Решения и постановления судов

Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2008 год. Часть 173

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А55-17692/2007 Согласно ч. 2 ст. 476 ГК РФ за недостатки товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, отвечает продавец, если не докажет, что недостатки возникли после передачи товара покупателю вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. Поскольку доказательства, предусмотренные указанной нормой права, продавцом не представлены, иск о взыскании убытков частично удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А55-17376/07 В удовлетворении иска о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно в связи с недоказанностью истцом факта двойной оплаты по договорам и наличия неосновательного обогащения на стороне ответчика.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А49-1981/08 В соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земельный участок может быть приобретен таким арендатором в собственность по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности или по цене, установленной законом субъекта Российской Федерации, по истечении трех лет с момента заключения договора аренды при условии надлежащего использования этого земельного участка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-8768/08-С6 В соответствии со статьей 6.5 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения влечет наложение административного штрафа или административное приостановление деятельности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-8730/08-С18 Поскольку реального поступления денежных средств в кассу предприятия не было, основания для их оприходования отсутствовали, в связи с чем привлечение заявителя к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-8081/08 Об отмене решения Арбитражного суда Волгоградской области от 10.07.2008 и направлении на новое рассмотрение дела о признании недействующим постановления администрации города Волгограда от 29.12.2005 N 2782 "О нормах образования отходов от предприятий, учреждений и организаций Волгограда на 2006 - 2010 годы".

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-7210/08-С5 Оснований для доначисления страховых взносов у органа Пенсионного фонда РФ не имелось, поскольку неправильное указание кода бюджетной классификации не привело к образованию недоимки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-5805/05-С56 В признании пристроя самовольной постройкой и в обязании ответчика снести ее за свой счет отказано, поскольку право собственности ответчика на спорный пристрой зарегистрировано в установленном законом порядке. В материалах дела имеется вступивший в законную силу судебный акт об отказе в признании незаконными действий регистрационной службы по регистрации названного права.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-5361/08 Контроль за соблюдением организаторами азартных игр требований закона осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Указанным органом является федеральная налоговая служба.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-4455/2008 В случае если в ходе возбужденного по заявлению налогового органа производства по делу о принудительной ликвидации (банкротстве) юридического лица выясняется, что отсутствуют доказательства невозможности применения административного порядка ликвидации должника в соответствии со ст. 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1. ст. 150 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-3404/08-С29 Усмотрев в деятельности налогоплательщика признаки недобросовестности в отношении одного из контрагентов, суд признал правомерными отказ налогового органа в возмещении НДС и начисление соответствующих сумм налога и пени. В отношении других контрагентов налогоплательщик документально подтвердил произведенные затраты и обосновал их экономическую оправданность, а также доказал свое право на применение налоговых вычетов, в связи с чем суд признал необоснованным доначисление НДС и налога на прибыль.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-2961/08 Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет. Срок предъявления исполнительного листа к исполнению прерывается предъявлением его к исполнению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-1955/08 Поскольку в нарушение статей 35, 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ответчиком был нарушен порядок созыва общего собрания, иск о признании недействительными решения общего собрания участников общества и утвержденных им учредительных документов общества удовлетворен правомерно, что влечет признание недействительной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, и незаконным решения налогового органа о регистрации таких изменений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-18659/2007 В признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя и обязании передать арестованное имущество отказано, поскольку нарушений прав либо законных интересов заявителя со стороны ответчика в ходе возбужденного исполнительного производства не установлено, ответчиком были совершены все необходимые действия по передаче спорного имущества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-17507/07-С25 Отказывая в удовлетворении иска о взыскании долга по оплате потребленной электрической энергии, суд исходил из того, что отнесение истцом ответчика к категории плательщиков "прочие потребители" изменяет существенное условие контракта о цене, поскольку увеличивается тариф, согласованный сторонами при заключении данного контракта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-1352/2008-С39 Допущенные судебным приставом-исполнителем нарушения ФЗ "Об исполнительном производстве" при обращении взыскания на имущество должника не влияют на правомерность торгов по продаже имущества должника и действительность заключенной по итогам торгов сделки, если только эти нарушения не повлекли отчуждение ограниченного в обороте имущества, не принадлежащего должнику на праве собственности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-1138/08-С6 Поскольку с момента представления всех необходимых документов до получения отказа в согласовании землеустроительного дела по межеванию земельного участка прошло более одного месяца, заявление о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в согласовании землеустроительного дела по межеванию земельного участка и об обязании согласовать землеустроительное дело по межеванию данного земельного участка и заключить договор аренды удовлетворено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-10996/08-С45 Поскольку налоговым органом не представлено достоверных доказательств, подтверждающих событие административного правонарушения, привлечение общества к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ неправомерно.

Определение ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-10481/08-С50 Арбитражный суд правомерно прекратил производство по кассационной жалобе временного управляющего на судебный акт по делу о банкротстве, поскольку правом кассационного обжалования судебных актов наделены лица, участвующие в деле, а также иные лица, предусмотренные АПК РФ, а временный управляющий в силу ст. 34 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не относится к кругу лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А12-10035/07-С2 Исковые требования о внесении изменений в договор аренды нежилых помещений (строений) удовлетворены правомерно, поскольку истцом представлены доказательства наличия условий, указанных в п. 2 ст. 451 ГК РФ, при которых возможно изменение договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-773/08 Признавая незаконным требование таможенного органа об уплате таможенных платежей, суд исходил из того, что факт реализации товара по цене ниже его себестоимости без учета особенностей реализации не может свидетельствовать о недобросовестности участника внешнеэкономической деятельности и о влиянии взаимозависимости сторон по контракту на цену сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-772/08 У таможенного органа отсутствовали основания для корректировки таможенной стоимости экспортируемого товара, так как представленные декларантом документы подтверждали правильность определения таможенной стоимости на основе цены сделки. Незначительное расхождение ценовых показателей, использованных декларантом, и ценовой информации, содержащейся в других источниках, не относящихся непосредственно к указанной сделке, не является доказательством недостоверности заявленных декларантом сведений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-771/08 У таможенного органа отсутствовали основания для корректировки таможенной стоимости экспортируемого товара, так как представленные декларантом документы подтверждали правильность определения таможенной стоимости на основе цены сделки. Незначительное расхождение ценовых показателей, использованных декларантом, и ценовой информации, содержащейся в других источниках, не относящихся непосредственно к указанной сделке, не является доказательством недостоверности заявленных декларантом сведений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-6857/07 Поскольку налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки документы, подтверждающие правильность исчисления налогоплательщиком налогов и применения налоговых вычетов по НДС, не истребовались, встречные проверки поставщиков не проводились, доказательств, подтверждающих недобросовестность действий налогоплательщика в отношениях с партнерами, не представлено, суд признал недействительным решение налогового органа о доначислении налогов, начислении пени и штрафов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-681/08 Признавая незаконным требование таможенного органа об уплате таможенных платежей, суд исходил из того, что факт реализации товара по цене ниже его себестоимости без учета особенностей реализации не может свидетельствовать о недобросовестности участника внешнеэкономической деятельности и о влиянии взаимозависимости сторон по контракту на цену сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-680/08 Требование об уплате таможенных платежей признано незаконным, так как декларант доказал обоснованность определения таможенной стоимости на основе цены сделки, а установленная таможенным органом взаимозависимость сторон по сделке не повлияла на цену товара и не привела к занижению таможенной стоимости.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-679/08 Таможенный орган не обосновал необходимость корректировки таможенной стоимости экспортируемого товара, так как все представленные декларантом документы, подтверждающие правильность определения заявленной таможенной стоимости, позволяли признать таможенную стоимость вывозимого товара на основе цены сделки, в связи с этим требование об уплате таможенных платежей признано недействительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-678/08 Требование об уплате таможенных платежей признано незаконным, так как декларант доказал обоснованность определения таможенной стоимости на основе цены сделки, а установленная таможенным органом взаимозависимость сторон по сделке не повлияла на цену товара и не привела к занижению таможенной стоимости.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-642/08 В удовлетворении заявления налогоплательщика о признании незаконным ненормативного акта отказано, поскольку в соответствии со ст. 137 НК РФ каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, если по мнению этого лица такие акты нарушают его права, однако обжалуемое письмо не является ненормативным актом, а представляет собой напоминание о необходимости исполнения требования об уплате сумм налогов и пени.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-592/08 Признавая незаконным требование таможенного органа об уплате таможенных платежей, суд исходил из того, что факт реализации товара по цене ниже его себестоимости без учета особенностей реализации не может свидетельствовать о недобросовестности участника внешнеэкономической деятельности и о влиянии взаимозависимости сторон по контракту на цену сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-591/08 Признавая незаконным требование таможенного органа об уплате таможенных платежей, суд исходил из того, что факт реализации товара по цене ниже его себестоимости без учета особенностей реализации не может свидетельствовать о недобросовестности участника внешнеэкономической деятельности и о влиянии взаимозависимости сторон по контракту на цену сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-4226/2007-17 Собственники и иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-2699/2008 Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, не признаются объектом обложения земельным налогом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-2134/2008-5 Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, является основанием привлечения к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-1593/08 Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, не признаются объектом обложения земельным налогом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-1592/2008-21 Решение налогового органа о доначислении земельного налога и соответствующих сумм пени признано незаконным, так как земельные участки, в отношении которых доначислен налог, не признаются объектом налогообложения, поскольку относятся к землям, ограниченным в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленным для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-1590/2008-13 Решение налогового органа о доначислении земельного налога и соответствующих сумм пени признано незаконным, так как земельные участки, в отношении которых доначислен налог, не признаются объектом налогообложения, поскольку относятся к землям, ограниченным в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленным для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-1569/08-9 В случае невозможности или неосуществления немедленного вывоза товаров, запрещенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации, эти товары подлежат помещению на склады временного хранения за счет лиц, указанных в статье 16 Таможенного кодекса РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.10.2008 по делу N А06-1125/08-9 В силу п. 3 ст. 614 ГК РФ размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А57-5121/07 Поскольку подрядные работы выполнены истцом в полном объеме в установленный договором срок и результат работ принят заказчиком, о чем свидетельствуют акт приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ, исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А57-4972/07 Суд отказал в признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, не принявшего решение о предоставлении в собственность земельного участка, поскольку материалами дела установлено, что на обращение истца ответчиком был дан ответ, из которого следует, что для приобретения в собственность испрашиваемого земельного участка необходимо обращение всех собственников объектов недвижимости, расположенных на спорном земельном участке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А57-4427/07 В соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, если у абонента отсутствуют приборы учета количество тепловой энергии, то объем теплоносителя определяется на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в договоре.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А57-268/08-36 Арбитражный суд, установив, что участниками по делу о признании права собственности на спорную жилую площадь являются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, прекратил производство по делу в связи с неподведомственностью спора. Доказательств занятия граждан предпринимательской деятельностью в сфере купли-продажи недвижимости в материалы дела не представлено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А57-22592/07-1 В случае существенного нарушения требований к качеству товара покупатель вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А57-1347/2008-39 Поскольку обжалуемое определение суда о прекращении производства по делу принято с нарушением норм процессуального права (статьи 49, 62, 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ), указанное определение подлежит отмене, а дело - направлению в суд для рассмотрения заявленных требований по существу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А55-847/2008 Учитывая ничтожность договоров, положенных в основание права собственности общества на объединенные в последующем земельные участки, в удовлетворении заявления о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на земельный участок и обязании провести государственную регистрацию отказано правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А49-1521/2008-35/3 Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А12-7431/06-С66 Согласно пункту 1 статьи 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. Изменение размера арендной платы в результате ее корректировки арендодателем на процент индексации не является изменением условия договора о размере арендной платы, а представляет собой исполнение данного условия.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А12-5597/07-С67 Суд отказал в удовлетворении иска, основанного на незаключенном договоре аренды, о взыскании стоимости ремонтных работ, поскольку арендатор не доказал необходимости проведения ремонта спорных нежилых помещений. Встречные требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены за период, по которому не истек срок исковой давности, так как в результате пользования спорными помещениями арендатор незаконно сберег за счет арендодателя денежные средства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А12-4547/08 Уменьшая размер истребуемой истцом неустойки за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту, суд исходил из чрезмерности установленного размера процента неустойки, значительного превышения суммы неустойки по отношению к возможным убыткам, вызванным нарушением обязательства, и длительности неисполнения обязательства и других обстоятельств.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А12-4463/08 В удовлетворении иска о признании права собственности на объекты недвижимости отказано, поскольку на строительство части объектов истцом не были получены ни разрешение на строительство, ни архитектурный план на строительство, остальные объекты возведены самовольно без соблюдения градостроительных норм и правил.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А12-3627/08 Принятию решения о предоставлении земельного участка для строительства с согласованием места размещения объекта предшествуют нижеследующие процедуры: подготовка акта выбора земельного участка для строительства, формирование земельного участка, работы по государственному кадастровому учету.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А12-2796/08-19 Дело о признании незаконными действий органа местного самоуправления в части признания права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком направлено на новое рассмотрение, поскольку земельный участок, не прошедший государственный кадастровый учет, не может быть объектом гражданских прав, в том числе права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А06-53/08 Поскольку имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждены факт использования ответчиком спорных нежилых помещений и факт просрочки внесения арендных платежей, а также договором и законом предусмотрена возможность досрочного расторжения договора аренды в случае невнесения более двух раз подряд арендной платы, суд удовлетворил требования о расторжении договора аренды, выселении и взыскании суммы долга по договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 20.10.2008 по делу N А06-1383/2008-20 Под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату. Обязательство страховщика по выплате страхового возмещения является денежным и за его неисполнение страховщик несет ответственность на основании ст. 395 ГК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А72-3758/07 Признание договора незаключенным не является безусловным основанием для отказа от оплаты выполненных работ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А65-5980/08-СГ2-6 Поскольку судом установлено отсутствие оснований для отказа в заключении договора аренды земельного участка и признано преимущественное право истца на заключение этого договора на новый срок, иск о понуждении к заключению договора аренды земельных участков удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А65-25210/2006-СГ4-39 Поскольку арбитражный суд первой инстанции, удовлетворяя заявление уполномоченного органа о включении требований в реестр требований кредиторов должника, не предпринял мер к проверке обоснованности указанного требования, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А65-1323/05-СГ4-31 Законом о банкротстве установлена периодичность проведения конкурсным управляющим собраний кредиторов. При невозможности проведения собрания в установленные законом сроки оно должно быть проведено в другое время. Конкурсный управляющий не вправе обращаться с заявлением о признании дебитора несостоятельным (банкротом).

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А57-9271/06-34 Исковое заявление об обязании освободить нежилые помещения удовлетворено, так как судом установлено, что с момента передачи спорного имущества в хозяйственное ведение истца к нему перешли права арендодателя данного имущества, и материалами дела подтверждается, что по истечении трехмесячного срока после получения уведомления истца об отказе от договора аренды, заключенного на неопределенный срок, ответчик не освободил спорные помещения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А57-7508/2006-36 Суд признал сделку купли-продажи арестованного имущества недействительной, поскольку названная сделка была совершена после введения в отношении владельца спорного имущества процедуры наблюдения, кроме того, спорное имущество является частью неделимого фонда сельскохозяйственного кооператива и на него не могло быть обращено взыскание по денежным обязательствам кооператива.

Определение ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А57-5310/07-38 В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, вправе исправить допущенные в решении опечатки без изменения его содержания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А57-3323/2008-35 В признании недействительным решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика отказано, поскольку в связи с утратой налогоплательщиком права применения упрощенной системы налогообложения у него возникла обязанность представления налоговой отчетности в соответствии с общей системой налогообложения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А12-17485/07-С61 Дело о взыскании убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанностей конкурсного управляющего, передано на новое рассмотрение, поскольку суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, не учел отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих как о разрешении собранием кредиторов реализации имущества (дебиторской задолженности), установлении собранием кредиторов начальной цены имущества, так и о выставлении данного имущества на торги.

Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2008 по делу N А06-84/08-7 Дело по иску об освобождении земельного участка передано на новое рассмотрение в связи с отсутствием доказательств соблюдения истцом требований пункта 2 статьи 610 ГК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-901/2004 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, определенных п. 1 ст. 59 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", лицо, обратившееся с заявлением о признании должника банкротом, обязано погасить данные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-5585/07/25/303 В соответствии со ст. 982 ГК РФ если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным. В силу ч. 2 ст. 975 ГК РФ доверитель обязан возмещать поверенному понесенные издержки, обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-478/2008 В соответствии с пунктом 2.10 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом. Поскольку у заявителя отсутствует проект организации санитарно-защитной зоны, отказ Роспотребнадзора в согласовании границ спорного земельного участка правомерен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-3851/08-9/193 Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений является основанием для привлечения к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-1889/08 Согласно п. п. 2 и 3 ст. 76 Земельного кодекса РФ самовольно занятые земельные участки подлежат возврату их собственникам, землепользователям, землевладельцам без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении законодательства. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние, снос зданий, строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных нарушениях, или за их счет.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-1311/08 Регистрирующий орган правомерно отказал в государственной регистрации права собственности на вновь возведенный объект недвижимости, поскольку документы, представленные заявителем для регистрации, не соответствуют требованиям СНиП, кроме того, невозможно однозначно идентифицировать объект недвижимого имущества, на который составлен акт о приемке его в эксплуатацию, и объект недвижимого имущества, за регистрацией прав на который обратился заявитель.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-1219/08 Начисление предпринимателю НДФЛ, ЕСН правомерно, поскольку денежные средства, уплаченные им за приобретенный товар, не подлежат отнесению к числу затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по указанным налогам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А72-1048/2008 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части доначисления налога на доходы физических лиц и единого социального налога удовлетворено частично, поскольку налоговым органом доказан факт представления налогоплательщиком в обоснование получения налоговой выгоды документов, содержащих неполные, недостоверные и противоречивые сведения, которые не подтверждают осуществления реальных хозяйственных операций.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-8498/08 Поскольку заявитель выполняет функции муниципального учреждения здравоохранения на определенной территории муниципального образования, то есть на указанное частное учреждение здравоохранения распространяются все государственные гарантии, относящиеся в части выполняемых частным учреждением здравоохранения функций муниципального учреждения здравоохранения, в том числе, дополнительные денежные выплаты, отказ в предоставлении которых является незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-7485/08 Дело по иску о взыскании долга и процентов, основанному на факте перечисления истцом денежных средств третьему лицу по указанию ответчика, передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду для установления лиц, между которыми возникли договорные отношения по перечислению денежных средств, необходимо исследовать действия каждой из сторон, расценивая эти действия в качестве волевого акта, направленного на возникновение обязательств.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-6994/2008-СА3-44 Поскольку торговое место не является изолированным и обустроенным, не обеспечивает сохранность товара, предприниматель вправе осуществлять торговлю на указанном месте без применения контрольно-кассовой техники, привлечение предпринимателя к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ является незаконным и подлежит отмене.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-5276/08 Дело по заявлению о прекращении исполнительного производства направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения указанного заявления, а также о необходимости сохранения обеспечительных мер является недостаточно обоснованным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-4955/08-СА3-43 Ненадлежащее оформление юридическим лицом правой части раздела "Б" справки к товарно-транспортной накладной на реализуемую алкогольную продукцию не образует объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-3220/08-СА3-44 Поскольку отсутствие у заявителя разрешения на строительство подтверждается материалами дела, в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-30935/2007 Поскольку налоговый орган не представил доказательств недобросовестности заявителя, при этом спорные счета-фактуры содержат все необходимые реквизиты и соответствуют требованиям пунктов 5 и 6 статьи 169 НК РФ и товары приняты заявителем к учету, суд пришел к выводу, что заявителем соблюдены все условия для применения налоговых вычетов по НДС и возмещения данного налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-25817/2007-СГ4-40 Арбитражный суд правомерно удовлетворил заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника, поскольку сумма долга установлена вступившим в законную силу судебным актом. Доказательства погашения долга, присужденного арбитражным судом, которые могли быть приняты во внимание при проверке обоснованности требования кредитора, суду не представлены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-24659/2006-СГ4-31 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотренных п. 1 ст. 59 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", лицо, обратившееся с заявлением о признании должника банкротом, обязано погасить данные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-20640/04 Судом установлено, что передача векселей ответчика не повлекла передачу права, основанного на векселе, в связи с чем в удовлетворении требования о включении заявителя в реестр требований кредиторов должника отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-11907/2008 Указание в таможенной декларации неправильного кода товарной номенклатуры при заявлении декларантом при описании товара достоверных сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара, влияющих на его классификацию, не может быть отнесено к противоправному деянию, влекущему ответственность по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А65-10922/07 Суд отказал в признании недействительным постановления органа местного самоуправления по распоряжению земельным участком, выделенным квартирно-эксплуатационной части, поскольку оспариваемый акт был вынесен ответчиком при наличии согласования отвода земельного участка под индивидуальное строительство на основании разрешения заместителя Министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск, кроме того, заявителем пропущен срок обращения с заявлением об оспаривании ненормативного акта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-923/07-6 Заявление о взыскании задолженности по налогу и налоговых санкций оставлено без рассмотрения, так как отсутствуют доказательства направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате взыскиваемого платежа в добровольном порядке, что свидетельствует о несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-8056/08-32 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, а факт наличия задолженности по обязательным платежам не является препятствием для применения административного порядка, арбитражный суд правомерно на основании п. 1 ст. 129 АПК РФ возвратил заявление о признании должника банкротом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-677Б/06-23 Законом не предусмотрено обжалование определения арбитражного суда первой инстанции о принятии к производству жалобы на действия конкурсного управляющего и назначении судебного заседания по ее рассмотрению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-5931/08 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, в нарушение ст. 21.1 ФЗ РФ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, суд возвратил заявление о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом) на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-5928/08-33 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, а факт наличия задолженности по обязательным платежам не является препятствием для применения административного порядка, арбитражный суд правомерно на основании п. 1 ст. 129 АПК РФ возвратил заявление о признании должника банкротом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-5490/08 В признании незаконными действий регистрационной службы по отказу во внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о прекращении права собственности третьего лица на спорные здания и в восстановлении права собственности заявителя отказано в связи с наличием в ЕГРП записей о запретах и об аресте, наложенных на спорные объекты недвижимости, а также в связи с отсутствием у заявителя судебного акта, которым было бы восстановлено его право.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-2039/08 Согласно ст. 15 ФЗ "О безопасности дорожного движения" допуск наземных транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении, осуществляется путем их регистрации в уполномоченных органах и выдачи соответствующих документов. Транспортное средство, не прошедшее регистрацию и не допущенное к участию в дорожном движении, не воздействует на состояние дорог общего пользования, поэтому экономических оснований для обложения его транспортным налогом не имеется.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-151/08 Поскольку проведенная инспекционная проверка технического состояния жилого дома не соответствует требованиям статей 7, 9, 11 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля", арбитражный суд удовлетворил заявление о признании незаконными действий государственной жилищной инспекции при проведении указанной проверки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-13765/06-9 Ненормативные акты налогового органа признаны незаконными в части начисления налога на прибыль, налога на имущество, НДС, пеней и штрафов, поскольку налогоплательщиком при исчислении названных налогов не было допущено занижения налоговой базы, в части начисления ЕСН дело передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо изучить содержание нескольких трудовых договоров, заключенных заявителем со своими работниками в спорный период, выяснить процедуру фактической выплаты премий.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А57-12815/06 Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком принятых обязательств по ремонту копировального аппарата и неустранение обнаруженных истцом поломок подтверждается материалами дела, исковое заявление о взыскании убытков удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-5297/08 Поскольку судебный акт и выданный на его основании исполнительный лист не были исполнены должником надлежащим образом, а судебный пристав-исполнитель, не проверив фактические обстоятельства исполнения указанных документов, необоснованно сослался на письмо должника об исполнении требований, указанных в исполнительном документе, арбитражный суд удовлетворил иск о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-5228/2008 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, поскольку суд обоснованно исходил из вывода о нарушении налоговым органом требований Налогового кодекса Российской Федерации в части содержания акта камеральной налоговой проверки и решений, вынесенных по результатам проведения проверки, что является основанием для отмены решений налогового органа в соответствии с п. 14 ст. 101 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-18760/07 Суд удовлетворил исковые требования о взыскании убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением условий договора хранения, поскольку факт передачи на хранение ответчику спорного товара подтвержден документально и признан сторонами, действительность договора хранения подтверждена вступившим в законную силу судебным актом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-18065/07 Поскольку заявителем представлены все необходимые документы в подтверждение обоснованности применения налоговых вычетов и товар реализован в режиме экспорта, отказ в возмещении НДС является неправомерным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-1720/2008 Законодательством запрещено одновременное обложение выплат единым социальным налогом и исключение этих выплат из состава расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-16500/07 Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит правовых норм императивного характера, предписывающих налогоплательщику подтверждать понесенные им расходы при осуществлении предпринимательской деятельности исключительно представлением в налоговый орган соответствующих гражданско-правовых договоров.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-15827/2007 Поскольку в отношении предъявления требований к организациям, находящимся в процессе ликвидации, установлен специальный досудебный порядок урегулирования спора, предусматривающий обязательное направление требований в ликвидационную комиссию, суд правомерно оставил заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании пеней по страховым взносам без рассмотрения в связи с несоблюдением заявителем досудебного порядка урегулирования спора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А55-14797/07 Определение о возвращении апелляционной жалобы отменено, дело о взыскании платы за провоз грузов передано на новое рассмотрение, поскольку основаниями для возвращения жалобы послужили обстоятельства, о которых суд апелляционной инстанции не указывал в определении об оставлении жалобы без движения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А49-2650/2008-104ОП/8 Нарушение правил продажи, а именно отсутствие в момент проверки в торговой точке сопроводительных документов на реализуемую алкогольную продукцию, является основанием привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Указанное правонарушение посягает на установленный законом порядок в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции, а также на гарантированные законодательством права потребителей, поэтому его нельзя отнести к малозначительным правонарушениям.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-9780/08-С9 При отсутствии доказательств причинения значительного ущерба заявителю и несоблюдении обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон у суда отсутствовали правовые основания для удовлетворения ходатайства о принятии обеспечительной меры.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-9495/07 В удовлетворении иска о признании права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком отказано правомерно, поскольку истец не доказал факта возникновения у него права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, а также истец не представил доказательств предоставления такого права предыдущему собственнику объекта недвижимости.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-790/08-С59 Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства подлежит немедленному исполнению и является основанием для внесения в реестр записи о ликвидации должника. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

Определение ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-784/08 Право обжаловать судебные акты в кассационном порядке предоставлено лицам, участвующим в деле. В случае подачи кассационной жалобы лицом, не имеющим права на ее подачу, производство по кассационной жалобе подлежит прекращению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-6019/08-С10 При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушении, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-5566/2008 В случае если в ходе возбужденного по заявлению налогового органа производства по делу о принудительной ликвидации (банкротстве) юридического лица выясняется, что отсутствуют доказательства невозможности применения административного порядка ликвидации должника, производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1. ст. 150 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-3902/08 Требования о взыскании неосновательного обогащения в сумме задолженности по договору на выполнение работ удовлетворены, поскольку истец понес затраты в заявленной сумме, а ответчик пользуется результатами выполненных истцом работ, что подтверждается материалами дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-3527/2008-С18 Розничная продажа алкогольной продукции без ценников, в отсутствие информации о наименовании алкогольной продукции, цене алкогольной продукции, наименовании производителя, стране происхождения алкогольной продукции является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-2595/08 Исковое заявление о признании недействительными решения и требования налогового органа в части предъявления к уплате авансовых платежей по налогу на прибыль удовлетворено, так как суд пришел к выводу об отсутствии доказательств правомерности дополнительного начисления истцу авансовых платежей по налогу на прибыль.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-12725/08-С18 Поскольку административным органом в нарушение п. 4 ст. 210 АПК РФ не доказаны обстоятельства, послужившие основанием для привлечения общества к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, постановление о привлечении общества к ответственности по указанной статье признано незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-11695/08-С27 Определение размера вознаграждения арбитражному управляющему является прерогативой собрания кредиторов, суд лишь утверждает заявленный размер вознаграждения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А12-10754/08-С45 Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений в силу ст. 7.22 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-6986/2007-17 Удовлетворяя исковые требования о взыскании долга за потребленную электроэнергию, суд исходил из обстоятельств, установленных в отношении прибора учета ответчика, а именно на расчетном приборе учета отсутствовали пломбы энергоснабжающей организации и пломбы госповерителя, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-6985/07 Иск о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств, опровергающих выявленные представителями энергоснабжающей организации (истец) в ходе проверки фактов нарушений, не представлено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-683/08 Требование об уплате таможенных платежей признано незаконным, так как декларант доказал обоснованность определения таможенной стоимости на основе цены сделки, а установленная таможенным органом взаимозависимость сторон по сделке не повлияла на цену товара и не привела к занижению таможенной стоимости.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-682/08 Таможенный орган не обосновал необходимость корректировки таможенной стоимости экспортируемого товара, так как все представленные декларантом документы, подтверждающие правильность определения заявленной таможенной стоимости, позволяли признать таможенную стоимость вывозимого товара на основе цены сделки, в связи с этим требование об уплате таможенных платежей признано недействительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-590/2008 Требование об уплате таможенных платежей признано недействительным, поскольку таможенный орган не обосновал необходимость корректировки таможенной стоимости экспортируемого товара, так как все представленные декларантом документы, подтверждающие правильность определения заявленной таможенной стоимости, позволяли признать таможенную стоимость вывозимого товара на основе цены сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-589/2008 Требование об уплате таможенных платежей признано недействительным, поскольку таможенный орган не обосновал необходимость корректировки таможенной стоимости экспортируемого товара, так как все представленные декларантом документы, подтверждающие правильность определения заявленной таможенной стоимости, позволяли признать таможенную стоимость вывозимого товара на основе цены сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-247/08 Согласно п. 5.9 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий и п. 13 ст. 43 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" право на приобретение в собственность помещений, занимаемых по договорам аренды и в которых располагалось приватизированное государственное или муниципальное предприятие, принадлежит только собственникам приватизированных государственных и муниципальных предприятий.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-1591/08-13 Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 389 НК РФ не признаются объектом налогообложения земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-1589/08-13 Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 389 НК РФ не признаются объектом налогообложения земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-1588/08-21 Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 389 НК РФ не признаются объектом налогообложения земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-1587/08 На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 389 НК РФ земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, не признаются объектом обложения земельным налогом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16.10.2008 по делу N А06-1161/2008-4 Проведение лотереи без полученного в установленном порядке разрешения или без направления в установленном порядке уведомления влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А72-7667/07 Условие договора аренды, предусматривающее твердый размер арендной платы либо порядок (механизм) ее исчисления, должно оставаться неизменным в течение года. Изменение коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, не может считаться изменением арендной платы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А72-590/08-15/24 Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А65-29976/07 Дело по иску о взыскании долга за поставленное оборудование и встречному иску о расторжении договора поставки и возвращении аванса передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо решить вопрос о судьбе спорного оборудования с учетом признания факта расторжении договора поставки и решения вопроса об обратном взыскании уплаченного покупателем аванса.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А65-2382/2008-СГ3-25 В удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и применении последствий недействительности ничтожной сделки отказано правомерно, поскольку истец не может считаться заинтересованным лицом для обращения с иском, так как не обладает какими-либо правами на спорный объект.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А65-16275/07-СА1-56 Поскольку уполномоченным органом муниципального образования не представлены доказательства невозможности изменения разрешенного вида использования земельного участка, его ограничения в обороте, а также не представлены доказательства резервирования участка для государственных или муниципальных нужд, отказ в изменении вида разрешенного использования земельного участка признан незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А65-10533/2008 Арбитражный суд прекращает производство по делу об отмене решения третейского суда в случае, если установит наличие в третейском соглашении положения о том, что решение третейского суда является окончательным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А57-6185/07-21 Согласно Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ количество полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод определяется абонентом в соответствии с данными учета фактического потребления питьевой воды и сброса сточных вод по показаниям средств измерений. В случае временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной из всех источников водоснабжения, учтенным средствами измерений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А57-4051/07-7-35 В соответствии с п. 2 ст. 31 Земельного кодекса РФ орган местного самоуправления по заявлению юридического лица либо по обращению предусмотренного ст. 29 настоящего Кодекса исполнительного органа государственной власти обеспечивает выбор земельного участка посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А57-3222/08 Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А55-6969/08 В соответствии с частью 1 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А55-3741/08-38 За задержку вагонов, принадлежащих перевозчику, под погрузкой, выгрузкой на железнодорожных путях необщего пользования более чем на двадцать четыре часа по истечении установленных договором на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования технологических сроков оборота вагонов грузоотправители, грузополучатели, владельцы железнодорожных путей необщего пользования несут перед перевозчиком ответственность в соответствии со ст. 99 Устава железнодорожного транспорта РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А55-287/08 Рассмотрение заявлений собственников соответствующих объектов недвижимости о приобретении земельных участков в собственность или в аренду для исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления является обязательным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А55-1398/08-29 Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. В ходе арбитражного производства не подлежат доказыванию и не допускают опровержения преюдициально установленные обстоятельства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А49-7456/07 Поскольку антимонопольный орган в нарушение требований ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 198 АПК РФ не представил в материалы дела доказательства, свидетельствующие в совокупности об ограничении или устранении конкуренции на рынке услуг по вывозу твердых бытовых отходов, решение и предписание антимонопольного органа о прекращении нарушения заявителем антимонопольного законодательства являются недействительными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А49-1210/08-68А/29 Поскольку органом местного самоуправления не представлено доказательств невозможности предоставления спорного земельного участка заявителю в собственность, а также доказательств, подтверждающих изъятие земельного участка из оборота или ограничение его в обороте, резервирование либо использование для государственных или муниципальных нужд, отказ в предоставлении земельного участка противоречит земельному законодательству.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А12-8496/07-С50 В признании неправомерными действий конкурсного управляющего, выразившихся в отражении в отчете о ходе конкурсного производства недостоверной информации о проделанной работе по закрытию счетов должника, отказано, поскольку ответственность за непредставление сведений о закрытии расчетного счета в банке предусмотрена не Законом о банкротстве, а НК РФ, в связи с чем в рамках дела о банкротстве действия конкурсного управляющего по указанным основаниям не могут быть обжалованы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А12-25222/05-С6 Поскольку заявитель не представил доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, суд правомерно отказал в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения постановления арбитражного суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А12-18969/07 Согласно ст. 330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму - неустойку. При этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Постановление ФАС Поволжского округа от 15.10.2008 по делу N А12-14126/06 При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом, в котором должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А72-6801/07-12/160 Поскольку срок для взыскания пеней, начисленных на недоимку по взносам в Пенсионный фонд РФ, исходя из совокупности сроков, определенных статьями 46, 47, 48, 70 НК РФ, истек, действия ответчиков по взысканию с заявителя в бесспорном порядке пеней на основании инкассовых распоряжений признаны незаконными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А72-3680/08-9/180 Поскольку материалами дела подтверждается, что юридическое лицо не приняло мер по контролю качества реализуемых нефтепродуктов при наличии реальной возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых законом установлена административная ответственность, суд удовлетворил заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности по части 2 статьи 19.19 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А72-325/08 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и судебных расходов по делу, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А72-2657/2008 Отсутствие в рекламной информации о лекарственных средствах, медицинских услугах, в том числе методах лечения, медицинской технике, предупреждений о наличии противопоказаний к их применению и использованию, о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов влечет наложение штрафа, предусмотренного ст. 14.3 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А72-2326/2008 Суммы дотаций, предоставляемые из бюджетов различного уровня на покрытие фактически понесенных предприятием убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен и предоставлением льгот по отдельным потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации, не включаются в налогооблагаемую базу по НДС.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-9316/08 Поскольку недостатки, которые послужили основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, не были устранены заявителем в указанный в определении срок, суд правомерно возвратил апелляционную жалобу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-5327/2008-СА3-44 Нарушения в заполнении товарно-транспортной накладной не образуют состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. Административное правонарушение квалифицируется по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ в случае отсутствия документов, свидетельствующих о легальности алкогольной продукции, находящейся на реализации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-4978/2008-СА1-7 Дело об обжаловании решений о доначислении налога на прибыль, начислении пеней и штрафа за неуплату налога передано на новое рассмотрение, поскольку налоговая база бюджетных учреждений определяется как разница между полученной суммой дохода, в частности от сдачи федерального имущества в аренду, и суммой расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности, однако вопрос по определению величины расходов заявителя на содержание сдаваемого в аренду имущества судом не исследовался.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-4315/08-СГ2-3 В силу ст. 65 Земельного кодекса РФ размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка. Поскольку расчет арендной платы за спорный период не является соглашением об изменении существенных условий договора, иск о признании незаконными расчета арендной платы и договора в части установленной сторонами величины годовой арендной платы оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-41243/2005-СА2-34 Арбитражным судом установлено, что предъявленные налогоплательщиком счета-фактуры не соответствуют требованиям, установленным ст. 169 НК РФ, и поэтому не могут являться основанием для принятия предъявленных НДС к возмещению, в связи с чем налоговый орган правомерно начислил обществу НДС и штраф на основании п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату НДС.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-4085/08 Поскольку антимонопольным органом не представлено доказательств нарушения заявителем ч. 1 ст. 17 ФЗ "О защите конкуренции" в части создания одному из участников торгов преимущественных условий, а также нарушения порядка определения победителя торгов при проведении открытого конкурса, заявление о признании незаконным решения антимонопольного органа, которым заявитель признан нарушившим указанную норму статьи, удовлетворено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-31065/07 Суд признал незаконными действия судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления о наложении ареста на право требования, принадлежащее должнику как кредитору по неисполненному обязательству заявителя по оплате поставленных товаров, поскольку на момент вынесения постановления отношения по поставке не были прекращены и у заявителя не возникла обязанность произвести оплату товара, а невозникшая дебиторская задолженность не может быть арестована и подвергнута реализации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-24/2008 Договор, на основании которого гражданину или юридическому лицу были предоставлены рыбопромысловые участки до вступления в силу ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", подлежит переоформлению без проведения конкурсов на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-2340/2008-СГ5-51 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации применяется при формировании цен на строительную продукцию при расчетах за выполненные работы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-1927/08 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия ответчика, связанного с непредставлением земельного участка в собственность, и обязании его направить в адрес заявителя предложение о заключении договора купли-продажи спорного участка отказано правомерно, поскольку испрашиваемый земельный участок, находящийся в пределах красных линий, не может быть приватизирован в силу прямого указания закона.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А65-11903/07 Признание договора незаключенным не является безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании задолженности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-9476/07-35 В удовлетворении заявления о признании недействительными сделки по созданию общества недействительной, решения о создании общества, а также учредительных документов общества отказано, поскольку заявителем предъявленные требования документально не подтверждены. Кроме того, право предъявления требований о признании недействительными учредительных документов юридического лица налоговому органу законом не предоставлено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-6534/2008-9 При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-5933/07-44 Арбитражный суд, несмотря на незаключенность договора подряда, удовлетворил требования о взыскании задолженности за выполненные работы, поскольку факт выполнения работ доказан материалами дела и спор по объему, стоимости и качеству выполненных работ между сторонами отсутствует. Кроме того, учитывая, что правопреемник в разделительном балансе реорганизованного ответчика не определен, суд применил положения о солидарной ответственности образованных в результате реорганизации лиц.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-5929/08-31 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, а факт наличия задолженности по обязательным платежам не является препятствием для применения административного порядка, арбитражный суд правомерно на основании п. 1 ст. 129 АПК РФ возвратил заявление о признании должника банкротом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-5537/07 Поскольку представленные документы по делу не позволяют однозначно установить наличие или отсутствие у предпринимателя обязанности по применению ККМ при осуществлении наличных денежных расчетов, привлечение предпринимателя к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-4938/08 Излишне уплаченные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату таможенным органом по заявлению плательщика. Истечение срока, установленного статьей 361 Таможенного кодекса Российской Федерации для проверки таможенным органом достоверности сведений после выпуска товаров, не является основанием для отказа в возврате излишне уплаченных таможенных платежей.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-4937/08 Излишне уплаченные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату таможенным органом по заявлению плательщика. Истечение срока, установленного статьей 361 Таможенного кодекса Российской Федерации, для проверки таможенным органом достоверности сведений после выпуска товаров не является основанием для отказа в возврате излишне уплаченных таможенных платежей.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-4936/08 Излишне уплаченные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату таможенным органом по заявлению плательщика. Истечение срока, установленного статьей 361 Таможенного кодекса Российской Федерации, для проверки таможенным органом достоверности сведений после выпуска товаров не является основанием для отказа в возврате излишне уплаченных таможенных платежей.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-3200/08 В случае признания судом соглашения об уступке права (требования) недействительным по требованию одной из сторон данной сделки исполнение, учиненное должником цессионарию до момента признания соглашения недействительным, является надлежащим исполнением.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-2595/08 Нормы статьи 234 ГК РФ о приобретательной давности не подлежат применению в случаях, когда владение имуществом в течение длительного времени осуществлялось на основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.) или имущество было закреплено за его владельцем на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-24422/07-2 Поскольку требование о признании недействительной государственной регистрации изменения срока аренды земельного участка в качестве последствий недействительности ничтожной сделки противоречит ст. 167 ГК РФ, отказ суда в применении последствий недействительности сделки является правомерным. Однако самостоятельное требование об оспаривании зарегистрированного права аренды заявлено не было, в связи с чем прекращение производства по делу в этой части неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А57-17351/07 В соответствии с п. 4 ст. 34 Земельного кодекса РФ орган местного самоуправления на основании заявления либо обращения исполнительного органа государственной власти, предусмотренного ст. 29 Земельного кодекса РФ, с учетом зонирования территорий в месячный срок обеспечивает изготовление проекта границ земельного участка и утверждает его.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-9151/2008 Поскольку административным органом не представлены доказательства надлежащего извещения законного представителя заявителя о дате и месте составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении, выразившемся в реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без ценника, суд признал незаконным постановление о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-8684/2008 К юридическому лицу, находящемуся в процессе добровольной ликвидации, не может быть применена упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-861/2008 Налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, а потому обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-803/08 Исходя из п. 5 ст. 169 НК РФ в счете-фактуре должны быть указаны: наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя. Отсутствие организации-поставщика по адресу, указанному в учредительных документах и ЕГРЮЛ, не связано с достоверностью сведений в счете-фактуре и не может свидетельствовать о недостоверности счета-фактуры.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-6065/2008 Нарушение административным органом при производстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП РФ, является основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа при условии, если указанные нарушения носят существенный характер и не позволяют или не позволили всесторонне полно и объективно рассмотреть дело.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-5810/2008 Поскольку административным органом не представлены доказательства надлежащего извещения законного представителя заявителя о дате и месте составления протокола об административном правонарушении, выразившемся в реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без ценника, суд признал постановление о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-5068/08 Поскольку суд ошибочно посчитал пропущенным срок обращения с апелляционной жалобой на судебный акт по делу об обжаловании решения налогового органа, определение суда о возвращении жалобы подлежит отмене, а апелляционная жалоба - передаче на рассмотрение по существу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-4393/08 В силу норм Налогового кодекса Российской Федерации налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость производятся по мере постановки на учет соответствующих объектов завершенного капитального строительства (основных средств) и с момента начисления по ним амортизации, то есть с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором данные объекты введены в эксплуатацию.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-385/2008 Рассмотрение заявлений собственников соответствующих объектов недвижимости о приобретении земельных участков в собственность или в аренду для органов местного самоуправления является обязательным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-3472/2008 В соответствии с п. 3 ст. 346.29 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, при исчислении налоговой базы по ЕНВД должны использовать физический показатель базовой доходности "площадь торгового зала (в квадратных метрах)". Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-3380/2008 Налогом на имущество не облагается имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, и используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-3330/2008 Реструктуризация задолженности по своей сущности является разновидностью рассрочки по уплате налога. Порядок исполнения обязанности по уплате оставшейся суммы задолженности при досрочном прекращении действия рассрочки регламентирован ст. 68 НК РФ, следовательно, этот же порядок применим и в случае прекращения реструктуризации, поэтому взыскание налога, пеней в принудительном порядке осуществляется с учетом требований названной статьи.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-2329/08 Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-17625/2007 Решение налогового органа о снятии юридического лица с налогового учета признано недействительным, поскольку налоговым органом не представлено документов, подтверждающих заявление третьего лица о прекращении деятельности своего филиала, и на момент снятия филиала с налогового учета у третьего лица имелась кредиторская задолженность перед заявителем.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-17389/2007 У налогового органа отсутствовали основания для доначисления налога, пени и налоговых санкций, поскольку налогоплательщик представил все необходимые документы для получения налоговой выгоды в виде отнесения затрат, понесенных по хозяйственным операциям, к числу расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а налоговый орган не доказал, что взаимозависимость налогоплательщика с контрагентами оказала влияние на условия или экономические результаты их деятельности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-14592/2007 Заявление о признании незаконным бездействия уполномоченного органа, выразившегося в незаключении договора купли-продажи земельного участка, и обязании подготовить и направить обществу проект указанного договора удовлетворено, поскольку уполномоченный орган нарушил установленный законом срок принятия решения о предоставлении земельного участка по заявлению общества, обладающего исключительным правом на приватизацию земельного участка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-1245/08 Исковое заявление об обязании возвратить спорное имущество удовлетворено правомерно, поскольку в материалы дела не представлены доказательства неисполнения истцом перед ответчиком каких-либо обязательств, в силу которых последний мог удерживать имущество.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А55-1138/08 Факт реализации товара на экспорт по цене ниже цены приобретения товара у российского поставщика, включающей НДС, сам по себе вне связи с другими обстоятельствами конкретного дела не может свидетельствовать о недобросовестности налогоплательщика и рассматриваться в качестве объективного признака недобросовестности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А49-7633/07 Ответственность за причинение вреда наступает при совокупности следующих обстоятельств: причинение вреда, противоправность действий причинителя вреда, причинная связь между противоправным поведением и наступлением вреда, вина причинителя вреда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А49-6728/07 Апелляционная жалоба возвращается заявителю в случае пропуска процессуального срока на ее подачу и отказа суда в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи жалобы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А49-3234/2008 Арест имущества производится в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога, пеней и штрафов и при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-9790/06-С16 Дело об установлении факта владения и пользования как своим собственным объектом недвижимости направлено на новое рассмотрение в связи с непривлечением лица, права и законные интересы которого затрагиваются принятым решением.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-741/08-С10 Тот факт, что законный представитель заявителя явился в административный орган для составления протокола, но протокол в ее присутствие составлен не был, признан грубым нарушением процедуры привлечения к административной ответственности, в связи с чем постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, за реализацию спиртосодержащей продукции без ценника признано незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-5603/08-С64 Арбитражный суд, установив отсутствие доказательств невозможности исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц во внесудебном порядке, правомерно прекратил производство по делу о признании банкротом отсутствующего должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-5565/2008-С27 При обращении с заявлением о признании должника банкротом по упрощенной процедуре уполномоченный орган должен представить доказательства наличия оснований, позволяющих в соответствии с положениями ст. 230 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" рассмотреть дело о банкротстве по правилам банкротства отсутствующего должника, а именно отсутствие у должника имущества, за счет которого могли быть покрыты судебные расходы в связи с делом о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-5336/08 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, в нарушение ст. 21.1 ФЗ РФ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, суд прекратил производство по делу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-5255/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления органа местного самоуправления о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка отказано правомерно, поскольку оспоренным ненормативным актом не нарушаются права и интересы заявителя, так как на момент его издания у последнего никаких прав в отношении земельного участка не возникло.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-5251/08 Поскольку истец дважды оплатил стоимость поставленного ему товара, перечислив на расчетные счета ответчика денежные средства, исковые требования в части взыскания суммы неосновательного обогащения удовлетворены правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-4965/08-С30 Поскольку доказательств использования земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов в материалах дела не имеется, постановление о привлечении заявителя к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ признано незаконным и отменено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-4090/08 При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или причин их возникновения доказательством наличия недостатков может быть только экспертиза. Цена работ, определенная в договоре подряда конкретной суммой, не подлежит пересмотру.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-4021/2008 Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцам при приобретении налогоплательщиком товаров при наличии соответствующих первичных документов. То обстоятельство, что требование об уплате налога и пени не было выставлено налоговым органом, не лишает налогоплательщика права оспорить решение налогового органа, которым доначислены суммы налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-2815/08-С14 Учитывая правомерное одностороннее расторжение договора аренды арендодателем, а также неисполнение арендатором обязанности по возвращению земельного участка, иск о понуждении к освобождению земельного участка и передаче его арендодателю удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-2212/2008 Суд отказал в признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить недоимку по налогам и пени, поскольку у юридического лица, правопреемником которого является заявитель, отсутствовали первичные документы, на основании которых суммы НДС включались в книги покупок и в налоговые декларации по НДС, следовательно, применение налоговых вычетов является необоснованным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-17399/07-С9 Статья 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" не содержит специальных требований к содержанию принятого общим собранием участников общества решения о совершении обществом сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-12587/2005-С55 Определение Высшим Арбитражным Судом РФ практики применения законодательных актов, используемых арбитражными судами при рассмотрении конкретного дела не в соответствии с такой практикой, является основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам вне зависимости от того, что практика применения была определена ВАС РФ после вступления в силу судебного акта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-1257/05-С55 Наличие вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда, установившего состав и размер требований кредитора, препятствует принятию арбитражным судом иного судебного акта, изменяющего состав и размер требований кредиторов, очередность удовлетворения их требований. Исключение составляет пересмотр судебного акта в порядке надзора либо по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-11512/08-С10 Поскольку ненадлежащее извещение общества о рассмотрении дела об административном правонарушении является существенным нарушением процессуальных требований, установленных КоАП РФ, постановление о привлечении общества к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ признано незаконным и отменено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-1100/08-С45 Постановление органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства правомерно признано незаконным, поскольку оспариваемым постановлением земельный участок был предоставлен из земель общей долевой собственности заявителей.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А12-1053/08 Поскольку налоговым органом не представлены доказательства недобросовестности заявителя и доводы налогового органа о фиктивности заключенных заявителем с контрагентами сделок противоречат представленным заявителем первичным документам, заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности, доначисления НДС и пени, а также в части уменьшения предъявленного к возмещению НДС удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А06-3643/2008-21 Квалификация административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ может иметь место в случае отсутствия документов, свидетельствующих о легальности алкогольной продукции, находящейся на реализации, либо их непредставления суду, органу, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении.

