскании в пользу ООО как правопреемника предприятия задолженности предпринимателя по договору водоснабжения, поскольку в материалы дела не представлены доказательства того, что факт исключения предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с завершением конкурсного производства не мог быть известен предпринимателю на момент рассмотрения спора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А13-5505/2009 Суд удовлетворил заявление регистрационной службы о привлечении арбитражного управляющего к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, возложенных законодательством о банкротстве, поскольку за период с 23 апреля 2008 года по 31 декабря 2008 года управляющий провел только одно собрание кредиторов, что может привести к невозможности конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, реализовать свое право на контроль за деятельностью управляющего.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А13-11771/2008 Суд правомерно отказал в иске об обязании предпринимателя прекратить несанкционированную деятельность по врезке в газопровод, расположенный на территории принадлежащего ООО земельного участка, поскольку общество не представило доказательств создавания предпринимателем препятствий в осуществлении ООО правомочий владения, пользования и распоряжения участком, а кроме того, в настоящее время оспариваемая деятельность не ведется, земельный участок освобожден от строительной техники, траншея засыпана.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А05-7607/2009 Суд отказал в признании недействительным отказа регистрационной службы в государственной регистрации заключенного ООО по результатам аукциона договора аренды лесного участка, поскольку нормами гражданского законодательства об аренде не предусмотрена возможность передачи в аренду различным лицам одного и того же объекта недвижимости для многоцелевого использования.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А05-7223/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки лесоматериалов, поскольку факт поставки указанного товара истцом и наличие у ответчика долга по оплате полученных лесоматериалов подтверждаются материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А05-6224/2009 Решение суда об удовлетворении иска компании о взыскании с ООО пеней за несвоевременное внесение платы по заключенному между сторонами договору на отпуск и потребление электрической энергии подлежит отмене, поскольку суд не истребовал у компании счета-фактуры, на основании которых произведен расчет пеней, и не проверил правомерность начисления пеней на сумму авансовых платежей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.12.2009 по делу N А05-2392/2009 Поскольку ЗАО, приняв нежилое помещение по акту приема-передачи, пользовалось указанным имуществом, зная, что предпринимателем не получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и не оформлено право собственности на него, внесло плату по выставленному предпринимателем счету, перечисленная последнему сумма является платой за пользование нежилым помещением и не может быть признана неосновательным обогащением.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А66-8814/2008 Суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО, поскольку последнее является отсутствующим должником, не имеет денежных средств и иного имущества, достаточного для покрытия расходов по делу и погашения задолженности по обязательным платежам в части или полностью.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А66-403/2009 Суд, признав заключенный между истцом и ответчиком договор субаренды нежилого помещения возобновленным на неопределенный срок, отказал в части иска об устранении препятствий в пользовании указанным имуществом и удовлетворил встречный иск об обязании истца освободить занимаемое помещение, поскольку ответчик отказался от договора, направив истцу уведомление о необходимости освобождения помещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-8874/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов при продаже одной бутылки коньяка, поскольку инспекция использовала доказательства, подтверждающие событие правонарушения, полученные с нарушением закона. Кроме того, магазин общества находится в отдаленной, труднодоступной местности, где наличные денежные расчеты могут осуществляться без применения ККТ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-59471/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика стоимости изъятого в ходе исполнительного производства оборудования, приобретенного истцом по договору купли-продажи, поскольку с момента принятия спорного имущества по названному договору к истцу перешел риск случайной гибели или повреждения товара, а законные основания для размещения названного имущества в помещении ответчика у истца отсутствовали.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-47585/2009 Определение суда о возвращении апелляционной жалобы ее подателю подлежит отмене, поскольку до истечения срока, установленного для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, ее податель представил в арбитражный суд доказательства их устранения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-40120/2009 Поскольку ЗАО, осуществлявшее операции по ввозу товаров в РФ с территории Республики Беларусь, нарушило срок представления налоговой декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам), а международными правовыми актами, регламентирующими порядок взимания косвенных налогов при экспорте и импорте, не установлен порядок и условия привлечения к ответственности за данное нарушение, ИФНС правомерно привлекла общество к ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-29984/2008 Суд удовлетворил иск ЗАО о взыскании с предприятия в порядке суброгации ущерба, понесенного в связи с выплатой страхового возмещения за повреждение имущества в результате прорыва трубопровода, поскольку размер причиненного обществу ущерба подтверждается платежными поручениями, в то время как доказательств отсутствия своей вины в наступлении страхового случая предприятие в материалы дела не представило.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-24090/2008 Суд отказал компании в признании недействительным уведомления Фонда имущества города о подтверждении перехода в процессе приватизации к ОАО права собственности на нежилое здание, поскольку компания не является участником правоотношений, возникших в связи с приватизацией государственного предприятия, правопреемником которого стало ОАО, не имеет притязаний на спорный объект и не относится к лицам, по требованию которых суд может разрешить вопрос о переходе к ОАО права собственности на спорное имущество.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-15924/2009 Суд удовлетворил иск об обязании администрации городского поселения принять по актам приема-передачи от пригородной квартирно-эксплуатационной сети в муниципальную собственность объекты недвижимости, поскольку спорное имущество, относящееся к объектам муниципальной собственности в силу прямого указания закона, не может находиться в федеральной собственности и подлежит передаче муниципальному образованию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А56-13637/2009 Отменяя постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за неприменение ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов при оказании услуг связи, суд правомерно исходил из факта незаконного получения инспекцией доказательств, подтверждающих событие данного правонарушения, поскольку ИФНС была проведена проверочная закупка, относящаяся к оперативно-розыскным мероприятиям, правом на проведение которых налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А52-504/2009 Решение суда о расторжении заключенного между сторонами договора подряда на создание рабочей документации по проектированию склада битума подлежит отмене, поскольку суд не исследовал, в каком объеме ответчик изготовил проектную документацию и используется ли она при строительстве склада.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А44-751/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, полученного ответчиками в результате экономии при расчетах за отопление жилого дома, поскольку в материалы дела не представлены доказательства того, что начисление платы за отопление произведено ответчиками способом, не соответствующим формуле, установленной законодательством в спорный период.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А44-1063/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении иска о взыскании с ответчика неустойки за невыполненные работы по охране лесов по договору аренды, поскольку бремя доказывания факта нарушения ответчиком положений договора возложено законодательством не только на истца, но и на ответчика, который в свою очередь не представил в материалы дела доказательства выполнения работ по охране лесов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А42-3317/2009 Суд удовлетворил заявление прокурора о привлечении ООО к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, поскольку материалами дела подтверждается, что общество осуществляет изъятие твердых коммунальных отходов из мусороприемных камер многоквартирных домов, то есть сбор отходов IV и V класса опасности, не имея разрешения на осуществление названной деятельности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А26-5816/2007 Суд удовлетворил иск об освобождении ответчиком занимаемого помещения, поскольку извещением истец предупредил ответчика об отказе от договора безвозмездного пользования, возобновленного на неопределенный срок, и предложил в течение одного месяца с момента получения извещения вернуть имущество, однако указанное требование ответчиком не исполнено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А26-5814/2007 Суд удовлетворил иск об освобождении ответчиком занимаемого им помещения, принадлежащего истцу, поскольку из материалов дела следует, что заключенный между сторонами договор безвозмездного пользования данным помещением был расторгнут, однако последнее не было возвращено истцу ответчиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А26-3859/2009 Суд отказал в признании незаконными постановлений судебного пристава-исполнителя о привлечении администрации МО к административной ответственности за неисполнение в установленный срок после взыскания исполнительского сбора требований, содержащихся в исполнительных документах, поскольку материалами дела подтверждается совершение администрацией вмененных ему административных правонарушений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А21-3751/2008 Суд неправомерно отказал в признании недействительным устава ООО, утвержденного в новой редакции решением внеочередного общего собрания участников общества, указав на пропуск двухмесячного срока исковой давности, поскольку названный срок исковой давности установлен для признания недействительным решения общего собрания, а для остальных заявленных требований - три года, следовательно, срок исковой давности по рассматриваемому требованию не истек.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А21-2167/2009 В связи с неправильным определением состава требования заявителя при рассмотрении дела о банкротстве ООО подлежит отмене определение суда о включении всей суммы денежного обязательства общества в третью очередь реестра требований кредиторов, поскольку сумма неустойки, начисленной за несвоевременное погашение основного долга, учитывается в названном реестре отдельно как подлежащая удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А21-2125/2008 Суд частично взыскал с управления Росприроднадзора судебные расходы, понесенные ЗАО в связи с оплатой услуг представителя, связанных с ведением в суде дела об оспаривании постановления управления, с учетом критерия разумности заявленных ко взысканию расходов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А21-2124/2008 Суд частично взыскал с управления Росприроднадзора в пользу ЗАО судебные расходы, понесенные в связи с оплатой услуг представителя по ведению в суде дела об оспаривании постановления управления, поскольку учел характер спора, степень сложности дела, продолжительность его рассмотрения в судах.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А21-2123/2008 Суд взыскал с управления Росприроднадзора в пользу ЗАО судебные расходы, понесенные в связи с оплатой услуг представителя по ведению в суде дела об оспаривании постановления управления, поскольку факт понесенных обществом расходов подтверждается представленными документами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А13-8188/2009 Суд правомерно прекратил производство по делу о взыскании с председателя ликвидационной комиссии ООО денежных средств в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам общества, поскольку спор по настоящему требованию, предъявленному к физическому лицу, не относится к подведомственности арбитражного суда.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А13-4824/2009 Суд признал незаконным решение ИФНС о доначислении предпринимателю НДФЛ, ЕСН и НДС в связи с неправомерным применением ЕНВД, поскольку вывод об осуществлении предпринимателем в спорном периоде операции, не являющейся розничной торговлей, сделан инспекцией на основании материалов выездной проверки деятельности контрагента предпринимателя, а согласно НК РФ документы, полученные в рамках выездной налоговой проверки иного лица, не могут являться надлежащими доказательствами совершения правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А13-3944/2008 Суд отказал Федеральной налоговой службе в удовлетворении ходатайства об отстранении конкурсного управляющего предприятия от исполнения обязанностей в связи с нарушением им сроков проведения собрания кредиторов, поскольку налоговая служба не доказала причинения ей убытков от деятельности управляющего.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А13-2791/2009 В связи с нарушением норм процессуального права подлежит отмене решение суда о признании недействительным постановления Региональной энергетической комиссии в части размера установленной для ООО ставки на содержание электрических сетей, поскольку дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются коллегиальным составом судей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А13-10507/2009 Вывод о правомерности постановления ФМС РФ о привлечении предпринимателя к административной ответственности за несообщение о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина является ошибочным, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства допуска названного гражданина к трудовой деятельности, а факт подписания работником и работодателем трудового договора сам по себе не является доказательством использования труда иностранного гражданина.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А05-6233/2009 Суд отказал ОАО, признанному банкротом, в признании недействительным заключения управления Росимущества об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ОАО, поскольку указанное заключение соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А05-4078/2009 Поскольку денежные средства, поступившие на счет предпринимателя из местного бюджета как "безвозмездные и безвозвратные перечисления на поддержку коммунального хозяйства", фактически являются платой за выполненные предпринимателем работы по ремонту котельной, ИФНС сделала правильный вывод о том, что данные средства являются доходом, который подлежит включению в налоговые базы, облагаемые НДФЛ, ЕСН и НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2009 по делу N А05-3705/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору об оказании услуг электрической связи, поскольку факт оказания названных услуг и наличие у ответчика долга по их оплате подтверждаются материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А66-7300/2007 Суд правомерно удовлетворил иск Комитета по управлению имуществом города о признании недействительным зарегистрированного права собственности ООО на торговые палатки, состоящие из помещений нежилого назначения, поскольку общество не представило доказательств правомерности возведения им спорных палаток как объектов недвижимости на земельном участке, предоставленном ему в краткосрочное пользование для размещения рынка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А66-2523/2008 Суд неправомерно взыскал с ООО неосновательное обогащение, полученное в результате сдачи в аренду недвижимого имущества, переданного выбывшим из состава участников общества физическим лицам в качестве действительной стоимости их доли, поскольку в период сдачи данного имущества в аренду право собственности на последнее за указанными лицами зарегистрировано не было, следовательно, данное право на спорные объекты сохранялось за ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-9252/2009 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции ее подателю, поскольку данная жалоба в нарушение норм действующего законодательства была подана не через суд, принявший обжалуемое решение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-60474/2008 Суд правомерно взыскал с ответчика сумму авансового платежа, перечисленного истцом по договору подряда, поскольку обязательства, установленные договором, ответчиком не исполнены, акты о выполненных работах, накладная истцу не представлены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-59205/2008 Поскольку переход к рассмотрению по существу дела о взыскании задолженности по договору строительного подряда в отсутствие ответчика при наличии его письменного возражения не позволил суду исследовать имеющие значение для правильного разрешения дела обстоятельства и проверить доводы всех участвующих в деле лиц, в частности возражения ответчика, решение суда об удовлетворении названного иска подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-56521/2008 Суд, удовлетворяя иск о взыскании задолженности по договору поставки полимерных материалов, отклонил заявление ответчика о фальсификации представленной в материалы дела истцом товарной накладной, поскольку названная накладная оформлена таким же образом, как и другие, не оспариваемые ответчиком, подпись лица, принявшего груз, и оттиск печати на представленном документе не вызывают сомнений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-54090/2008 Суд удовлетворил иск ЗАО о взыскании с предприятия неосновательного обогащения, полученного в виде оплаты за услуги автогрейдера, фактически не оказанные, поскольку представленные в материалы дела справки для расчетов за выполненные услуги обществом не подписаны и не содержат сведений о приемке-передаче выполненных работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-50997/2008 Суд удовлетворил иск ООО о взыскании с ГУП долга по договору на оказание услуг по охране помещений общественного туалета, отклонив довод предприятия о том, что в спорный период общество не могло оказывать охранные услуги в связи с проведением ремонта на объекте и демонтажем средств сигнализации, поскольку предприятие не сообщало обществу о приостановлении или прекращении оказания услуг по охране объекта на период его ремонта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-45061/2009 Суд признал незаконным постановление Росфиннадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ за несоблюдение срока получения валюты РФ за поставленный нерезиденту товар, поскольку получение резидентом валютной выручки с превышением срока, предусмотренного контрактом, по причине несвоевременной оплаты нерезидентом при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего получению выручки на свои банковские счета в уполномоченных банках, не образует состав указанного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-41717/2008 Суд обязал предпринимателя устранить препятствия собственнику в пользовании земельным участком путем сноса самовольной постройки (здания кафе), поскольку предприниматель осуществил строительство названного объекта без надлежащего разрешения и на земельном участке, входящем в состав земель особо охраняемых территорий и не отведенном под капитальное строительство.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-41027/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по оплате ремонта автомобилей, переданных истцу ответчиком для ремонта на основании договора на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, отклонив довод ответчика о подписании актов выполненных работ неуполномоченным лицом, поскольку лица, подписавшие акты, действовали от имени и по поручению ответчика, что явствовало из обстановки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-37167/2009 Суд возвратил апелляционную жалобу на решение суда об отказе во взыскании задолженности за оказанные услуги, поскольку указанная жалоба в нарушение ст. 257 АПК РФ направлена непосредственно в суд апелляционной инстанции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-36475/2009 Суд, признав исковые требования обоснованными как по праву, так и по размеру, правомерно взыскал со страховой компании в порядке суброгации страховое возмещение, выплаченное страховым обществом в результате наступления страхового случая.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-32797/2005 Суд отказал в удовлетворении требования общества о признании незаконным решения Комитета по земельным ресурсам и землеустройству об отказе в кадастровом учете подъездных железнодорожных путей, поскольку ОАО не представило надлежащих доказательств того, что оно является собственником железнодорожных путей, расположенных на находящемся в государственной собственности земельном участке, а также того, что спорные объекты могут быть отнесены к путям необщего пользования и объектам недвижимости.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-31788/2009 Поскольку имеющимися в материалах дела документами подтверждается факт оказания истцом агентских услуг по организации работ по перегрузке (перетарке) товара из грузовых контейнеров в автомобили, а ответчик не представил доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение им обязательств по оплате названных услуг, суд правомерно взыскал с ответчика задолженность по агентскому договору и неустойку за нарушение сроков оплаты услуг.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-30559/2009 Поскольку, удовлетворяя исковые требования о взыскании задолженности по оплате товара в размере, увеличенном непосредственно в судебном заседании в отсутствие ответчика, суд нарушил права последнего, вынесенное по результатам рассмотрения названного дела решение подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-29295/2009 Суд, взыскивая в порядке суброгации страховое возмещение, неправомерно отказал во взыскании неустойки, поскольку вывод суда об отсутствии оснований для начисления названной неустойки противоречит действующему законодательству.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-2829/2009 Суд возвратил администрации МО апелляционную жалобу, указав, что представленное суду сопроводительное письмо, на котором стоят дата и входящий номер, не является доказательством вручения копии жалобы учреждению, поскольку не указаны наименование юридического лица, которому вручена копия жалобы, фамилия и должность лица, получившего копию, и не имеется подписи работника учреждения, ответственного за получение корреспонденции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-27816/2008 Поскольку суд рассмотрел спор в отношении государственного унитарного дорожного предприятия, утратившего правоспособность юридического лица, возложив на него, а по существу - на его универсального правопреемника (ОАО) обязанность по выплате страховщику в порядке суброгации страхового возмещения без привлечения общества к участию в деле и без надлежащего уведомления его о времени и месте рассмотрения спора, вынесенный по делу судебный акт подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-27342/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору подряда на выполнение строительно-ремонтных работ на объекте строительства, поскольку материалами дела подтверждается выполнение истцом работ и принятие их ответчиком без замечаний, а также наличие задолженности по их оплате.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-27177/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ОАО страхового возмещения, принял решение об уменьшении размера взыскиваемой за задержку страховой выплаты неустойки, поскольку размер пеней исчисляется исходя из суммы реально выплаченного страхового возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-2319/2009 Суд отказал в иске об обязании ответчика предоставить истцу в рамках договора аренды здания электрическую мощность, поскольку из материалов дела следует, что истец не доказал факт передачи ему вместе со зданием каких-либо обязательств ответчика по названному договору, а следовательно, возникновения у ответчика обязательств перед истцом о выделении мощности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-22139/2009 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору купли-продажи автобусов, поскольку материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по полной оплате полученного по договору товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-21772/2009 Суд правомерно заключил, что факт привлечения предпринимателем иностранного гражданина к трудовой деятельности в РФ по специальности, не указанной в выданном данному лицу разрешении на работу, не образует объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-21768/2009 Суд отменил постановление миграционной службы о привлечении предпринимателя к административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина, не имеющего разрешения на работу, поскольку у названного лица имеется разрешение на работу и привлечение его предпринимателем к трудовой деятельности, не указанной в данном разрешении, не образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-21440/2008 Суд неправомерно отказал во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за неисполнение ответчиком обязательств по договору, указав на заключенное сторонами мировое соглашение, в котором были установлены новые сумма, подлежащая уплате, и срок для ее перечисления и прекращение в результате этого обязательств новацией, поскольку данным соглашением не были изменены ни предмет договора, ни способ исполнения обязательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-21296/2008 Суд приостановил производство по делу о признании незаконными действий Роснедвижимости в части утверждения землеустроительной документации в отношении земельных участков до вступления в законную силу судебного акта по иску о признании права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на данных участках, поскольку результаты рассмотрения названного дела могут повлиять на результаты рассмотрения настоящего дела, вследствие чего имеются предусмотренные АПК РФ основания для приостановления производства по делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-20335/2008 Суд отказал в иске о взыскании неосновательного обогащения, полученного в результате непроведения ремонтных работ по поддержанию жилого дома в исправном состоянии, поскольку истец не доказал факт возникновения необходимости проведения ремонтных работ в жилом здании в связи с неисполнением ответчиком своих обязанностей по техническому обслуживанию жилого дома.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-17844/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по договору на эксплуатацию линии электропередач, поскольку материалами дела установлено, что в заявленном истцом периоде образования задолженности отношения между сторонами были прекращены.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-15107/2008 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-14514/2009 Подлежит отмене решение суда о признании незаконным постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о привлечении ООО к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений, поскольку суд пришел к ошибочному выводу, что неустановление нормативов допустимых выбросов вредных веществ и непроведение их инвентаризации не являются основанием для привлечения к ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-13740/2008 Суд неправомерно отказал в признании права собственности на однокомнатную квартиру, учитывая, что вначале суд удовлетворил ходатайство истца об истребовании находящихся у ответчика доказательств, а впоследствии произвел процессуальную замену ответчика в связи с реорганизацией в форме слияния, однако меры к истребованию доказательств у надлежащего ответчика не принял.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А56-13308/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки алкогольной продукции, поскольку материалами дела подтверждается наличие у ответчика долга по оплате за поставленный товар.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А52-888/2009 Суд при рассмотрении иска об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора аренды земельного участка, предоставленного под жилищное строительство, исключил из расчета арендной платы коэффициент 50, поскольку не истек трехлетний срок с даты государственной регистрации данного договора, по окончании которого обществом должен быть введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, следовательно, нет оснований для применения к базовой ставке арендной платы повышающего коэффициента.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А44-3892/2008 Суд возвратил кассационную жалобу, поданную по истечении установленного АПК РФ срока и не содержащую ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А44-3603/2009 Суд признал недействующим положение об организации похоронного дела и содержании кладбищ на территории городского поселения в части, запрещающей оказывать услуги погребения любым организациям, кроме специализированной службы, назначенной органом местного самоуправления, поскольку оспариваемые нормы не соответствуют ФЗ "О защите конкуренции".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А44-3049/2008 Суд отказал в удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поскольку материалами дела подтверждается, что определение суда о назначении дела к судебному разбирательству получено ответчиком с нарушением установленного Регламентом третейского суда срока, а избранный ответчиком третейский судья не был привлечен к рассмотрению дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А44-1000/2009 Поскольку из материалов дела следует, что общество как собственник объектов недвижимости в спорный период пользовалось земельным участком без установленных законом или сделкой оснований и не вносило плату за такое пользование, суд удовлетворил иск администрации города о взыскании с ООО неосновательного обогащения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А26-6219/2008 Суд неправомерно признал недействительным заключенный ответчиками договор купли-продажи недвижимого имущества, указав, что регистрирующим органом в отношении спорного имущества был зарегистрирован арест, поскольку на момент государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость по названному договору уже было зарегистрировано прекращение ареста.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А26-2998/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании задолженности по договору подряда, отклонил довод ответчика о том, что представленный в материалы дела истцом договор не подписан ответчиком, поскольку между сторонами подписан акт выполненных работ, который содержит сведения о выполнении работ, их стоимости, принятии ответчиком без замечаний, а также подписи сторон и ссылку на спорный договор.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А26-2914/2009 Суд, установив факты выполнения истцом работ по договору подряда и принятия их ответчиком, а также непредставление доказательств оплаты этих работ, удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А21-6277/2007 Об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А21-6042/2008 Суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении предпринимателю налогов, указав, что инспекция, начислив налоги в порядке ст. 40 НК РФ, нарушила принципы определения рыночных цен товара (автотранспортных средств), использовав таможенную стоимость указанного товара для определения рыночной цены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А21-4720/2008 Суд отказал ООО в признании недействительным распоряжения уполномоченного органа о прекращении в отношении земельного участка, граничащего с принадлежащим обществу участком, ранее установленных ограничений и обременений в использовании (право проезда), поскольку ООО не подтвердило нарушения оспариваемым распоряжением его законных прав и интересов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А21-434/2009 Суд признал право государственной собственности РФ на занимаемые почтовым отделением связи нежилые помещения, поскольку на момент законодательного разграничения государственной собственности указанные помещения находились во владении и пользовании почтового отделения, в связи с этим они являются федеральной, а не муниципальной собственностью.