Постановление ФАС Поволжского округа от 14.10.2008 по делу N А06-269/2008 Требование об уплате таможенных платежей признано недействительным, поскольку таможенный орган не обосновал необходимость корректировки таможенной стоимости экспортируемого товара, так как все представленные декларантом документы, подтверждающие правильность определения заявленной таможенной стоимости, позволяли признать таможенную стоимость вывозимого товара на основе цены сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А72-707/08 Дело по иску об обязании возвратить из бюджета излишне уплаченный ЕСН передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо дать оценку проведенной налоговым органом операции по переводу на лицевой счет заявителя недоимки с ликвидированного юридического лица, установить наличие переплаты либо задолженности заявителя по актам сверки и проверить довод заявителя о соблюдении им срока давности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А65-3178/08 Поскольку истцом не представлены доказательства нарушения норм ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" при заключении оспариваемого договора, судом правомерно было отказано в удовлетворении заявленного иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде обязания вернуть транспортные средства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А65-15743/07-СГ5-51 Суд отказал во взыскании убытков, возникших вследствие нарушения подрядчиком конечного срока выполнения подрядных работ, поскольку истец не реализовал свое право на отказ от договора подряда и не представил доказательств расторжения договора по предусмотренным законом основаниям, а денежные средства, перечисленные в счет предварительной оплаты работ, полностью освоены субподрядчиком в период действия договора, следовательно, убытками истца не являются.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А65-10967/06 В удовлетворении иска о признании права собственности отказано, поскольку спорные объекты не находятся в фактическом владении истца и используются новыми собственниками, соответственно вопрос о законности приобретения права может определяться при предъявлении виндикационного требования в целях оценки добросовестности приобретения, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А57-679/08 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Согласно п. 1 ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А57-4664/08-28 Установив факт нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда лицом, ответственным за содержание и ремонт жилого дома, арбитражный суд пришел к выводу, что названное лицо правомерно привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А57-2746/08 Признание договора поставки незаключенным не освобождает покупателя от обязанности перечисления поставщику стоимости поставленного товара, поскольку осуществление сторонами сделки купли-продажи товара документально подтверждено имеющимися в материалах дела доказательствами (товарные накладные, по которым товар был передан ответчику).

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А57-1800/08-3-21 Невозможность для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды использования при квалификации метеорологических явлений такого понятия, как стихийное бедствие не освобождает страхователя от договорной обязанности представить доказательства наступления именно страхового случая, то есть причинения ущерба в результате стихийного бедствия.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А57-1166/08 Иск о взыскании задолженности за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не произвел оплату сброса загрязняющих веществ сверх установленных нормативов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А55-14021/2007 Поскольку заявителем не доказано нарушение оспариваемыми ненормативными актами законных прав и интересов общества, а также пропущен срок на оспаривание ненормативных актов, в удовлетворении заявления о признании недействительными постановлений главы муниципального образования отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А49-141/08 Об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Пензенской области от 27.03.2008 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2008, которыми было отказано в удовлетворении заявления о признании частично недействующим постановления Законодательного Собрания Пензенской области от 27.03.2001 N 752-31/2 ЗС "Об использовании акций, находящихся в государственной собственности Пензенской области".

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-9496/07-С62 В признании права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие владение спорным земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования предыдущим собственником объекта недвижимости, расположенного на указанном земельном участке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-9491/07-С62 В признании права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие владение спорным земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования предыдущим собственником объекта недвижимости, расположенного на указанном земельном участке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-9480/07-С44 В признании права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие владение спорным земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования предыдущим собственником объекта недвижимости, расположенного на указанном земельном участке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-9133/07 Исходя из требований статьи 152 ГК РФ судебной защите подлежит деловая репутация лица при наличии одновременно факта распространения ответчиком сведений об истце, порочащего характера этих сведений и несоответствия этих сведений действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-7927/07 Признание договора подряда незаключенным не является безусловным основанием для отказа от оплаты выполненных работ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-4062/08 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части начисления налога на прибыль и НДС, соответствующих сумм пени и штрафа передано на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суд не учел, что факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-2214/08 Дело о признании недействительным и не подлежащим применению постановления представительного органа субъекта РФ в части, предусматривающей проверку финансово-хозяйственной деятельности заявителя, направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо проверить полномочия ответчика на проведение указанной проверки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-17796/2006 Суд отказал в признании недействительным и не подлежащим исполнению акта органа Пенсионного фонда, вынесенного по результатам документальной проверки перечня рабочих профессий и должностей работников, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, поскольку проверка была проведена ответчиком в пределах его компетенции, оспариваемый акт носит рекомендательный характер и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Определение ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А12-11743/07 Неустранение заявителем в установленный арбитражным судом срок обстоятельств, послуживших основанием для оставления кассационной жалобы без движения, является основанием для возвращения кассационной жалобы заявителю.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А06-6366/2006-18 Поскольку муниципальное образование не определило источник и порядок финансирования содержания переданных из федеральной в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения, суд удовлетворил требования о взыскании суммы основного долга и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за оказанные услуги по теплоснабжению и водопотреблению за счет казны муниципального образования.

Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2008 по делу N А06-3389/2007-9 Поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих фактическое пользование ответчиком спорным объектом недвижимости и реальный размер неосновательного обогащения ответчика, в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А65-5845/2008 Поскольку договором лизинга не предусмотрено составление иного акта при прекращении договора, кроме составленного сторонами, суд отказал в обязании ответчика оформить и передать истцу акт приема-передачи предмета лизинга с указанием стоимости приобретаемого имущества. В части требования оформить и передать счет-фактуру производство по делу прекращено, поскольку данное требование не подлежит рассмотрению в рамках искового производства по исполнению в натуре гражданско-правового обязательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А65-31231/07 Арбитражный суд прекратил производство по апелляционной жалобе на судебный акт по делу о взыскании неосновательного обогащения, поскольку исковые требования были предъявлены муниципальному образованию и заявитель не является самостоятельным процессуальным лицом, права и обязанности которого могли быть нарушены принятым по делу решением.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А57-945/08 Дело о прекращении зарегистрированного права собственности и признании права собственности РФ направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо предложить истцу уточнить требования, касающиеся прекращения права собственности ответчика, рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве ответчика регистрирующего органа субъекта РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А57-4556/08-38 Несоблюдение требований по разработке нормативов образования отходов производства и лимитов на их размещение образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.1 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А57-21014/07 Не подлежит удовлетворению требование о выплате вознаграждения, если данное требование обосновано условием договора, ставящим размер вознаграждения в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем. В этом случае размер вознаграждения определяется в предусмотренном ст. 424 ГК РФ порядке и с учетом фактически совершенных исполнителем действий.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А57-13428/06 Действующим законодательством не предусмотрена возможность регистрации прав на объект незавершенного строительства за долевыми инвесторами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А55-5714/08 Отказ регистрационной службы в регистрации права собственности на автозаправочную станцию признан правомерным, поскольку разрешительные документы заявителем были получены на временное строение, доказательства, свидетельствующие о предоставлении заявителю земельного участка для возведения объектов капитального строительства, а также доказательства получения необходимых для этого разрешений в материалах дела, отсутствуют.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А55-18799/2007-3 Нормы ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не обязывают регистрирующий орган осуществлять проверку документов, представленных на регистрацию прекращения деятельности юридического лица в связи с ликвидацией, в том числе на достоверность данных промежуточного и ликвидационного балансов, за исключением соответствия документов формам, установленным нормативными актами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А55-18395/07 Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом при условии, что этим не нарушаются законные интересы других лиц и не создается угроза жизни и здоровью граждан.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А49-1628/2008-85 Отсутствие в прейскуранте на алкогольную продукцию информации о наименовании алкогольной продукции, об объеме алкогольной продукции в потребительской таре и о цене алкогольной продукции образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А12-9135/08-С45 Принимая во внимание факт отсутствия в действиях ответчика состава вменяемого правонарушения, а также имеющие место недостатки при составлении процессуальных документов, суд отказал в удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности в отсутствие лицензии на вещание или правового договора с лицензиатами-вещателями.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А12-5184/08 Поскольку постановление судебного пристава-исполнителя, на основании которого была произведена государственная регистрация перехода права собственности на спорные объекты недвижимости, признано недействительным в установленном законом порядке, суд признал недействительным зарегистрированное за ответчиком право собственности на указанное недвижимое имущество, принадлежащее истцу, а также признал незаконными действия регистрирующего органа по регистрации права на объекты недвижимости.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А12-11308/08 Мировое соглашение, утвержденное определением суда, подписано по обоюдному соглашению сторон, и оснований для отмены данного определения не имеется, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие, что мировое соглашение заключено под моральным воздействием на ответчика со стороны истца.

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.10.2008 по делу N А06-1665/08-8 В удовлетворении иска о взыскании реального ущерба, возникшего, по мнению истца, в результате несанкционированной добычи ответчиком песка, отказано, поскольку ответчик, нарушая законодательство о недрах, причинил ущерб Российской Федерации. Доказательства того, что добытый ответчиком речной песок принадлежит истцу, в материалы дела не представлены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А72-5830/07 Налоговый вычет по НДС, относящийся к экспортным операциям, заявляется в том налоговом периоде, в котором собран необходимый пакет документов и выполнены все условия для применения вычета.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А72-5312/01 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подача апелляционной жалобы за пределами установленного законом срока при отсутствии ходатайства о восстановлении этого срока является основанием для возвращения апелляционной жалобы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А72-509/08 Налоговый кодекс РФ не содержит положений, предусматривающих освобождение государственных и муниципальных учреждений от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, где указанные учреждения выступают в качестве ответчиков.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А72-4738/06 Установив факт отсутствия имущества у должника, достаточного для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве, суд взыскал расходы с заявителя по делу - Федеральной налоговой службы - за счет средств казны РФ как публично-правового образования, чьи интересы ФНС представляет в суде.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А72-1774/08-10/96 В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) органов государственного контроля (надзора). Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-9343/2007-СА1-7 Поскольку порядок распределения физического показателя "количество работников" при осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности, по одному из которых уплачивается ЕНВД, НК РФ не определен, то при исчислении суммы единого налога в отношении предпринимательской деятельности по оказанию ветеринарных услуг следует учитывать тех работников, которые непосредственно осуществляют указанный вид деятельности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-7011/2008 Обязанность финансовых организаций уведомить в письменной форме антимонопольный орган о достижении соглашения в любой форме между ними или с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также с любыми организациями исполняется в любой день, начиная со дня достижения соглашения, но не позднее 15 дней. Прекращение действия соглашения не освобождает организацию от обязанности в течение 15 дней с даты его заключения сообщить в антимонопольный орган о факте заключения соглашения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-7006/2008-СА3-38 Поскольку заключенный банком договор отвечает критериям соглашения, в отношении которого законом установлена обязанность уведомления антимонопольного органа, суд признал правомерным привлечение банка к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.8 КоАП РФ за неуведомление о заключенном соглашении. При этом суд указал, что закон ставит обязанность уведомления в зависимость именно от самого факта заключения соглашения, а не от его последующего исполнения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-6628/07 Налоговое законодательство не связывает право налогоплательщика на применение налогового вычета с действиями его контрагентов по сделкам по исполнению своих налоговых обязанностей, в том числе и по уплате налога поставщиком товара, а равно и с наличием у него информации об их взаимоотношениях с налоговыми органами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-31212/07 В удовлетворении иска о признании торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка недействительными и применении последствий недействительности договора аренды отказано правомерно, поскольку из материалов дела следует, что торги не проводились, а передача земельного участка в аренду произведена в соответствии с п. 2 ст. 10 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" на основании одной заявки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-2994/2007-СГ4-31 Определение о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов должника отменено, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суд, удовлетворяя заявленные требования со ссылкой на признание должником долга, не учел, что с даты принятия решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом прекращается право предпринимателя использовать процессуальные права от имени должника, в том числе право признания долга.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-27753/07 Дело в части признания недействительным решения налогового органа о начислении налога на прибыль, штрафа и пени направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует рассмотреть спор исходя не из самого факта отражения дважды одной и той же суммы в декларациях за спорный период, а из документального обоснования этих расходов, что и учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-2648/2008-СА1-29 В соответствии со ст. 346.25.1 НК РФ индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви, вправе перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-24603/2007-СГ5-28 Поскольку в соответствии с Правилами страхования средств наземного транспорта, утвержденными страховщиком, в случае уничтожения автотранспортного средства ущерб определяется в размере стоимости автотранспортного средства по действующим ценам за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, суд взыскал разницу между выплаченным ответчиком страховым возмещением и стоимостью автомобиля за вычетом годных остатков.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-18778/2006 Основания для прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, перечисленные в ст. 45 Земельного кодекса РФ, носят исчерпывающий характер. Вмешательство в деятельность собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земли, связанную с использованием земли, со стороны государственных, хозяйственных и других органов и организаций запрещается, за исключением случаев нарушения земельного законодательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-13348/07 Автотранспортные предприятия и организации несут ответственность за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю или до передачи другим предприятиям, организациям, учреждениям, если не докажут, что утрата, недостача, порча или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые автотранспортные предприятия не могли предотвратить и устранение которых от них не зависело.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А65-10629/07-СГ2-20 Дело о расторжении договора аренды, освобождении земельного участка и взыскании долга направлено на новое рассмотрение, поскольку по существу требования истца о расторжении спорного договора и освобождении земельных участков судом не рассмотрены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-9Б/03-23 В удовлетворении требования об обеспечении исполнения решения суда о взыскании в пользу заявителя долга отказано, поскольку спорная сумма признана подлежащей удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, следовательно, предпочтительное удовлетворение требований заявителя повлечет нарушение прав и законных интересов кредиторов, имеющих первоочередное, по сравнению с заявителем, право на удовлетворение требований к должнику.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-9285/04 Исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению в случае оспаривания должником исполнительного документа в судебном порядке. Поскольку решения арбитражных судов не отнесены к категории исполнительных документов, факт оспаривания решения по вновь открывшимся обстоятельствам не является основанием для приостановления исполнительного производства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-8547/06-3-44 Поскольку уплата истцом НДС не связана с реализацией ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и является обязанностью налогоплательщика в соответствии с НК РФ, суд правомерно исключил НДС из суммы убытков, связанных с реализацией названного Закона. Отказ в удовлетворении иска не лишает истца права на взыскание понесенных им убытков на основании ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-7748/07-1 Поскольку принадлежность спорного имущества истцу подтверждена материалами дела, суд удовлетворил иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-5310/07-38 Дело о признании права собственности на встроенное помещение направлено на новое рассмотрение, в ходе которого надлежит рассмотреть возможность назначения экспертизы для определения общих затрат на строительство встроенных нежилых помещений и размера доли истца исходя из процентного соотношения к стоимости общих затрат, а также дать оценку доводу ответчика о пропуске срока исковой давности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-4151/07 При отсутствии у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, обязанность погашения расходов в части, не погашенной за счет имущества должника, возлагается на лицо, обратившееся с заявлением о признании должника банкротом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-410/08 К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей их реализации путем розничной продажи).

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-31122/05-40 Учитывая доказанность материалами дела факта предоставления истцом льгот по оплате теплоэнергии во исполнение ФЗ "О социальной защите инвалидов" и отсутствие доказательств достаточного финансирования указанных расходов из федерального бюджета, суд пришел к выводу о необходимости компенсации заявленных истцом убытков за счет казны Российской Федерации в лице уполномоченного финансового органа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-19272/07 Поскольку заявитель верно классифицировал товар по ТН ВЭД по коду, предусматривающему ставку таможенной пошлины 0 процентов, у таможенного органа отсутствовали основания для классификации товара по другому коду.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-1337/2008 Налогоплательщик, утративший право на применение ЕСХН, в течение одного месяца после истечения отчетного (налогового) периода, в котором допущено нарушение ограничения, указанного в пункте 4 статьи 346.3 НК РФ, должен за весь отчетный (налоговый) период произвести перерасчет налоговых обязательств и представить налоговые декларации исходя из общего режима налогообложения.