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А21-4173/2009 Суд удовлетворил заявление ООО о предоставлении отсрочки исполнения решения суда о взыскании задолженности по уплате страховых взносов в ПФ РФ, придя к выводу о том, что материалами дела подтверждается затруднительное финансово-экономическое положение общества, а единовременное взыскание задолженности может привести к прекращению хозяйственной деятельности ООО, оказывающего услуги организации общественного питания и досуга.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А21-3340/2009 Таможня незаконно вынесла постановление о привлечении ООО к административной ответственности за сообщение недостоверных сведений о наименовании и весе товара при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации, поскольку у общества как у перевозчика отсутствовала реальная возможность определить фактический вес и наименование спорного товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А21-1317/2009 Суд отказал администрации городского округа в иске об обязании ООО использовать принадлежащие ему на праве собственности здания и земельный участок, предоставленный по договору аренды городских земель под существующее здание детского сада, для организации деятельности по дошкольному образованию, поскольку в договоре купли-продажи, на основании которого общество стало собственником зданий, нет условий, возлагающих на собственника имущества обязанность использовать его определенным образом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А13-916/2008 Суд удовлетворил встречный иск о взыскании убытков в виде стоимости устранения недостатков при строительстве павильона, поскольку работы по договору строительного подряда выполнены с существенными недостатками, которые заказчик требовал устранить, однако подрядчик этого не сделал.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А13-8617/2008 Признавая обоснованным вывод ИФНС о неправомерном занижении ООО базы, облагаемой налогом на прибыль, и завышении вычета по НДС в отношении затрат по договорам поставки, суд ошибочно исходил из незаконности использования факсимильного воспроизведения подписи при оформлении первичных документов и счетов-фактур, поскольку законодательство не содержит норм, устанавливающих допустимые способы подписания счетов-фактур, и не предусматривает запрет на совершение подписи путем проставления штампа-факсимиле.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А13-5314/2008 Суд отказал во взыскании с ответчика задолженности по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения здания, поскольку из материалов дела следует, что выполненные работы не отвечают качественным и техническим характеристикам и не соответствуют требованиям СНиП, ГОСТов, при этом истец не устранил недостатки и нарушения, допущенные им при производстве подрядных работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А13-2522/2009 Оспаривая правомерность взыскания с него задолженности по оплате подрядных работ, заказчик необоснованно сослался на отсутствие у него оснований для подписания акта формы N КС-11 и проведения окончательного расчета ввиду непредставления подрядчиком документации, необходимой для эксплуатации результатов работ, поскольку сдача-приемка результата работ оформляется двусторонним актом, а факт непредставления названных документов не свидетельствует о невыполнении подрядчиком спорных работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А05-7645/2009 Таможня неправомерно приняла решение об отказе ОАО в зачете денежных средств в счет предстоящих таможенных платежей в связи с отсутствием факта излишней уплаты таможенных сборов, поскольку уплата обществом таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной декларации исключает повторную уплату названных сборов при представлении полной таможенной декларации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А05-6712/2008 Суд отказал ООО в удовлетворении иска о взыскании с учреждения задолженности за выполненные по государственному контракту работы по ремонту кровли здания, поскольку представленный в материалы дела акт приемки оказанных услуг не подписан всеми членами комиссии, а акт приемки выполненных работ является односторонним.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А05-3740/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с заказчика по государственным контрактам НДС, предъявленного ко взысканию подрядчиком за выполненные работы в связи с утратой последним права на применение УСН, отклонил довод заказчика об увеличении в данном случае твердой цены государственных контрактов, поскольку спорная сумма НДС не признается стоимостью работ и подлежит взысканию в силу прямого указания налогового законодательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А05-2061/2009 Суд частично удовлетворил требование ОАО о взыскании с ТСЖ процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с просрочкой оплаты электрической энергии, поставленной на общедомовые нужды, сделав вывод о том, что при определении периода просрочки оплаты энергии, потребленной в декабре, необходимо учитывать продолжительность новогодних праздников.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А05-1513/2009 Суд отказал в признании права собственности ОАО на строящееся лоцманское судно, поскольку из материалов дела следует, что данное судно строилось ОАО в рамках заключенного с ФГУП в интересах Российской Федерации договора подряда, и права собственности на строящийся объект у общества не возникло.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.11.2009 по делу N А05-14778/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании задолженности за выполненные по договору подряда работы, поскольку подрядчик не уведомил заказчика об увеличении стоимости работ, следовательно, не вправе требовать оплаты последних в большем объеме, чем предусмотрено договором.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А66-9768/2008 Суд отказал в иске о признании недействительным зарегистрированного права хозяйственного ведения предприятия на нежилое помещение (подвал), поскольку в данном случае указанный объект недвижимости был передан предприятию в составе жилого дома на основании актов органов местного самоуправления, в связи с чем воля собственника муниципального имущества направлена на передачу предприятию на праве хозяйственного ведения спорного помещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А66-825/2009 Если кредитор до возбуждения дела о банкротстве должника произвел последнему предварительную оплату по договору, то требование кредитора о ее возврате в связи с расторжением данного договора не относится к текущим платежам независимо от даты его расторжения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А66-4103/2009 Суд отказал в удовлетворении заявления общества о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных действий до вступления в законную силу постановления о распределении денежных средств, поскольку неуказание в оспариваемом постановлении лица, по инициативе которого произведено отложение, является несущественным нарушением, которое не может служить основанием для признания постановления незаконным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А66-2206/2009 Суд отказал ООО в удовлетворении заявления о признании незаконными действий ИФНС по выемке документов и предметов, поскольку материалами дела установлено, что выемка произведена сотрудниками инспекции при участии главного бухгалтера общества и понятых, в перечне изъятых документов указаны наименование, количество и индивидуальные признаки этих документов, никаких замечаний в ходе осуществления выемки от присутствовавших при ее проведении лиц не поступило.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А66-1347/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии, отклонил довод ответчика о том, что в спорный период он не являлся потребителем тепловой энергии, поскольку абонентом является то лицо, чьи сети непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации, а в названный период тепловые сети объектов теплоснабжения находились во владении ответчика и истцу не передавались, ответчик являлся исполнителем коммунальных услуг и взимал с населения плату за теплоснабжение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-8002/2008 Суд отказал в иске о признании недействительным дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, поскольку истец не доказал, что подпись на соглашении не принадлежит генеральному директору истца, а других оснований для признания сделки недействительной им приведено не было.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-7133/2009 Суд отказал в удовлетворении заявления общества о признании незаконными действий Управления регистрационной службы по внесению в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записей о прекращении права собственности ООО на земельный участок, поскольку договор купли-продажи названного участка был признан недействительной сделкой, в связи с чем юридические последствия в виде перехода к обществу как к покупателю права собственности на названное имущество не возникли.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-58863/2008 Суд признал недействительным решение таможни о взыскании с ООО денежных средств в бесспорном порядке, поскольку названное решение было вынесено на основании требования уполномоченного органа об уплате обществом таможенных платежей, признанного недействительным вступившим в законную силу судебным актом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-58725/2008 Подлежит отмене решение суда об отказе в связи с пропуском исковой давности в удовлетворении иска о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных до момента возврата необоснованно списанной с истца провозной платы, поскольку начало течения срока предъявления иска исчисляется не с момента просрочки исполнения основного обязательства, а с истечением периода, за который эти проценты начисляются.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-57238/2008 Суд принял решение об уменьшении размера взыскиваемых с учреждения процентов за пользование чужими средствами, начисленных за период просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных по государственному контракту работ, поскольку просрочка оплаты работ была обусловлена недостаточностью бюджетного финансирования, а материалами дела установлено, что учреждение проявило ту степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру принятого обязательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-5229/2009 Поскольку оказанные ООО сюрвейерские услуги направлены на обеспечение безопасности судоходства и непосредственно связаны с обслуживанием морских судов в период их стоянки в порту, суд, сделав правильный вывод о том, что названные услуги не подлежат обложению НДС, признал незаконным решение ИФНС о доначислении обществу названного налога.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-51805/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору поставки алкогольной продукции и продуктов питания, поскольку факт получения товара покупателем подтверждается товарными накладными и платежными поручениями, свидетельствующими о частичной оплате товара по данным накладным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-50413/2008 Суд отказал в иске о применении последствий недействительности сделки (договора перенайма земельного участка) путем обязания администрации МО передать участок в аренду ФГУП, указав на разделение участка, являвшегося предметом договора, на три самостоятельных земельных участка, арендатором которых в настоящее время является третье лицо.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-35163/2009 При рассмотрении дела о взыскании задолженности по договору на оказание консультационных услуг суд удовлетворил ходатайство истца о принятии по делу обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, поскольку непринятие этих мер может сделать невозможным исполнение судебного акта в связи с неудовлетворительным финансовым положением ответчика, а также ввиду его большой задолженности перед иными лицами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-34246/2008 Суд отказал в удовлетворении иска Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации о взыскании с ООО суммы гранта, перечисленной по договору финансирования, поскольку комитет в нарушение условий названного договора не направил обществу информационное письмо с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения, в связи с чем ООО правомерно посчитало свои обязательства по договору исполненными надлежащим образом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-33723/2008 Суд признал недействительным решение ИФНС о государственной регистрации сведений о ЗАО, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, поскольку из материалов дела следует, что поданные для регистрации заявления подписаны от имени ЗАО неуполномоченным лицом и общество не представило документ об уплате государственной пошлины.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-3312/2009 Суд отказал инвестору в иске об обязании застройщика завершить строительство жилого дома и передать дольщикам квартиры в названном доме, поскольку в соответствии с инвестиционным договором такая обязанность возникает у застройщика после завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, а материалами дела подтверждается, что дом в эксплуатацию не введен, цель договора инвестирования не достигнута, а спорные квартиры не существуют как объекты недвижимого имущества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-32647/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика денежной компенсации за незаконное использование программы ЭВМ - компьютерной игры, имущественные авторские права на использование которой находятся в доверительном управлении истца, поскольку материалами дела подтверждается незаконное распространение ответчиком указанного программного продукта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-31717/2008 Суд правомерно отказал КУГИ в иске о взыскании с предпринимателя задолженности по арендной плате, расторжении договора аренды и выселении из нежилого помещения, поскольку комитет в установленном договором порядке не произвел в полном объеме зачет расходов предпринимателя на капитальный ремонт фасада здания, что свидетельствует об отсутствии у предпринимателя спорной задолженности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-31139/2009 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по договору аренды строительного оборудования и механизмов, а также затрат на ремонт поврежденного и утраченного оборудования подлежит отмене, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства правомерности заявленных истцом требований.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-29419/2009 Суд частично удовлетворил требование страховой компании о взыскании с ОАО в порядке суброгации неустойки за просрочку выплаты страхового возмещения, правильно исчислив размер подлежащих взысканию пеней исходя из фактически выплаченного компанией страхового возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-23764/2009 Суд отменил как незаконное постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за неприменение ККТ при осуществлении наличных расчетов при продаже товара, поскольку факт совершения данного правонарушения был выявлен инспекцией в ходе проверочной закупки, являющейся оперативно-розыскным мероприятием, правом на проведение которого налоговые органы не наделены, что свидетельствует о непредставлении допустимых доказательств совершения ООО вменяемого ему правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-23666/2009 Суд обоснованно отказал заказчику в удовлетворении иска об обязании подрядчика представить исполнительную документацию на фактически выполненные работы по договору подряда, сделав вывод о том, что обязанность подрядчика по передаче заказчику документации не наступила, поскольку на момент вынесения решения суда работы по названному договору не завершены, результат работ не передан и окончательный расчет между сторонами не произведен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-22210/2009 Дело о признании недействительным требования таможни об уплате таможенных платежей подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку представленные таможней в обоснование правомерности осуществленной корректировки таможенной стоимости копии экспортных деклараций полностью составлены на иностранном языке и надлежаще заверенные переводы не приложены, указанные документы судом не исследовались.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-18662/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-17174/2009 Таможня неправомерно отказала ООО в возврате таможенной пошлины, уплаченной по грузовой таможенной декларации, поскольку обществом соблюдены установленные действующим законодательством требования для предоставления тарифных преференций, а таможенный орган, в свою очередь, не доказал, что представленный ООО при таможенном оформлении сертификат о происхождении товара является недействительным.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-15901/2009 О принятии кассационной жалобы к производству.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-13458/2009 Суд возвратил кассационную жалобу на решение суда, поскольку последняя была подана с пропуском установленного АПК РФ срока и суд не признал причины пропуска данного срока уважительными (нахождение юриста в очередном отпуске и большое количество отчетов, судебных заседаний в судах).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-13411/2009 Решение суда об отказе покупателю в иске о взыскании с поставщика неустойки по договору за недопоставку продукции (пшеницы) подлежит отмене, поскольку вывод суда о наличии у поставщика права отказаться от исполнения договора в связи с неоднократным нарушением покупателем своих обязательств по оплате продукции не соответствует тем последствиям, которые предусмотрены законом в случае нарушения сроков оплаты товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-11146/2009 Суд отказал в иске компании о взыскании с ЗАО пеней за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, поскольку из материалов дела следует, что задержка в производстве строительно-монтажных работ произошла вследствие несвоевременной подготовки и передачи компанией объектов для подрядных работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А52-1708/2009 Поскольку суд, сделав вывод о том, что оспариваемые действия управления по градостроительству и архитектуре администрации города по внесению дополнительной записи на обороте разрешения на выполнение строительно-монтажных работ нарушают предусмотренные ст. 7 Закона РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" права заявителей как инвесторов строительства, не указал, в чем заключается нарушение, решение суда подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А52-1570/2009 Суд отказал в понуждении к исполнению обязательства по договору подряда, поскольку заказчик направил подрядчику уведомление об отказе от договора в связи с существенным нарушением условий его выполнения и односторонний отказ от договора привел к расторжению последнего по правилам ст. 717 ГК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А42-6428/2008 Подлежит отмене постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в признании недействительным решения ИФНС, которым налогоплательщику отказано в применении вычетов по НДС по счетам-фактурам ООО, поскольку в постановлении не приведены мотивы, по которым суд отклонил доводы налогоплательщика, приведенные в обоснование своих требований, между тем судом установлено, что поставка товаров произведена ООО в полном объеме и не выявлено наличие совокупности признаков, являющихся препятствием в применении вычетов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А42-2483/2007 Поскольку материалами дела подтверждается факт пропуска подателем апелляционной жалобы установленного АПК РФ срока апелляционного обжалования и податель жалобы не заявил ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока, суд правомерно возвратил апелляционную жалобу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А42-1948/2009 ИФНС необоснованно привлекла ООО к ответственности по ст. 122 НК РФ за неполную уплату НДС при реализации услуг по аренде судна с экипажем для лова и переработки водных биологических ресурсов, поскольку следование обществом письменным разъяснениям Минфина РФ о порядке применения к спорным правоотношениям положений ст. 148 НК РФ является в данном случае обстоятельством, исключающим вину ООО в совершении правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А42-1409/2009 Суд признал незаконным и отменил постановление пограничного управления ФСБ РФ о привлечении ООО к ответственности по ст. 8.17 КоАП РФ за нарушение правил рыболовства, выразившееся в вылове без разрешения камчатского краба и наличии на борту судна не учтенных в промысловом журнале водных биоресурсов, поскольку управление не представило в материалы дела надлежащих доказательств владения ООО судном в спорный период.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А26-658/2009 Суд правомерно отказал ФНС РФ во взыскании с конкурсного управляющего должника убытков, причиненных в результате списания дебиторской задолженности и нарушения порядка погашения обязательств должника, поскольку из материалов дела следует, что управляющий надлежащим образом исполнял свои обязанности при осуществлении процедур банкротства данного должника.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А26-574/2009 Суд правомерно удовлетворил иск ОАО об обязании администрации городского округа принять в муниципальную собственность жилые дома, поскольку последние относятся к объектам жилищного фонда и обязанность принятия их в муниципальную собственность возложена на МО в силу закона.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А26-3674/2008 При новом рассмотрении дела о признании права собственности истца на долю в праве общей долевой собственности на помещение гаражных боксов в незавершенном строительством объекте суду следует решить вопрос о назначении по делу экспертизы для определения размера инвестиций, произведенных каждым из дольщиков в строительстве указанного объекта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А26-2417/2009 Суд удовлетворил иск лесничества о взыскании задолженности по договору аренды участка лесного фонда, поскольку задолженность образовалась в 2008 году в период, когда арендодателем являлось лесничество, в связи с чем оно вправе предъявить требование о взыскании долга за указанный период.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-9389/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании убытков, причиненных в результате ДТП, произошедшего по вине работника ответчика, поскольку последний обязан возместить вред, причиненный имуществу (автомобилю) истца в результате виновных действий работника ответчика.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-761/2009 Суд правомерно отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда на выполнение работ по укладке симпролит-блоков на объекте строительства, поскольку между неправомерными действиями ответчика, выразившимися в некачественной кладке перегородок из симпролит-блоков, и расходами истца по демонтажу стен и перекрытий объекта отсутствует причинно-следственная связь.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-4693/2009 Суд уменьшил размер взыскиваемого с ООО (производителя машиностроительной продукции) штрафа по ст. 123 НК РФ за неполное перечисление обществом в бюджет удержанного с доходов физических лиц НДФЛ, признав смягчающими ответственность обстоятельствами тяжелое финансовое положение общества вследствие сокращения ранее согласованных объемов поставок, наличие непогашенной дебиторской задолженности и задолженности по заработной плате.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-4103/2009 Суд отказал в признании недействительным зарегистрированного за кооперативом права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, указав, что администрация городского округа не представила надлежащих доказательств принадлежности земельного участка к землям государственного лесного фонда и отнесения его к лесопарковой зоне, а следовательно, отсутствуют основания для признания нарушенной процедуры предоставления участка кооперативу в постоянное пользование.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-3681/2009 Суд отказал в удовлетворении иска общества о взыскании с администрации муниципального образования в порядке субсидиарной ответственности задолженности предприятия по договору поставки нефтепродуктов, поскольку в материалы дела не представлены доказательства наличия причинно-следственной связи между действиями администрации по изъятию имущества у предприятия и неудовлетворением требований ООО как кредитора в ходе конкурсного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-2033/2009 Суд признал недействительным решение отделения ФСС РФ об отказе учреждению здравоохранения в оплате родовых сертификатов, поскольку согласно нормам действующего законодательства оказание платных сервисных услуг не может служить законным основанием для отказа учреждению в оплате услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период родов и в послеродовой период.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-1302/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика штрафа за задержку вагонов под погрузкой, поскольку обоснованность заявленных истцом требований подтверждена ведомостью подачи и уборки вагонов, а также памятками приемосдатчика.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-1234/2009 Суд признал незаконным отказ таможни в зачете ОАО в счет будущих таможенных платежей средств, излишне уплаченных за таможенное оформление по полным таможенным декларациям, поскольку уплата сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной таможенной декларации является оплатой всех действий по таможенному оформлению в рамках периодического временного декларирования и исключает повторную уплату сбора при представлении полной декларации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-1067/2009 Поскольку ответчик не получал письменного заявления истца о расторжении договора банковского счета, суд признал названный договор действующим, в связи с чем отказал в удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших в результате удержания ответчиком комиссионного сбора за услуги, оказанные по названному договору.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А21-10144/2008 О приостановлении исполнения судебного акта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А13-9817/2008 Суд вынес определение о предоставлении ОАО рассрочки исполнения решения по делу о взыскании задолженности за поставленную электрическую энергию, поскольку представленные в материалы дела отчет о прибылях и убытках общества и бухгалтерский баланс подтверждают тяжелое финансовое положение ОАО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А13-9817/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору энергоснабжения, поскольку объем потребленной электрической энергии подтвержден трехсторонними актами учета перетоков электроэнергии, а стоимость отклонений, приобретенных истцом для ответчика в секторе отклонений регулируемого сектора оптового рынка электрической энергии, сторонами не оспорена.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А13-9817/2008 Поскольку, принимая обеспечительные меры в виде запрещения банку списывать денежные средства с расчетного счета ОАО на основании предъявленного компанией исполнительного листа до рассмотрения заявления ответчика о рассрочке исполнения решения, суд фактически приостановил взыскание по исполнительному листу, названное определение подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А13-2962/2009 Суд при рассмотрении дела о взыскании задолженности по договору на выполнение работ по подготовке проезда на участке строительства завода по производству пеллет отклонил ходатайство ответчика о назначении строительно-технической экспертизы, поскольку на момент рассмотрения дела строительство завода продолжено и в связи с этим проверить выполненный истцом объем работ не представляется возможным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А13-2654/2009 Суд при рассмотрении иска о заключении спорных пунктов договора на оказание услуг по транзитному пропуску железнодорожных вагонов исключил из названного договора положение об уплате в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта штрафа за задержку подачи-уборки вагонов через железнодорожный тупик, поскольку положения Устава не распространяются на взаимоотношения сторон.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А13-2107/2008 Суд, удовлетворяя иск конкурсного управляющего предприятия о признании недействительным постановления администрации муниципального района о принятии в казну находящегося на балансе предприятия имущества, отказал в применении последствий недействительности названной сделки в виде обязания администрации возвратить переданное имущество, поскольку из материалов дела следует, что требуемое имущество передано в аренду третьему лицу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А13-1507/2009 Суд отказал в признании недействительными договоров цессии, отклонив довод о том, что договоры являются для ответчика (ООО) крупной сделкой, которая не была одобрена решением общего собрания участников общества, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у оспариваемых истцом договоров признаков крупной сделки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А05-7257/2009 Суд признал незаконным постановление уполномоченного органа о привлечении ООО к административной ответственности за завышение предельных цен на землеустроительные работы, установленных постановлением администрации области, поскольку норма о взыскании штрафа в двукратном размере полученной выручки вступила в силу после совершения обществом названного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А05-6954/2009 Поскольку ответчик не вносил плату за пользование земельным участком исходя из установленного уполномоченными органами порядка определения арендной платы с применением повышающего коэффициента к базовым ставкам арендной платы для вида разрешенного использования земельных участков "магазины и павильоны по продаже автозапчастей", суд, установив факт использования участка под размещение здания, в котором осуществлялась торговля автозапчастями, взыскал плату за пользование участком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А05-5650/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании долга по договору аренды имущества канализационно-насосной станции, поскольку предприятие пользовалось указанным имуществом по договору аренды и не оплачивало пользование.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А05-4664/2009 Поскольку договор аренды земельного участка, заключенный сторонами на срок более одного года и не прошедший государственной регистрации, является незаключенным, что свидетельствует об отсутствии у ООО правовых оснований пользоваться данным участком, суд обоснованно удовлетворил требование КУГИ о взыскании с общества суммы неосновательного обогащения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А05-4639/2009 Суд отказал в признании недействительным договора поручительства, являющегося для ЗАО крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, правомерно заключив, что факт признания судом недействительным решения общего собрания акционеров общества об одобрении заключения оспариваемого договора не влечет его недействительность, поскольку ЗАО не представило доказательств наличия неблагоприятных последствий, возникших у общества или акционеров в результате совершения данной сделки, а также ее убыточности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А05-4320/2009 Суд отказал в признании незаконным постановления жилищной инспекции о привлечении ООО к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания, эксплуатации и ремонта жилых домов, поскольку материалами дела подтверждается, что в проверенных многоквартирных домах, управляющей организацией которых является ООО, неисправны кровельные покрытия подъездов, трубопровод центрального отопления, частично отсутствуют ограждения лестничного марша.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А05-2200/2009 Суд отказал ОАО в иске в части взыскания с компании задолженности по оплате фактически поставленной МУП электрической энергии, поскольку компания подтвердила отсутствие своей вины в нарушении обязательства по введению в отношении МУП ограничений режима потребления энергии и не располагает правом на взыскание с МУП стоимости энергии в связи с тем, что последнее находилось в спорный период в договорных отношениях с ОАО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-9702/2008 Суд удовлетворил иск ООО о взыскании убытков в виде неполученных доходов в результате установления РЭК области заниженного тарифа на теплоэнергию для потребителей ООО, поскольку материалами дела подтверждается факт причинения обществу убытков вследствие установления ему приказом РЭК области, принятым в нарушение норм законодательства, заниженных тарифов за услуги теплоснабжения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-7335/2009 Подлежит отмене постановление суда, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции об отказе в предоставлении истцу отсрочки уплаты государственной пошлины, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства ненадлежащего извещения истца о времени и месте рассмотрения данной жалобы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-5624/2009 Суд признал незаконным постановление Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о привлечении ООО к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы, поскольку представленный управлением акт отбора проб оформлен в отсутствие понятых, а следовательно, не может быть использован в качестве допустимого доказательства по данному делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-5539/2009 Суд отказал ООО в признании незаконным постановления управления Росфиннадзора о привлечении общества к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк подтверждающих документов при осуществлении валютных операций, поскольку наличие в действиях общества состава названного правонарушения установлено материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-5338/2009 Суд признал незаконным постановление управления Росфиннадзора о привлечении ООО к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк подтверждающих документов при осуществлении валютных операций, указав на малозначительность совершенного обществом правонарушения и отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-4577/2007 Суд пересмотрел по вновь открывшимся обстоятельствам решение суда о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в невынесении постановления об окончании исполнительного производства по делу о взыскании с ОАО в пользу МУП задолженности, поскольку судебным актом по другому делу были признаны недействительными совершенные между ОАО и МУП сделки, положенные в основу оспариваемого решения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-3561/2009 Суд признал незаконным постановление Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о привлечении ООО к административной ответственности за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, поскольку обследованный в ходе проверки земельный участок не принадлежит обществу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-3054/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору на отпуск и пользование электрической энергией, поскольку полученная ответчиком электроэнергия, потери электроэнергии в сетях и оказанные ответчику в рассматриваемый период услуги по трансформации электроэнергии должны быть оплачены истцу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-3050/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ответчика задолженности по оплате оказанных истцом услуг по договору на прием и транспортировку сточных вод, отклонил довод конкурсного управляющего ответчика о том, что заявленное требование подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве, поскольку названные обязательства возникли после принятия судом заявления о признании ответчика банкротом, а следовательно, они относятся к текущим платежам и подлежат рассмотрению в общем порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А66-2697/2009 Суд отказал ООО в признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных действий по исполнительному производству об обязании администрации района направить обществу проект договора купли-продажи земельного участка, поскольку обстоятельств, препятствующих судебному приставу-исполнителю вынести оспариваемое постановление, судом по материалам дела не установлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-6696/2009 Суд, сделав правильный вывод о необходимости заключения охранного обязательства в отношении многоквартирного дома, относящегося к вновь выявленным объектам культурного наследия, правомерно удовлетворил иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры о заключении с ТСЖ охранного обязательства по обеспечению сохранности названного объекта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-6010/2009 Решение суда об удовлетворении иска ООО о взыскании со страховой компании страхового возмещения по договору страхования автомобиля подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку выводы суда не соответствуют имеющимся в материалах дела доказательствам и нормам материального права.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-51433/2008 Поскольку заявитель был надлежащим образом уведомлен о назначенном собрании кредиторов должника и не воспользовался своим правом принять в нем участие, суд утвердил мировое соглашение, заключенное по результатам названного собрания, как отвечающее требованиям законодательства о банкротстве и не нарушающее права кредиторов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-49204/2008 Поскольку при рассмотрении дела по иску ООО о взыскании со страховой компании страхового возмещения суд первой инстанции в установленном АПК РФ порядке не разрешил вопрос о принятии встречного искового заявления компании и не принял конкретное решение по содержащемуся во встречном иске требованию, что является существенным нарушением норм процессуального законодательства, принятый по делу судебный акт подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в тот же арбитражный суд.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-48716/2007 Суд признал недействительным решение ИФНС в части привлечения предпринимателя к ответственности по ст. 122 НК РФ за неполную уплату НДС, поскольку инспекция не установила наличие вины предпринимателя в совершении указанного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-48638/2008 Суд удовлетворил требование участника ООО об обязании общества внести изменения в устав, касающиеся размера и номинальной стоимости доли каждого участника, поскольку ООО было надлежащим образом уведомлено о состоявшейся уступке долей в уставном капитале общества, однако без каких-либо законных оснований не внесло в устав соответствующие изменения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-4441/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт выполнения ЗАО работ по ремонту мягкой кровли жилого здания, стоимость которых не была оплачена ЖСК, суд правомерно взыскал с последнего задолженность по договору подряда и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-31896/2009 Суд возвратил ООО апелляционную жалобу на определение суда об оставлении без движения заявления общества о вступлении в дело о банкротстве, поскольку в соответствии с АПК РФ данный судебный акт не подлежит обжалованию в порядке апелляционного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-31896/2009 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу на определение об оставлении без движения заявления ООО о вступлении в дело о банкротстве, поскольку названный судебный акт не подлежит обжалованию в порядке апелляционного производства и не препятствует дальнейшему движению дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-29194/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного в связи с повреждением в ДТП застрахованного автомобиля, принял решение об уменьшении суммы взыскиваемых пеней, поскольку спорная неустойка подлежит начислению только на сумму фактически взысканной страховой выплаты.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-22549/2008 О принятии кассационной жалобы к производству.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-19165/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-17929/2008 Суд признал незаконными действия судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления об окончании исполнительного производства, поскольку все действия, направленные на исполнение исполнительных документов, возможны лишь в рамках исполнительного производства, таким образом, вынесение названного постановления до перечисления взыскателю денежных средств, взысканных с ответчика, незаконно.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-17245/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании со страховщика возмещения в виде фактически понесенных затрат на ремонт поврежденного в ДТП автомобиля, поскольку страхователь не потребовал проведения повторной экспертизы поврежденного в ДТП автомобиля, а следовательно, не имел правовых оснований для предъявления к страховщику требования о выплате страхового возмещения, превышающего по сумме результат калькуляции затрат на восстановительный ремонт транспортного средства, составленной по поручению страховщика.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-15449/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-15016/2009 Суд, удовлетворяя заявление предприятия о признании недействительным решения ИФНС об уплате пеней, взыскал с инспекции расходы по уплате государственной пошлины, поскольку законодательством не предусмотрено освобождение государственных и муниципальных органов от возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А56-14603/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А52-3296/2007 Поскольку ответчик принимал поставляемую тепловую энергию при отсутствии приборов учета, отказываясь при этом от подписания каких-либо документов, определяющих объем поставок, суд, сочтя правомерным произведенный истцом расчет количества поставленной энергии в соответствии с условиями договора и действовавшими в рассматриваемый период тарифами, удовлетворил иск о взыскании задолженности по названному договору.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А52-19/2009 Суд отказал компании во взыскании с ООО стоимости перевозки груза по договору-заявке и штрафа за простой автомашины под погрузкой, признав спорный договор-заявку незаключенным, поскольку суду не представлены доказательства, на основании которых можно достоверно установить, что ООО направляло компании посредством факсимильной связи договор-заявку, в то время как ООО отрицает как сам факт заключения уполномоченным лицом (директором) этого договора, так и намерение заключить такой договор.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А44-2297/2009 Суд отказал в признании незаконным постановления Роспотребнадзора о привлечении банка к ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ за включение в кредитный договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, поскольку каких-либо указаний на обязанность заемщика уплатить банку комиссионное вознаграждение за услуги по рассмотрению заявки на кредит и выдаче кредита действующее законодательство не содержит.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-7239/2007 Суд правомерно заключил, что заявление предпринимателя о взыскании с ИФНС судебных издержек подлежит удовлетворению лишь в части суммы на оплату фактически совершенных представителями предпринимателя действий по участию в судебных заседаниях при рассмотрении дела о признании недействительными решений инспекции, а вознаграждение, составляющее 15% от суммы удовлетворенных судом требований, является дополнительным и поставлено в зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-7109/2008 Суд правомерно отказал участнику ООО в удовлетворении иска о признании недействительным заключенного между ООО и банком договора залога недвижимого имущества (ипотеки), поскольку данный иск подан по истечении установленного ГК РФ срока исковой давности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-610/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности ответчика по договору теплоснабжения, поскольку в материалы дела не представлены доказательства отсутствия вины ответчика в просрочке исполнения денежного обязательства и о принятии им всех мер для надлежащего исполнения обязательств по названному договору.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-2910/2009 Суд удовлетворил заявление прокурора о привлечении ООО к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, поскольку деятельность общества по сбору твердых бытовых отходов требует получения специального разрешения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-2593/2009 Суд возвратил апелляционную жалобу ее подателю, поскольку жалоба подана с пропуском месячного срока на обжалование, не содержит ходатайства о его восстановлении и подана непосредственно в суд апелляционной инстанции, минуя суд первой инстанции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-2238/2009 Суд признал недействительным требование таможни об уплате ООО таможенных платежей, доначисленных в связи с нарушением таможенного режима "перемещение припасов", поскольку топливо и масло вывезены за пределы территории РФ как составная часть судна в режиме "временный вывоз", а по прибытии в порт РФ общество завершило указанный режим подачей генеральной декларации и декларации судовых запасов, указав в последней остатки топлива и масла, то есть они не были помещены ООО под режим "перемещение припасов".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-2213/2009 Отделение Управления Федерального казначейства незаконно возвратило без исполнения постановление территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью о привлечении к административной ответственности в виде взыскания штрафа Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, поскольку в случае отсутствия у бюджетного учреждения счетов, открытых в банке или иной кредитной организации, соответствующий исполнительный лист подлежит исполнению органом Федерального казначейства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-2061/2008 Суд отказал в применении последствий недействительности ничтожной сделки - дополнительного соглашения к договору стандартного бербоут-чартера судна, сделав вывод о том, что на момент обращения в суд истек установленный ГК РФ трехлетний срок исковой давности по заявленному требованию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А42-1204/2009 Суд отказал арендатору помещений, находящихся в торговом павильоне, в признании ничтожной (мнимой) сделки по передаче уполномоченным органом МУП данного павильона в хозяйственное ведение, поскольку право хозяйственного ведения предприятия на указанный объект зарегистрировано в установленном порядке, МУП приступило к использованию имущества в своей хозяйственной деятельности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-7734/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, установленных Правилами отпуска древесины на корню, поскольку к моменту проведения освидетельствования названные Правила были признаны утратившими силу, а следовательно, у истца отсутствовали правовые основания для начисления неустойки, предусмотренной указанным нормативно-правовым актом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-7055/2008 Суд отказал лесничеству в иске о взыскании с ОАО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, поскольку к моменту проведения освидетельствований мест рубок и выявления нарушений ОАО лесохозяйственных требований указанные Правила как нормативный правовой акт, устанавливающий размер неустойки, были признаны утратившими силу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-5509/2008 Суд отказал в иске о признании недействительными торгов по продаже земельного участка, поскольку истец не подавал заявку на приобретение участка, в торгах не участвовал и не является лицом, имеющим какие-либо права на участок, выступавший предметом торгов, а заключенная на торгах сделка непосредственно не затрагивает права и обязанности истца.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-5128/2008 Не подлежит удовлетворению иск государственного учреждения о взыскании с ООО неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, поскольку на момент проведения освидетельствования мест рубок и выявления совершенных обществом нарушений нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности, а также устанавливающий размер административной санкции, был отменен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-5127/2008 Суд отказал в удовлетворении иска лесничества о взыскании с ООО начисленной в соответствии с Правилами отпуска древесины на корню неустойки, поскольку к моменту выявления нарушений лесохозяйственных требований названные правила как нормативно-правовой акт, устанавливающий размер административной санкции, были отменены, а, следовательно, у лесничества отсутствовали правовые основания для привлечения общества к ответственности, установленной названными правилами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-5126/2008 Суд неправомерно удовлетворил иск лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, поскольку на момент освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований указанные Правила как нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности, были отменены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-3116/2005 Суд, признав действия конкурсного управляющего должника неправомерными в части непредставления собранию кредиторов заключения об отсутствии (наличии) признаков преднамеренного банкротства, отказал ФНС РФ в отстранении управляющего от исполнения своих обязанностей, поскольку доказательств причинения убытков должнику и его кредиторам налоговая служба не представила.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А26-126/2009 Не подлежит удовлетворению иск лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, поскольку к моменту проведения освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований утратил силу нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности за данное нарушение, а также устанавливающий размер административной санкции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А21-8884/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ООО в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного в связи с повреждением при пожаре застрахованных товарно-материальных ценностей, поскольку возгорание произошло в арендованном обществом помещении, а доказательств обеспечения им как арендатором всех мер по предотвращению пожара ООО не представило.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А21-880/2009 Суд взыскал с РФ в лице Федеральной службы судебных приставов за счет казны РФ в пользу ОАО убытки, причиненные незаконными действиями судебного пристава-исполнителя, выразившимися в присвоении денежных средств, переданных должником в счет погашения долга перед взыскателем, поскольку размер вреда, вина судебного пристава, а также причинно-следственная связь между возникшими у общества убытками и противоправными действиями должностного лица подтверждены материалами дела.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А21-614/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А21-5121/2009 О принятии кассационной жалобы к производству.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А21-4387/2009 Поскольку управляющая компания, установившая монопольно высокую цену на услугу по уборке контейнерной площадки и тем самым злоупотребившая своим доминирующим положением, к сроку не выполнила предписание антимонопольной службы и не приняла меры, направленные на предотвращение совершения правонарушения, суд признал правомерным привлечение компании к административной ответственности, предусмотренной п. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А21-2802/2007 Суд взыскал с Министерства финансов РФ за счет средств казны РФ в пользу предпринимателя стоимость необоснованно конфискованного имущества, поскольку поворот исполнения решения в данном случае возможен только путем возврата денежных средств, поступивших в доход бюджета в результате продажи конфискованного имущества.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А13-8641/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А13-3998/2009 Суд признал неправомерным решение ИФНС о доначислении ОАО налога на добавленную стоимость, поскольку представленные в материалы дела акты на списание материальных запасов свидетельствуют о том, что общество в спорный период проводило текущий ремонт судов, следовательно, при исчислении названного налога правомерно применило льготу, предусмотренную Налоговым кодексом РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А13-3276/2009 Установив факт наличия у ООО задолженности по договору аренды участка лесного фонда, обязанность по внесению которой возникла с момента государственной регистрации названного договора, суд взыскал с общества сумму названной задолженности и неустойку, снизив размер последней ввиду его несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А13-3018/2009 У предпринимателя отсутствовали законные основания при исчислении НДФЛ и ЕСН включать в состав расходов стоимость приобретенных пиломатериалов, поскольку в представленных товарных накладных формы ТОРГ-12 и накладных на отпуск материалов на сторону формы М-15 отсутствуют подписи лиц, отпустивших товар, в квитанциях к приходным кассовым ордерам отсутствуют подписи и расшифровки подписей кассира, что свидетельствует о неподтверждении взаимоотношений предпринимателя с поставщиками.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А13-2588/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А05-6007/2009 Суд отказал регистрационной службе в привлечении конкурсного управляющего к ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), поскольку из материалов дела следует, что протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие конкурсного управляющего, не извещенного надлежащим образом о времени и месте составления протокола, что является существенным нарушением процессуальных требований КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А05-5522/2009 Поскольку суд, взыскивая в составе платы за негативное воздействие на окружающую среду плату за размещение отходов, указал, что деятельность учреждения связана с воздействием на окружающую среду, от которой образуются отходы 1 - 5 класса опасности, собственником которых является учреждение, однако не проверил, занималось ли учреждение размещением отходов в смысле, придаваемом этой деятельности нормами ФЗ "Об отходах производства и потребления", принятое решение подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А05-3638/2009 Суд признал недействительным отказ мэра города в принятии от конкурсного управляющего ФГУП в муниципальный архив документации по личному составу предприятия, поскольку обязанность приема таких документов на хранение у ликвидируемых организаций предусмотрена как для государственных, так и муниципальных архивов, и материалами дела подтверждается, что ФГУП осуществляло свою деятельность, учитывая социальную направленность хранения архивных документов граждан и необходимость соблюдения их социальных прав.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А05-2467/2009 Суд отказал в признании недействительным уведомления ИФНС об уплате предпринимателем транспортного налога, доначисленного за предыдущие налоговые периоды, поскольку обязанность по уплате данного налога является объективной и неверное исчисление ИФНС подлежащего уплате налога на основе представленной недостоверной информации ГИБДД о мощности двигателя автомобиля не освобождает предпринимателя от уплаты действительной суммы налога в установленном законом размере.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2009 по делу N А05-2206/2009 Суд удовлетворил иск компании о взыскании с предприятия задолженности по муниципальному контракту на поставку теплоэнергии, сделав правильный вывод о доказанности заявленного компанией требования по праву и размеру.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А66-9713/2008 Поскольку материалами дела подтверждается факт ненадлежащего исполнения МУП обязанности по оплате фактически поставленной ООО тепловой энергии, суд правомерно удовлетворил требования общества о взыскании с предприятия процентов за пользование чужими денежными средствами за допущенную просрочку оплаты, не усмотрев наличия оснований для освобождения ФГУП от уплаты названных процентов или уменьшения их размера.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А66-6703/2007 Суд признал действия временного управляющего должника по согласованию сделок о продаже объекта недвижимости незаконными, не направленными на обеспечение сохранности имущества должника и соблюдение интересов кредиторов, поскольку на момент согласования сделок анализ финансового состояния должника проведен не был, а следовательно, не была установлена возможность восстановления его платежеспособности, доказательств того, что отчуждение объекта недвижимости вызвано экономической целесообразностью, не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А66-15/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных вследствие просрочки оплаты тепловой энергии, поскольку предприятие ненадлежащим образом исполняло принятые на себя обязательства, в связи с чем в соответствии со ст. 395 ГК РФ обязано уплатить проценты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-7953/2009 Суд при рассмотрении заявления ИФНС о взыскании с учреждения налога на прибыль удовлетворил ходатайство инспекции о восстановлении пропущенного срока обращения в суд, поскольку признал уважительными заявленные причины пропуска, согласно которым нарушение установленного срока связано с оспариванием в судебном порядке решения уполномоченного органа о привлечении учреждения к налоговой ответственности за несвоевременную уплату налога на прибыль.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-7341/2009 Суд правомерно удовлетворил заявление ЗАО о признании недействительным требования таможни о продлении срока действия лицензии на ввоз в РФ пиротехнической продукции и о признании незаконными действий таможни по запрету выпуска названного товара в режиме "выпуск для внутреннего потребления", поскольку ввоз товаров осуществлен в период срока действия лицензии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-60461/2008 Подлежит направлению на новое рассмотрение дело о взыскании с ОАО задолженности по арендной плате, штрафа и пеней, поскольку в постановлении апелляционной инстанции не указаны мотивы, по которым был отклонен вывод суда первой инстанции о взыскании штрафа за нарушение обществом срока внесения арендных платежей и об отказе во взыскании пеней.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-60240/2008 Суд взыскал с ИФНС в пользу ОАО судебные расходы в размере государственной пошлины, уплаченной при подаче заявления о признании недействительным решения инспекции о доначислении НДС, поскольку арбитражное процессуальное законодательство не предусматривает освобождение государственных органов от возмещения другой стороне фактически понесенных судебных расходов в случае, если решение принято не в их пользу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-55954/2008 Решение суда об удовлетворении иска энергоснабжающей организации о взыскании с УВД процентов, начисленных на задолженность по оплате поставленной энергии, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку доводы управления об отсутствии его вины в просрочке исполнения обязательства, а также вопрос о том, имело ли место неправомерное удержание им денежных средств, судом не исследовались.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-52879/2008 Суд отказал в удовлетворении заявления общества о признании незаконным предписания Комитета по управлению городским имуществом об освобождении арендуемого обществом помещения, поскольку в данном случае стороны связаны обязательственными правоотношениями - договором аренды, названное предписание не является ненормативным актом, поэтому не может быть оспорено в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-47651/2009 Определение суда о возвращении апелляционной жалобы ее подателю в связи с неустранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления ее без движения, подлежит отмене, поскольку из материалов дела следует, что в данном случае всем лицам, участвующим в деле, были направлены копии названной жалобы заказными письмами с уведомлениями.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-47584/2009 Поскольку из материалов дела усматривается, что ООО направило всем лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы заказными письмами с уведомлениями, суд неправомерно возвратил жалобу общества, указав на неустранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления ее без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-26417/2009 Суд признал незаконным постановление таможни о привлечении иностранной компании к административной ответственности за сообщение таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товара по прибытии на таможенную территорию РФ, поскольку в материалы дела не представлены доказательства намеренного совершения компанией вменяемого состава правонарушения и систематического нарушения закона.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-2298/2007 Постановление суда о взыскании с компании в пользу общества неосновательного обогащения за потребленную тепловую энергию подлежит отмене, поскольку суд сделал неправомерный вывод о правильности расчета, произведенного обществом без применения тарифа, установленного для расчета размера платы за коммунальные услуги гражданами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-19046/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, поскольку факт применения при осуществлении наличных расчетов в принадлежащем обществу кафе ККТ с истекшим нормативным сроком амортизации был установлен сотрудниками инспекции в ходе проверочной закупки, являющейся оперативно-розыскным мероприятием, правом на проведение которого налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-17155/2008 Суд частично взыскал с истцов судебные расходы, понесенные ответчиком на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в арбитражном суде, приняв во внимание объем оказанных юридических услуг, степень сложности дела и его продолжительность.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-1524/2009 Суд отказал в удовлетворении заявления таможни о привлечении ООО к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, поскольку ввезенный обществом на территорию РФ автомобиль не содержит признаков незаконного воспроизведения товарного знака "BMW", не обладает признаками контрафактности, поэтому действия ООО не образуют объективную сторону состава названного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А56-12833/2009 В связи с пропуском ООО срока исковой давности суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным решения ИФНС о доначислении обществу налога на добавленную стоимость, поскольку в материалы дела не представлены доказательства наличия причин, лишивших общество возможности реализовать свое право на обжалование названного решения инспекции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А52-1238/2009 Подлежит отмене постановление таможни о привлечении ЗАО к административной ответственности за сообщение таможенному органу недостоверных сведений о наименовании и весе товаров по прибытии на таможенную территорию РФ, поскольку проверка обществом как перевозчиком товара (веса и наименования) выходит за рамки необходимых разумных мер для обеспечения точности сообщаемых таможенному органу сведений, следовательно, признаки преднамеренности или небрежности в действиях ЗАО в данном случае не выявлены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А52-1130/2009 Поскольку утрата гражданином государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не освобождает его от обязанности отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ИФНС правомерно вынесла решение по результатам проведенной проверки о доначислении индивидуальному предпринимателю налогов и пеней.