Определение ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-12745/06 Поскольку обстоятельства, на которые ссылается заявитель, не подпадают под действие статьи 311 АПК РФ, предусматривающей исчерпывающий перечень оснований для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам оставлено без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-1246/07-9 Налоговый орган вправе отказать в возмещении НДС, если сумма заявленных налогоплательщиком вычетов не подтверждена надлежащими документами либо выявлена недобросовестность налогоплательщика при совершении операций, в отношении которых заявлены вычеты. Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-1140/07 Поскольку решение об увеличении уставного капитала ЗАО путем размещения дополнительных акций принято квалифицированным большинством голосов, в удовлетворении иска о признании недействительными решений собрания акционеров общества, а также решений налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А57-11218/06 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи удовлетворен, поскольку в материалы дела не представлены документы, подтверждающие отсутствие задолженности у ответчика перед истцом по железнодорожным накладным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-753/08 Суд признал незаконными действия органа местного самоуправления по возвращению заявления о предоставлении земельного участка в собственность, поскольку за заявителем зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства, находящегося на спорном участке земли, как на объект недвижимого имущества, в связи с чем заявитель имеет исключительное право на приватизацию.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-5730/08 Налоговая ставка по НДС для операций по реализации услуг по сопровождению, транспортировке, погрузке, перегрузке экспортируемых за пределы территории Российской Федерации и импортируемых в Российскую Федерацию товаров и иных подобных работ и услуг, к которым относятся и экспедиторские услуги, установлена НК РФ и составляет 0 процентов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-3526/08 Дело о признании должника банкротом передано на новое рассмотрение, поскольку, отказывая во введении в отношении должника процедуры наблюдения и прекращая производство по делу о банкротстве, суд не дал оценки требованиям заявителя с позиции соблюдения установленных налоговым законодательством сроков давности для взыскания налогов в судебном порядке и обоснованности требований.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-2331/08 Право налогоплательщика на уменьшение полученных доходов на величину произведенных расходов в целях обложения налогом на прибыль непосредственно зависит от представления налогоплательщиком соответствующих документов, подтверждающих затраты.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-2181/2008 Арбитражный суд апелляционный инстанции правомерно отменил решение суда первой инстанции по делу о взыскании страхового возмещения и назначил дело к рассмотрению в суде апелляционной инстанции по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, поскольку суд первой инстанции принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-2050/2008 Уплата НДФЛ за счет средств налогового агента противоречит требованиям п. 9 ст. 226 НК РФ. При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются в составе доходов и расходов налогоплательщиков доходы и расходы, относящиеся к игорному бизнесу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-19491/06 Мировое соглашение может быть исполнено принудительно в порядке, установленном разделом 7 АПК РФ, на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-18580/07 Поскольку отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд прекратил производство по делу о признании незаконным уведомления о приостановлении государственной регистрации на объект недвижимости. При этом суд указал, что свое право на судебный контроль правомерности приостановления государственной регистрации истец может реализовать путем обращения в суд с заявлением о признании незаконным отказа в государственной регистрации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-18578/07 Поскольку отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд прекратил производство по делу о признании незаконным уведомления о приостановлении государственной регистрации на объект недвижимости. При этом суд указал, что свое право на судебный контроль правомерности приостановления государственной регистрации истец может реализовать путем обращения в суд с заявлением о признании незаконным отказа в государственной регистрации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-17853/2007 При реализации товаров, вывозимых на территорию Республики Беларусь, в налоговые органы должны представляться документы, предусмотренные пунктом 2 раздела II двустороннего Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а при поставках товаров в рамках посреднических договоров данные документы представляются с учетом требований п. 2 ст. 165 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-17852/2007 Заявление о признании незаконным решения налогового органа об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, поскольку заявитель в подтверждение обоснованности применения налоговой ставки ноль процентов представил полный пакет документов, предусмотренный действующим законодательством, факт экспорта и поступления валютной выручки подтвержден документально.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-16553/2007 При реализации товаров, вывозимых на территорию Республики Беларусь, в налоговые органы должны представляться документы, предусмотренные пунктом 2 раздела II двустороннего Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а при поставках товаров в рамках посреднических договоров данные документы представляются с учетом требований п. 2 ст. 165 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-16235/07 В силу пункта 1 статьи 978 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-1577/08 Отказ в предоставлении в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ земельного участка может быть произведен уполномоченным органом лишь в связи с его ограничением в обороте, запретом приватизации либо по причине его резервирования для государственных или муниципальных нужд на основе нормативных правовых актов органов государственной власти о резервировании.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-15401/2006 Во взыскании суммы убытков, вызванных, по мнению истца, расторжением договора о долевом участии в строительстве, отказано, поскольку суд не установил связь между отказом ответчика от дальнейшего финансирования своей доли в строительстве и возникновением убытков по причине расторжения указанного договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-15258/2007 Поскольку налогоплательщик представил в подтверждение обоснованности расходов и права на применение налоговых вычетов все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства, то доначисление НДС, налога на прибыль и привлечение к ответственности признано незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-1460/08 Поскольку право на применение налогового вычета по НДС установлено при рассмотрении дела, имеющего преюдициальное значение, и свидетельствует об отсутствии обязанности заявителя по внесению каких-либо изменений в бухгалтерский учет в части, касающейся исчисления спорной суммы НДС, суд правомерно удовлетворил заявление о признании незаконным решения налогового органа в части обязания внести необходимые изменения в бухгалтерский учет.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-13938/2007 Суд удовлетворил иск о взыскании задолженности по уплате вексельной суммы по простым векселям, процентов, пеней, издержек по протесту векселей, поскольку доказательства, свидетельствующие об исполнении ответчиком обязательства по оплате предъявленного к платежу векселя, отсутствуют.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-13612/07 В отношении векселя, выставленного к оплате и подлежащего оплате на территории Российской Федерации, проценты и пеня выплачиваются в размере учетной ставки, установленной ЦБ Российской Федерации по правилам, установленным ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-10536/07 Поскольку в спорный период порядок возмещения транспортным организациям расходов, понесенных в связи с исполнением ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", не был утвержден, суд пришел к выводу о взыскании данных расходов в соответствии со ст. 1069 ГК РФ за счет казны Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А55-1053/08 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору подряда отказано правомерно в связи с незаключенностью подрядного договора и непредставлением истцом доказательств выполнения работ на заявленную сумму.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А49-3414/08-156АО/25 Определение суда об удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в части запрета регистрирующему органу производить регистрацию договора купли-продажи недвижимого имущества противоречит нормам права и подлежит отмене, поскольку государственной регистрации подлежит переход права собственности на недвижимость по договору купли-продажи.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А49-258/2008-32/18 Поскольку в нарушение требований п. 11 ст. 43 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" продажа имущества ликвидируемого должника осуществлена ликвидационной комиссией без проведения публичных торгов, суд признал договоры купли-продажи спорного имущества недействительными. Частично удовлетворяя требования о применении последствий недействительности договоров, суд исходил из отсутствия у ответчика на момент рассмотрения спора части имущества, приобретенного на основании данных сделок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-9781/08-С16 Отменяя определение суда об обеспечении иска, апелляционный суд правомерно указал, что обеспечительная мера в виде приостановления исполнения муниципальных контрактов в части разработки проектов систем автоматической пожарной сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях города до разрешения спора по существу лишила образовательные учреждения возможности осуществлять их деятельность, поскольку учебный процесс не может быть осуществлен без системы автоматической пожарной сигнализации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-9447/08-С15 Поскольку административным органом не представлены доказательства надлежащего извещения законного представителя заявителя о дате и времени составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении, выразившемся в реализации алкогольной продукции при отсутствии "Правил продажи отдельных видов товаров", суд признал решение о привлечении к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-6317/08 Поскольку материалами дела установлено неуведомление предпринимателем управления миграционной службы о приеме на работу иностранного гражданина, привлечение предпринимателя к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-6116/07 Право на возмещение судебных расходов возникает при условии фактического несения стороной затрат, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. Действующее арбитражное процессуальное законодательство не определяет состава расходов на оплату услуг представителя, что позволяет включить в их число любые объективно необходимые фактически понесенные расходы, связанные с обеспечением квалифицированной юридической помощи.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-5947/08 Дело по иску об обязании территориального управления Росимущества принять изъятое из оборота недвижимое имущество передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя исковые требования, суд не учел, что акт приема-передачи спорного имущества на ответственное хранение является сделкой хранения, следовательно, орган местного самоуправления, выступающий стороной по названной сделке, должен быть привлечен к участию в деле в качестве соответчика, а не третьего лица.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-5558/2008-С64 Если имущества должника недостаточно для покрытия расходов по делу о банкротстве и в дело не поступили заявления кредиторов, готовых нести данные расходы, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению. В этом случае юридическое лицо подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц применительно к статье 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-55/08 Поскольку представленные заявителем документы в подтверждение обоснованности применения ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС, расходов по налогу на прибыль содержат недостоверные сведения о товаре, документы о приобретении товара подписаны неустановленными лицами, начисление заявителю налога на прибыль, НДС, пеней и штрафа правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-5192/2008 Суд отказал в признании незаконными действий контрольно-счетной палаты субъекта РФ, выразившихся в проведении проверки законности предоставления и целевого использования субвенций, поскольку ни федеральное законодательство, ни законодательство субъекта РФ не содержит ограничений по направлениям и вопросам проверок местных бюджетов; в части требования о признании недействительным акта проверки производство по делу прекращено, так как названный акт не является ненормативным правовым.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-24845/05-С49 Вовлечение в процедуру банкротства новых лиц с оплатой их услуг за счет должника либо заявителя по делу о банкротстве (в случае отсутствия у должника достаточных средств) требует от суда оценки необходимости и обоснованности произведенных расходов и их размера с учетом того, что арбитражный управляющий не должен передавать иным лицам возложенные лично на него полномочия. Возмещению подлежат лишь те расходы, которые признаны судом обоснованными и необходимыми.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-2468/08-С38 Поскольку нормы действующего в спорный период законодательства содержали различные понятия сельскохозяйственных производителей, различные критерии для отнесения организаций к этой категории производителей, налогоплательщик при определении права на применение льготных ставок ЕСН, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налога на прибыль правомерно руководствовался понятием сельскохозяйственного производителя, изложенным в ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-233/08 Нормы статей 226, 227 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающие подтверждение и расходование бюджетных средств по заключенным учреждениями договорам только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и утвержденной сметы доходов и расходов, не могут рассматриваться в качестве оснований для отказа в удовлетворении иска о взыскании задолженности при принятии учреждением обязательств сверх этих лимитов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-18599/07 Ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязанностей по своевременному внесению платежей по договору участия в долевом строительстве правомерно явилось основанием расторжения договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-18488/07 Согласно пункту 1 статьи 36 Земельного кодекса РФ юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки и в силу ст. ст. 389, 395 Налогового кодекса РФ являются плательщиками налога на землю.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-1723/08 Поскольку из материалов дела не усматриваются признаки недобросовестности общества, кроме того, налоговым органом не представлено доказательств получения обществом необоснованной налоговой выгоды и злоупотребления своим правом на возмещение НДС из бюджета, решение налогового органа в части уменьшения НДС, предъявленного обществом к возмещению, начисления налога на прибыль, пени и штрафа признано недействительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А12-11525/08-С10 При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушении, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. При этом малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-814/08 Отказ в принятии заявленной декларантом таможенной стоимости и самостоятельное определение таможенным органом таможенной стоимости осуществляется только в тех случаях, если согласно результатам контроля представленные декларантом документы и сведения не являются достаточными для принятия решения в отношении заявленной таможенной стоимости товаров или обнаружены признаки, указывающие на то, что заявленные сведения о таможенной стоимости могут являться недостоверными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-7240/2007-20 Поскольку истец надлежащим образом не уведомлял арендатора об изменении размера арендной платы в спорном периоде, требование о взыскании долга по арендной плате за спорный период оставлено без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-637/2008-24 Согласно п. 3 ст. 48 НК РФ заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика может быть подано в суд налоговым органом в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Возможность принудительного взыскания утрачивается по истечении срока давности взыскания налогов в судебном порядке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-498/2008-5 Поскольку на момент обращения антимонопольного органа в суд с иском об обязании исполнения предписания это предписание уже было исполнено ответчиком, у истца отсутствовало подлежащее защите право, что влечет прекращение производства по делу в силу п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-454/2008 Согласно ст. 12 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе или на участие в аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе участник размещения заказа не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-3709/2008-23 Поскольку постановление о назначении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, за нарушение установленного порядка реконструкции объекта капитального строительства вынесено в отношении физического лица, производство по делу прекращено правомерно в связи с неподведомственностью.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-3585/2008-19 Согласно ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья может освободить лицо, совершившее правонарушение, от административной ответственности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-3247/08 В соответствии со ст. 90 АПК РФ арбитражный суд может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, и иного лица. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2990/2008-14 Поскольку срок давности привлечения общества к административной ответственности истек, требование заявителя о привлечении общества к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ оставлено без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2548/2008-15 Поскольку заявитель не доказал правильность квалификации вмененного обществу деяния по ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ, привлечение общества к административной ответственности по указанной статье КоАП РФ неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2317/2008-18 Согласно п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. Поскольку стороны договора аренды фактически предусмотрели не меру обеспечения исполнения обязательства, а отказ от своего права на расторжение договора, иск о взыскании штрафа за досрочное расторжение договора оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2307/2007-10 В удовлетворении жалобы о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по выселению заявителя из нежилого помещения отказано правомерно, поскольку оспариваемые действия совершены судебным приставом-исполнителем в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2271/08 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ за непредставление в установленный срок документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения, удовлетворено, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии вины общества во вменяемом административном правонарушении.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2232/2008-5 При малозначительности совершенного административного правонарушения арбитражный суд вправе освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2109/2008-5 Несоблюдение порядка привлечения лица к административной ответственности, выраженное в ненадлежащем извещении указанного лица о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, свидетельствует о том, что юридическое лицо привлечено к административной ответственности незаконно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2099/08 При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушении, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2069/2008 Арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения ущерба заявителю.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-2069/2008 Суд отказал в признании незаконными действий органа местного самоуправления по утверждению схем движения и маршрутных карт автобусов в части указания на них сроков действия, поскольку согласование маршрутов и графиков движения местного транспорта относится к компетенции ответчика, при этом ограничений полномочий последнего на установление сроков действия схем движения и маршрутных карт по определенным маршрутам законом не предусмотрено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-1969У/06 Дело о взыскании судебных издержек направлено на новое рассмотрение в части взыскания с таможни транспортных расходов, в ходе которого суду следует учесть п. 20 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 82, согласно которому при определении разумности расходов принимается во внимание, в частности, стоимость экономных транспортных услуг.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-1874/08 Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-1862/08 Решение налогового органа об отказе в возмещении НДС признано правомерным, поскольку в свифт-посланиях, представленных налогоплательщиком в качестве документов, подтверждающих поступление валютной выручки, отсутствует наименование лица, за которое осуществлялась оплата третьими лицами. Создание условий для повторного обращения по одним и тем же обстоятельствам, но в другой налоговый орган расценено судом как действие, совершенное в целях необоснованного получения денежных средств из бюджета.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-1727/08 Неуплата пени не образует состава налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 122 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 09.10.2008 по делу N А06-1725/08 Неуплата пени не образует состава налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 122 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А72-8068/07 В удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших в связи с предоставлением в спорный период льгот согласно Федеральному закону "О донорстве крови и ее компонентов" по оплате коммунальных услуг по энергоснабжению, отказано, поскольку истцом пропущен срок исковой давности для обращения в суд с заявленными требованиями.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А72-2154/08 Дело по иску о взыскании долга за поставленную ответчику электроэнергию передано на новое рассмотрение, поскольку судом не была дана оценка обоснованности расчета суммы долга с учетом представленных ответчиком платежных поручений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-7505/08 Иск в части требований о расторжении договора купли-продажи правомерно оставлен без рассмотрения, поскольку требование ответчику о расторжении договора купли-продажи до обращения с иском в суд истцом не представлено и в материалах дела отсутствует. Требование истца об обязании ответчика вернуть комплекс недвижимого имущества обоснованно оставлено без удовлетворения с учетом того, что договор купли-продажи недействительным (ничтожным) не признан и не расторгнут.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-6372/08-СА3-32 Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-6371/08-СА3-32 Часть 2 статьи 18.15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за сам факт допуска иностранного работника к трудовой деятельности без получения соответствующего разрешения. Данное административное правонарушение является совершенным с момента его выявления административным органом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-6225/08-СА3-32 Часть 2 статьи 18.15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за сам факт допуска иностранного работника к трудовой деятельности без получения соответствующего разрешения. Данное административное правонарушение является совершенным с момента его выявления административным органом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-6223/08-СА3-32 Часть 2 статьи 18.15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за сам факт допуска иностранного работника к трудовой деятельности без получения соответствующего разрешения. Данное административное правонарушение является совершенным с момента его выявления административным органом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-30611/2007-СГ2-4 Поскольку ответчик без законных оснований использовал муниципальное имущество на основании ничтожного договора субаренды, суд удовлетворил исковые требования о взыскании неосновательного обогащения. Доводы ответчика об оплате арендных платежей третьему лицу и об отсутствии сбережения денежных средств за счет истца отклонены судом со ссылкой на отсутствие у третьего лица полномочий на получение арендных платежей за использование спорного имущества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-2706/08-СА1-7 Отказ органа местного самоуправления в предоставлении земельного участка в аренду признан незаконным, поскольку наличие зарегистрированного права собственности на объект недвижимости, находящийся на спорном земельном участке, предоставляет заявителю исключительное право на получение земельного участка в аренду, право собственности не оспорено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-26441/07-СГ1-10 Согласно п. 1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Поскольку решение об избрании единоличного исполнительного органа общества не имеет юридической силы как принятое в отсутствие кворума, иск о признании недействительным указанного решения удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А65-1245/2008 В силу залога залогодержатель при неисполнении должником обеспеченного залогом обязательства имеет право получить удовлетворение из страхового возмещения за утрату (повреждение) заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано. Нарушение страхователем условия договора страхования о хранении имущества связано с увеличением страхового риска, что предоставляет страховщику право требовать расторжения договора и возмещения убытков, а не отказа в выплате страхового возмещения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А57-24886/07-44 Поскольку вина ответчика в причинении ущерба имуществу истца нашла свое объективное подтверждение в материалах дела, суд удовлетворил исковые требования о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-862/08 Дело по иску о взыскании ущерба, вызванного перевозкой льготников по единому социальному проездному билету, передано на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в иске, суд указал лишь на недоказанность размера убытков в связи с применением неверной методики расчета, а требования заявителя фактически не были рассмотрены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-5442/08 Дело по заявлению о признании незаконными решений таможенного органа передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо назначить экспертизу в связи с возникшими разногласиями в вопросе о стране происхождения товара, ввезенного обществом на таможенную территорию Российской Федерации с территории Украины.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-5098/04 Согласно положениям статьи 117 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропущенный процессуальный срок может быть восстановлен судом в случае признания судом причин пропуска срока уважительными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-443/08 Поскольку строительство объекта недвижимости было произведено истцом без получения соответствующих разрешений, в связи с чем у него отсутствовала документация, позволяющая произвести регистрацию права собственности, исковое заявление о признании права собственности удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-2798/08-38 В признании недействительным договора об организации торгов на право заключения договоров купли-продажи объектов муниципального имущества отказано, поскольку у ответчика в силу предоставленных ему полномочий имелось право на осуществление услуг по продаже спорного имущества, стоимость услуг не превышала установленного лимита расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, в связи с чем у ответчика отсутствовала обязанность на заключение оспариваемого договора на конкурсной основе.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-2474/08 В удовлетворении иска о внесении изменения и дополнения в договор энергоснабжения отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие согласование сторонами существенных условий договора, в связи с чем договор не является заключенным и не порождает каких-либо прав и обязанностей для сторон.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-221/2006 Из системного толкования положений статей 324, 326 АПК РФ следует, что если в постановлении об отмене судебного акта нет указаний на поворот его исполнения, суд первой инстанции должен принять к рассмотрению заявление о повороте исполнения судебного акта, назначить судебное заседание с извещением заинтересованных лиц о времени и месте его проведения и по результатам рассмотрения заявления вынести определение о повороте исполнения судебного акта либо об отказе в удовлетворении заявления.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-1976/08 Учитывая то, что спор по настоящему делу подлежит рассмотрению с обязательным участием физического лица (ответчика), суд пришел к выводу о неподведомственности данного спора арбитражному суду и правомерно в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прекратил производство.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-18907/2007 Дело в части требования истца о расторжении договора аренды земельного участка и освобождении земельного участка направлено на новое рассмотрение, поскольку указанные требования арендодателя судом фактически рассмотрены не были.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-17295/07 Поскольку заявитель не был извещен надлежащим образом о приостановлении государственной регистрации и у него отсутствовала возможность исправить указанные регистрирующим органом замечания, отказ в государственной регистрации права собственности признан незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А55-15686/2007 Суд отказал во взыскании денежных средств, уплаченных по договору на выполнение работ по землеустройству, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства некачественности работ, выполненных ответчиком. В части взыскания неустойки требования истца удовлетворены, поскольку факт нарушения срока исполнения обязательства по договору доказан истцом. Требование о расторжении договора оставлено судом без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка рассмотрения спора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А12-685/08-С32 Несоблюдение абонентом Правил пользования системами канализационного водоснабжения и канализации, определяющих порядок присоединения объектов к системам коммунального водоснабжения и учет количества отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод, является основанием для удовлетворения иска о взыскании убытков, образовавшихся в результате самовольного присоединения к системе водоснабжения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А12-489/08-С12 Подзаконные нормативно-правовые акты, принимаемые Правительством Российской Федерации, не содержат императивного предписания относительно мер гражданско-правовой ответственности и не могут рассматриваться в качестве неустойки, определенной законом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А12-19459/06 Заявление о признании недействительными решений общего собрания ООО удовлетворено правомерно, поскольку на момент принятия оспариваемых решений заявитель являлся единственным учредителем ООО, однако доказательств участия заявителя в общих собраниях участников ООО, решения которых оспариваются в рамках настоящего дела, ответчиками суду не представлено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 08.10.2008 по делу N А06-466/2007-9 В удовлетворении требований об индексации присужденной суммы ущерба отказано, поскольку Арбитражным процессуальным кодексом РФ предусмотрена возможность индексации только сумм, присужденных по решению суда на день исполнения решения суда, тогда как заявленные требования заключаются в проведении индексации денежной суммы за период с момента оценки размера ущерба до даты принятия решения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-9705/06 Представление новых доказательств не может служить основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-8324/07-6/27 При реализации услуг по снабжению тепловой энергией по регулируемым ценам ТСЖ должно оплачивать услуги, предназначенные жильцам, по тарифам, утвержденным для населения. Ввиду отсутствия утвержденного в установленном порядке тарифа сторонам необходимо руководствоваться тарифом, согласованным в договоре.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-823/07 В соответствии со статьей 402 ГК РФ действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-731/08 Поскольку доказательства согласия собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки - договора на юридическое сопровождение в материалы дела не представлены, суд пришел к выводу, что указанный договор заключен с нарушением требований закона и является недействительной (ничтожной) сделкой. Отказ в удовлетворении требований о взыскании задолженности по данному договору правомерен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-7043/07-29/53-Б Поскольку в отношении должника процедура конкурсного производства не вводилась, заявитель кассационной жалобы (представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия), не являясь лицом, участвующим в деле о банкротстве, не обладает правами кассационного обжалования оспариваемого определения арбитражного апелляционного суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-7043/07-29/53-Б Поскольку в отношении должника процедура конкурсного производства не вводилась, заявитель кассационной жалобы (представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия), не являясь лицом, участвующим в деле о банкротстве, не обладает правами кассационного обжалования оспариваемого определения арбитражного апелляционного суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-7043/07 Представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия является лицом, участвующим в арбитражном процессе, но не лицом, участвующим в деле о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-2826/08 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-132/08 Нормы ГК РФ о приобретательной давности не подлежат применению в случаях, когда владение имуществом в течение длительного времени осуществлялось на основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.) или имущество было закреплено за его владельцем на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. В названных случаях отсутствует необходимый элемент для применения статьи 234 ГК РФ - владение имуществом как своим собственным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А72-117/2008-25/23 Дело по иску конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств на банковский счет ответчика и применении последствий недействительности сделки передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо установить, распорядился ли должник собственными денежными средствами, перечисленными ему целевым образом из муниципального бюджета, и повлекли ли такие действия должника предпочтительное удовлетворение требований кредитора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-8974/08 В налоговом законодательстве отсутствует конкретный срок подачи ежемесячной налоговой декларации за месяц, предшествующий тому, в котором произошло превышение суммы выручки, установленной п. 6 ст. 174 НК РФ. Отсутствие в законе названного срока исключает возможность привлечения налогоплательщика к ответственности, предусмотренной ст. 119 НК РФ, ввиду отсутствия состава налогового правонарушения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-852/2008-СА3-47 Поскольку применение УСН индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ, налога на имущество физических лиц и ЕСН, заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя налога на имущество физических лиц и пени удовлетворению не подлежит. Налоговый орган обратился в суд с указанным заявлением за пределами пресекательного шестимесячного срока, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-786/2008 Дело о признании недействительным решения налогового органа о привлечении общества к налоговой ответственности направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо исследовать дополнительно представленные доказательства, проверить доводы налогового органа, свидетельствующие о необоснованном применении обществом налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-7637/2008 В привлечении к административной ответственности за реализацию спиртосодержащей продукции без документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, отказано, поскольку под спиртосодержащей непищевой продукцией понимается непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции, а при рассмотрении настоящего дела административный орган не представил данных о процентном содержании этилового спирта в спорной продукции.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6909/2008 Лицо может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ за реализацию спиртосодержащей продукции без необходимых сопроводительных документов только при условии, что содержание этилового спирта в такой продукции превышает 1,5 процента от общего объема.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6906/2008-СА3-36 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи или органа, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6905/2008 Лицо может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ за реализацию спиртосодержащей продукции без необходимых сопроводительных документов только при условии, что содержание этилового спирта в такой продукции превышает 1,5 процента от общего объема.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6903/2008 Лицо может быть привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ за реализацию спиртосодержащей продукции без необходимых сопроводительных документов только при условии, что содержание этилового спирта в такой продукции превышает 1,5 процента от общего объема.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6373/2008 Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, составляют действия работодателя или заказчика работ (услуг) по привлечению к трудовой деятельности (допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в отсутствие соответствующего разрешения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6370/2008-СА3-32 Часть 2 статьи 18.15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за факт допуска иностранного работника к трудовой деятельности без получения соответствующего разрешения. Данное административное правонарушение является совершенным с момента его выявления административным органом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6369/2008 Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, составляют действия работодателя или заказчика работ (услуг) по привлечению к трудовой деятельности (допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в отсутствие соответствующего разрешения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6365/2008-СА3-32 Часть 2 статьи 18.15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за факт допуска иностранного работника к трудовой деятельности без получения соответствующего разрешения. Данное административное правонарушение является совершенным с момента его выявления административным органом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6362/2008 Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, составляют действия работодателя или заказчика работ (услуг) по привлечению к трудовой деятельности (допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в отсутствие соответствующего разрешения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6228/2008 Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, составляют действия работодателя или заказчика работ (услуг) по привлечению к трудовой деятельности (допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в отсутствие соответствующего разрешения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6226/2008 Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, составляют действия работодателя или заказчика работ (услуг) по привлечению к трудовой деятельности (допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в отсутствие соответствующего разрешения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-6224/08 Часть 2 статьи 18.15 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за сам факт допуска иностранного работника к трудовой деятельности без получения соответствующего разрешения. Данное административное правонарушение является совершенным с момента его выявления административным органом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-605/08 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и долга по коммунальным платежам удовлетворены частично, поскольку, требуя взыскания неосновательного обогащения, складывающегося из неуплаченных арендных платежей, истец не представил надлежащих доказательств использования ответчиком принадлежащего истцу помещения в течение всего заявленного периода.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-5081/08 Начисление обществу штрафа по п. 1 ст. 118 НК РФ за нарушение срока представления сведений о закрытии счета в банке неправомерно, поскольку судом установлено отсутствие события налогового правонарушения и вины заявителя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-4970/06 В удовлетворении иска о признании недействительным зарегистрированного права собственности ответчика на железнодорожный станционный путь общего пользования отказано, поскольку истец не доказал недействительность правоустанавливающих документов ответчика.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-4712/2008-СА3-43 Нарушение административным органом при производстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований КоАП РФ является основанием для признания незаконным оспариваемого постановления административного органа при условии, если указанные нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-26724/07 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДФЛ и ЕСН удовлетворено, так как налоговым органом не опровергнут размер и состав произведенных налогоплательщиком расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по НДФЛ и ЕСН, кроме того, представленные в подтверждение расходов документы оформлены в соответствии с требованиями ФЗ "О бухгалтерском учете", а реальность приобретения товара и дальнейшего его использования подтверждается материалами дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-1988/08 Отсутствие контрагента по юридическому адресу само по себе не свидетельствует о недобросовестности самого налогоплательщика и получении им необоснованной налоговой выгоды при осуществлении хозяйственных операций с упомянутым поставщиком.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-1697/08-СГ5-51 Дело по иску о взыскании долга по договору купли-продажи и процентов передано на новое рассмотрение, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие согласие сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-12043/08 Согласно ч. 2 ст. 3.3 КоАП РФ конфискация предмета административного правонарушения может применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного наказания. Дополнительное наказание не может быть назначено судьей без рассмотрения дела об административном правонарушении, установлении состава административного правонарушения, виновности лица, совершившего административное правонарушение, и назначении ему основного административного наказания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-11909/08 Арбитражный суд при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не переоценивает фактические обстоятельства, установленные третейским судом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А65-10404/08-СА3-48 Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-6947/05 Поскольку ответчик является добросовестным приобретателем спорного имущества и нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат каких-либо исключений для имущества, находящегося в федеральной собственности, впоследствии приобретенного добросовестным приобретателем, в удовлетворении иска о признании права собственности Российской Федерации на нежилое помещение и о прекращении зарегистрированного учреждением юстиции права собственности отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-5205/08-16 Неисполнение налоговым органом судебного акта и неявка представителя налогового органа в суд без уважительных причин, когда его явка была признана обязательной и налоговый орган был извещен об этом, является проявлением неуважения к суду, следовательно, арбитражный суд правомерно в соответствии со ст. 119 АПК РФ наложил судебный штраф на налоговый орган.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-4144/08-6 Дело по заявлению о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности передано на новое рассмотрение для исследования того обстоятельства, что проверка соблюдения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники проведена без участия законного представителя общества, а присутствующее при ее проведении лицо, с участием которого составлен акт проверки, в силу ст. 25.4 КоАП РФ не является законным представителем общества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-3552/08-38 В случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности или применения конкретной меры ответственности, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-3531/2008-45 Административная ответственность по ст. 8.21 КоАП РФ за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него наступает при отсутствии специальных разрешений, которые должны включать соответствующие допустимые нормативы воздействия (физические показатели объемов выбросов и сбросов веществ).

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-23701/2007 Непредставление документов, истребованных налоговым органом в ходе камеральной налоговой проверки, при условии представления этих документов в суд само по себе не является основанием для отказа заявителю в признании незаконным решения налогового органа об отказе в применении налогового вычета.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-2273/2008 Определение о прекращении производства по делу о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) отменено, дело передано на рассмотрение по существу, поскольку, прекращая производство по делу со ссылкой на отсутствие у предпринимателя признаков банкротства, суд не учел, что к отношениям, связанным с банкротством индивидуального предпринимателя, применяются правила о банкротстве гражданина.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-16683/07-2 Суд удовлетворил исковые требования об урегулировании разногласий по договору на оказание услуг телефонной связи, приняв договор в редакции пользователя, поскольку согласно Правилам оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи оператор связи обязан предоставить услуги телефонной связи в соответствии с условиями, предусмотренными в лицензии, следовательно, оговорка "при наличии доступа пользователя к услугам телефонной связи" неправомерна.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-14986/07-39 Поскольку факт выполнения обязательств по спорным договорам подтверждается представленными в материалы дела документами, при этом истец не доказал антисоциальную направленность спорных сделок, в удовлетворении иска о признании договоров недействительными отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А57-1387/08-34 Согласно п. 6 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества должен быть письменно уведомлен о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. Поскольку доказательств такого уведомления общества в материалы дела ответчиками не представлено, иск о признании недействительным решения общего собрания участников ООО удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-816/08 Поскольку ответчик (хранитель), получив на хранение давальческое зерно, утратил его, суд удовлетворил иск о взыскании убытков в связи с ненадлежащим исполнением условий договора хранения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-7359/2008-22 Арбитражный суд прекратил производство по заявлению о признании отсутствующего должника банкротом исходя из того, что должник отвечает признакам недействующего юридического лица, в связи с чем подлежит исключению из ЕГРЮЛ в административном порядке, предусмотренном ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-606/2008 Статьей 123 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность налогового агента за неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, в виде штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей перечислению. Ее буквальное толкование не позволяет делать вывод об ответственности налогового агента за несвоевременное перечисление налога в бюджет.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-5542/08 Суд признал незаконным отказ инспекции Гостехнадзора в постановке самоходной техники на регистрационный учет, поскольку заявитель документально подтвердил право собственности на спорную технику, возможность идентификации техники подтверждена проведенным ответчиком техническим осмотром с составлением соответствующих актов и указанием заводских номеров машин и номеров двигателей.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-5317/2008 Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением предусмотренного законом порядка, не могут являться основанием для принятия предъявленных налогоплательщику сумм НДС к вычету или возмещению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-5118/08-54 Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган уведомлений, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-4240/2008 В случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется с нарушением установленного месячного срока со дня получения налоговым органом заявления о возврате такого налога, на сумму излишне уплаченного налога, не возвращенного в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-4114/2008 Поскольку на момент вынесения оспариваемого решения налогового органа документы, подтверждающие обоснованность заявленных налоговых вычетов по НДС у налогового органа имелись, отказ в праве на возмещение налога правомерно признан судом необоснованным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-3801/08 Поскольку предоставленные налогоплательщиком услуги по договорам транспортной экспедиции, в том числе услуги по аренде и ремонту цистерн, согласно представленным договорам, счетам-фактурам, платежным поручениям, актам о выполнении работ непосредственно связаны с работами по сопровождению, транспортировке товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, то в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ обложение указанных услуг НДС правомерно произведено по ставке 0 процентов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-3674/2008 Поскольку заявителем выполнены условия применения налоговых вычетов по НДС, представленные им документы оформлены с соблюдением требований законодательства и служат достаточным доказательством факта приобретения товара у поставщика и проведения с ним расчетов, доказательств недобросовестности общества налоговым органом не приведено, привлечение общества к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату НДС, доначисление НДС и пени является неправомерным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-30/2008 Поскольку ответчиком не представлено надлежащих доказательств того, что выполненная истцом работа не соответствует условиям договора подряда, исключает возможность использования результата выполненных работ, и дефекты не могут быть устранены истцом, суд удовлетворил требования о взыскании суммы задолженности за выполненные подрядные работы и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-2622/07 Налоговый кодекс РФ не связывает возникновение у налогоплательщика права на получение налогового вычета сумм НДС с фактом перечисления в бюджет соответствующей суммы налога его контрагентами и не возлагает на налогоплательщика обязанность представлять доказательства в подтверждение данного факта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-2048/08 Поскольку материалами дела подтверждается, что обществом представлен полный пакет документов, предусмотренный п. 1 ст. 165 НК РФ, осуществлен реальный экспорт товаров за пределы таможенной территории Российской Федерации, получена валютная выручка и уплачен налог в бюджет, у налогоплательщика имеется право на применение налоговой ставки 0 процентов по НДС и возмещение НДС.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-1981/08 Суд прекратил производство по делу о признании недействительным аукциона по продаже муниципального имущества, поскольку в качестве ответчика по делу необходимо привлечь победителя аукциона, который является физическим лицом, следовательно, данный спор не относится к подведомственности арбитражного суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-1978/08 Спор, подлежащий рассмотрению с обязательным участием физического лица, не относится к подведомственности арбитражного суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-1977/08 Спор, подлежащий рассмотрению с обязательным участием физического лица, не относится к подведомственности арбитражного суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-1971/2008 Суд прекратил производство по делу о признании недействительным аукциона по продаже муниципального имущества, поскольку в качестве ответчика по делу необходимо привлечь победителя аукциона, который является физическим лицом, следовательно, данный спор к подведомственности арбитражного суда не относится.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-18925/07-42 Принимая во внимание установленный факт нарушения предусмотренного ст. 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядка созыва общего собрания участников ООО, суд удовлетворил исковое заявление о признании недействительным протокола общего собрания участников ООО.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-18855/07 В удовлетворении иска об обязании устранить препятствия в пользовании арендованным нежилым помещением и об уменьшении арендной платы за спорный период отказано, поскольку истец не представил доказательств наличия указанных в иске действий ответчика, препятствующих истцу в пользовании спорным объектом недвижимости, а также доказательств, подтверждающих обстоятельства, при которых наступает ответственность арендодателя в виде уменьшения арендной платы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-18776/07 Поскольку ответчиком не представлено надлежащих доказательств некачественного выполнения истцом работ по договору генерального подряда на строительство жилого дома, требования о взыскании задолженности по указанному договору удовлетворены правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-18063/2007 Доначисление НДФЛ признано неправомерным, поскольку материалами дела подтверждается, что денежные средства, выданные под отчет работнику ООО, использованы для приобретения товаров для общества, кроме того, результатом взаимоотношений с поставщиками, не зарегистрированными в установленном порядке, может быть получение обществом необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль, но не получение работником дохода в виде денежных средств, якобы не уплаченных контрагентам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-17808/07 Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-17484/2007 Несмотря на отсутствие установленной законом обязанности налогоплательщика при принятии счетов-фактур удостовериться в существовании поставщика, а также в наличии соответствующих полномочий лица, подписавшего счета-фактуры от имени поставщика, негативные последствия выбора недобросовестного партнера лежат на налогоплательщике, осуществляющем предпринимательскую деятельность на свой страх и риск.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-146/2007-47 Обстоятельства, которые согласно пункту 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями для пересмотра судебного акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы арбитражного суда при принятии судебного акта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А55-1256/08 Поскольку оказанные заявителем услуги транспортной экспедиции, в том числе услуги по аренде и ремонту цистерн, согласно представленным договорам транспортной экспедиции и аренды цистерн, непосредственно связаны с работами по сопровождению, транспортировке товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, то в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ обложение указанных услуг НДС должно производиться по ставке 0 процентов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А49-1065/08 Поскольку такие документы, как "сертификаты, подтверждающие результаты экспертизы игровых программ указанных автоматов с целью установления отсутствия в них недекларированных возможностей", действующим законодательством в сфере технического регулирования и метрологии не предусмотрены, оспариваемое предписание ответчика, обязывающее заявителя представить указанные сертификаты, является незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-9632/08-С22 Согласно статье 14.5 КоАП РФ административная ответственность наступает за продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин. Под неприменением ККМ следует понимать использование названной машины, не зарегистрированной в налоговых органах и не включенной в государственный реестр.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-7601/08 Производство по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) прекращено правомерно, поскольку срок исполнения обязательства, с истечением которого у должника возникают признаки несостоятельности (банкротства), не истек.