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А42-1610/2009 Суд признал недействительным предписание антимонопольной службы о прекращении ОАО, являющимся субъектом естественной монополии в области связи, нарушения, выразившегося в отборе банка для оказания услуг по обслуживанию банковского счета путем продления сроков действия ранее заключенных договоров банковского счета без проведения конкурса, поскольку договор заключен до вступления в действие закона, предусматривающего обязанность по проведению конкурса, а пролонгация договора не является заключением нового договора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А26-1215/2009 Суд признал незаконным решение таможни об отказе в возврате ЗАО излишне уплаченных таможенных пошлин, поскольку в результате применения обществом неустановленного коэффициента при расчете объема вывезенных с территории РФ лесоматериалов с корой ЗАО указаны объемы неокоренных лесоматериалов с превышением, а в результате перерасчета объема отгруженной лесопродукции ЗАО правомерно определена сумма излишне уплаченной пошлины.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А21-2263/2009 ИФНС неправомерно приняла решение о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности за неполную уплату НДФЛ, поскольку выявленная в ходе проверки недоимка возникла в результате вынесения инспекцией в нарушение требований налогового законодательства решения о зачете излишне внесенного единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в счет будущих платежей по данному налогу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А13-9531/2007 Суд признал недействительным договор купли-продажи здания, заключенный между ООО и физическим лицом, поскольку в совершении оспариваемой сделки имелась заинтересованность, однако общее собрание участников ООО, на котором было принято решение об одобрении названной сделки, было проведено без уведомления одного из участников общества о времени и месте проведения данного собрания.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А13-3884/2009 Суд частично, применив ст. 333 ГК РФ, удовлетворил иск о взыскании с ответчика пеней за просрочку платежа по договору поставки тепловой энергии, поскольку материалами дела подтверждается факт несвоевременной оплаты энергии ответчиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А13-3754/2005 Суд обязал муниципальное образование принять в муниципальную собственность не реализованное в ходе конкурсного производства, введенного в отношении ФГУП, имущество последнего, от которого отказались кредиторы и права на которое не заявлял собственник спорного имущества, поскольку конкурсным управляющим была соблюдена установленная действующим законодательством о банкротстве процедура передачи нереализованного имущества предприятия МО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А05-6304/2009 Суд правомерно удовлетворил заявление ОАО о взыскании с таможни процентов за нарушение срока возврата излишне уплаченных таможенных сборов, поскольку в соответствии с Таможенным кодексом РФ при несвоевременном незаконном возврате излишне уплаченных таможенных платежей нарушается право участников таможенных отношений по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им денежными средствами, а предусмотренная законом выплата процентов является компенсацией соответствующих потерь.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А05-6302/2009 Суд удовлетворил иск ОАО о взыскании с таможни процентов за нарушение срока зачета излишне уплаченных таможенных платежей, поскольку зачет является формой возврата платежей, правовая природа зачета и возврата уплаченных сумм является сходной, таким образом, проценты, предусмотренные Таможенным кодексом РФ, начисляются как при возврате, так и при зачете необоснованно уплаченных сумм.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.11.2009 по делу N А05-4053/2009 Поскольку КУГИ передал обществу земельный участок во исполнение заключенного сторонами и зарегистрированного в установленном законом порядке договора аренды и общество фактически пользовалось участком, но арендной платы не внесло, суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А66-962/2009 Суд принял решение о взыскании в пользу ООО с отделения Фонда социального страхования РФ единовременного пособия при рождении ребенка, поскольку при обращении в фонд с соответствующим заявлением общество представило все необходимые документы, требования фонда о необходимости представления платежных поручений об уплате единого налога за период предоставления пособия являются необоснованными, поскольку названный налог уплачивается при упрощенной системе налогообложения по итогам года.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А66-803/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения в размере аванса, полученного по договору на выполнение полевых работ и оформление землеустроительного дела по межеванию земельных участков, признав договор незаключенным, поскольку стороны не представили суду оригинал договора, а копии договора, представленные истцом и ответчиком, не тождественны. Кроме того, перечень и объем работ сторонами не согласованы, в связи с чем соглашение о предмете договора не достигнуто.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-5616/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора залога недвижимости (ипотеки), поскольку истец не подтвердил, что указание в спорном договоре общей залоговой стоимости объектов недвижимости не позволит осуществить их реализацию в соответствии с требованиями закона.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-49980/2009 При рассмотрении дела о взыскании задолженности по соглашению о предоставлении кредита суд принял обеспечительные меры в виде ареста принадлежащего ответчику имущества, являющегося предметом залога, поскольку указанные меры направлены на предотвращение возможного совершения действий по отчуждению такого имущества, обременению его правами третьих лиц и в случае непринятия указанных мер существует вероятность причинения истцу значительного ущерба.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-49503/2009 При рассмотрении дела о взыскании с ООО задолженности по кредитному договору суд принял обеспечительные меры в виде ареста принадлежащего обществу имущества, являющегося предметом залога, поскольку предмет залога является единственным имуществом, за счет которого возможно удовлетворение требований банка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-4588/2009 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по договору на оказание услуг по предоставлению персонала (производственных рабочих) подлежит отмене, поскольку суд не проверил обоснованность требований истца по праву и размеру.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-37679/2008 Решение суда о признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц о государственной регистрации прекращения деятельности ООО подлежит отмене, поскольку вывод суда о том, что общество ликвидировано при наличии непогашенной задолженности перед бюджетом публично-правового образования, противоречит материалам дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-30480/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении ООО сумм НДС, придя к выводу о том, что общество имеет право определять налоговую базу в соответствии со ст. 154 НК РФ, так как реализует электроэнергию по государственным регулируемым ценам с учетом льгот, предоставляемых законодательством отдельным категориям граждан - ее потребителям, и суммы, полученные ООО из бюджета в возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот, не являются объектом обложения НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-30472/2009 Суд, указав, что ООО обоснованно исключило из базы, облагаемой налогом на добавленную стоимость, бюджетные средства, поступившие в возмещение расходов, понесенных в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате электроэнергии, правомерно признал недействительным решение ИФНС о доначислении обществу данного налога.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-29318/2009 Суд правомерно отказал ООО в выдаче исполнительного листа на исполнение решения третейского суда о взыскании с автотранспортного предприятия задолженности по договорам поставки нефтепродуктов, поскольку из материалов дела следует, что извещений о третейском разбирательстве, в том числе о формировании состава суда, предприятие не получало, а все уведомления направлялись третейским судом другому юридическому лицу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-26442/2009 Суд правомерно признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов в принадлежащем ему кафе, поскольку должностные лица инспекции лично осуществили покупку минеральной воды, однако проверочная закупка относится к оперативно-розыскным мероприятиям, правом проведения которых налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-16478/2007 Поскольку в соответствии с учетной политикой ООО датой получения дохода по договорам долевого участия в строительстве жилого дома является дата подписания актов приемки объектов в эксплуатацию ТСЖ и эксплуатирующими организациями, ООО правомерно включило в 2007 году суммы финансового результата строительства объекта в базу, облагаемую налогом на прибыль, когда был подписан с соответствующей организацией акт приемки построенных электрических сетей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А56-12707/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного в связи с причинением ущерба в виде стоимости восстановительного ремонта застрахованного имущества, поскольку истец не доказал наличие вины ответчика в ущербе, причиненном собственнику пострадавшего имущества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А52-622/2009 ИФНС правомерно приняла решение о доначислении ОАО налога на прибыль и НДС в связи с необоснованным включением обществом в состав расходов по налогу на прибыль затрат и предъявлением к вычету налога на добавленную стоимость по приобретенному товару, поскольку в представленных ОАО накладных отсутствовали реквизиты первичных учетных документов, а лимитно-заборные карты являются оправдательным документом для списания материальных ценностей и не могут подтверждать факт получения товара от заявленного поставщика.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А52-2719/2009 Суд признал незаконным постановление Росфиннадзора о привлечении ООО к административной ответственности за несвоевременное оформление паспорта сделки по валютной операции, признав данное правонарушение малозначительным как не создающее существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А52-2718/2009 Суд признал незаконным постановление Росфиннадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах по валютным операциям, поскольку совершенное обществом правонарушение не создает существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А42-6069/2009 Возвращая апелляционную жалобу, суд ошибочно исходил из факта пропуска ее подателем срока апелляционного обжалования, поскольку имеющимися в материалах дела почтовой квитанцией, описью почтового отправления и конвертом со штампами отделения почтовой связи подтверждается, что апелляционная жалоба была сдана на почту своевременно.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А42-4755/2008 Поскольку необоснованное распределение ИФНС всех расходов предпринимателя исходя из доли дохода, полученного при осуществлении деятельности, облагаемой налогами по общей системе налогообложения, привело к неправильному определению облагаемой налогом на доходы физических лиц и единым социальным налогом базы и, следовательно, к необоснованному доначислению сумм налогов, суд признал недействительным решение инспекции о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности за неполную уплату налога.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-8429/2008 Суд отказал лесничеству в иске о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, поскольку на момент освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований указанные Правила, регламентирующие порядок и условия привлечения к ответственности и устанавливающие размер административной санкции, признаны утратившими силу и применению не подлежат.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-8093/2008 Суд отказал в иске лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, поскольку на момент выявления допущенных обществом нарушений лесохозяйственных требований Правила как нормативный правовой акт, устанавливающий размер административной санкции, были отменены, в связи с чем у лесничества отсутствовали основания для начисления неустойки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-7453/2008 Суд отказал в иске лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, поскольку на момент освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований указанные Правила как нормативный правовой акт, устанавливающий размер административной санкции, были отменены, в связи с чем у лесничества отсутствовали правовые основания для начисления неустойки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-7452/2008 Суд отказал лесничеству в иске о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, поскольку на момент освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований указанные Правила как нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности и устанавливающий размер административной санкции, были отменены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-7450/2008 Суд отказал в иске лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, поскольку на момент освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований в рамках договоров аренды участков лесного фонда указанные Правила были признаны утратившими силу и применению не подлежали.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-7441/2008 Суд отказал лесничеству в иске о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, поскольку на момент выявления нарушений лесохозяйственных требований указанные Правила как нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности, были отменены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-7113/2008 Суд отказал в иске лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, поскольку на момент проведения освидетельствования мест рубок и выявления нарушений ООО лесохозяйственных требований указанные Правила, которыми предусмотрена заявленная ко взысканию неустойка, были отменены и являлись недействующим нормативным правовым актом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-5259/2008 Суд неправомерно удовлетворил иск лесничества о взыскании с ООО неустойки за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, поскольку на момент освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований указанные Правила как нормативный правовой акт были отменены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А26-4164/2009 Суд отказал в признании недействительным предписания управления МЧС РФ об устранении предприятием выявленных в ходе проверки нарушений установленных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поскольку в данном случае мероприятия по контролю проведены в соответствии с законом и объектами проверки были эксплуатируемые предприятием опасные производственные объекты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А21-4116/2009 Решение суда об удовлетворении иска страховой компании о взыскании с ЗАО в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного страхователю в связи с повреждением застрахованного автомобиля в ДТП, подлежит отмене, поскольку в данном случае нельзя признать правомерным принятие судом частичного признания иска представителем ЗАО, не имеющим согласно представленной в материалы дела доверенности права на полное или частичное признание иска.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А13-2772/2009 Суд признал недействительным выданное комиссией по контролю за размещением муниципального заказа мэрии города предписание котировочной комиссии отменить результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку мебели для муниципального заказчика, поскольку котировочной комиссией были соблюдены заявленные в извещении о проведении запроса котировок сроки окончания приема заявок.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А13-2680/2009 Суд частично удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки товаров, поскольку актами сверки расчетов подтверждается прекращение обязательств путем проведения зачета взаимных денежных требований в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А05-5056/2009 Несостоятелен довод ИФНС об отсутствии у ООО оснований при исчислении налога на прибыль включать в состав расходов затраты на страхование судов, находящихся в залоге по кредитным договорам, мотивированный тем, что получение кредитов третьими лицами, поручителем которых выступило общество, не связано с производственной деятельностью последнего и не направлено на получение доходов, поскольку материалами дела подтверждается факт произведения спорных расходов в интересах ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А05-4506/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт получения уполномоченным представителем ответчика по накладным горюче-смазочных материалов, стоимость которых не была уплачена истцу, суд правомерно взыскал с ответчика неосновательное обогащение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А05-4005/2009 Решение суда об отказе в иске о взыскании с предприятия вреда, причиненного водному объекту вследствие нарушения водного законодательства, подлежит отмене, поскольку суд необоснованно не принял в качестве доказательства постановление уполномоченного органа о привлечении руководителя предприятия к административной ответственности и не установил правильность определения массы сброшенных вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А05-3695/2009 Суд отказал лесничеству в удовлетворении иска о взыскании с предпринимателя начисленной в соответствии с Правилами отпуска древесины на корню неустойки за оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеках, поскольку к моменту выявления нарушений лесохозяйственных требований названные Правила были отменены, а следовательно, у лесничества отсутствовали основания для привлечения предпринимателя к ответственности, установленной данным нормативно-правовым актом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.11.2009 по делу N А05-3519/2009 Суд отказал в удовлетворении иска лесничества о взыскании с предпринимателя неустойки за нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений, выразившееся в наличии на делянках не вывезенной в срок древесины, поскольку на момент выявления названного нарушения Правила отпуска древесины на корню, в соответствии с которыми была начислена неустойка, были признаны постановлением Правительства РФ утратившими силу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А66-7644/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в виде разницы между реальной стоимостью работ по капитальному ремонту административно-производственного здания и их фактической оплатой, поскольку стоимость названных работ согласована сторонами в соответствующих договорах подряда, акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости подписывались сторонами без замечаний.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А66-5222/2009 Суд отказал в удовлетворении заявления Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций о привлечении ЗАО к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий выданной лицензии, поскольку управление не доказало наличие события административного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А66-5221/2009 Суд отказал управлению Россвязькомнадзора по субъекту РФ в привлечении ЗАО к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление деятельности по оказанию услуг связи с нарушением условий лицензии, поскольку управление не представило доказательств непосредственного заключения обществом договоров с абонентами с использованием типовой формы договора, не соответствующей требованиям действующего законодательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А66-4411/2009 Суд отказал в признании незаконным бездействия ИФНС, выразившегося в неисключении из карточки лицевого счета ОАО задолженности по налогу на имущество, поскольку истечение срока для принудительного взыскания указанной задолженности влечет невозможность принятия инспекцией мер по ее взысканию, но не влечет обязанность ИФНС исключить указанную задолженность из карточки. Кроме того, на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции названная задолженность была погашена.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А66-2593/2009 В связи с нарушением норм материального права подлежит отмене решение суда об отказе ЗАО в удовлетворении иска о взыскании с муниципального образования за счет казны района задолженности по оплате мазута, поставленного по муниципальному контракту, поскольку при рассмотрении дела суд применил норму закону, вступившую в силу после заключения названного контракта, и не учел, что обратная сила данной норме не придана.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-8359/2009 Суд правомерно признал незаконным постановление таможни о привлечении ООО как таможенного брокера к административной ответственности за недекларирование товара, подлежащего декларированию, поскольку товар по количественным характеристикам задекларирован полностью, но обществом в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-8060/2009 Несмотря на наличие в действиях ООО состава правонарушения, выразившегося в том, что на момент истечения срока действия ордера, выданного Государственной административно-технической инспекцией на размещение временного ограждения аварийной зоны и разборку аварийного здания, названное ограждение не было демонтировано, суд признал незаконным постановление инспекции о привлечении общества к ответственности, указав на отсутствие каких-либо вредных последствий и существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-53764/2008 Суд отказал в признании недействительными (мнимыми сделками) договоров купли-продажи нежилых помещений, поскольку из представленных в материалы дела документов следует, что право собственности на спорные помещения перешло от продавца к покупателю, следовательно, те правовые последствия, на которые направлена воля сторон по договорам купли-продажи, наступили.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-53638/2008 При новом рассмотрении дела о признании незаконными действий ИФНС, выразившихся в отказе ООО возвратить излишне уплаченный НДФЛ, суду необходимо проверить наличие или отсутствие задолженности общества перед бюджетом на момент обращения в суд с заявлением о признании незаконными действий инспекции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-53590/2008 Суд неправомерно отказал в привлечении арбитражного управляющего к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), поскольку не выяснил, соответствуют ли действия управляющего требованиям ст. 133 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которой все денежные операции в период конкурсного производства должны осуществляться только через расчетный счет должника.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-53352/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного владельцу транспортного средства, поврежденного в результате ДТП, которое произошло по вине водителя ответчика, поскольку факт наступления страхового случая, размер и выплата страхового возмещения подтверждены документально.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-52771/2007 Суд признал недействительным договор купли-продажи снегоуплотняющей машины, поскольку вступившим в законную силу решением суда установлено, что вопреки требованиям ст. 48 ФЗ "Об исполнительном производстве" реализация указанной машины произведена без вынесения судом соответствующего определения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-4991/2009 Признавая неправомерным включение ЗАО в состав расходов, уменьшающих базу, облагаемую налогом на прибыль, затрат на приобретение ГСМ для служебных автомобилей, ИФНС необоснованно сослалась на отсутствие в путевых листах всех необходимых реквизитов и сведений, подтверждающих факт использования ГСМ в производственных целях, поскольку содержащиеся в путевых листах сведения позволяют определить произведенные расходы и подтверждают их экономическую оправданность.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-36650/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ, поскольку факт неприменения обществом ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов за реализованный товар был выявлен инспекцией в ходе проверочной закупки, являющейся оперативно-розыскным мероприятием, правом на проведение которого налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-36625/2008 Суд прекратил производство по делу о возмещении вреда, причиненного незаконным бездействием судебного пристава-исполнителя по взысканию в рамках исполнительного производства денежной компенсации, поскольку истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-36625/2008 Суд возвратил апелляционную жалобу на бездействие суда первой инстанции, поскольку возможность обжалования действий (бездействия) суда не предусмотрена АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-34572/2009 Суд неправомерно взыскал в порядке суброгации страховое возмещение, указав, что водитель автомобиля "ВАЗ 21093" признан виновником ДТП, следовательно, страховщик, застраховавший риск гражданской ответственности указанного лица, обязан перечислить страховое возмещение в порядке суброгации страховщику, выплатившему страховое возмещение, поскольку в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о признании виновником ДТП названного водителя.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-27175/2009 Суд, удовлетворяя в полном объеме иск о взыскании с ответчика в порядке суброгации страхового возмещения, требования о взыскании неустойки удовлетворил лишь в части, поскольку размер неустойки (пеней), подлежащей взысканию за нарушение сроков такой выплаты, подлежит исчислению исходя из реально выплаченного страхового возмещения, а не из установленной законодательством предельной страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-22516/2009 Решение суда об удовлетворении требований КУГИ о взыскании с ООО задолженности по договору аренды нежилого помещения, о расторжении договора и выселении общества из занимаемого помещения подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку суд не исследовал всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения вопроса о периоде задолженности и наличии достаточных оснований для расторжения договора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-19689/2009 Дело о расторжении договора поставки грузопассажирских лифтов подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку при решении вопроса о возврате истцу лифтового оборудования суд не установил, в чьем владении находится спорное имущество.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-18833/2008 Поскольку в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие как факт наступления страхового случая, так и состав и стоимость похищенного имущества, суд удовлетворил иск предпринимателя о взыскании с ОАО невыплаченной части страхового возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-17370/2009 ИФНС неправомерно отказала обществу в возмещении из бюджета налога на добавленную стоимость, поскольку ООО совершало операции с реальными товарами, ввезенными на таможенную территорию РФ с целью перепродажи, НДС с выручки от реализации названных товаров исчислило в установленном Налоговым кодексом РФ порядке и документально подтвердило право на возмещение из бюджета названного налога по представленной декларации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-17159/2009 Суд неправильно рассчитал размер неустойки, подлежащей взысканию за нарушение сроков выплаты страхового возмещения, поскольку сумму пеней следует исчислять исходя из фактически выплаченной страховой суммы, а не из предельного размера такого возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-16784/2009 При рассмотрении дела о взыскании задолженности по договору подряда суд необоснованно принял обеспечительные меры в виде запрета уполномоченному органу осуществлять государственную регистрацию обременений в отношении объекта незавершенного строительства, поскольку в соответствии с АПК РФ обеспечительные меры принимаются в отношении предмета спора, а в данном случае предметом спора является взыскание задолженности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-13293/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ, поскольку факт неприменения ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов при продаже товара был выявлен сотрудниками инспекции в ходе контрольной закупки, являющейся оперативно-розыскным мероприятием, правом на проведение которого налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-12812/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения, поскольку правопредшественник истца ошибочно перечислил ответчику денежные средства, а следовательно, на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение в виде указанных денежных средств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-1261/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС об отказе в государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией, поскольку представление в инспекцию всех предусмотренных законом документов подтверждается материалами дела и у ИФНС не имелось оснований для отказа в государственной регистрации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-12582/2009 Определение суда о возвращении заявителю апелляционной жалобы в связи с отказом в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы подлежит отмене, поскольку пропуск указанного срока является незначительным и в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о недобросовестности заявителя и злоупотреблении процессуальными правами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-10087/2007 Суд обоснованно удовлетворил иск о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров ЗАО о прекращении полномочий генерального директора ЗАО, указав на отсутствие доказательств проведения и принятия оспариваемых решений, а также соблюдения требований закона при подготовке данного собрания акционеров.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-10073/2007 Поскольку представленный в материалы дела протокол заседания лиц, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, подписан от имени председателя собрания неустановленным лицом, суд удовлетворил иск о признании недействительным принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО решения об избрании нового генерального директора в связи с нарушением требований законодательства о подготовке указанного собрания.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-10015/2009 Суд удовлетворил иск страховой компании о взыскании с ООО в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного в связи с повреждением в ДТП застрахованного автомобиля, сделав вывод о том, что лицом, ответственным за вред, причиненный в результате наступления страхового случая, является ООО, чей работник признан виновным в совершении ДТП.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А56-10003/2009 Суд отказал Министерству финансов РФ в удовлетворении требования о признании незаконным бездействия ИФНС, выразившегося в непредставлении судебному приставу-исполнителю информации об осуществлении или отказе в осуществлении действий по возбуждению в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности предприятия, поскольку данная обязанность возложена законодательством не на межрайонные инспекции, а на Федеральную налоговую службу в лице ее Управления.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А52-798/2008 Поскольку действия администрации района по изъятию имущества у предприятия привели к прекращению его деятельности, суд удовлетворил иск конкурсного управляющего о взыскании с администрации в порядке субсидиарной ответственности задолженности предприятия.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А52-1409/2009 Решение суда о расторжении договора аренды нежилого помещения подлежит отмене, поскольку вывод суда о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора не соответствует имеющимся в материалах дела доказательствам.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А52-1153/2009 Суд признал незаконным постановление Росфиннадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ за невыполнение пользователем недр дополнительных условий, установленных лицензионным соглашением, указав на малозначительность совершенного правонарушения, поскольку действия общества не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в сфере недропользования и охраны окружающей среды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А44-62/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения в виде действительной стоимости незаконно приобретенного ответчиком крупного рогатого скота в количестве 24 голов, поскольку истец не представил в материалы дела доказательства невозможности возврата имущества в натуре.