Дополнительное постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-6923/07-С60 В силу пункта 3 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд вправе принять дополнительное постановление в случае, если при вынесении постановления им не был разрешен вопрос о судебных расходах. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-5375/08-С27 Прекращая производство по делу о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом), суд исходил из того, что должник является недействующим юридическим лицом и подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц по основаниям и в порядке, установленным ст. 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-2254/08 Требования об уплате налога, пени и штрафа признаны недействительными, поскольку налоговым органом не представлены неопровержимые доказательства наличия недоимки по налогам и сборам в сумме, указанной в оспариваемых требованиях. Имеющиеся в материалах дела выписки из карточки лицевого счета не являются достаточным основанием подтверждения наличия недоимки по налогу, поскольку данный документ является внутренним односторонним документом налогового органа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-2189/08 Арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-2189/08 Арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом.

Определение ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-2189/08 Поскольку заявители кассационных жалоб одновременно обратились с апелляционными жалобами на то же определение суда первой инстанции и апелляционные жалобы приняты к производству апелляционного суда, суд кассационной инстанции правомерно прекратил производство по кассационным жалобам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-2076/08 Прекращая производство по делу в части требования о взыскании долга за оказанные услуги перевозки, суд исходил из того, что имеется вступивший в законную силу судебный акт, принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, согласно которому истцу было отказано во взыскании спорной суммы. В части требований о взыскании пени отказано в связи с недоказанностью истцом денежного обязательства ответчика.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-20394/06-С19 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших в результате оказания предприятием услуг по отоплению и горячему водоснабжению, поскольку данные материальные требования не подтверждены соответствующими доказательствами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-19138/07-С40 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, возникших, по мнению истца, в результате поставки электрической энергии ответчику при неисправной системе коммерческого учета электроэнергии, отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о признании в установленном порядке недостоверными показаний счетчиков в спорный период.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-18180/2007-С56 Поскольку общество является арендатором спорной пристройки и не имеет правомочий по распоряжению не принадлежащим ему имуществом, то есть является ненадлежащим ответчиком по настоящему спору, в удовлетворении иска об обязании общества освободить земельный участок путем демонтажа (сноса) пристройки к зданию магазина отказано правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-165/08 По делам особого производства заявитель обязан представить доказательства того, что в силу закона факт, об установлении которого заявлено требование, порождает юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также доказательства того, что у заявителя отсутствует возможность получить или восстановить надлежащие документы, устанавливающие этот факт.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-16037/07-С4 Арбитражный суд правомерно взыскал с ответчика сумму предоплаты, установив, что обязательства по поставке предварительно оплаченного товара ответчиком не исполнены и предоплата покупателю не возвращена. С учетом положений статей 330, 333 Гражданского кодекса РФ суд снизил размер неустойки за неисполнение обязательств по договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-12146/07 Согласно п. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А12-12025/03 Согласно статье 179 АПК РФ в случае неясности решения арбитражный суд, принявший это решение, по заявлению лица, участвующего в деле, вправе разъяснить решение без изменения его содержания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А06-548/08 Одним из способов обеспечения уплаты таможенных платежей является денежный залог - внесение денежных средств в кассу или на счет таможенного органа в федеральном казначействе. При решении вопроса о возврате сумм залога должно приниматься во внимание исполнение обязательства, обеспеченного залогом, а не наличие задолженности по иным, не связанным с данным залогом, обязательствам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А06-2532/08 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ передано на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо установить, является ли ошибка, допущенная в коде бюджетной классификации, неисполнением обязанности по уплате налога и можно ли такую ошибку признать просрочкой уплаты налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А06-2318/08 Учитывая, что у истца отсутствует сертификат на осуществление аэропортовой деятельности, а договор аренды спецавтотранспорта был расторгнут арбитражным судом ввиду невозможности его исполнения со стороны истца, арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за досрочное расторжение указанного договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А06-1855/2007-8 По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А06-1726/08-21 Налогоплательщик за неуплату пени не может быть привлечен к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2008 по делу N А06-1317/07 Права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 ст. 167 ГК РФ. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются предусмотренные ст. 302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А72-5191/07 В признании договора строительного подряда недействительным (мнимым) отказано, поскольку в силу пункта 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка - это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, однако судом установлен факт реального исполнения ответчиком своих обязательств.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А72-209/2007 Дело по иску об обязании возвратить земельный участок, переданный по договору аренды, направлено на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении спора судам необходимо было руководствоваться нормами гражданского, а не земельного законодательства. В соответствии со ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А65-611/2008 Отсутствие контрагентов по юридическим адресам и регистрация по подложным документам сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности самого налогоплательщика и получении им необоснованной налоговой выгоды при осуществлении хозяйственных операций с упомянутыми поставщиками.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А65-30411/07 Поскольку истцом не представлено доказательств несоответствия оспариваемых сделок закону и нормативным актам, то основания для признания недействительными спорных условий договора о долевом участии в строительстве жилого дома отсутствуют.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А65-27263/2007 Суд удовлетворил исковое требование товарищества собственников жилья об обязании ответчика исполнить обязанности в натуре - установить оборудование отопительной системы в соответствии с проектом, поскольку в ходе строительства спорного жилого дома функции заказчика-застройщика по осуществлению технического надзора и приемки выполненных подрядчиком работ осуществлял ответчик, следовательно, на нем лежит обязанность по устранению недостатков выполненных работ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А65-26157/07 Решение органа Фонда социального страхования РФ в части непринятия к зачету расходов на цели обязательного страхования признано недействительным, поскольку страхователь имеет право за счет средств обязательного социального страхования осуществлять расходы на полную или частичную оплату стоимости путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А65-17375/2006-СГ1-10 Если иное не вытекает из соглашения сторон, расторжение договора влечет прекращение обязательств на будущее время и не лишает кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента расторжения договора суммы основного долга и имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А65-12664/07 Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в части обязания предпринимателя произвести за собственный счет снос незавершенного строительством здания, поскольку вступившим в законную силу судебным актом признано, что разрешение на строительство данного объекта является недействительным, следовательно, незавершенное строительством здание является самовольной постройкой.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А57-7059/07-33 Суд удовлетворил заявление государственного образовательного учреждения о признании недействительным распоряжения органа местного самоуправления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования частью земельного участка, поскольку не представлено доказательств отказа заявителя от права постоянного (бессрочного) пользования спорным участком земли в порядке, установленном пунктом 3 статьи 53 Земельного кодекса РФ.

Определение ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А57-365/08 Согласно части 3 статьи 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А57-14906/2007-39 Согласно пункту 2 статьи 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Под заинтересованным лицом следует понимать лицо, имеющее юридически значимый интерес в данном деле. Такая юридическая заинтересованность может признаваться за участниками сделки либо за лицами, чьи права и законные интересы прямо нарушены оспариваемой сделкой.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А57-14210/06 Исковые требования о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью удовлетворены, поскольку доказательств уведомления истца о предполагаемой повестке дня и о времени и месте проведения собрания не представлено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А57-13292/07 В соответствии со ст. 215 ГК РФ имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии со статьями 294, 296 ГК РФ. Поскольку спорный объект недвижимости в силу императивного указания закона отнесен к муниципальному имуществу, зарегистрированное за ответчиком право хозяйственного ведения на нежилые помещения признано действительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-9170/06 Арбитражный процессуальный кодекс РФ не определяет оснований для изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а устанавливает правовой критерий их определения - затруднительность исполнения судебного акта, в связи с чем в каждом случае рассмотрения заявления об изменении способа и порядка суд устанавливает конкретные обстоятельства его исполнения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-5326/2007 Поскольку приобретенные заявителем товары использованы для сельскохозяйственного производства, все условия для возмещения НДС выполнены, у налогового органа отсутствовали основания для отказа в применении налогового вычета. Довод налогового органа об отсутствии у заявителя площадей для сельскохозяйственного производства является необоснованным, так как заявителем заключен ряд договоров аренды земельных долей для производства сельскохозяйственной продукции.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-4447/08 Пропуск истцом установленного статьей 43 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" срока для обжалования решения общего собрания участников ООО правомерно явился основанием для отказа в удовлетворении исковых требований о признании недействительным указанного решения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-407/08 Поскольку на спорном земельном участке расположены строения, не принадлежащие заявителю, данный участок располагается в пределах красных линий и относится к территориям общего пользования в границах зон перспективных общественных центров, отказ в предоставлении в собственность заявителю указанный земельный участок соответствует нормам действующего законодательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-1974/2008 Поскольку споры с участием физических лиц арбитражному суду неподведомственны, суд правомерно прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-1972/2008 Поскольку споры с участием физических лиц арбитражному суду неподведомственны, суд правомерно прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-18856/07 Поскольку арендатор не доказал обстоятельств, свидетельствующих о невозможности использования нежилых помещений по вине арендодателя, требования об освобождении от внесения арендной платы со ссылкой на правила п. 1 ст. 614 ГК РФ удовлетворению не подлежат. Вследствие истечения срока действия договора истец (арендатор) возвратил нежилые помещения по акту, что также является основанием для отказа в иске об устранении препятствий в пользовании вещью.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А55-15064/2007 Дело по иску о взыскании задолженности по оплате услуг местного инициирования вызова на основании договора о присоединении сетей электросвязи передано на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, что истцом не доказан факт оказания услуг, при этом суд не указал мотивы, по которым он не признал надлежащими доказательствами сведения, зафиксированные оборудованием связи истца.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А12-628/08-С2 Поскольку суд признал документально подтвержденным факт наличия задолженности истца перед ответчиком, последний вправе удерживать принадлежащую истцу вещь до исполнения истцом своих обязательств по возмещению издержек и других убытков, связанных с хранением этого имущества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А12-3754/08 В удовлетворении иска об исключении участника ООО из состава участников общества на основании норм ст. 10 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" отказано в связи с пропуском срока исковой давности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А12-19176/07-С67 Поскольку в отношении истца не было принято решение о предоставлении ему земельного участка в аренду уполномоченным органом, у суда отсутствовали основания для удовлетворения требования о признании права истца на оформление и заключение договора аренды указанного земельного участка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А12-18993/07 Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А12-18378/07 Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права на недвижимое имущество. В судебном порядке могут быть оспорены правоустанавливающие документы, по которым право собственности было зарегистрировано за конкретным лицом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А06-2075/08 Дело о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в части направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не исследована правильность применения истцом тарифов по спорным объектам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 06.10.2008 по делу N А06-1562/2008 Дело о взыскании суммы задолженности по договору о долевом участии в строительстве направлено для рассмотрения по существу, поскольку судом при вынесении решения не учтен судебный акт, имеющий преюдициальное значение.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А72-6455/07-25/348 Частично удовлетворяя заявленное требование о признании права собственности Российской Федерации на объекты недвижимости, суд правомерно исходил из того, что некоторые спорные нежилые помещения, используемые на момент законного разграничения государственной собственности отделом спецсвязи, являлись объектами, относящимися к федеральной собственности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А72-2742/08 Объективную сторону правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, образует заявление декларантом недостоверных сведений о качественных характеристиках декларируемого товара, если такие сведения послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А65-4300/08 Поскольку по истечении предусмотренного законом срока причины приостановления государственной регистрации заявителем не были устранены, в удовлетворении заявления о признании незаконным сообщения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А65-27042/07 Дело по иску о расторжении договора субподряда, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и по встречному иску о взыскании долга по указанному договору направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не установлены все обстоятельства дела, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А65-27016/07 Отказ налогового органа в применении налоговой ставки 0 процентов и в вычете сумм НДС признан незаконным, поскольку налогоплательщиком соблюден порядок подтверждения права на возмещение НДС, материалами дела подтверждено, что заявитель является собственником спорного товара, экспортированного через комиссионера, доказательства недобросовестности заявителя, получения им необоснованной налоговой выгоды налоговым органом не представлены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А65-15408/07 Замечания на протокол, представленные в арбитражный суд по истечении трехдневного срока, судом не рассматриваются и возвращаются лицу, представившему эти замечания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А55-730/08 Решение регистрирующего органа об отказе в исправлении технической ошибки, допущенной при государственной регистрации права собственности, является недействительным, поскольку не соответствует ст. 2 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности, препятствуя ему как собственнику объекта недвижимости в реализации предоставленных ст. 209 ГК РФ прав в полной мере.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А55-1465/08 Поскольку реконструкция и строительство спорных объектов были осуществлены за счет средств истца на принадлежащем ему земельном участке с соблюдением установленных законодательством обязательных норм и правил и дальнейшая эксплуатация спорных объектов не создает угрозы жизни и здоровью граждан и не нарушает прав и законных интересов других лиц, требование о признании права собственности на самовольную постройку удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А49-1143/08 Дело по заявлению о признании частично недействительным решения антимонопольного органа передано на новое рассмотрение, поскольку принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является безусловным основанием для отмены судебного акта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-9391/08-С45 Поскольку административным органом не представлены доказательства надлежащего извещения законного представителя заявителя о месте и времени составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении, выразившемся в отсутствии расположенной в торговом месте наглядной информации, предусмотренной законом, суд признал решение о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-8826/08-С18 Поскольку административным органом не представлены доказательства надлежащего извещения законного представителя заявителя о дате и времени составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении, выразившемся в реализации алкогольной продукции при отсутствии "Правил продажи отдельных видов товаров", суд признал решение о привлечении к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-4734/08-С30 Согласно ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа. Поскольку обществом не обеспечена продажа лекарственных препаратов минимального ассортимента, необходимых для оказания медицинской помощи, постановление о привлечении общества к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ является законным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-4615/08-С30 Суд отказал в признании незаконным постановления о привлечении банка к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, поскольку запрос информации в рамках исполнительного производства о наличии денежных средств у должника соответствовал закону и у банка не имелось оснований для отказа в предоставлении информации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-3006/08-С30 Дело о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ, за осуществление строительных работ без разрешения на строительство направлено на новое рассмотрение, поскольку не исследован ряд обстоятельств, позволяющих установить событие административного правонарушения и правомерность привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-13469/2007 В удовлетворении требования об исключении спорного объекта из реестра опасных производственных объектов отказано, поскольку предметом спора являлось бездействие Ростехнадзора, выразившееся в непредставлении в установленный срок ответа на обращение заявителя. Отказ в исключении спорного объекта из реестра или бездействие Ростехнадзора, выразившееся в непринятии мер по исключению объекта из реестра, предметом судебного спора не являлось.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-10882/08-С45 Признавая незаконным постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, суд указал, что торговое место предпринимателя не является изолированным и обустроенным, не обеспечивает сохранность товара, поэтому предприниматель вправе осуществлять торговлю на указанном месте без применения контрольно-кассовой техники.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А12-10096/08-С18 Поскольку административным органом не представлены доказательства надлежащего извещения законного представителя заявителя о дате и времени составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении, выразившемся в реализации алкогольной продукции при отсутствии "Правил продажи отдельных видов товаров", суд признал решение о привлечении к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А06-7743/06 Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А06-6062/07 Требование об уплате таможенных платежей признано недействительным, поскольку должностным лицом таможенного органа спорный товар был выпущен для внутреннего потребления, признаков, указывающих на то, что декларантом неправильно избран метод определения таможенной стоимости и неправильно определена таможенная стоимость, выявлено не было. Заключение эксперта правомерно расценено судом как недопустимое доказательство, так как оно получено с нарушением федерального законодательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А06-6061/07 Требование об уплате таможенных платежей признано недействительным, поскольку должностным лицом таможенного органа спорный товар был выпущен для внутреннего потребления, признаков, указывающих на то, что декларантом неправильно избран метод определения таможенной стоимости и неправильно определена таможенная стоимость, выявлено не было. Заключение эксперта правомерно расценено судом как недопустимое доказательство, так как оно получено с нарушением федерального законодательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А06-373/08 Поскольку выполнение работ и частичная оплата задолженности за выполненные работы подтверждены материалами дела и сторонами не оспариваются, суд частично удовлетворил требования о взыскании задолженности по договору строительного подряда в сумме, составляющей остаток задолженности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А06-311/2008-20 Дело о признании договора аренды прекращенным и о выселении из нежилого помещения направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо дать оценку акту приемки-передачи основных средств, подписанному сторонами по настоящему делу, в соответствии с которым ответчик передал истцу нежилые помещения, и установить, состоялась ли фактическая передача спорных помещений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А06-2380/05 Удовлетворяя исковые требования о взыскании задолженности по договору о долевом участии в строительстве жилого дома, суд исходил из буквального толкования дополнительного соглашения, на которое ссылается истец в обоснование заявленных требований и в котором стороны согласовали порядок определения расчетов после окончания строительства спорного дома исходя из реальных затрат.