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А44-3468/2008 Суд вынес определение о предоставлении предпринимателю отсрочки исполнения решения суда о взыскании с него задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, поскольку представленные в материалы дела доказательства подтверждают тяжелое финансово-экономическое положение предпринимателя, затрудняющее единовременное исполнение решения суда.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А44-2195/2009 Суд признал незаконным постановление ветеринарной станции о привлечении предпринимателя к ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ за непредставление при проведении проверки ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемые им продукты животноводства, поскольку из материалов дела следует, что протокол об административном правонарушении составлен в присутствии представителя, однако ему в нарушение КоАП РФ не были разъяснены его процессуальные права и обязанности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А42-2411/2009 ИФНС правомерно доначислила рыболовецкому колхозу НДС в отношении услуг по предоставлению в аренду рыболовных судов по договору тайм-чартера, поскольку суда использовались фрахтователями для освоения собственных квот по добыче рыбы, доказательств использования судна в спорном периоде за пределами территории РФ для иных целей, кроме вылова морских биоресурсов по квотам арендаторов, кооператив не представил, а следовательно, местом реализации спорных услуг является территория РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А42-2239/2009 ИФНС правомерно доначислила обществу НДС в отношении операций по реализации услуг по предоставлению в аренду промысловых судов с экипажем по договорам фрахтования в целях добычи водных биологических ресурсов, поскольку местом реализации данных услуг является территория РФ, при этом место осуществления деятельности фрахтователя и территория добычи (ловли) биоресурсов значения не имеют.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А26-7144/2008 Суд неправомерно взыскал с ОАО в пользу лесничества неустойку за нарушение Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, поскольку на момент выявления лесничеством нарушений обществом лесохозяйственных требований указанные Правила, регламентирующие порядок и условия привлечения к ответственности, а также устанавливающие размер административной санкции, были отменены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А26-7054/2008 Не подлежат удовлетворению требования государственного учреждения о взыскании с ОАО неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, поскольку к моменту освидетельствования мест рубок и выявления нарушений лесохозяйственных требований нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности, а также устанавливающий размер названной неустойки, утратил силу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А26-5257/2008 Суд отказал государственному учреждению во взыскании с ООО неустойки за нарушение лесохозяйственных требований, поскольку на момент проведения освидетельствования мест рубок на арендуемых обществом участках лесного фонда и выявления соответствующих нарушений утратил силу нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия привлечения к ответственности и устанавливающий размер административной санкции, что свидетельствует об отсутствии у учреждения законных оснований для начисления неустойки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А21-749/2009 Поскольку компания не представила в материалы дела доказательства принадлежности ей алкогольной продукции, направленной на основании признанного впоследствии незаконным постановления следователя УВД на транспорте в уполномоченный орган для решения вопроса о переработке или утилизации, суд правомерно отказал в иске о взыскании с МВД РФ и управления убытков, причиненных незаконными действиями следственных органов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А21-5148/2009 ИФНС неправомерно приняла решение о доначислении Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов налога на имущество, поскольку возложение на комитет обязанности по осуществлению бюджетного учета объектов имущества казны не ведет к изменению их правового режима и возникновению у комитета объекта обложения налогом на имущество.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А21-4512/2009 Суд правомерно взыскал с ООО задолженность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате выброса вредных веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (автомобильным грузовым транспортом), придя к выводу об отсутствии оснований для взыскания названной платы в отношении деятельности по размещению отходов, поскольку осуществляемая ООО деятельность по размещению отходов носит специализированный характер, осуществляется в специально оборудованных местах.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А21-2600/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика денежной компенсации за незаконное использование произведений, вошедших в альбом группы "Бумер", исключительные авторские права на использование которых принадлежат истцу, поскольку в материалы дела не представлены доказательства наличия у ответчика права на использование и реализацию в предпринимательских целях указанных объектов интеллектуальной собственности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А21-1980/2009 Суд признал недействительным решение ФСС РФ об отказе в выделении ООО средств на возмещение расходов по выплате своему работнику (генеральному директору общества, являющемуся одновременно и его учредителем) единовременного пособия при рождении ребенка, поскольку возложение единоличным учредителем ООО на себя функций исполнительного органа этого же общества не противоречит ни правовым нормам, ни положениям устава, а факт выполнения директором своих трудовых обязанностей установлен судом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-3775/2009 Установив факт ненадлежащего исполнения ООО обязательств по внесению арендной платы, суд удовлетворил требования Департамента лесного комплекса о взыскании с общества задолженности по договору аренды лесного участка и неустойки, снизив размер последней на основании ст. 333 ГК РФ и не усмотрев оснований для удовлетворения требования о досрочном расторжении договора ввиду отсутствия существенных нарушений ООО условий названного договора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-3774/2009 Суд удовлетворил требование истца о взыскании с ответчика задолженности по договору аренды лесного участка, поскольку материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по внесению арендной платы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-3101/2009 Суд удовлетворил иск подрядчика о взыскании с заказчика задолженности по договору субподряда на выполнение работ по устройству фасада здания, сделав правильный вывод о том, что отсутствие надлежаще заключенного между сторонами договора подряда не освобождает заказчика от обязанности исполнить денежное обязательство и оплатить фактически выполненные и принятые им работы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-2500/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении предпринимателю единого налога по упрощенной системе налогообложения, поскольку в материалы дела не представлены доказательства оплаты третьими лицами полученного от предпринимателя по договорам поставки товара, следовательно, инспекция необоснованно включила такую выручку в цели налогообложения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-2296/2009 Суд взыскал задолженность по договору на оказание услуг по определению рыночной стоимости объекта оценки, отклонив довод о недостоверности отчета об оценке и о его несоответствии требованиям ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", поскольку в подписанном представителем ответчика акте, удостоверяющем приемку результатов оценки, не содержится каких-либо сведений о недостатках оказанных услуг.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-146/2009 Суд прекратил производство по иску о понуждении ОАО к исполнению обязательств по поставке электрической энергии в соответствии с двусторонним договором купли-продажи, поскольку решением Совета рынка общество лишено права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в результате чего исполнение названного обязательства стало невозможным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-12646/2008 Суд отказал ОАО в удовлетворении иска о взыскании с администрации города расходов, возникших в результате перевозки учащихся и студентов по льготным ценам, поскольку общество не представило доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований по размеру.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-12578/2008 Суд отказал во взыскании предоплаты, перечисленной истцом ответчику по договору подряда, указав на то, что между ответчиком и другой организацией, учредитель которой является и учредителем истца, заключен аналогичный договор подряда и из представленных в материалы дела писем истца следует, что перечисленную им предварительную оплату по спорному договору следует считать оплатой за организацию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А13-1181/2008 Суд правомерно удовлетворил иск об определении порядка пользования имуществом путем выделения в административно-бытовом корпусе и здании ремонтно-эксплуатационной базы в пользование истца и ответчиков конкретно перечисленных помещений, поскольку названные лица не достигли соглашения о порядке владения и пользования имуществом, находящимся в их общей долевой собственности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А05-9018/2009 Суд признал незаконным постановление уполномоченного органа о привлечении ООО к ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО занималось размещением отходов в смысле, придаваемом этой деятельности нормами ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А05-3370/2009 Поскольку имеющимся в материалах дела актом сдачи-приемки научно-технической документации подтверждается факт выполнения исполнителем проектно-изыскательских работ, не оплаченных заказчиком, суд правомерно взыскал с последнего задолженность по договору и неустойку, снизив ее размер на основании ст. 333 ГК РФ ввиду несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.11.2009 по делу N А05-14535/2008 Суд отказал в признании недействительным решения Собрания депутатов МО о включении имущества, закрепленного за МУП на праве хозяйственного ведения, в состав казны МО, поскольку вступившим в законную силу решением суда сделка по изъятию имущества из хозяйственного ведения МУП признана недействительной по тем же основаниям, что заявлены в рамках настоящего дела, поэтому отсутствует необходимость в повторном установлении ее недействительности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А66-8077/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании расходов, возникших в результате предоставления МУП льгот отдельным категориям граждан при проезде по единому социальному проездному билету, отклонив довод о том, что Тверская область в лице департамента финансов является ненадлежащим ответчиком, поскольку источником финансирования расходов по компенсации затрат транспортным предприятиям являются средства областного бюджета и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А66-4244/2009 Суд отказал в удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по делу о взыскании долга по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России, поскольку в нарушение закона между сторонами отсутствовало надлежащим образом оформленное третейское соглашение, подтверждающее намерение сторон передать споры на рассмотрение в третейский суд.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А66-4105/2009 Суд признал незаконными действия судебного пристава-исполнителя, выразившиеся в наложении ареста на денежные средства, поступившие на депозитный счет в пользу ООО по другому исполнительному производству, поскольку данные денежные средства на расчетный счет общества не поступили и ему не принадлежат.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А66-3687/2009 Суд признал незаконным бездействие управления Росимущества, выразившееся в непринятии в установленный Земельным кодексом РФ срок решения о предоставлении заявителю в собственность земельного участка, поскольку отсутствие разработанного и утвержденного порядка продажи земельных участков территориальными управлениями Росимущества не может служить препятствием для реализации собственником объекта недвижимости права на выкуп земельного участка, занятого объектом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А66-3202/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с администрации города задолженности по оплате электрической энергии, отпущенной на основании муниципального контракта, поскольку факт нарушения администрацией обязательств по названному контракту подтверждается представленными в материалы дела расчетами, актами сверки расчетов и счетами-фактурами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А66-3198/2009 Суд удовлетворил иск ООО о взыскании с администрации города задолженности по муниципальному контракту на поставку электроэнергии для уличного освещения города, поскольку представленными в материалы дела расчетами, актами сверки расчетов, платежными поручениями подтверждается факт нарушения администрацией обязательств по оплате поставленной электроэнергии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А66-2547/2009 Суд отказал учредителю ООО в удовлетворении иска о признании недействительным решения общего собрания акционеров общества об отказе включить в повестку дня вопрос о распределении числа голосов участников пропорционально их долям, поскольку учредитель внес названное предложение на самом собрании, нарушив тем самым установленный законодательством пятнадцатидневный срок.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-8226/2009 Суд отказал в признании недействительным заключенного ОАО договора займа как крупной сделки, не одобренной общим собранием акционеров, поскольку из материалов дела следует, что общество возвратило заемные денежные средства по оспариваемому договору и при этом финансовые показатели деятельности ОАО не ухудшились, права истцов в результате заключения договора нарушены не были.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-6473/2009 Суд удовлетворил ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на находящееся на территории ответчика имущество, поскольку в данном случае арест имущества, являющегося предметом спора о его истребовании из чужого незаконного владения, связан с предметом иска и в случае удовлетворения искового заявления обеспечит возможность исполнения судебного акта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-59858/2008 ИФНС пришла к ошибочному выводу о неправомерном включении ОАО в состав расходов, уменьшающих базу, облагаемую налогом на прибыль, затрат по договорам на реализацию собственных векселей с дисконтом, сославшись на направленность действий общества на минимизацию налогового бремени, поскольку при квалификации спорных сделок как лишенных действительного экономического смысла ИФНС не учла правовой природы банковской деятельности и не представила доказательств согласованности действий участников спорной сделки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-59641/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности за работы, выполненные по договору подряда, поскольку факт выполнения работ, их стоимость и принятие ответчиком этих работ без замечаний, а также наличие у ответчика задолженности по оплате работ подтверждаются материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-57242/2008 Суд правомерно отказал перевозчику во взыскании с владельца железнодорожного пути необщего пользования штрафа за неочистку вагонов от остатков ранее перевозимого груза, поскольку в материалах дела отсутствует акт общей формы, составленный на станции приемки спорных вагонов, а в памятке приемосдатчика или в ведомости подачи и уборки вагонов отсутствуют отметки о неочистке вагонов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-55873/2008 Подлежит отмене решение суда о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельным участком с предпринимателя, который приобрел помещение в здании у АОЗТ, заключившего с КУГИ договор аренды названного участка, поскольку суд не установил, может ли быть объектом гражданских правоотношений часть участка, расположенная под зданием и переданная в аренду обществу, не обособленная, не определенная в натуре и представляющая собой абстрактную долю земельного участка.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-55599/2008 Подлежит отмене определение суда о приостановлении производства по делу о взыскании с института в пользу ООО задолженности по договору до рассмотрения другого дела о расторжении указанного договора, поскольку данное определение не содержит мотивов, на основании которых суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения настоящего дела до вступления в законную силу судебного акта по другому делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-54662/2008 При новом рассмотрении дела о взыскании с ответчика излишне перечисленной истцом арендной платы за пользование нежилыми помещениями суду необходимо исследовать, было ли между сторонами достигнуто соглашение о применении в расчетах за аренду помещений иного курса иностранной валюты, чем предусмотрено договором аренды, а также установить наличие и сумму переплаты, предложив сторонам произвести сверку расчетов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-53439/2008 Суд удовлетворил иск о расторжении муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для строительства двух котельных, отклонив довод ответчика о том, что нарушение сроков исполнения контракта произошло в связи с непредставлением истцом ответчику технических условий, поскольку последний не представил доказательств совершения им действий по направлению соответствующих претензий истцу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-52882/2008 Суд отказал в признании незаконным предписания КУГИ об освобождении занимаемых ООО по договору аренды нежилых помещений, сделав вывод о том, что оспариваемое предписание представляет собой обращение одного участника гражданско-правовых отношений, основанных на сделке, к другому участнику, а не решение должностного лица, подлежащее обжалованию по правилам главы 24 АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-52875/2008 Суд отказал в признании незаконным предписания КУГИ об освобождении ООО арендованного нежилого помещения в связи с истечением срока действия договора аренды, поскольку содержащееся в предписании требование об освобождении помещения следует рассматривать не как действие, направленное на реализацию властно-распорядительных функций комитета, а как действие в рамках гражданско-правовых отношений, предусматривающих равенство сторон, следовательно, предписание не может быть обжаловано в порядке главы 24 АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-51234/2008 Суд частично удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору, согласно которому исполнитель предоставляет заказчику бригады, механизмы и технику для выполнения сварочно-монтажных работ на технологических трубопроводах, указав на отсутствие оснований для перерыва течения срока исковой давности в отношении части долга, поскольку ответ заказчика на претензию исполнителя еще не свидетельствует о безоговорочном признании заказчиком долга.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-48502/2008 Решение суда о взыскании денежных средств в возмещение утраты товарной стоимости перевозимого автомобиля, поврежденного в ДТП, подлежит отмене, поскольку суд не учел положения Закона об ОСАГО, предусматривающие лимит ответственности страховщика в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, в сумме не более 160 000 рублей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-46054/2008 Суд, взыскивая с КУГИ денежные средства, уплаченные по договору купли-продажи нежилого помещения, неправомерно отказал во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, указав на отсутствие доказательств пользования денежными средствами со стороны комитета, поскольку для начисления процентов на основании ст. 395 ГК РФ вследствие признания оспоримой сделки недействительной не требуется представления доказательств использования неосновательно сбереженных денежных средств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-4329/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ответчика задолженности по договору на выполнение дноуглубительных работ, сделал вывод о незаключенности договора (сторонами не было согласовано техническое задание, предусматривающее перечень, объем работ, границы черпания), однако выполненные истцом работы были приняты ответчиком без замечаний, что свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желании ими воспользоваться.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-37634/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда, поскольку истец доказал выполнение им работ в рамках договора и приемку этих работ ответчиком, в то время как ответчик в нарушение требований АПК РФ не представил доказательств их оплаты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-35834/2008 Суд признал недействительным решение ИФНС о доначислении ООО сумм НДС, отклонив довод о неправомерном применении налоговых вычетов по счетам-фактурам, в которых указаны недостоверные сведения, поскольку инспекция не представила доказательств несоответствия адресов, указанных в счетах-фактурах, юридическим адресам организаций-поставщиков и отсутствия поставщиков по этим адресам на момент выставления указанных документов.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-34781/2005 О возвращении кассационной жалобы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-34120/2008 Суд частично удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору поставки, поскольку пришел к выводу о доказанности ответчиком оплаты товара по нескольким накладным путем проведения зачета однородных требований.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-30793/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения подрядчиком срока выполнения предусмотренных государственным контрактом работ по ремонту инженерных сетей в многоквартирных домах, суд взыскал с подрядчика предусмотренную контрактом неустойку, усмотрев основания для снижения размера неустойки ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-29170/2009 Решение суда о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку суд рассмотрел данное дело по правилам главы 24 АПК РФ "Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций", тогда как взыскание задолженности по рассматриваемому договору поставки не относится к названной категории дел.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-2192/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору строительного подряда, поскольку материалами дела подтверждается выполнение истцом в рамках названного договора строительно-монтажных работ, которые не оплачены ответчиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-21363/2009 Суд отказал в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу об оспаривании сделки по внесению физическими лицами земельных долей в уставный капитал АОЗТ до вступления в законную силу решения суда по делу об истребовании АОЗТ из незаконного владения указанных физических лиц спорных долей, поскольку суд не указал, в чем заключается взаимная связь между этими делами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-20163/2008 Суд отказал в иске о взыскании денежных средств, перечисленных по контракту на оказание услуг по освещению деятельности истца в сети Интернет, отклонив довод о ненадлежащем качестве оказанных услуг, поскольку последние приняты без замечаний и в материалах дела отсутствуют доказательства ненадлежащего исполнения ответчиком предусмотренных контрактом обязательств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-1704/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС в части доначисления ООО налога на добавленную стоимость, отклонив довод об отсутствии у общества надлежащих документов, подтверждающих доставку товара от продавца, поскольку из материалов дела не усматривается, что ООО участвовало в перевозке приобретенного товара, который принят ООО на основании товарных накладных, составленных по форме ТОРГ-12, содержащих все необходимые реквизиты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-15621/2008 Суд частично удовлетворил иск заказчика о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по договору на изготовление и установку машины, правильно установив обоюдную вину сторон в возникновении технических недостатков, поскольку из материалов дела следует, что подрядчик виновен в передаче машины без соответствующей наладки, а заказчик - в самовольном допуске к пусконаладочным работам третьего лица, не имеющего соответствующей квалификации.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-15087/01 Суд отказал в удовлетворении заявления об исправлении опечатки в постановлении суда кассационной инстанции, поскольку исправление содержащихся в постановлении противоречивых указаний приведет к изменению содержания названного судебного акта, что противоречит нормам АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-14221/2009 Суд принял решение об уменьшении размера пеней, взыскиваемых с ответчика за просрочку оплаты товара по договору поставки, поскольку признал размер заявленной истцом неустойки несоразмерным последствиям нарушения обязательств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-14207/2008 Суд отказал в удовлетворении требования товарищества собственников жилья о признании недействительным акта приемки законченного строительством объекта, поскольку названный акт не содержит властных предписаний, а фиксирует результаты работы приемочной комиссии, не имеющей статус государственного органа или юридического лица, то есть не обладает признаками ненормативного правового акта, а следовательно, не может быть оспорен в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-1365/2009 Решение суда о взыскании задолженности по оплате товара подлежит отмене, поскольку размер заявленной ко взысканию задолженности нуждается в дополнительной проверке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-13586/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, поскольку наличие у ответчика долга подтверждается материалами дела, а доказательств оплаты поставленных товаров суду не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-12817/2009 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об отмене постановления о прекращении исполнительного производства, поскольку судебный пристав вправе прекратить исполнительное производство в случае отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист, а кроме того, оспариваемым постановлением не нарушены права должника.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-12015/2009 Поскольку истец в предоставленный судом срок приложил справку банка, подтверждающую уплату государственной пошлины, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве третьего лица и документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, определение суда о возвращении искового заявления его подателю подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-11972/2008 Суд отказал в признании недействительным решения ИФНС о государственной регистрации прекращения деятельности ООО в связи с его ликвидацией, поскольку материалами дела подтверждается, что установленный законом порядок ликвидации ООО инспекцией не нарушен и оспариваемое решение не нарушает права и законные интересы заявителя.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А56-11619/2009 Суд необоснованно возвратил апелляционную жалобу в связи с неустранением ее подателем обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения, поскольку имеющимся в материалах дела сопроводительным письмом подтверждается факт своевременного представления подателем жалобы в суд всех необходимых документов, подтверждающих уплату государственной пошлины и направление копии жалобы лицам, участвующим в деле.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А52-4472/2008 Суд признал недействительным решение ИФНС в части доначисления ООО налога на прибыль, поскольку представленные в материалы дела первичные документы и счета-фактуры подтверждают произведенные ООО расходы по приобретению товаров и фактическое осуществление им хозяйственной деятельности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А52-1631/2009 Суд отклонил довод ИФНС о занижении ЗАО при исчислении налога на прибыль внереализационных доходов на сумму не исчисленных суммовых разниц, образовавшихся в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю по контрактам с иностранными контрагентами, поскольку, исходя из условий контрактов, пересчет суммы задолженности в рубли производится только один раз и у сторон сделки не возникают суммовые разницы в целях налогового учета.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А52-1441/2009 Суд частично удовлетворил требования МУП о взыскании с больницы платы в четырехкратном размере действующего тарифа за сверхнормативный сброс сточных вод по договору на пользование водопроводом и канализацией, поскольку плату в однократном размере больница внесла в составе общих платежей за весь объем сточных вод, сброшенных в рассматриваемый период.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А42-834/2009 Суд признал незаконным отказ в государственной регистрации права собственности МО на нежилое помещение, обоснованный тем, что названное помещение как часть жилого дома передано городскому поселению в соответствии с областным законом, поскольку спорное помещение и переданный поселению жилой дом представляют собой два самостоятельных объекта и указанное помещение городскому поселению не передавалось.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А42-6656/2008 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании убытков, возникших в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по муниципальному контракту по разработке схемы санитарной очистки территории города, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства выполнения ответчиком предусмотренных данным контрактом работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А42-1472/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора подряда на капитальное строительство как заключенного под влиянием обмана со стороны ответчика, поскольку на момент обращения в суд истек установленный ГК РФ годичный срок исковой давности по заявленному требованию.