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2008 по делу N А06-1155/08 Поскольку рыночная стоимость реализованной квартиры определена ответчиком с нарушениями ст. 40 НК РФ, кроме того, ответчик фактически оспариваемым решением начислил заявителю к уплате единый минимальный налог при УСНО, плательщиком которого последний не является, доначисление заявителю НДФЛ, единого минимального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафа признано неправомерным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А72-7644/07 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС направлено на новое рассмотрение, в ходе которого надлежит выяснить, образует ли состав налогового правонарушения несовпадение данных в налоговых деклараций и книгах покупок за спорные налоговые периоды, и дать оценку данному обстоятельству.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А72-675/2008 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость передано на новое рассмотрение для оценки доводов налогового органа о недобросовестности налогоплательщика.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А72-362/08-12/10 Дело о признании недействительным решения налогового органа по начислению НДФЛ с доходов предпринимателя, ЕСН и ЕНВД, пеней и штрафа направлено на новое рассмотрение, поскольку в решении налогового органа отсутствуют доказательства того, что налоговый орган исследовал вопрос применения иных экономически обоснованных способов распределения расходов прежде чем применять расчетный метод.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А72-2767/2008 Пунктом 3 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ установлено, что порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки. В соответствии с п. 2 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А72-2177/07 Поскольку федеральный законодатель, предоставив льготу гражданам в соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" и ФЗ РФ "О ветеранах", надлежащим образом не определил механизм и источник компенсации расходов, понесенных организациями, предоставляющими льготу, убытки подлежат взысканию за счет федерального бюджета с казны Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А72-1000/08 В силу статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принявший решение арбитражный суд до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-9755/08-СА3-48 Признавая незаконным постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, суд указал, что торговое место предпринимателя не является изолированным и обустроенным, не обеспечивает сохранность товара, поэтому предприниматель вправе осуществлять торговлю на указанном месте без применения контрольно-кассовой техники.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-5882/07-СА3-32 Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. На основании п. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-363/2008 Суд признал недействительным государственный акт о пообъектной передаче государственной собственности в коммунальную собственность, поскольку оспариваемый акт противоречит действовавшему в период его утверждения законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-3185/08 Заявление о признании недействительным предписания антимонопольного органа о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, выразившихся в навязывании контрагентам невыгодных условий договоров поставки и ведущих к ограничению конкуренции на рынке услуг розничной реализации, удовлетворено, поскольку антимонопольным органом не определен момент времени, с которого торговые сети начали координировать свои действия, и не представлены доказательства скоординированности их действий.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-31353/07 Факт использования ответчиком технического средства подтвержден документально и им не опровергнут, что является основанием для внесения арендной платы за весь период пользования данным средством.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-31104/07 Отказ в возмещении НДС признан незаконным, поскольку материалами дела подтверждена обоснованность применения заявителем нулевой ставки налога, при этом налоговым органом не представлено доказательств того, что целью совершения заявителем операций по приобретению товара у поставщика и реализации этого товара на экспорт являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-3050/08 Поскольку истец не доказал, что ответчик не выполнил работы по ремонту автомобиля на спорную сумму, в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения и пени с ответчика отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-26373/2007 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение, в ходе которого необходимо исследовать дополнительно представленные доказательства, проверить доводы налогового органа, свидетельствующие о необоснованном применении налогоплательщиком налоговых вычетов. В остальной части требований отказано, так как налогоплательщиком в обоснование права на налоговые вычеты представлены недостоверные и неверно оформленные документы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-2464/08-СГ2-55 В удовлетворении иска о возмещении стоимости неотделимых улучшений по договору аренды отказано, поскольку договор аренды является незаключенным. Согласия на проведение ремонтных работ и перепланировки помещений их собственником (ответчиком) не давалось, напротив, он возражал против реконструкции используемых истцом помещений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-2320/08 Поскольку обществом представлены все необходимые документы, подтверждающие обоснованность нулевой ставки НДС, доказательств того, что целью совершения обществом операций по приобретению товара и его реализации на экспорт являлось получение дохода в отсутствие намерения осуществлять реальную экономическую деятельность, налоговым органом не представлено, отказ налогового органа в возмещении НДС неправомерен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-19877/2006-СГ4-26 Поскольку получение денежных средств генеральным директором должника от заявителя по настоящему делу вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу признано хищением, заявление о включении в реестр требований должника указанных денежных средств как неосновательного обогащения и процентов удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-19877/2006-Сг4-26 При рассмотрении дел о банкротстве возражения должника на требования конкурсных кредиторов, основанные на пропуске сроков исковой давности, являются способом защиты должника. Если обстоятельства пропуска срока исковой давности подтверждаются в судебном заседании, арбитражный суд выносит определение об отказе в удовлетворении требования конкурсного кредитора в связи с пропуском срока исковой давности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-1433/2008-СГ5-53 Пунктом 5 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что апелляционная жалоба подлежит возврату, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, не будут устранены в срок, установленный судом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А65-101/08 Поскольку заявителем в нарушение положений Постановления Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7 акт по форме ОС-1, подтверждающий факт оприходования основного средства, заявителем оформлен не был, следовательно, одно из условий применения налогового вычета по НДС - оприходование основных средств - обществом не выполнено, отказ налогового органа в возмещении обществу НДС является правомерным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-9843/06-2 Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Эти правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-582/08 Дело по иску о расторжении договора о совместной деятельности передано на новое рассмотрение, поскольку в силу пункта 2 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием для отмены судебного акта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-4908/06-13-2 Дело по иску о взыскании арендной платы, пени за просрочку внесения арендных платежей, о расторжении договора и выселении ответчика из нежилого помещения направлено на новое рассмотрение, поскольку встречные исковые требования судом не рассмотрены, что могло привести к принятию неправильного решения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-4749/07-31 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и судебных расходов по делу о банкротстве, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-3150/08 В случае когда общество, являющееся продавцом недвижимости, ликвидировано, а покупатель не успел зарегистрировать свое право собственности, последний может зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости на основании решения суда, вынесенного по иску к органу, осуществляющему государственную регистрацию прав.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-3099/08 Решение налогового органа в части доначисления налога на доходы физических лиц, начисления пени и штрафов является законным, поскольку расходы документально не подтверждены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-25Б/05-8 Дело об обязании ответчика принять в муниципальную собственность жилищный фонд должника направлено на новое рассмотрение, поскольку конкурсный управляющий не был извещен судом о времени судебного разбирательства и не мог осуществить свои права, предусмотренные АПК РФ и Законом о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-20488/07 Поскольку истцом в порядке требований ст. 65 АПК РФ доказана обоснованность заявленных требований, а ответчиком не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие факт законного использования спорного нежилого помещения, суд удовлетворил иск о понуждении ответчика к освобождению занимаемых помещений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-20221/07 В сфере налоговых правонарушений действует презумпция добросовестности налогоплательщиков, гарантия прав добросовестного налогоплательщика не может быть истолкована как возложение на налогоплательщика дополнительных обязанностей, не предусмотренных налоговым законодательством. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-17798/07-2 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате того, что ответчик не поставил в разумный срок продукцию по договору, отказано, поскольку суд установил, что спорная продукция была получена представителем истца, действовавшим на основании надлежащим образом оформленных доверенностей. Неправильное оформление бухгалтерской документации по отражению операций по учету у истца не может свидетельствовать об отсутствии фактически совершенной сделки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-1666/08-41 В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-159/08 Поскольку проведенная инспекционная проверка технического состояния жилого дома не соответствует требованиям статей 7, 9, 11 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля", арбитражный суд удовлетворил заявление о признании незаконными действий государственной жилищной инспекции при проведении указанной проверки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-15069/06-42 Исходя из требований статьи 152 ГК РФ судебной защите подлежит деловая репутация лица при наличии одновременно факта распространения ответчиком сведений об истце, порочащего характера этих сведений, несоответствия этих сведений действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-1450/08 Поскольку налоговым органом не доказано неправильное применение налогоплательщиком налоговой ставки для спорных автомобилей, начисление налоговым органом транспортного налога и пени неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-13832/06 В силу ст. 57 Закона о несостоятельности производство по делу подлежит прекращению в ходе любой процедуры банкротства при удовлетворении всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-1033/2008-39 Решение внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью признано недействительным, поскольку судом установлено, что заявитель не был в законном порядке извещен об изменении повестки дня собрания и о включении в повестку дополнительного вопроса, кроме того, собранием принято решение о внесении изменений в учредительные документы, которое принимается всеми участниками общества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А57-1019/08 Задолженность перед бюджетом в части уплаты конкретного налога не возникает, если в предыдущем периоде имеется не зачтенная в счет иных задолженностей переплата, равная или превышающая сумму налога, подлежащую уплате в бюджет в последующем периоде. Принудительное исполнение обязанностей по уплате налога путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика на счетах в банках осуществляется налоговым органом только в случае неуплаты или неполной уплаты налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-911/2008 Поскольку общество при ввозе оборудования на территорию Российской Федерации уплатило НДС с таможенной стоимости оборудования в полном объеме, начисление налогоплательщику указанного налога, пени и штрафа неправомерно. В связи с тем, что лизинговые платежи заявителем не выплачивались, обязанность по уплате в бюджет налога на добавленную стоимость у общества как налогового агента отсутствует.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-7959/07 Суд отказал в признании решения общего собрания акционеров недействительным, поскольку голосование истца не могло повлиять на результаты голосования, существенных нарушений порядка созыва и проведения собрания не было допущено, кроме того, обжалуемое решение не повлекло причинения истцу убытков, а также ущемления его прав и законных интересов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-7358/2008 Суд прекратил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) отсутствующего должника, поскольку в административном порядке процедура исключения его из ЕГРЮЛ не проводилась, кроме того, отсутствуют доказательства достаточности имущества должника для покрытия расходов по делу о банкротстве, а также полного или частичного погашения задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, от имени которого выступает уполномоченный орган.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-723/08 Статьи 171, 172 НК РФ не ставят право налогоплательщика на налоговый вычет в зависимость от добросовестности его контрагентов, в связи с чем налоговым органом НДС, пени начислены неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-7170/2008 Поскольку доказательства надлежащего извещения законного представителя заявителя о месте и времени составления протокола административным органом не представлены, суд признал решение о привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ, незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-5684/2008 Несмотря на то, что в действиях заявителя имеется состав вменяемого правонарушения, выразившегося в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, суд расценил его как малозначительное, не представляющее существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, и освободил правонарушителя от административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-4995/2008 Отказ регистрирующего органа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, допускается в случае непредставления определенных ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" необходимых для государственной регистрации документов и в случае представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган. Иных оснований для отказа в государственной регистрации не предусмотрено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-4050/08 Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы подлежит отмене, поскольку правовых оснований для признания причин пропуска срока апелляционного обжалования неуважительными у суда не имелось. Дело направлено в арбитражный суд для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-3566/2008 После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут являться способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и не подлежат начислению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-3117/08 В признании права собственности на объект недвижимости отказано, поскольку спорный объект возведен на земельном участке, предоставленном истцу во временное пользование, акт о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта, на который ссылается истец, не влечет наступления правовых последствий, связанных с возникновением у истца права собственности на основании статьи 218 ГК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-2834/08 Поскольку заявитель представил для государственной регистрации права собственности все необходимые документы, в том числе документы, содержащие сведения о местонахождении и наименовании объекта, и подтвердил факт возникновения у него права собственности на данный объект недвижимости до введения в действие ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", отказ в государственной регистрации права собственности признан незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-2832/08 Поскольку заявителем представлены все документы, необходимые для государственной регистрации права собственности, в том числе документы, свидетельствующие о наличии у него права на представленные к государственной регистрации объекты недвижимости, приобретенные в порядке приватизации, заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности и об обязании зарегистрировать право собственности удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-2831/08 Поскольку заявителем представлены все документы, необходимые для государственной регистрации права собственности, в том числе и документы, свидетельствующие о наличии у него права на представленные к государственной регистрации объекты недвижимости, приобретенные в порядке приватизации, заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности и об обязании зарегистрировать право собственности удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-2830/08 Поскольку заявитель представил для государственной регистрации права собственности все необходимые документы, в том числе документы, содержащие сведения о местонахождении и наименовании объекта, и подтвердил факт возникновения у него права собственности на данный объект недвижимости до введения в действие ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", отказ в государственной регистрации права собственности признан незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-18837/2007-3 Поскольку налоговым органом не представлено документов в подтверждение факта совершения обществом налогового правонарушения, решение налогового органа в части начисления обществу НДС, единого налога, НДФЛ, ЕСН, страховых взносов, а также соответствующих пеней и штрафов признано недействительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-18099/07 В удовлетворении иска об обязании вернуть земельный участок, переданный по договору аренды, отказано, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 610 ГК РФ, если договор аренды заключен на неопределенный срок, каждая из сторон вправе отказаться в любое время от договора, предупредив об этом другую сторону за три месяца, однако истцом доказательств отказа от договора не было представлено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-17873/07 Суд удовлетворил исковые требования о признании права собственности на реконструированный истцом объект недвижимости и самовольно возведенный пристрой к нему, поскольку земельный участок, на котором размещается самовольная постройка, находится в собственности истца, при реконструкции не были нарушены обязательные для применения строительные и санитарные нормы, а сохранение реконструированного объекта не затрагивает прав других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-17800/07 Арбитражный суд признал незаконным отказ Министерства сельского хозяйства субъекта РФ в выплате субсидий крестьянскому фермерскому хозяйству на возмещение затрат на уплату процентов по кредитному договору, поскольку произведенные заявителем расходы и целевое использование заемных средств подтверждаются материалами дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-17610/07 Дело по иску в части обязания демонтировать и возвратить оборудование в предусмотренном контрактом на предоставление услуг автоматизированной системы порядке, взыскания задолженности и процентов направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует дать оценку условиям заключенного между сторонами контракта, в том числе возможности одностороннего расторжения контракта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-17552/06 Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-17288/2007 Если в предыдущем периоде у налогоплательщика имелась переплата определенного налога, которая перекрывает или равна сумме того же налога, заниженной в последующем периоде и подлежащей уплате в тот же бюджет, и указанная переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей по данному налогу, то состав правонарушения, предусмотренный ст. 122 НК РФ, отсутствует, поскольку занижение суммы налога не привело к возникновению задолженности перед бюджетом в части уплаты конкретного налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-1480/2008 Предусмотренное подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражный суд не распространяется на споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений, ввиду отсутствия защищаемого публичного интереса.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А55-14523/07 Поскольку уточненная налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за спорный период, представлена заявителем в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, сумму минимального налога заявитель на момент подачи налоговой декларации не уплатил, заявление о признании незаконным решения налогового органа о привлечении заявителя к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ оставлено без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А49-656/2008 В удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре отказано, поскольку материалами дела подтверждается исполнение ответчиком обязательств перед истцом. Доводы истца о том, что имеющийся в деле акт является ненадлежащим доказательством исполнения обязательств в связи с несоответствием унифицированной форме документов бухгалтерского учета, отклонены судом, поскольку применение ФЗ "О бухгалтерском учете" в сфере гражданских правоотношений не предусмотрено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А49-6495/2007-256/6 Дело об обращении взыскания на заложенное имущество направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не исследовал вопрос о взаимосвязи всего заложенного имущества и имеющегося в нем технологического оборудования, а также не квалифицировал имущественный комплекс применительно к положениям статей 134, 135 ГК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А49-280/08 Решение налогового органа в части доначисления НДС признано незаконным, поскольку доказательств направленности взаимоотношений налогоплательщика и поставщика товаров на неосновательное получение налоговых вычетов налоговым органом не представлено. Обоснованность получения налоговой выгоды не может быть поставлена в зависимость от способов привлечения капитала для осуществления экономической деятельности или от эффективности его использования.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-9067/2008 Реализация в организации общественного питания алкогольной продукции без ценника, без указания в прейскуранте, образует состав правонарушения, предусмотренный ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-7775/08 Ответственность за уничтожение, удаление, изменение либо замену средств идентификации, используемых таможенным органом, без разрешения таможенного органа, а равно за повреждение либо утрату таких средств идентификации предусмотрена статьей 16.11 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-6191/2008 При совершении лицом одного действия, содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя или более статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие, более строгого административного наказания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-5986/08 Поскольку подлежащее судебной защите право у истца отсутствует, иск о признании права собственности на предмет договора купли-продажи оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-5582/08 Исключение недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа допускается и в тех случаях, когда указанное лицо имеет задолженность по налогам, сборам, пеням и санкциям перед бюджетами разных уровней.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-3896/08 В соответствии с п. 2 ст. 31 Земельного кодекса РФ орган местного самоуправления по заявлению юридического лица либо по обращению предусмотренного ст. 29 настоящего Кодекса исполнительного органа государственной власти обеспечивает выбор земельного участка посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-2990/08 Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре возмездного оказания услуг.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-2952/08 Во взыскании задолженности за предоставленные услуги охраны, договорной денежной компенсации и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик воспользовался своим правом на досрочное расторжение договора, о чем уведомил истца в предусмотренном договором порядке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-1881/08 Утрата товарной стоимости поврежденного в ДТП транспортного средства, влекущая уменьшение его действительной стоимости, относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами должна учитываться при определении размера ущерба. Отсутствие специальных норм, регулирующих вопросы, связанные с утратой товарной стоимости, не может служить основанием к отказу в возмещении ущерба в рамках гражданской ответственности владельцев незастрахованных транспортных средств.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-1839/08-С37 Поскольку доказательств, подтверждающих заявленные требования, истцом не представлено, в удовлетворении иска о возмещении вреда отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-18324/07-С53 Поскольку в договоре отсутствуют сроки окончания работ, что является существенным условием договора подряда, суд признал договор незаключенным, однако взыскал с ответчика долг, установив фактическое выполнение истцом работ согласно подписанным сторонами актам приемки-сдачи работ. Во взыскании процентов отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства предъявления ответчику требования об уплате долга.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-17604/07 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения им необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-16878/2006-С57 Федеральная налоговая служба России, являясь федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим защиту государственных интересов в рамках дела о банкротстве, подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины. Вынесение судом определения о принятии апелляционной жалобы приводит к утрате процессуального значения определения об оставлении апелляционной жалобы без движения, в связи с чем необходимость отмены определения об оставлении жалобы без движения отсутствует.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А12-1354/08 Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-614/08 При причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах страховой суммы подлежит реальный ущерб, а поскольку к реальному ущербу относится и утрата товарной стоимости, то страховая компания по договору ОСАГО обязана выплатить в полном объеме страховое возмещение в пределах суммы, установленной договором страхования.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-549/08 Одним из способов обеспечения уплаты таможенных платежей является денежный залог - внесение денежных средств в кассу или на счет таможенного органа в федеральном казначействе. При решении вопроса о возврате сумм залога должно приниматься во внимание исполнение обязательства, обеспеченного залогом, а не наличие задолженности по иным, не связанным с данным залогом, обязательствам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-546/08 Поскольку учреждение не является коммерческой организаций, не имеет оборотов от совершения хозяйственных операций, осуществляет функции заказчика-застройщика за счет бюджетных средств в рамках целевого бюджетного финансирования федеральных и областных программ, выполняемые им работы (оказываемые услуги) не являются объектом обложения НДС, налогом на имущество и налогом на прибыль.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-2597/05 Основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам является отмена судебного акта арбитражного суда, имеющего преюдициальное значение.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-2058/2007-2 Арбитражный суд прекратил производство по первоначальному иску о признании права на удержание из арендной платы суммы понесенных расходов на устранение недостатков арендованного помещения и удовлетворил встречный иск арендодателя о взыскании задолженности по арендной плате, поскольку по условиям договора аренды арендатор обязан ежемесячно производить оплату за арендуемое имущество в размере, определенном договором.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-1729/2008 В соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ налоговым правонарушением признается неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий. Неуплата пени не образует состава налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена названной статьей.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-1728/08 Налогоплательщик не может быть привлечен к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации за неуплату пени, поскольку в названной норме указывается только на действия (бездействие), повлекшие за собой неуплату налога, но не пеней.

Определение ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-1461/2006-8 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений кассационной инстанции, которыми изменен судебный акт арбитражного суда первой, апелляционной и кассационной инстанций либо принят новый судебный акт, производится тем судом, который изменил судебный акт или принял новый судебный акт.