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-9572/2008 Суд отказал ООО в удовлетворении требования о признании незаконным бездействия Агентства по имуществу области, выразившегося в непредоставлении обществу в собственность земельных участков, на которых находятся принадлежащие ООО на праве собственности артезианские скважины, поскольку общество не представило доказательства нахождения названного земельного участка в собственности области, в связи с чем агентство не имело оснований для рассмотрения поступившей заявки о приватизации по существу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8558/2008 Подлежит отмене решение суда об удовлетворении иска о взыскании солидарно с ответчиков ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением договора хранения рапса и агентского договора на осуществление действий по экспортному оформлению названной продукции, поскольку исковые требования возникли из-за ненадлежащего исполнения ответчиками своих обязательств по самостоятельным договорам, что исключает возникновение их солидарной ответственности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8174/2007 Поскольку вступившим в законную силу судебным актом истцу было отказано в признании недействительным соглашения о расторжении ранее заключенного сторонами договора купли-продажи здания, суд отменил принятые при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к истцу права собственности на здание обеспечительные меры в виде наложения ареста на указанный объект и запрета ответчику заключать договоры купли-продажи спорного объекта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8173/2007 При рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к ООО права собственности на нежилое здание суд отменил обеспечительные меры в виде ареста указанного недвижимого имущества, указав, что сохранение названных мер в сложившихся после их принятия условиях не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон и может затронуть права третьих лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8172/2007 Суд при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к ООО права собственности на нежилое здание удовлетворил ходатайство администрации городского округа об отмене обеспечительных мер в виде ареста спорного имущества, поскольку сохранение названных мер после вступления в законную силу судебных актов, установивших отсутствие у общества права собственности на спорный объект недвижимости, не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон и может затронуть права третьих лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8171/2007 При рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к ООО права собственности на нежилое здание суд отменил обеспечительные меры в виде ареста указанного недвижимого имущества и запрета регистрационной службе производить регистрацию перехода права собственности на здание, поскольку сохранение обеспечительных мер в сложившихся после их принятия условиях не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон и может затронуть права третьих лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8170/2007 Суд отменил принятые при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к истцу права собственности на здание обеспечительные меры в виде наложения ареста на указанный объект и запрета ответчику заключать договоры купли-продажи спорного здания, поскольку вступившим в законную силу судебным актом истцу было отказано в признании недействительным соглашения о расторжении ранее заключенного сторонами договора купли-продажи здания.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8168/2007 При рассмотрении ходатайства об отмене обеспечительных мер суд повторно проверяет наличие оснований для применения обеспечительных мер и необходимости их сохранения исходя из критериев, применяемых при разрешении вопроса о принятии данных мер.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8167/2007 Суд отменил принятые при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к истцу права собственности на здание обеспечительные меры в виде наложения ареста на указанный объект, поскольку вступившими в законную силу судебными актами по другим делам было установлено отсутствие у истца права собственности на спорное здание, следовательно, сохранение данных мер не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8166/2007 Суд принял определение об отмене обеспечительных мер в виде ареста спорного объекта недвижимости, поскольку сохранение названных мер в сложившихся после их принятия условиях не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон и может затронуть права третьих лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8165/2007 Суд при повторной проверке наличия оснований для применения обеспечительных мер в отношении спорного нежилого здания удовлетворил ходатайство администрации городского округа об отмене ареста названного объекта недвижимости.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8164/2007 Суд при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к ООО права собственности на нежилое здание удовлетворил ходатайство администрации городского округа об отмене обеспечительных мер в виде ареста спорного имущества, поскольку сохранение названных мер после вступления в законную силу судебных актов, установивших отсутствие у общества права собственности на спорный объект недвижимости, не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон и может затронуть права третьих лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8163/2007 Суд при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к ООО права собственности на нежилое здание удовлетворил ходатайство администрации городского округа об отмене обеспечительных мер в виде ареста спорного имущества, поскольку после вступления в законную силу судебных актов о применении последствий недействительности договора купли-продажи нежилого здания необходимость в названных мерах отпала.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8161/2007 Суд при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к ООО права собственности на нежилое здание удовлетворил ходатайство администрации городского округа об отмене обеспечительных мер в виде ареста спорного имущества, поскольку сохранение названных мер после вступления в законную силу судебных актов, установивших отсутствие у общества права собственности на спорный объект недвижимости, не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон и может затронуть права третьих лиц.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-8160/2007 Суд при рассмотрении дела о государственной регистрации перехода к ООО права собственности на нежилое здание удовлетворил ходатайство администрации городского округа об отмене обеспечительных мер в виде ареста спорного имущества, поскольку сохранение названных мер после вступления в законную силу судебных актов, установивших отсутствие у общества права собственности на спорный объект недвижимости, не будет направлено на обеспечение баланса интересов сторон и может затронуть права третьих лиц.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-5390/2007 Об исправлении опечатки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-5302/2008 Подлежит отмене решение суда о взыскании задолженности по договору поставки соевого шрота, поскольку по представленным в материалы дела железнодорожным накладным нельзя сделать бесспорный вывод о том, что груз подлежал доставке и был доставлен ответчику в объеме, указанном в названных накладных.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-2606/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика денежной компенсации за незаконное использование произведений, вошедших в альбом группы "Воровайки", исключительные авторские права на использование которых принадлежат истцу, поскольку в материалы дела не представлены доказательства наличия у ответчика права на использование и реализацию в предпринимательских целях указанных объектов интеллектуальной собственности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А21-10548/2008 Суд обоснованно признал незаконным решение Комиссии по учету и вырубке зеленых насаждений на территории городского округа администрации МО об отказе в оформлении товариществу порубочного билета, поскольку комиссия при принятии данного решения ошибочно исходила из того, что товарищество как признанное банкротом исключено из Единого государственного реестра юридических лиц, однако производство по делу о банкротстве было судом прекращено, а запись о товариществе в реестре восстановлена.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А13-1457/2009 Суд обязал администрацию МО заключить с ООО как победителем состоявшегося аукциона муниципальный контракт на выполнение строительных работ, поскольку доказательств правомерности отказа от заключения указанного контракта с ООО администрацией в материалы дела не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А05-7050/2009 Суд обоснованно привлек конкурсного управляющего к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), поскольку материалами дела подтверждаются несоблюдение конкурсным управляющим очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам и расходование конкурсной массы на цели, не связанные с конкурсным производством.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А05-7014/2009 Суд отказал ООО в удовлетворении иска о взыскании с предпринимателя денежной компенсации за незаконное использование музыкальных произведений, исключительные авторские права на использование которых принадлежат обществу, поскольку представленные в материалы дела товарный чек и видеозапись не доказывают факт принадлежности предпринимателю торговой точки, в которой осуществлена покупка контрафактного товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А05-3071/2009 Суд отказал в государственной регистрации перехода к ООО права собственности на две автомобильные дороги, приобретенные по договору купли-продажи, поскольку доказательства того, что дороги создавались как объекты недвижимости на земельном участке, отведенном для строительства именно этих объектов недвижимости, с соблюдением соответствующих градостроительных норм и правил, не представлены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009 по делу N А05-1512/2008 Суд отказал в иске об обязании перевести на истца права и обязанности покупателя по договору купли-продажи 1/6 доли в уставном капитале ООО, поскольку на момент принятия судом решения по настоящему делу стороны расторгли договор купли-продажи доли, права и обязанности покупателя по которому истец просил перевести на себя, а следовательно, основания для удовлетворения иска отсутствуют.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А66-655/2008 О прекращении производства по кассационной жалобе.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А66-5904/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт того, что при заключении с физическими лицами договоров оказания услуг по межеванию земельных участков ООО допущено нарушение установленного порядка ценообразования, выразившееся в завышении предельной максимальной цены работ по проведению территориального землеустройства, РЭК области правомерно привлекла ООО к ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А66-4831/2009 Суд признал незаконным бездействие управления Росимущества, выразившееся в уклонении от предоставления ЗАО проекта договора купли-продажи земельного участка, поскольку общество как собственник объекта недвижимости, имеющий право на выкуп спорного участка, выполнило требования Земельного кодекса РФ и представило в управление полный пакет документов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А66-3675/2009 Решение суда об отказе ООО в признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства об обязании администрации района подготовить и направить в адрес ООО проект договора купли-продажи земельного участка подлежит отмене, поскольку суд не исследовал довод ООО о том, что проект подготовлен не администрацией, как это указано в исполнительном листе, а Комитетом по управлению имуществом, следовательно, исполнительный документ исполнен ненадлежащим лицом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А66-2934/2009 Суд возвратил ООО апелляционную жалобу, поданную на определение о принятии отказа ОАО от иска о взыскании задолженности, предъявленного к Управлению финансов администрации города, поскольку ООО не является лицом, имеющим право на обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-8159/2009 Суд отменил постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за неприменение ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов за товар, реализованный со стенда в выставочном комплексе, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что принадлежащее обществу торговое место отвечает требованиям обустроенности и обеспечения сохранности товара, влекущим обязательность применения контрольно-кассовой техники.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-7312/2009 Суд прекратил производство по делу о признании недействительным определения о возбуждении дела об административном правонарушении, принятии его к производству и проведении административного расследования, вынесенного должностным лицом отдела ГУВД, указав на неподведомственность спора арбитражному суду, поскольку действующее законодательство не предусматривает возможности обжалования решения о возбуждении дела об административном правонарушении как отдельного правоприменительного акта.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-7219/2008 О возвращении кассационной жалобы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-7097/2009 Суд признал незаконными действия таможни, выразившиеся в отказе зачесть в счет будущих таможенных платежей таможенные сборы, излишне уплаченные за таможенное оформление по полным периодическим декларациям, поскольку уплата сбора за оформление товаров при подаче временной таможенной декларации является оплатой всех действий таможенных органов по оформлению товара в рамках периодического временного декларирования и исключает повторную уплату сборов при представлении полной декларации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-60541/2008 Суд удовлетворил иск страховой компании о взыскании с ООО в порядке суброгации материального ущерба, причиненного владельцу застрахованного автомобиля в результате ДТП, поскольку сдача транспортного средства в лизинг не может в данном случае рассматриваться как нарушение условий договора страхования и у страховой компании отсутствовали основания для отказа в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-5998/2009 При рассмотрении дела о взыскании с ответчика долга по договору займа суд отказал в удовлетворении ходатайства о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на денежные средства ответчика в банке, поскольку истец не представил доказательств того, что непринятие указанных мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения иска.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-5995/2009 При рассмотрении дела о взыскании долга по договору займа суд отказал в принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на денежные средства ответчика в банке, поскольку истец не представил достоверных, допустимых и объективных доказательств того, что непринятие указанных мер затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения иска.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-59912/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика пеней за несвоевременное перечисление аванса и нарушение сроков окончательного расчета по договору на создание научно-технической продукции специального назначения, признав его обоснованным по праву и размеру.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-58116/2008 Суд признал незаконными действия таможни по списанию денежных средств в связи с корректировкой таможенной стоимости товаров, ввезенных ООО на территорию РФ, за счет авансовых платежей, поскольку общество не давало распоряжения на списание спорных сумм и у таможни отсутствовали законные основания для обращения взыскания на авансовые платежи.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-57224/2008 Суд отказал ИФНС в удовлетворении заявления о ликвидации общества в связи с тем, что чистые активы ООО имеют отрицательные показатели, поскольку материалами дела установлено, что общество является действующим, представляет в инспекцию налоговую и бухгалтерскую отчетность, выполняет обязанности по своевременной уплате налогов, а несоответствие размера чистой прибыли требованиям законодательства не носит неустранимого характера и может быть исправлено в ходе хозяйственной деятельности ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-4925/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств по оплате полученного от поставщика товара, суд правомерно взыскал с покупателя задолженность по договору поставки и неустойку, признав обоснованным представленный поставщиком расчет суммы пеней и отклонив как несостоятельный довод покупателя о том, что договором предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора в части взыскания договорной неустойки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-4446/2009 Суд признал недействительным решение таможни о корректировке таможенной стоимости ввезенных ООО на территорию РФ товаров, поскольку таможня не представила доказательства наличия предусмотренных законом оснований, препятствующих применению обществом основного метода оценки таможенной стоимости.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-42504/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании расходов на текущий ремонт помещения на основании договора аренды, поскольку после освобождения арендованного помещения ответчик отказался устранить повреждения, которые не относятся к нормальному износу имущества (окна имели отверстия от установки жалюзи, стеновые панели из гипсовинила имели многочисленные отверстия от саморезов, на ковролине имелись невыводимые грязные пятна и следы механического воздействия), и истец произвел ремонт за свой счет.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-4111/2009 Подлежит отмене решение суда о признании незаконными действий таможни по корректировке таможенной стоимости товара, мотивированное тем, что заявленная ООО таможенная стоимость подтверждается имеющимися в материалах дела документами, поскольку отсутствует копия дополнительного листа к одной из ГТД, а следовательно, номер и дата контракта, на основании которого был ввезен товар в данном случае, неизвестен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-4109/2009 Суд отказал в иске о взыскании с учреждения неосновательного обогащения, возникшего в результате пользования без правовых оснований нежилыми помещениями, отклонив довод о том, что учреждение не имело права сдавать в аренду помещения, находящиеся в федеральной собственности, без согласия собственника, поскольку полученную от общества арендную плату учреждение перечисляло на лицевой счет в отделении федерального казначейства, следовательно, неосновательное обогащение отсутствует.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-40564/2008 Суд отказал в иске о взыскании переплаты по договору аренды земельного участка, поскольку уплата обществом арендной платы за 2006 год полностью соответствует согласованным сторонами условиям договора аренды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-40375/2008 ИФНС неправомерно отказала ООО в возмещении НДС по операциям, связанным с реализацией импортированных товаров, сославшись на притворность договора комиссии и сокрытие обществом факта реализации товара в целях занижения налогооблагаемой базы, поскольку имеющимися в материалах дела договором, товарными накладными, отчетами комиссионера подтверждается факт возникновения между ООО и его контрагентом реальных отношений по договору комиссии, а не по договору купли-продажи.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-37116/2008 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по договору подряда на выполнение работ по монтажу системы вентиляции на строительстве многозального кинотеатра в семейном торговом комплексе подлежит отмене как принятое в отсутствие ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-36625/2008 Поскольку возможность обжалования действий (бездействия) суда первой инстанции не предусмотрена АПК РФ, суд возвратил апелляционную жалобу на бездействие суда, выразившееся в уклонении от рассмотрения исковых требований по существу в течение длительного времени.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-36000/2007 Суд отказал в удовлетворении заявления о разъяснении порядка и способа исполнения решения суда о выселении ответчика с земельного участка, поскольку в мотивировочной части решения указано, в каком состоянии согласно договору аренды ответчику надлежит возвратить земельный участок, и названное решение не содержит неясностей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-23459/2008 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения Комитета по управлению городским имуществом об утверждении плана продажи объекта высвобождаемого недвижимого военного имущества, поскольку оспариваемое распоряжение издано во исполнение распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о реализации высвобождаемого недвижимого военного имущества, законность и обоснованность которого установлена вступившим в законную силу судебным актом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-23083/2008 Суд отказал в иске ООО о взыскании с КУГИ неосновательного обогащения, составляющего сумму авансированной арендной платы, перечисленной обществом комитету по договору аренды нежилого помещения, которое по итогам аукциона было передано в собственность предпринимателя, поскольку стоимость помещения определена с учетом того, что реальное получение новым собственником дохода от его эксплуатации возможно только по окончании срока действия обязательств, вытекающих из условий договора аренды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-22930/2009 Решение суда об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору аренды участка лесного фонда подлежит отмене в связи с неправильным применением судом норм материального права, поскольку арендатор обязан внести плату за весь разрешенный объем заготовки древесины на арендуемом участке независимо от того, осуществляет ли он лесопользование или нет.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-22131/2008 Суд отказал в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда о взыскании задолженности по договору аренды, поскольку указанное в заявлении обстоятельство (наличие арендных отношений истца с третьим лицом в период, за который произведено взыскание, о котором ответчику не было известно при рассмотрении дела) не может быть признано существенным, а следовательно, не является основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-21553/2007 О возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-16971/2009 Суд признал незаконным уведомление отделения Управления Федерального казначейства о возврате исполнительного листа, поскольку представленная заявителем в материалы дела копия судебного акта соответствует требованиям законодательства: в правом верхнем углу каждого листа копии проставлен штамп "Копия", на последнем листе под текстом - штамп "Копия верна" с указанием на штампе полного наименования суда, верность копии надлежаще удостоверена.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-16739/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-12619/2009 Суд признал незаконным постановление таможни о привлечении ЗАО к ответственности по ст. 16.1 КоАП РФ за сообщение недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию РФ, поскольку общество представило таможне полные сведения о перевозимом товаре, который был принят ЗАО к перевозке в опечатанном пломбой отправителя и финской таможни контейнере и доставлен на территорию РФ в исправном состоянии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А56-1103/2009 Суд удовлетворил требования комбината о взыскании с ОАО задолженности по договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде, признав их обоснованными по праву и размеру.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А52-88/2009 О принятии отказа от иска.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А52-1821/2009 Суд отказал управлению Росрегистрации в привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о банкротстве, выразившееся в нарушении правил подготовки, организации и проведения собраний кредиторов, а также порядка подготовки отчета о результатах проведения конкурсного производства, придя к выводу о малозначительности данного правонарушения, не представляющего существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А52-1733/2009 Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора неправомерно вынесло постановление о привлечении ООО к административной ответственности за невыполнение в установленный срок обязанности по получению на свои счета в уполномоченном банке валюты Российской Федерации, причитающейся за переданные нерезиденту РФ товары, поскольку неуведомление уполномоченного банка о произведенном зачете не образует состав данного административного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А44-255/2009 Суд удовлетворил иск о соразмерном уменьшении покупной цены по договору поставки нетелей, соответствующих стандарту айрширской породы, поскольку соответствие названных животных стандарту айрширской породы юридически не подтверждено, а следовательно, требование истца об уменьшении покупной цены до стоимости аналогичного товара правомерно.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А44-1183/2009 Поскольку представленные предпринимателем договоры, товарные накладные, счета-фактуры, книги покупок, квитанции к приходным кассовым ордерам в совокупности подтверждают факт приобретения предпринимателем товара и его оплату, ИФНС необоснованно доначислила предпринимателю НДС.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А42-825/2009 Суд отказал в признании незаконными действий ИФНС по приостановлению операций по расчетному счету ООО, поскольку введение в отношении общества процедуры конкурсного производства не устраняет его обязанности как налогового агента по перечислению в бюджет удержанных сумм НДФЛ, следовательно, требования инспекции к обществу как налоговому агенту удовлетворяются в установленном налоговым законодательством порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А42-682/2009 Суд отказал в иске о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, возникшего в результате перечисления денежных средств в рамках договора на оказание услуг по предоставлению во временное пользование территории угольной базы, поскольку ответчик получил спорные денежные средства в качестве оплаты оказанных услуг, в связи с чем отсутствуют основания для применения ст. 1102 ГК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-4930/2006 Суд правомерно отказал во взыскании с ФНС РФ в пользу временного управляющего ООО расходов на оплату услуг привлеченного специалиста по проведению финансово-экономического анализа, поскольку из содержания имеющегося в материалах дела анализа финансового состояния общества следует, что данный документ подготовлен непосредственно временным управляющим, а доказательства выполнения данного анализа специалистом отсутствуют.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-3781/2009 Поскольку ООО осуществляло деятельность по эксплуатации систем питьевого водоснабжения населения с нарушением требований санитарных норм и правил и в материалах дела отсутствуют доказательства объективной невозможности обеспечения обществом надлежащей организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также своевременного проведения лабораторных исследований воды, суд признал правомерным привлечение ООО к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-2276/2009 Поскольку отказ ОАО от иска о взыскании задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества принят судом без учета мнения временного управляющего общества и суд не исследовал правомерность заявления отказа от иска единоличным исполнительным органом в период процедуры наблюдения, определение суда о прекращении производства по делу подлежит отмене.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-2272/2009 Определение суда о прекращении производства по делу об обязании компании возвратить ОАО приобретенное по договору купли-продажи недвижимое имущество (здание проходной) в связи с отказом ОАО от иска подлежит отмене, поскольку в отношении ОАО введена процедура наблюдения, однако отказ от иска принят судом без учета мнения временного управляющего.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-1859/2009 Определение суда о прекращении производства по делу о взыскании долга по договору купли-продажи очистных сооружений в связи с отказом ОАО от иска подлежит отмене, поскольку из материалов дела следует, что в отношении общества введена процедура наблюдения, однако отказ от иска принят судом без учета мнения временного управляющего.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-1857/2009 Определение суда о прекращении производства по делу о взыскании долга по договору купли-продажи здания мазутонасосной станции в связи с отказом ОАО от заявленного иска подлежит отмене, поскольку из материалов дела следует, что в отношении ОАО введена процедура наблюдения, однако отказ от иска принят судом без учета мнения временного управляющего.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-1856/2009 Определение суда о прекращении производства по делу о взыскании долга по договору купли-продажи железнодорожного тупика мазутного хозяйства в связи с отказом ОАО от заявленного иска подлежит отмене, поскольку суд не исследовал правомерность отказа ОАО от иска единоличным исполнительным органом в период введения в отношении общества процедуры наблюдения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-1854/2009 Определение суда о прекращении производства по делу о взыскании долга по договору купли-продажи здания блока механических цехов в связи с отказом ОАО от заявленного иска подлежит отмене, поскольку из материалов дела следует, что в отношении ОАО введена процедура наблюдения, однако отказ от иска принят судом без учета мнения временного управляющего.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-1853/2009 Суд неправомерно принял отказ от иска о взыскании задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества и прекратил производство по делу, поскольку в отношении истца введена процедура наблюдения и отказ от иска принят судом без учета мнения временного управляющего истца. В данном случае суду следовало установить правомерность заявления отказа от иска единоличным исполнительным органом истца.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А26-1130/2009 Суд принял решение об удовлетворении иска о взыскании с ООО штрафа, предусмотренного предварительным договором аренды нежилого помещения, поскольку договор аренды признан незаключенным по вине общества и предварительным договором предусмотрена ответственность за виновное незаключение договора аренды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-7950/2008 Суд признал правомерным постановление административно-технической инспекции области о привлечении предпринимателя к административной ответственности за вырубку кустарника без порубочного билета, поскольку данный факт подтвержден материалами дела, а доказательства нарушения инспекцией порядка привлечения предпринимателя к ответственности суду не представлены.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-4125/2007 Поскольку кассационная жалоба была подана в суд с нарушением срока кассационного обжалования, исчисляемого с момента вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, суд возвратил жалобу ее подателю, отказав в восстановлении пропущенного процессуального срока.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-4125/2007 Суд возвратил кассационную жалобу, поданную по истечении установленного АПК РФ срока, придя к выводу о недоказанности подателем жалобы наличия уважительных причин пропуска названного процессуального срока и отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства о восстановлении указанного срока.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-4043/2009 Суд признал незаконным постановление административно-технической инспекции области о привлечении предпринимателя к административной ответственности за нарушение правил содержания и благоустройства территории, выразившееся в неустановлении урны для мусора у входа в офисное помещение, поскольку в представленном в материалы дела постановлении по делу об административном правонарушении не указаны ссылки на квалификацию выявленного правонарушения, а принятое по результатам проверки решение не мотивированно.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-3397/2009 Суд правомерно отказал в признании незаконным постановления контрольно-ревизионной службы о привлечении ООО к административной ответственности за привлечение денежных средств гражданина для строительства многоквартирного жилого дома по договору участия в долевом строительстве, не прошедшему государственную регистрацию, поскольку договор, не прошедший регистрацию, считается незаключенным и не влечет правовых последствий.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-3164/2009 Поскольку материалами дела подтверждается факт реализации в принадлежащем ООО магазине семян овощных и цветочных культур с ненадлежаще оформленной информацией о сроках реализации и без документов, подтверждающих качество семян, управление Россельхознадзора правомерно привлекло общество к административной ответственности за нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-2020/2007 Суд отказал в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда о взыскании с ОАО платы за негативное воздействие на окружающую среду, поскольку основания для пересмотра решения отсутствуют.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-1861/2009 Суд обязал ответчика обеспечить в рамках договора о присоединении сетей электросвязи доступ технического персонала истца для проведения ремонтных и профилактических работ на его оборудовании, размещенном в производственном помещении ответчика, поскольку по условиям названного договора обязанность по обеспечению доступа специалистов к оборудованию является общей обязанностью сторон, при этом направление списков работников для осуществления аварийно-восстановительных работ является достаточным условием их пропуска.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А21-1293/2009 Подлежит отмене решение суда о взыскании с РФ в лице Минфина РФ убытков, понесенных администрацией МО в результате незаконных действий налогового органа, выразившихся в возврате ОАО земельного налога за счет бюджета МО, поскольку суд сделал неправомерный вывод о том, что в рамках другого дела установлены такие имеющие преюдициальное значение для разрешения настоящего спора обстоятельства, как размер убытков и причинно-следственная связь между незаконными действиями инспекции и возникшими убытками.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А13-2823/2009 Об оставлении кассационной жалобы без движения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А13-2421/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение проектных работ, поскольку, разрешая названный спор в отсутствие истца, не извещенного о рассмотрении дела, суд лишил его возможности воспользоваться предусмотренными законодательством процессуальными правами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А05-7278/2009 Поскольку при обращении в суд с апелляционной жалобой ее податель не представил документ, подтверждающий полномочия на подписание названной жалобы, а также документы, свидетельствующие о направлении копии жалобы другим лицам, участвующим в деле, суд правомерно оставил апелляционную жалобу без движения, предоставив ее подателю достаточно времени для совершения соответствующих процессуальных действий.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А05-6119/2009 Суд необоснованно прекратил производство по делу о признании незаконными действий регистрирующего органа по приему документов на регистрацию перехода права собственности на здание со ссылкой на неподведомственность данного спора арбитражному суду, поскольку возможность оспаривания в судебном порядке зарегистрированного права при наличии подлежащего разрешению судом спора о праве не исключает возможность обжалования заинтересованным лицом действий регистрирующего органа в порядке главы 24 АПК РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А05-6119/2009 При рассмотрении дела об оспаривании действий регистрационной службы по приему документов на государственную регистрацию перехода права собственности на здание конторы суд отказал в принятии обеспечительной меры в виде запрета регистрационной службе совершать регистрационные действия в отношении данного имущества, сделав правильный вывод о том, что непринятие заявленной меры не может повлиять на возможность исполнения судебного акта.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А05-3996/2009 ИФНС правомерно приняла решение о доначислении ООО налога на прибыль, поскольку первичные документы, представленные обществом в подтверждение понесенных расходов по договорам поставки, оформлены ненадлежащим образом и содержат недостоверные сведения, а потому не являются доказательствами приобретения обществом товаров, их оплаты и принятия на учет.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А05-3516/2009 Дело о взыскании с продавца предварительной оплаты по договору поставки автотранспортных средств подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку, принимая решение об удовлетворении названного иска, суд не выяснил, исполнил ли покупатель в полном объеме предусмотренную договором обязанность по 100% предварительной оплате товара, так как в противном случае подлежат применению положения ГК РФ о встречном исполнении обязательств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.11.2009 по делу N А05-2755/2009 Суд правомерно отказал управлению Росприроднадзора во взыскании с ООО денежных средств в качестве возмещения вреда, причиненного водному объекту вследствие сброса в озеро сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, поскольку спорный объект относится к объектам государственного регионального, а не федерального контроля, что свидетельствует о превышении управлением своих полномочий при осуществлении контроля.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А66-9765/2008 О принятии мер по обеспечению иска.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А66-5317/2008 Суд отказал в признании сельскохозяйственного кооператива банкротом, поскольку материалами дела подтверждается факт отсутствия у кооператива установленных законом признаков несостоятельности и ФНС РФ не представила доказательств обратного, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания кооператива банкротом и открытия в отношении него процедуры конкурсного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А66-3872/2009 Определение суда о прекращении производства по делу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит отмене, поскольку отказ от иска о взыскании основной задолженности и договорной неустойки не является препятствием для рассмотрения требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А66-2021/2009 Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды правомерно вынес постановление о привлечении ООО к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений, поскольку на территории общества находится котельная, имеющая один источник выбросов, которые осуществляются без соответствующего разрешения, а также отсутствует инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-7984/2008 Суд удовлетворил иск акционера ОАО об обязании общества предоставить для ознакомления документы, поскольку акты о неявке акционера на предприятие не могут являться доказательством, подтверждающим его отказ от ознакомления с документами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-60480/2008 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании с ответчика денежных средств, внесенных в качестве аванса по договору подряда на выполнение работ по прокладке кабельной линии для электроснабжения, подлежит отмене, поскольку в данном случае суд сделал вывод о недоказанности ответчиком факта выполнения работ в установленный договором срок, тогда как из графика производства работ невозможно установить момент их окончания.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-50147/2008 Суд взыскал с ИФНС в пользу ЗАО расходы, понесенные последним в связи с уплатой государственной пошлины, поскольку освобождение налоговых органов от возмещения судебных расходов другой стороне, в пользу которой принят судебный акт, процессуальным законодательством не предусмотрено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-4886/2009 Суд признал недействительными положения договора теплоснабжения, предусматривающие случаи, в которых ГУП вправе прекратить или ограничить подачу абоненту тепловой энергии, поскольку согласно действующему законодательству в договоре не могут быть установлены дополнительные, не предусмотренные Гражданским кодексом РФ, основания для временного прекращения или сокращения объемов подачи энергии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-46764/2008 Суд правомерно прекратил производство по иску акционера ОАО о признании недействительной сделки по продаже ООО акций акционерного общества, поскольку в данном случае ООО прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией, что исключает возможность рассмотрения арбитражным судом каких-либо требований с участием либо в отношении ликвидируемого юридического лица.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-39953/2008 Суд частично, с применением ст. 333 ГК РФ, удовлетворил иск о взыскании с ответчика долга по договорам купли-продажи акций ЗАО и неустойки, поскольку материалами дела подтверждается несвоевременная уплата ответчиком стоимости акций.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-34189/2009 Определение суда о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения суда общей юрисдикции подлежит отмене, поскольку вывод суда о невозможности рассмотрения данного дела до принятия решения по делу судом общей юрисдикции является необоснованным и не подтверждается материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-3297/2008 Суд признал незаконными действия управления Роснедвижимости по субъекту РФ по согласованию землеустроительной документации на предоставленный ЗАО в аренду земельный участок, поскольку вступившим в законную силу судебным актом документы, послужившие основанием для проведения кадастрового учета спорного участка, признаны недействительными, что свидетельствует о несоответствии закону оспариваемых действий управления.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-3206/2009 Суд признал незаконным отказ ИФНС в возмещении ООО из бюджета НДС по операциям, связанным с экспортом лома черных металлов, придя к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства совершения обществом и его контрагентами лишенных экономического содержания согласованных умышленных действий, направленных на искусственное, без реальной хозяйственной цели создание условий для незаконного возмещения НДС из бюджета.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-27738/2009 Суд отказал в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу о признании не возникшими обязательств физических лиц по внесению земельных долей в уставный капитал АОЗТ до вступления в законную силу решения суда по делу об истребовании АОЗТ из незаконного владения данных физических лиц спорных долей, поскольку суд не указал, в чем заключается взаимная связь между указанными делами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-27737/2009 Суд неправомерно приостановил производство по делу о признании не возникшими обязательств физических лиц по внесению земельных долей в уставный капитал АОЗТ до вступления в законную силу решения суда по делу об истребовании АОЗТ из незаконного владения данных физических лиц спорных долей, поскольку не обосновал, в связи с чем рассмотрение настоящего спора невозможно до разрешения другого дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-25792/2009 Если в сводном исполнительном производстве объединены исполнительные производства по исполнению исполнительного листа суда общей юрисдикции и исполнительного листа арбитражного суда, заявление об оспаривании действий, связанных с исполнением указанных исполнительных документов, рассматриваются судом общей юрисдикции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-20135/2008 Суд, удовлетворяя иск ЗАО о взыскании с товарищества собственников жилья задолженности по договору на компенсацию затрат по теплоснабжению, принял решение об уменьшении размера взыскиваемых пеней, поскольку расчет неустойки был произведен обществом неверно - с учетом налога на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-17634/2009 Суд принял решение об удовлетворении иска о взыскании с администрации муниципального образования в качестве неосновательного обогащения стоимости услуг ООО по очистке сточных вод, поскольку отсутствие между сторонами договора на оказание названных услуг не является основанием для освобождения администрации от обязанности нести расходы по оплате оказанных обществом услуг.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-15782/2009 Положения заключенного между ГУП и образовательным учреждением договора теплоснабжения, предусматривающие иные, помимо установленных ГК РФ, случаи, когда предприятие вправе в одностороннем порядке ограничить или прекратить подачу энергии, правомерно признаны судом недействительными, поскольку не допускается установление в договоре дополнительных, не предусмотренных действующим законодательством, оснований для временного прекращения или сокращения объемов подачи энергии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-12098/2009 Положения заключенного между ГУП и образовательным учреждением договора теплоснабжения, предусматривающие иные, помимо установленных ГК РФ, основания для прекращения или ограничения предприятием в одностороннем порядке подачи тепловой энергии, являются недействительными, поскольку основания для ограничения и прекращения подачи тепловой энергии абоненту установлены законодательством и не могут быть произвольно расширены или изменены.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А56-10670/2009 Об утверждении мирового соглашения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А52-700/2009 Суд частично удовлетворил иск ОАО о взыскании с предприятия процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору энергоснабжения, поскольку обязательство предприятия по оплате потребленной электроэнергии в данном случае возникло по истечении семидневного срока со дня предъявления обществом счетов-фактур и до их фактической оплаты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А44-1171/2009 ИФНС правомерно доначислила ЗАО налог на добавленную стоимость, поскольку представленные обществом счета-фактуры не могут служить основанием для применения налоговых вычетов как документы, содержащие недостоверные данные (подписаны неустановленным лицом).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А44-1106/2009 Суд признал незаконным решение ИФНС в части доначисления ОАО налога на прибыль, отклонив довод инспекции о неправомерном включении в состав расходов производственных затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, указав на то, что ОАО представило необходимые доказательства понесенных им расходов (путевые листы, расчетно-кассовую документацию), связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (использованием автотранспортного средства в служебных целях) и направленных на получение дохода.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А42-1098/2009 Суд обоснованно отказал в признании незаконным и отмене постановления Роспотребнадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ за нарушение правил продажи отдельных видов товаров, поскольку материалами дела подтверждается, что ООО необоснованно отказало потребителю в удовлетворении его требования о расторжении договора купли-продажи при возврате в течение 14 дней трикотажного изделия (джемпера) надлежащего качества, не подошедшего ни по размеру, ни по фасону.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А05-9710/2008 Суд правомерно удовлетворил иск ТСЖ об обязании ООО демонтировать и снять с фасада жилого дома рекламные конструкции, поскольку спорные конструкции размещены на относящемся к общему имуществу собственников помещений фасаде жилого дома и доказательства получения их согласия на размещение конструкций на наружной стене здания общество не представило.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2009 по делу N А05-2804/2009 ИФНС неправомерно отказала ООО в возмещении НДС, сославшись на визуальное несовпадение подписи руководителя организации-поставщика на счетах-фактурах и на иных составленных от имени данного лица документах, поскольку надлежащим доказательством, подтверждающим факт подписания счетов-фактур ненадлежащим лицом, может являться экспертное заключение, составленное по результатам почерковедческой экспертизы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-9060/2009 Суд отменил постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ, поскольку факт неприменения обществом ККТ при осуществлении расчетов за оказание услуг по правовому консультированию был выявлен в ходе осуществления проверочной закупки, относящейся к оперативно-розыскным мероприятиям, правом проведения которых налоговые органы не наделены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-7299/2009 Суд неправомерно возвратил ООО заявление об обязании иностранной компании подписать акт приема-передачи выполненных работ по договору поставки мебели и деталей интерьера для отеля, сделав ошибочный вывод о неподсудности данного спора арбитражному суду.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-6603/2008 Подлежит отмене решение суда об удовлетворении иска заказчика о взыскании с подрядчика стоимости некачественных металлических дверей, установленных по договору подряда, поскольку суд не исследовал обстоятельства приемки работ, обязанность по проведению которой в силу закона возложена на заказчика.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-57065/2008 Суд принял решение об отказе Управлению Пенсионного фонда РФ во взыскании с ЗАО штрафа за непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку управление нарушило право общества участвовать в рассмотрении акта, составленного по факту выявления правонарушения, что влечет признание соответствующего решения контролирующего органа недействительным.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-55266/2008 Решение суда об отказе КУГИ в иске о взыскании с ООО задолженности по договору аренды нежилых помещений, расторжении договора и выселении ООО из занимаемых помещений подлежит отмене, поскольку суд фактически не проверил и не установил обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу и связанные с наличием либо отсутствием правовых оснований у КУГИ для предъявления указанных требований.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-5202/2009 Суд отказал в признании незаконным постановления миграционной службы о привлечении предпринимателя к ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в качестве продавца сигарет, пива и слабоалкогольных напитков гражданина Узбекистана в нарушение установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, поскольку наличие в действиях предпринимателя состава данного правонарушения подтверждается материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-3027/2009 Суд признал недействительным решение ИФНС в части привлечения ОАО к ответственности по ст. 122 НК РФ за неуплату водного налога, отклонив довод инспекции о неправомерном осуществлении ОАО безлицензионного водопользования (забора воды) из подземного водного объекта, поскольку материалами дела подтверждается факт использования ОАО воды для водопоя и обслуживания скота и птицы (животноводческого комплекса), что в соответствии с НК РФ не признается объектом обложения названным налогом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-28633/2008 Суд неправомерно отказал в удовлетворении иска о признании недействительной сделки по выдаче простого векселя, поскольку при рассмотрении дела не исследовал доводы истца об опровержении факта подписания им спорного документа.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-25575/2009 Суд возвратил апелляционную жалобу на определение суда об отклонении ходатайства подателя указанной жалобы о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, поскольку данный судебный акт в соответствии с АПК РФ не подлежит обжалованию в порядке апелляционного производства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-25201/2009 Суд отказал в отмене постановления Росфиннадзора о привлечении ООО к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах, поскольку наличие в действиях общества состава данного правонарушения подтверждается материалами дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-23570/2008 Суд удовлетворил иск ООО о взыскании с университета убытков, причиненных затоплением занимаемого обществом подвального помещения на основании договора безвозмездного пользования, в результате аварии на тепловом узле, поскольку материалами дела подтверждается, что причиной аварии явился разрыв принадлежащего университету циркулярного подкачивающего насоса на тепловом узле.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-22431/2009 Суд правомерно прекратил производство по делу о признании должника несостоятельным, поскольку ФНС РФ как заявитель по делу о банкротстве не представила доказательства наличия у должника средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-18207/2009 Поскольку при рассмотрении дела о признании незаконным распоряжения Управления Федеральной миграционной службы о проведении плановой проверки соблюдения ЗАО требований миграционного законодательства суд не установил, нарушены ли оспариваемым распоряжением права и законные интересы общества, названное дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-12278/2009 Суд правомерно удовлетворил иск строительной компании о взыскании с ЗАО задолженности по оплате работ, выполненных по договору субподряда, поскольку компания представила доказательства выполнения работ в рамках договора на сумму, заявленную в иске, и принятия этих работ обществом без замечаний, в то время как последнее не доказало исполнения обязательств по оплате данных работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А56-11496/2009 Решение суда об отказе ТСЖ во взыскании с ООО неосновательного обогащения, полученного в результате размещения на фасаде жилого дома рекламных конструкций без согласия собственников помещений в доме и внесения соответствующих платежей, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, при котором следует установить наличие правовых оснований для размещения спорных вывесок, дать оценку размещенным вывескам на предмет содержания сведений рекламного характера либо обязательной информации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А52-2295/2009 Суд правомерно удовлетворил иск КУМИ о расторжении заключенного с ООО договора аренды и о выселении общества из занимаемого нежилого помещения, поскольку из материалов дела следует, что общество ненадлежащим образом исполняло свои обязанности по внесению арендной платы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А44-573/2009 Суд, удовлетворяя иск предпринимателя о взыскании с ООО долга по договору аренды торгового помещения и об оплате электрической энергии, правомерно снизил размер взыскиваемой неустойки за просрочку внесения платежей на основании ст. 333 ГК РФ, поскольку данным договором предусмотрен чрезмерно высокий процент неустойки (1% за каждый день просрочки от суммы задолженности).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А44-2589/2009 Суд признал незаконным постановление антимонопольной службы о привлечении ОАО к ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе, выразившееся в недостоверной рекламе услуг по продаже долларов США, распространяемой по телефону справочной службы с номером "08", сделав вывод об отсутствии в действиях общества состава названного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А42-860/2009 Суд признал незаконным и отменил постановление управления ФСБ по субъекту РФ о привлечении ООО к ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов, поскольку ООО вменено не нарушение указанных правил, а искажение данных в промысловом журнале и других отчетных документах, а также сведений об использовавшихся орудиях лова и способах вылова, что образует состав иного правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 8.17 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А21-980/2009 Определение суда в части возвращения ООО апелляционной жалобы подлежит отмене, поскольку из материалов дела следует, что общество подало указанную жалобу с пропуском установленного АПК РФ срока апелляционного обжалования, но при этом заявило ходатайство о его восстановлении.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А21-980/2009 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу ее подателю, поскольку из материалов дела следует, что данная жалоба подана за пределами установленного нормами АПК РФ срока апелляционного обжалования и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А13-6032/2009 Признавая незаконным постановление ИФНС о привлечении общества к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции, суд ошибочно исходил из того, что инспекцией, не отразившей в постановлении размер и вид наказания, не был решен вопрос о назначении административного наказания, поскольку согласно резолютивной части постановления обществу назначено наказание, определен его вид (административный штраф) и размер в пределах санкции, предусмотренной п. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А05-583/2009 Об исправлении опечатки.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А05-4495/2009 О приостановлении производства по кассационной жалобе.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.11.2009 по делу N А05-14474/2008 Признавая неправомерным уменьшение ОАО базы, облагаемой единым налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН, на стоимость горюче-смазочных материалов, ИФНС необоснованно исходила из отсутствия надлежащих доказательств, подтверждающих реальное осуществление обществом операций с поставщиками ГСМ, поскольку инспекция не представила доказательств того, что контрагенты общества не являются продавцами данного топлива, а материалами дела подтверждается реальность и обоснованность спорных затрат.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А66-4968/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании задолженности по договору поставки, принял решение об уменьшении размера взыскиваемой неустойки, поскольку признал сумму начисленных поставщиком пеней несоразмерной последствиям нарушения покупателем обязательств по оплате поставленного товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А66-2242/2009 Суд отказал в иске о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в связи с невозможностью возврата в натуре фанерного кряжа, принятого от истца по договору поставки, поскольку вступившими в законную силу судебными актами ранее было подтверждено отсутствие у ответчика обязанности по оплате спорной партии товара.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-6126/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору поставки электротехнической продукции, поскольку получение товара ответчиком подтверждается материалами дела, а доказательств его оплаты не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-59194/2008 Поскольку из приложенной к апелляционной жалобе квитанции, подтверждающей уплату государственной пошлины, нельзя установить, что указанная в ней сумма уплачена представителем ООО от имени общества и за счет его собственных средств, суд вынес определение о возвращении апелляционной жалобы ее подателю.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-59182/2008 Суд правомерно удовлетворил иск экспедитора о взыскании с перевозчика необоснованно списанной с лицевого счета экспедитора в ТехПД суммы расходов, возникших в связи с задержкой железнодорожных вагонов для проведения административного (таможенного) контроля, поскольку названные расходы не относятся к провозным платежам и в соответствии с нормами действующего законодательства не подлежат взиманию с экспедитора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-57708/2008 Суд отказал в признании права собственности предпринимателя на нежилое помещение, расположенное в жилом доме, поскольку из материалов дела следует, что предприниматель не выполнил обязательства по договору долевого участия в инвестировании строительства указанного жилого дома и не оплатил фактическую площадь спорного помещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-57022/2008 Поскольку при рассмотрении дела по иску ТСЖ о взыскании с ЗАО расходов по оплате коммунальных услуг в отношении квартир в жилом доме, построенном обществом на инвестиционных условиях, суд не исследовал вопрос о том, кто обязан осуществлять техническое обслуживание и сохранность объектов жилищного фонда, передаваемых в государственную собственность, в период с момента составления перечня объектов жилищного фонда и до регистрации права государственной собственности, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-5665/2009 Суд удовлетворил иск ООО о взыскании с ЖСК задолженности по договору на комплексное техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда, внутридомовых инженерных сетей, санитарное содержание жилого дома и придомовой территории, поскольку материалами дела подтверждается выполнение истцом работ по данному договору, а ответчик не доказал обоснованности своего отказа от подписания актов выполненных работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-56197/2008 Суд неправомерно признал подлежащим отдельному учету в реестре требований кредиторов ЗАО и удовлетворению после погашения основной суммы задолженности требование кредитора ЗАО в размере убытков, составляющих упущенную выгоду, поскольку спорная сумма была взыскана по решению суда вместо причитающегося кредитору исполнения обязательства в натуре (как стоимость оплаченной и не переданной по договору квартиры), в связи с чем подлежит включению в реестр требований кредиторов в установленном законом порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-55923/2008 При рассмотрении споров о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации необходимо установить два обстоятельства: имеет ли место наступление страхового случая и понесены ли страховщиком убытки в размере истребуемой суммы страхового возмещения. При этом не имеет правового значения, кому именно выплачено указанное страховое возмещение - самому страхователю или выгодоприобретателю по договору страхования.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-55027/2008 Суд удовлетворил иск ЗАО о взыскании с компании неосвоенного аванса по договору строительного подряда и пеней за просрочку сдачи работ, поскольку из материалов дела следует, что компания не представила доказательства выполнения работ в рамках названного договора и сдачи их результата ЗАО в установленный срок.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-50780/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительными договоров купли-продажи автотехники как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку названные договоры были заключены в процессе обычной хозяйственной деятельности ответчиков, а истец не представил в материалы дела доказательства нарушения его прав и законных интересов заключением спорных сделок.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-48548/2008 Суд отказал в иске ТСЖ о признании недействительным зарегистрированного права собственности ООО на нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме, указав на то, что нахождение в спорном помещении сетей отопления, холодного водоснабжения не может служить достаточным основанием для отнесения данного помещения к вспомогательным, поскольку ТСЖ не доказана необходимость в постоянном использовании и техническом обслуживании оборудования для нужд других помещений дома.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-43988/2008 Поскольку согласно заключенным между Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ и ООО договорам о предоставлении грантов на реализацию проектов в сфере массовой информации предусматривается возвращение сумм грантов при их использовании с нарушением отдельных условий договора, в частности если в газете не приведена ссылка на то, что проект реализуется на средства гранта субъекта РФ, суд правомерно взыскал с общества спорные суммы грантов и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-39907/2009 Суд правомерно удовлетворил заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поскольку доказательств нарушения регламента третейского суда при рассмотрении возникшего между сторонами спора не представлено, оснований для отказа в выдаче исполнительного листа не имеется.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-39486/2007 Суд отказал в удовлетворении иска о выселении ответчика из занимаемых нежилых помещений, поскольку актом проверки использования и сохранности федерального имущества установлено, что спорные помещения заняты ответчиком, однако признаков его финансово-хозяйственной деятельности на объекте не установлено, правоустанавливающие документы в отношении спорного имущества у ответчика также отсутствуют.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-35374/2009 Суд прекратил производство по делу о признании недействительным распоряжения Комитета по управлению городским имуществом о включении помещения, арендатором которого является заявитель, в перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности и свободного от прав третьих лиц, поскольку заявления о признании недействительными нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации не подлежат рассмотрению арбитражными судами.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-35365/2008 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании с ответчика задолженности по договору аренды подлежит отмене как принятое в отсутствие ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-32705/2008 Суд необоснованно удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору поставки, поскольку некоторые из имеющихся в материалах дела товарно-транспортных накладных не подписаны покупателем, на некоторых не проставлена его печать, наименование грузополучателя в части накладных не соответствует наименованию, указанному в счетах-фактурах к ним.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-32485/2008 Суд принял решение об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение работ по модернизации сегментов генерального подшипника, поскольку в соглашении о расторжении названного договора указано на выполнение ответчиком работ на спорную сумму, а в материалы дела представлена товарная накладная о передаче работнику истца, действующему на основании доверенности, модернизированных сегментов генерального подшипника.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-30333/2009 Решение суда в части отказа истцу во взыскании с ответчика в порядке суброгации неустойки за задержку выплаты страхового возмещения подлежит отмене, поскольку суд указал на возможность начисления неустойки только по требованию непосредственно "Потерпевшего" к "Страховщику", однако не учел, что при суброгации не возникает нового обязательства, а заменяется только кредитор (потерпевший) в уже существующем обязательстве.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-30332/2009 При новом рассмотрении дела в части взыскания с ответчика в порядке суброгации неустойки за просрочку выплаты страхового возмещения суду необходимо определить период данной просрочки, проверить правильность расчета предъявленной ко взысканию суммы неустойки, принимая во внимание, что ее расчет должен производиться исходя из реально выплаченного страхового возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-30167/2008 Суд отказал обществу в удовлетворении иска о признании порочащими деловую репутацию и не соответствующими действительности сведений, распространенных в письме председателя Совета депутатов муниципального образования, о том, что "ООО производит утилизацию производственных отходов путем сжигания их на занимаемой территории без соблюдения установленных норм и правил", поскольку из контекста письма следует, что указанные слова являются мнением, суждением составителя письма.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-29066/2008 Дело о взыскании с ООО убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора транспортной экспедиции, направлено на новое рассмотрение в связи с ненадлежащим извещением общества о времени и месте судебного разбирательства, поскольку неверное указание в исковом заявлении адреса ООО не освобождает суд от обязанности известить общество надлежащим образом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-27182/2009 Суд, частично удовлетворяя иск ЗАО о взыскании со страховой компании в порядке суброгации страхового возмещения, а также пеней за задержку страховой выплаты, указал, что обязанность страховщика по выплате страхового возмещения ограничивается именно суммой, установленной законом, следовательно, и размер неустойки, подлежащей взысканию за нарушение сроков такой выплаты, следует исчислять исходя из размера реально выплаченного страхового возмещения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-24115/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании внесенной истцом предоплаты по договору поставки оборудования, поскольку обязательства по поставке товара не были исполнены ответчиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-23748/2009 Суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении предпринимателя к ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ за неполное оприходование в кассу денежной наличности, поскольку инспекция не представила доказательства расхождения выручки, отраженной в фискальных отчетах ККМ, с данными бухгалтерского учета предпринимателя, а расхождение результатов записей в графах журнала кассира-операциониста не образует объективной стороны указанного административного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-20445/2008 Суд отказал КУГИ в выселении некоммерческой организации из арендуемых помещений после прекращения действия договора аренды, поскольку спорное имущество закреплено на праве оперативного управления за государственным учреждением, а следовательно, комитет не мог выступать в качестве арендодателя по указанному договору и был не вправе распоряжаться помещениями независимо от наличия или отсутствия согласия учреждения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-18854/2009 Поскольку оказывающее гостиничные услуги ООО, являясь принимающей стороной в отношении гражданина Узбекистана, не исполнило предусмотренную действующим законодательством обязанность по соблюдению правил миграционного учета иностранных граждан (в установленный законом срок не направило в миграционную службу уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания), суд отказал в признании незаконным постановления миграционной службы о привлечении ООО к ответственности по ст. 18.9 КоАП РФ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-18373/2009 Суд принял решение об уменьшении размера неустойки, взыскиваемой с ответчика за задержку оплаты по договору субподряда на выполнение работ по устройству внеплощадочной теплосети, поскольку заявленная истцом сумма пеней явно несоразмерна последствиям нарушения ответчиком названных обязательств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-17330/2009 Решение суда об удовлетворении иска о взыскании с ответчика на основании заключенного между сторонами соглашения компенсации расходов, понесенных на возведение самовольных построек, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку суд исходил из признания иска ответчиком, однако не установил, соответствует ли данное решение закону и не нарушает ли права других лиц, а также не проверил основания и размер взыскиваемой суммы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А56-15734/2008 Подлежит отмене решение суда о взыскании с товарищества собственников жилья в пользу ООО задолженности за оказанные обществом услуги по договору на техническое обслуживание жилого дома, поскольку суд при рассмотрении дела не исследовал вопрос о том, с какого момента товарищество прекратило получать от собственников помещений соответствующие платежи, в результате чего перестало быть обязанным перед обществом по оплате названных услуг.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А52-1874/2009 Суд признал незаконным постановление Росфиннадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах по валютным операциям, поскольку в действиях общества отсутствует состав вменяемого ему правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А52-1869/2009 Суд, принимая решение об отказе в связи с пропуском срока исковой давности в удовлетворении иска конкурсного управляющего предприятия о признании недействительными приказов Государственного комитета области по экономическому развитию и имущественным отношениям о передаче третьему лицу имущества, принадлежащего предприятию, отклонил довод управляющего о перерыве течения срока исковой давности, поскольку в материалы дела не представлены соответствующие доказательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А52-1320/2009 Суд частично удовлетворил требования покупателя о взыскании с продавца задолженности по договору поставки товаров и неустойки, снизив размер последней ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, приняв во внимание факт несвоевременной оплаты покупателем полученного товара и незначительный период допущенной просрочки оплаты.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А52-1152/2009 Суд признал незаконным постановление Росфиннадзора о привлечении ООО к ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ за невыполнение пользователем недр дополнительных условий, установленных лицензионным соглашением, поскольку действия общества не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в сфере недропользования и охраны окружающей среды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А44-1094/2009 Суд отказал в иске о внесении изменений в договор аренды участка лесного фонда в части уменьшения размера арендной платы, начисленной по сверхминимальным ставкам за 2007 год, путем ее исчисления по фактически выписанным лесорубочным билетам, поскольку обязание внести изменения в названный договор за прошедший период противоречит общим принципам гражданского законодательства.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А42-6849/2007 ИФНС неправомерно отказала ОАО в возмещении НДС, уплаченного при приобретении топочного мазута, сославшись на невыполнение поставщиками общества своих налоговых обязательств, поскольку в сфере налоговых правоотношений действует принцип презумпции добросовестности, исключающий ответственность ОАО за неправомерные действия всех его контрагентов, участвующих в многостадийном процессе уплаты налогов в бюджет, и материалами дела подтверждается факт проявления обществом должной осмотрительности при выборе поставщиков.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А42-6826/2008 Поскольку непринятие владельцем платной охраняемой стоянки разумных мер по сохранности находящихся на ее территории автомобилей, повлекшее уничтожение застрахованного транспортного средства третьими лицами, является основанием для взыскания в порядке суброгации в пользу страховщика выплаченного страхового возмещения, суд принял решение об удовлетворении иска ОАО о взыскании с предпринимателя причиненного ущерба.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А26-9043/2006 Подлежит отмене решение суда о приостановлении производства по делу об определении порядка пользования имуществом до вступления в законную силу решения по иску о выделе в натуре доли в праве собственности на спорное помещение, поскольку предмет доказывания по названным делам не совпадает и обстоятельства, подлежащие установлению, не являются идентичными.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А26-8111/2008 Суд удовлетворил требования ООО о признании незаконным решения отделения ФСС РФ о непринятии расходов общества на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, поскольку отделение не выявило обстоятельств, подтверждающих наличие оплачиваемой трудовой деятельности работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком как в обществе, так и по совместительству в других организациях, а также фактическое использование отпуска по уходу за ребенком иными членами ее семьи.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А26-420/2009 Суд удовлетворил иск пограничного управления ФСБ РФ о взыскании с ООО стоимости незаконно добытой рыбопродукции, поскольку в данном случае в рамках производства по делу об административном правонарушении незаконно добытая ООО рыба в результате нарушения им правил рыболовства не конфисковывалась и не изымалась, а была реализована, в связи с чем подлежит взысканию ее стоимость.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А26-3070/2009 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции ее подателю, поскольку последним не соблюден порядок подачи жалобы через принявший решение арбитражный суд.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А26-2676/2009 Суд обоснованно привлек конкурсного управляющего к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), поскольку материалами дела подтверждается, что в нарушение требований закона конкурсный управляющий не провел собрания кредиторов и не направил своевременно в суд протоколы данных собраний.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А26-1659/2009 Суд отказал ООО во взыскании страхового возмещения по договору страхования ответственности производителя за качество реализуемых сантехнических изделий, придя к выводу о недоказанности причинно-следственной связи между реализацией обществом гибкой подводки и вредом, возникшим в результате затопления квартир в жилом доме, поскольку названная продукция перепродавалась несколько раз и в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о соблюдении условий хранения, перевозки и установки продукции.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А26-1482/2009 Суд, прекращая производство по делу об оспаривании решения администрации МО в части включения в перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации, помещений жилого дома, сделал неправильный вывод о том, что названное решение является нормативным актом, поскольку решение не устанавливает правовых норм, обязательных для неопределенного круга лиц, и после приватизации включенного в перечень объекта оспариваемое решение применению не подлежит, что свидетельствует о его однократном применении.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А21-4186/2007 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ООО невыплаченной части действительной доли физического лица в уставном капитале общества, неправомерно отказал во взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с недоказанностью их неправомерного удержания обществом, поскольку ООО обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А21-4182/2009 Суд признал незаконным и отменил постановление таможни о привлечении ЗАО к ответственности по ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование по установленной форме товара (деревянные поддоны), поскольку последний не является предметом внешнеторгового контракта и ЗАО просило таможенный орган разрешить внести ему в ГТД дополнительные сведения о поддонах с указанием их количества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А21-1694/2009 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании страхового возмещения по договору страхования ответственности перевозчика в связи с хищением части перевозимого страхователем груза, поскольку объем страхового покрытия по названному договору ограничен ответственностью страховщика за гибель или повреждение груза, принятого к перевозке, риск кражи в перечень страхуемых рисков по рассматриваемому договору не включен, доказательства гибели груза в материалы дела не представлены.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А13-748/2009 Суд отказал в удовлетворении иска конкурсного управляющего общества о признании недействительной сделки по зачету встречных требований, поскольку на момент совершения названной сделки процедура наблюдения в отношении ООО не была введена, таким образом, заключенная сделка соответствует закону и не влечет предпочтительного удовлетворения интересов одного кредитора в ущерб другим.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А13-1944/2009 Суд принял решение об удовлетворении иска ОАО о взыскании с предпринимателя задолженности по договору на строительство здания павильона бытового обслуживания, поскольку выполнение работ обществом подтверждается материалами дела, а доказательств их оплаты в полном объеме предприниматель не представил.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-7542/2009 Суд, удовлетворяя иск о взыскании с ответчика предварительной оплаты, перечисленной по договору поставки строительных материалов, отклонил довод ответчика о том, что договор подписан от его имени лицом, не имеющим соответствующих полномочий, поскольку названное лицо действовало на основании нотариально заверенной доверенности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-4698/2009 Суд принял решение об уменьшении размера взыскиваемых ООО с Управления судебного департамента процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку общество не представило доказательства возникновения у него серьезных негативных последствий в связи с несвоевременным исполнением департаментом решения суда о взыскании в пользу ООО неосновательного обогащения в виде сбереженной платы за пользование арендованным у общества зданием.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-4569/2009 Суд признал недействительным решение ПФ РФ о взыскании с предпринимателя недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, поскольку предприниматель при фактическом прекращении предпринимательской деятельности в силу непреодолимых обстоятельств (нахождение в местах лишения свободы) не мог своевременно отказаться от статуса индивидуального предпринимателя в установленном действующим законодательством порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-4366/2009 Суд в связи с пропуском Пенсионным фондом РФ сроков исковой давности принял решение о частичном удовлетворении заявления о взыскании с ООО пеней за нарушение срока уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поскольку проверка судом сроков давности взыскания неустойки осуществляется в отношении каждого дня просрочки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-3112/2009 Суд отказал в иске о взыскании ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением учреждением обязательств по договору на охрану объектов, в результате чего из сейфа магазина ООО были похищены денежные средства, поскольку учреждение приняло все зависящие от него меры для исполнения своих обязательств по договору, при этом помещение магазина, в котором хранились денежные средства, не соответствовало Единым требованиям по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией помещения касс предприятий.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-2414/2009 Суд удовлетворил иск об обязании ООО выполнить условия муниципального контракта и передать в собственность учреждению два сочлененных экскаватора-погрузчика с дополнительным оборудованием и относящимися к ним документами, поскольку учреждение внесло на расчетный счет предусмотренную контрактом предоплату.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-238/2009 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу временному управляющему ООО в связи с неустранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления указанной жалобы без движения, поскольку временный управляющий не представил в материалы дела надлежащих доказательств направления и вручения копии данной жалобы кредитору ООО.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-2081/2009 Подлежит отмене решение суда об отказе ООО в удовлетворении иска о взыскании с мэрии города задолженности за дополнительные подрядные работы, выполненные по муниципальному контракту, поскольку подрядчик не лишается права на оплату работ, выполненных по согласованию с заказчиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.11.2009 по делу N А05-1962/2009 Решение суда об отказе в удовлетворении иска ООО о взыскании с мэрии города задолженности по оплате дополнительных работ, выполненных ООО в рамках муниципального контракта, подлежит отмене, поскольку факт согласования данных работ с ответчиком подтверждается подписанными последним актами выполненных работ, однако судом не проверен размер подлежащей взысканию задолженности.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А66-9929/2008 Об исправлении опечатки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А66-7923/2005 Суд принял решение о взыскании с ООО в пользу предприятия неосновательно полученных при оплате потребленной тепловой энергии денежных средств, поскольку выставленные обществом за спорный период счета не соответствовали условиям заключенного сторонами муниципального контракта в части порядка расчета потребленной тепловой энергии.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-9454/2009 Суд принял решение о взыскании с предприятия в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате повреждения автомобиля по вине работника предприятия, поскольку юридическое лицо является ответственным за вред, причиненный его сотрудником при исполнении трудовых обязанностей.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-7006/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору аренды нежилого помещения, отклонив довод ответчика о том, что размер платы, подлежащей взысканию, должен рассчитываться исходя из площади фактически занимаемого помещения, поскольку ответчик не представил доказательств того, что в аренду ему предоставлено нежилое помещение меньшей площади, чем указано в названном договоре.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-6094/2009 Суд признал незаконным отказ ИФНС в возмещении учреждению НДС, сославшись на пропуск предусмотренного п. 2 ст. 173 НК РФ трехлетнего срока на возврат налога из бюджета, поскольку пропуск названного срока не препятствует учреждению обратиться в суд с иском о возврате соответствующей суммы из бюджета в пределах срока исковой давности, который в данном случае не был нарушен.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-59188/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору подряда на выполнение работ по разработке проекта и рабочей документации на строительство спортивно-оздоровительного комплекса, поскольку представленными в материалы дела доказательствами (проектами железобетонных и металлических конструкций, архитектурно-строительными решениями) подтверждается выполнение истцом указанных работ и их использование ответчиком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-55750/2008 Требования о взыскании сумм штрафа, списанных перевозчиком с лицевого счета владельца железнодорожного подъездного пути в ТехПД за простой вагонов свыше технологического времени, удовлетворению не подлежат, поскольку перевозчик правильно определил сверхнормативную задержку вагонов исходя из условий протокола согласования разногласий к договору на эксплуатацию названного подъездного пути.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-53389/2008 Суд правомерно отказал учреждению в удовлетворении иска о взыскании с ГУП неосновательного обогащения, возникшего в результате перечисления предприятию платы за предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению, поскольку учреждение не представило в материалы дела доказательства неосновательного получения предприятием спорной денежной суммы.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-52661/2008 Суд признал недействительным решение ИФНС в части доначисления ООО налога на добавленную стоимость по импорту товаров, поскольку первичными документами и счетами-фактурами подтверждаются наличие у общества права на применение налоговых вычетов и, как следствие, отсутствие у него недоимки по названному налогу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-52317/2008 Суд удовлетворил иск предпринимателя о взыскании с ООО задолженности по договору аренды нежилого помещения, пеней и выселении общества из занимаемого помещения, поскольку материалами дела подтверждаются наличие у ООО долга по арендной плате и неисполнение им обязанности по возврату указанного имущества по окончании срока действия договора аренды.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-51940/2008 Суд отказал в иске об исключении ответчика из состава участников ООО, отклонив довод истца о том, что действия ответчика по созданию им нескольких юридических лиц, занимающихся той же деятельностью, что и ООО (обслуживанием и ремонтом платежных терминалов), следует квалифицировать как недобросовестную конкуренцию, поскольку указанные действия не затрудняют деятельность ООО и не являются основанием для исключения ответчика из состава участников общества.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-50411/2008 О прекращении производства по кассационной жалобе.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-50410/2008 Решение суда об отказе ФГУП в применении последствий недействительности сделки - договора перенайма по передаче ООО прав и обязанностей арендатора земельного участка, вытекающих из заключенного между ФГУП и администрацией МО договора аренды этого участка, путем обязания администрации передать спорный участок предприятию подлежит отмене, поскольку суд сделал ошибочный вывод об истечении срока исковой давности, не дал правовой оценки оспариваемой сделке и правоотношениям сторон.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-47577/2008 Суд отказал в удовлетворении требования КУГИ о применении последствий недействительности ничтожной сделки - договора аренды федерального имущества, заключенного между ФГУП и ООО в отсутствие согласия собственника, поскольку заявленное требование не может быть рассмотрено без привлечения к участию в деле в качестве соответчиков лиц, являющихся сторонами данной сделки, в то время как ФГУП привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-46543/2008 Суд правомерно отказал в иске о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, составляющего сумму средств, перечисленных во исполнение договора подряда, являющегося, по мнению истца, незаконным, поскольку из материалов дела усматривается, что стороны согласовали существенные условия названного договора, в том числе условия о его предмете и сроке выполнения работ.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-44868/2008 Решение суда об отказе в удовлетворении иска об истребовании строительных материалов, находящихся на строительной площадке ответчика, подлежит отмене, поскольку суд не проверил доводы истца о том, что это имущество приобреталось и завозилось им для строительства жилых домов в период действия заключенных между сторонами договоров подряда и удерживается ответчиком незаконно.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-42153/2008 Регистрационной орган неправомерно отказал конкурсному управляющему АОЗТ в регистрации перехода права собственности на здание, сославшись на непредставление документов, подтверждающих проведение торгов по продаже здания с соблюдением требований законодательства о банкротстве, поскольку нарушение порядка уведомления о торгах относится к тем нарушениям, которые могли бы служить основанием для оспаривания торгов заинтересованным лицом в судебном порядке, но не является основанием для отказа в регистрации.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-39346/2008 Суд уменьшил размер взыскиваемой с ответчика неустойки за просрочку гарантийного ремонта троллейбуса, указав на ее несоразмерность последствиям нарушения обязательства, поскольку установленный договором размер пеней более чем в 10 раз превышает ставку рефинансирования Центрального банка РФ, а по сумме составляет почти 100% стоимости троллейбуса.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-36636/2008 Суд признал недействительной регистрацию права государственной собственности на нежилое помещение, поскольку спорное помещение относится к общему имуществу многоквартирного дома, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в доме.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-28583/2009 Суд принял решение об отнесении на ответчика расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения в суде кассационной инстанции, поскольку представитель ответчика присутствовал в судебном заседании при рассмотрении дела судом первой инстанции, однако не поставил суд в известность об удовлетворении претензии истца и не представил соответствующих доказательств.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-28263/2009 Суд неправомерно принял решение о расторжении договора аренды и выселении ответчика с занимаемого земельного участка, поскольку из материалов дела не видно, получено ли ответчиком уведомление о намерении истца расторгнуть названный договор, что не позволяет сделать обоснованный вывод о соблюдении истцом досудебного порядка разрешения спора.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-26068/2009 Решение суда о взыскании с ответчика в порядке суброгации страхового возмещения подлежит отмене, поскольку до его вынесения требования истца были удовлетворены в добровольном порядке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-21592/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании солидарно с ответчиков задолженности по договору купли-продажи облигаций и процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку ответчики признали иск в полном объеме, в связи с чем у суда отсутствовали основания для применения ст. 333 ГК РФ и снижения размера подлежащих уплате процентов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-21369/2009 Подлежит отмене решение суда о приостановлении производства по делу по иску о признании права собственности акционера на земельные доли в праве общей долевой собственности на земли АОЗТ до вступления в законную силу решения по иску АОЗТ к акционеру о признании ничтожным договора купли-продажи земельных долей, поскольку, исходя из предмета и оснований заявленных по указанным искам требований, нет оснований для приостановления производства по названному делу.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-21021/2009 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика штрафа за неочистку вагонов, поскольку материалами дела (памятками приемосдатчика, актами общей формы) подтверждается факт неисполнения ответчиком обязанности по очистке вагонов от ранее перевозимых грузов.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-2080/2009 Поскольку отчет агента об оказанных услугах по транспортировке контейнеров принципала был принят последним без каких-либо возражений, суд сделал правильный вывод об обязанности принципала возместить расходы агента по организации морской перевозки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-16482/2008 Суд принял решение об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности по договорам поставки товара в связи с ненаступлением срока исполнения обязательства по оплате поставленной истцом продукции, поскольку согласно условиям названных договоров обязанность по оплате товара возникает после его реализации, а материалами дела установлено наличие товара на складе ответчика.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-15275/2008 Поскольку доказательств надлежащего исполнения обязательств по оплате товара, поставленного по товарным накладным, ответчик не представил, суд правомерно удовлетворил иск о взыскании задолженности.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-14334/2009 Поскольку ИФНС не представлено доказательств неоприходования предпринимателем в кассу денежных средств, суд признал незаконным постановление ИФНС о привлечении предпринимателя к ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ за указанное правонарушение.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-13138/2008 Суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору займа, поскольку заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-11142/2009 Поскольку из текста постановления правительства субъекта РФ следует, что в перечень подлежащих реконструкции объектов включены лишь объекты, находящиеся в собственности субъекта РФ, в том числе расположенные в здании, в котором находится принадлежащее ЗАО на праве собственности помещение, суд сделал правильный вывод об отсутствии нарушения оспариваемым постановлением прав и законных интересов общества.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-10975/2009 Поскольку представленными ИФНС в материалы дела доказательствами подтверждена фактическая обязанность налогоплательщика по уплате в бюджет сумм налогов и пеней, суд, установив соблюдение инспекцией процедуры принудительного взыскания указанных сумм, отказал в признании недействительным постановления о взыскании сумм налогов и пеней за счет имущества налогоплательщика.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-10789/2009 Суд правомерно признал незаконным постановление ИФНС о привлечении ООО к административной ответственности за осуществление наличных денежных расчетов при реализации средства визуального контроля без применения контрольно-кассовой техники, поскольку налоговый орган не представил достаточных доказательств, подтверждающих наличие в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А56-10398/2009 Суд частично удовлетворил иск о взыскании с ответчика задолженности по договору на техническое обслуживание и ремонт автоматизированной газовой водогрейной котельной, поскольку в материалах дела имеются подписанные сторонами акты сдачи-приемки работ, а доказательств оплаты работ не представлено.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А52-316/2009 Суд удовлетворил иск КУМИ об изменении заключенного с ООО договора аренды нежилого помещения в части размера арендных платежей, поскольку установление иного размера арендной платы связано с изменением на основании нормативных актов органов местного самоуправления порядка расчета платы за пользование муниципальным имуществом.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А52-130/2009 Поскольку материалами дела подтверждается, что истец понес убытки в результате повреждения груза, перевозимого ответчиком, решение и постановление суда об отказе во взыскании с ответчика данных убытков подлежат отмене.

Определение ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А44-68/2009 Об исправлении опечатки.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.11.2009 по делу N А26-2142/2009 Суд признал недействительным распоряжение местной администрации о переводе в жилой фонд встроенных помещений здания, поскольку данное здание находится в охранной зоне электрических сетей на расстоянии 4,5 метра от линии электропередачи, что не соответствует требованиям безопасности.