Постановление ФАС Поволжского округа от 02.10.2008 по делу N А06-1085/08 Действующее налоговое законодательство не ставит право налогоплательщика на налоговый вычет в зависимость от добросовестности его непосредственных поставщиков и их контрагентов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А72-7043/07-29/53-Б Поскольку принятый судом отказ должника от заявления о банкротстве, заявленный на стадии процедуры наблюдения, противоречит положениям ст. 9 и ст. 57 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и нарушает права кредиторов, требования которых установлены в определенном ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" порядке, судебные акты о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), подлежат отмене, а дело - направлению в суд для рассмотрения по существу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А72-5097/07-28/343 Объекты коммунальной инфраструктуры, жизненно необходимые для региона, не включаются в конкурсную массу и подлежат передаче соответствующему муниципальному образованию в лице уполномоченных органов местного самоуправления, которые обязаны принять их в месячный срок с момента получения уведомления от конкурсного управляющего.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А65-298/08 Поскольку материалами дела подтверждаются наличие и размер заявленной ко взысканию суммы, суд удовлетворил требования о взыскании задолженности по договору аренды.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А65-21709/07 Дело об обжаловании ненормативных актов антимонопольного органа передано в части на новое рассмотрение, поскольку суд не учел, что применение такой меры ответственности, как взыскание в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства, возможно только в случае, если исходя из допущенного нарушения привлечение лица к административной ответственности невозможно ввиду невозможности определения штрафа по правилам статей 14.31 - 14.33 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А65-1344/08-СА3-38 Принимая решение об отказе в удовлетворении заявления о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, суд исходил из того, что протокол об административном правонарушении составлен без участия конкурсного управляющего, не извещенного надлежащим образом о времени и месте составления протокола, что является существенным нарушением процессуальных требований, установленных КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А57-24227/07-1 Апелляционная жалоба на судебный акт по делу о взыскании арендной платы, пени и о выселении из помещения оставлена без движения в связи с допущенным при ее подаче нарушением требований статьи 260 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А57-21568/07 Дело по иску об обязании ответчика исполнить обязательства по предварительному договору купли-продажи и дополнительному соглашению к нему, о признании сделки по заключению договора купли-продажи нежилого помещения состоявшейся и признании права собственности на нежилое помещение передано на новое рассмотрение, поскольку вывод суда о прекращении действия предварительного договора основан на неполно исследованных обстоятельствах дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А55-694/2008 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании долга по договору на выполнение опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу, поскольку материалами дела подтверждается оплата ответчиком названной работы по цене, согласованной с государственным заказчиком. Доказательств того, что истец, извещенный об уменьшении генеральным заказчиком цены работы, принимал меры для согласования с ответчиком условий договора, в дело не представлено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А12-7443/08-С18 В признании незаконным постановления Государственной жилищной инспекции о привлечении к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ отказано, поскольку материалами дела подтверждается, что заявитель, являясь ответственным лицом за техническое содержание жилого дома, не принял всех мер по его надлежащему содержанию и ремонту.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А12-7267/08-С43 Арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она подана с нарушением требований, установленных АПК РФ, выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без движения, в котором указывает основания для оставления жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления ее без движения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А12-6955/08-С10 В привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельность в области обращения с опасными отходами без соответствующей лицензии отказано в связи с истечением срока давности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А12-6013/08 В соответствии с частью 1 статьи 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора. Согласно части 2 статьи 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А12-34747/05-С54 Дело о взыскании с ответчика задолженности, в том числе убытков (упущенной выгоды), образовавшихся в результате незаконного удержания ответчиком здания, и о взыскании неустойки направлено на новое рассмотрение в ином составе судей, поскольку суд неправильно квалифицировал требования истца как требования, основанные на неосновательном обогащении. Суд не вправе по собственной инициативе изменить основания исковых требований.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А06-7230/07 Дело о признании незаконным решения органа местного самоуправления об отказе в предоставлении в собственность земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо разрешить спор с применением к правоотношениям сторон норм Земельного кодекса РФ и Федерального закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А06-6422/07 Суд отказал в удовлетворении исковых требований заказчика о взыскании неустойки за нарушение срока окончания строительно-монтажных работ, поскольку нарушение подрядчиком сроков сдачи объекта в эксплуатацию было вызвано нарушением обязательств со стороны истца, то есть в связи с имевшей место просрочкой кредитора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 01.10.2008 по делу N А06-1790/08 Поскольку банк своевременно приступил к исполнению исполнительного листа и его обращение к судебному приставу-исполнителю за разъяснением порядка исполнения не доказывает умысла или халатности, суд пришел к выводу об отсутствии вины в действиях банка, на основании чего отказал в удовлетворении требований о наложении судебного штрафа в связи с неисполнением банком вступившего в законную силу решения суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-8490/2007 Поскольку не принадлежащий ответчику вексель (при отсутствии подписи векселедержателя передаточная надпись отсутствует, отсутствует и передача прав по ценной бумаге) был передан ответчиком в оплату полученного товара третьему лицу, стоимость неосновательного обогащения подлежит возврату собственнику векселя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-8314/06-29/366 При реализации услуг по снабжению тепловой энергией по регулируемым ценам ТСЖ должно оплачивать услуги, предназначенные жильцам, по тарифам, утвержденным для населения. Ввиду отсутствия утвержденного в установленном порядке тарифа сторонам необходимо руководствоваться тарифом, согласованным в договоре. Поскольку спор по объему поставленной тепловой энергии отсутствует, иск о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-8086/06 Страхователь вправе предъявить к страховщику требование о выплате страховой суммы в свою пользу в случае, если выгодоприобретатель отказался от своего права. Обязательство страховщика по выплате страхового возмещения является денежным, и за его неисполнение либо ненадлежащее исполнение страховщик несет ответственность на основании статьи 395 ГК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-792/07-6/63 Поскольку по роду своей деятельности общество пользовалось спорными помещениями, при этом договор аренды признан судом незаключенным в связи с несогласованностью предмета аренды, иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-5776/07 Дело по иску конкурсного управляющего о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества передано на новое рассмотрение, поскольку заявленное требование не было рассмотрено по существу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-3802/08 Дело по заявлению инспекции государственного строительного надзора о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ передано на новое рассмотрение, поскольку суд не дал правовой оценки доводам заявителя о том, что спорный участок земли используется ответчиком не по целевому назначению, а также не исследовал, какое ведется строительство, имеется ли на него разрешение. Кроме того, в решении суда не указано, по каким основаниям отклонено ходатайство о назначении экспертизы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-3289/07 По смыслу п. 1 ст. 271 НК РФ налогоплательщиками, применяющими метод начисления при исчислении налогооблагаемой прибыли, доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выплаты) денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-2044/08-28/122 Отказывая в удовлетворении заявленных требований о взыскании задолженности по арендной плате и пени по договору, суд правомерно указал на пропуск заявителем установленного законом срока исковой давности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А72-1528/08 Исковые требования о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДФЛ, ЕСН, НДС, УСН и начисления соответствующих пеней и штрафов удовлетворены правомерно, поскольку при проведении налогового контроля налоговым органом не соблюдены правила определения рыночной цены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-8127/2007-СГ4-26 Прекращая производство по делу о признании должника несостоятельным (банкротом), суд исходил из того, что заявителем не представлены доказательства, подтверждающие наличие у должника имущества, достаточного для покрытия расходов в деле о банкротстве. В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса телеграммой.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-362/08 В соответствии со ст. 381 ГК РФ при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть возвращен. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-31337/2007 В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 40 Таможенного кодекса РФ товары подлежат классификации при их декларировании таможенным органам, то есть в отношении товаров определяется классификационный код (классификационные коды) по ТН ВЭД России. В случае установления нарушения правил классификации товаров при их декларировании таможенные органы вправе самостоятельно осуществлять классификацию товаров.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-30252/2007 В соответствии со ст. 78 НК РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Правила, установленные названной статьей, применяются также в отношении зачета или возврата сумм излишне уплаченных пеней.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-30099/2007 Апелляционная жалоба возвращается заявителю в случае пропуска процессуального срока на ее подачу и отказа суда в удовлетворении ходатайства о его восстановлении.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-30018/2007-СГ3-12 Поскольку истец не доказал незаконность удержания ответчиком спорного имущества, иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-28877/07-СА1-37 Бездействие органа местного самоуправления, выразившееся в непринятии решения о предоставлении земельного участка в собственность, признано незаконным, поскольку заявитель является собственником недвижимого имущества, находящегося на спорном участке земли, и имеет исключительное право на приватизацию. Принятые по делу судебные акты изменены в части, устанавливающей двухнедельный срок для направления ответчиком проекта договора купли-продажи, так как законом установлен месячный срок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-2750/08 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-23535/2007 Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-20445/06 Неотражение в налоговой декларации налога, доначисленного по результатам предыдущей камеральной налоговой проверки, не образует состав налогового правонарушения и не является основанием для отказа в рассмотрении налоговым органом по существу уточненной налоговой декларации налогоплательщика.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-1510/2008-СГ1-10 В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А65-11518/08 Постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за применение при наличных расчетах ККМ, на которой отсутствовала пломба центра технического обслуживания, признано незаконным, поскольку факт опломбирования контрольно-кассовой машины с внутренней стороны места пломбировки (внутри кассового аппарата) и отсутствие доступа к фискальной памяти подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-5241/08-135 Действующим законодательством не предусмотрено признание судом недействительной государственной регистрации юридического лица в качестве правовых последствий представления недостоверных сведений о юридическом лице.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-3869/2007-15 Согласно статьям 16, 1069 ГК РФ должником в обязательстве по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов является публично-правовое образование, а не его органы либо должностные лица этих органов. Взыскание денежных средств должно производиться за счет казны соответствующего публично-правового образования, а не государственного или муниципального органа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-3194/08-16 Установив факт нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда лицом, ответственным за содержание и ремонт жилого дома, арбитражный суд пришел к выводу, что названное лицо правомерно привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-25160/07 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы отказано правомерно, поскольку факт распространения рекламной информации, содержащей признаки недостоверной рекламы, подтверждается материалами дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-22549/07 Принудительное взыскание задолженности по налоговым платежам за счет денежных средств должника применяется только в случае неуплаты налога в установленный срок добровольно. Налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика только при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика-организации или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-22548/07 Принудительное взыскание задолженности по налоговым платежам за счет денежных средств должника применяется только в случае неуплаты налога в установленный срок добровольно. Налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика только при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика-организации или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-22547/07 Решение налогового органа о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика признано незаконным, поскольку налоговым органом нарушена процедура принудительного взыскания: решения о взыскании налогов, сборов, пени за счет денежных средств налогоплательщика и за счет имущества налогоплательщика вынесены в пределах срока, установленного для добровольного исполнения требования об уплате налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-22546/07 Решение налогового органа о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика признано незаконным, поскольку налоговым органом нарушена процедура принудительного взыскания: решения о взыскании налогов, сборов, пени за счет денежных средств налогоплательщика и за счет имущества налогоплательщика вынесены в пределах срока, установленного для добровольного исполнения требования об уплате налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-21442/07-22 Дело по заявлению о признании незаконным постановления государственной жилищной инспекции о привлечении к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ передано на новое рассмотрение, поскольку судом не была дана оценка заявлению о нарушении прав ассоциации товариществ собственников жилья, ответственной за содержание переданного ей жилья, при проведении инспекционной проверки. Факсограмма на автоответчике не может служить доказательством надлежащего извещения о проведении инспекционной проверки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А57-13473/06 Поскольку истец не представил доказательств возникновения порчи груза в результате ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств и возникновения причиненных убытков, односторонние записи в товарно-транспортных документах являются недействительными, в удовлетворении иска о взыскании ущерба отказано правомерно.

Определение ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-9803/2007 Поскольку судом кассационной инстанции не была дана оценка указанным обществом существенным обстоятельствам дела и заявленные требования о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам по существу не были рассмотрены, определение суда об отказе в пересмотре дела отменено, дело по указанным заявленным требованиям назначено к судебному разбирательству.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-697/2008-33 Поскольку факт выполнения ремонтных работ подтверждается материалами дела, суд удовлетворил исковые требования в части взыскании суммы долга. Во взыскании пени отказано, поскольку отсутствие начального и конечного сроков выполнения работ свидетельствует о незаключенности договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-6343/2007-46 В соответствии с частью 5 статьи 263 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, не будут устранены в срок, указанный в определении, арбитражный суд возвращает апелляционную жалобу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-6287/2008 Несвоевременность оприходования выручки в кассовой книге при наличии оформленных кассовых ордеров, равно как и нарушение правил ведения бухгалтерского учета, не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-5939/2008-54 Поскольку все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, в силу закрепленного статьей 1.5 КоАП РФ принципа презумпции невиновности толкуются в пользу этого лица, отсутствие достаточных доказательств совершения банком нарушения законодательства о рекламе признано судом как недоказанность вины банка в совершении административного правонарушения, ответственность на которое предусмотрена статьей 14.3 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-4298/2008 Прекращая производство по заявлению налогового органа о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом), суд исходил из того, что заявителем не представлены доказательства наличия у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. Кроме того, основанием для взыскания кредиторской задолженности являются требования об уплате налога за период, срок на принудительное взыскание за который истек.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-346/2008 Дело по иску о взыскании стоимости неоплаченных работ по договору субподряда и пени и встречному иску о признании сделки недействительной передано на новое рассмотрение, поскольку судами не было учтено, что порядок подписания актов выполненных работ не соответствовал условиям договора, не была дана оценка доводу ответчика о непредставлении истцом достаточных доказательств завершения всего комплекса работ по договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-2833/2008 Поскольку заявитель представил для государственной регистрации права собственности все необходимые документы, в том числе документы, содержащие сведения о местонахождении и наименовании объекта, и подтвердил факт возникновения у него права собственности на данный объект недвижимости до введения в действие ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", отказ в государственной регистрации права собственности признан незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-2437/08 Суд отказал в удовлетворении заявленных требований об аннулировании лицензии, выданной на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, исходя из того, что лицензионным органом не подтвержден факт реализации алкогольной продукции обществом в период приостановления действия лицензии.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09. - 02.10.2008 по делу N А55-2338/08 Поскольку договор о долевом участии в строительстве является инвестиционным и потому не является объектом обложения НДС, начисление налогоплательщику НДС, пени и штрафа является недействительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-2308/2008 Статья 78 НК РФ, регламентирующая порядок зачета или возврата излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пеней, предусматривает, что сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика, которое может быть им подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, что порождает обязанность налогового органа в течение месяца со дня подачи заявления возвратить сумму излишне уплаченного налога, если иное не установлено данным Кодексом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-18563/2007 Решение налогового органа об отказе в возмещении НДС признано незаконным, поскольку факт вывоза товара за пределы РФ и представления налогоплательщиком полного пакета документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ, подтверждается материалами дела. Уведомления о сумме договора не являются документами, подтверждающими факт экспорта товара либо факт выполнения услуг, непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-17745/2007 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-17384/2007 В соответствии с п. 3 ст. 236 НК РФ выплаты и вознаграждения (независимо от формы, в которой они производятся) не признаются объектом обложения ЕСН, если у налогоплательщиков-организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим базу, облагаемую налогом на прибыль, в текущем отчетном (налоговом) периоде.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-15739/07 Автомобиль, который приобретен и используется для осуществления предпринимательской деятельности, правомерно может рассматриваться в качестве "основного средства", а затраты на его содержание подлежат учету в составе расходов предпринимателя, непосредственно связанных с получением доходов от управления предпринимательской деятельностью по розничной торговле.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-1467/2008-26 Заявление о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества и обязании зарегистрировать право собственности удовлетворено правомерно, поскольку представленные заявителем документы содержат информацию, необходимую для государственной регистрации прав.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А55-1063/2008 Отказ в государственной регистрации является незаконным, поскольку заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, правомерно было подписано лицом, являющимся единоличным исполнительным органом ООО на момент принятия решения о смене состава участников общества. Довод налогового органа о том, что заявление должно было подписано новым руководителем, противоречит п. 1 ст. 9 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц".

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А49-3300/08 Постановление о привлечении к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции без указания в прейскуранте необходимой информации о ней отменено, поскольку административным органом при производстве по делу были нарушены процессуальные требования, предусмотренные КоАП РФ, в частности протоколы изъятия документов и осмотра места совершения правонарушения не составлялись, акт проверки не содержит отметки о получении копии прейскуранта проверяющими в ходе проверки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А12-893/08 Поскольку требование о выкупе акций ОАО предъявлено истцом в службу по финансовым рынкам РФ и всем акционерам с соблюдением всех необходимых процедур и правил, установленных ФЗ "Об акционерных обществах", исковые требования об обязании ответчика совершить запись в реестре акционеров ОАО о списании ценных бумаг ОАО удовлетворены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А12-5561/2008 Прекращая производство по заявлению налогового органа о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом), суд исходил из того, что заявителем не представлены доказательства наличия у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А12-5238/2008 Поскольку порядок оприходования денежной наличности соответствует учетной политике организации и утвержденному графику документооборота, суд правомерно расценил несвоевременное внесение записи в кассовую книгу как отсутствие нарушений порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.1 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А12-4320/08-С26 Суд частично удовлетворил заявление о признании недействительным решения налогового органа о начислении НДФЛ, ЕСН, НДС, пеней и штрафов, поскольку расходы предпринимателя по закупке товара у контрагента признаны судом документально не подтвержденными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А12-3515/08 Правовыми основаниями для уменьшения размера исполнительского сбора являются характер совершенного правонарушения, размер причиненного вреда, степень вины правонарушителя, его имущественное положение. Суд наделен правом самостоятельно квалифицировать те или иные обстоятельства в качестве оснований уменьшения исполнительского сбора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А12-1570/06-С24 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает возможности обжалования определения об отказе в наложении штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А06-7125/07-17 Арбитражный суд удовлетворил требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи, поскольку неполная оплата поставленной продукции подтверждена материалами дела. Доводы ответчика о поставке продукции, не предусмотренной договором, признаны ошибочными, так как поставленная продукция соответствует техническим условиям, указанным в договоре.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А06-6063/07 Требование об уплате таможенных платежей и решение о взыскании в бесспорном порядке денежных средств признаны незаконными, поскольку уполномоченным должностным лицом таможенного органа спорный товар был выпущен для внутреннего потребления, следовательно, признаков, указывающих на то, что декларантом неправильно избран метод определения таможенной стоимости и неправильно определена заявленная таможенная стоимость, выявлено не было.

Постановление ФАС Поволжского округа от 30.09.2008 по делу N А06-1248/08-18 Поскольку факт предоставления нежилых помещений во временное пользование и владение предпринимателю подтвержден документально, суд удовлетворил требования о взыскании задолженности и неустойки по договору аренды. В удовлетворении встречного иска об уменьшении размера арендной платы в связи с созданием арендодателем препятствий ответчику в использовании предоставленного в аренду имущества отказано по мотиву недоказанности обстоятельств, указанных в обоснование иска.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А72-6762/07-5/35 В признании недействительным распоряжения главы муниципального образования о предоставлении в собственность земельного участка отказано, поскольку законность оспариваемого распоряжения установлена вступившим в законную силу судебным актом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А72-565/08 В удовлетворении искового заявления о признании недействительным зарегистрированного права федеральной собственности на земельный участок в связи с включением в реестр муниципальной собственности находящегося на данном участке объекта недвижимости отказано, поскольку разграничение государственной собственности на землю произведено до включения объекта недвижимости в реестр муниципальной собственности и право собственности на указанный объект заявителем не зарегистрировано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А72-1995/08 Поскольку заявителем в подтверждение обоснованности применения налоговых вычетов представлены все необходимые документы, НДС уплачен поставщикам и, кроме того, действующее налоговое законодательство не ставит право на возмещение НДС в зависимость от перечисления НДС поставщиками товаров (работ, услуг) в бюджет, требование о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, начислении пени и штрафа удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А72-1029/08-7/61 Дело о признании незаконным решения налогового органа о начислении НДС, налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафов направлено на новое рассмотрение в части начисления налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафов в связи с неверным оформлением мотивировочной части судебного акта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А65-596/08 Поскольку основание заявленных требований по иску - неуплата за поставленную продукцию - не менялось и суд апелляционной инстанции ошибочно отказал в удовлетворении исковых требований в связи с отказом истца от изменения основания иска, дело подлежит передаче на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А65-29375/07 Непредставление налогоплательщиком при проведении камеральной налоговой проверки копии свидетельства о регистрации права собственности на не завершенный строительством объект и согласия залогодателя на передачу находящегося в залоге имущества не может являться основанием для отказа в применении налоговых вычетов по НДС, поскольку НК РФ не связывает право налогоплательщика на их применение с представлением указанных документов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А65-29373/07 Непредставление налогоплательщиком при проведении камеральной налоговой проверки копии свидетельства о регистрации права собственности на не завершенный строительством объект и согласия залогодателя на передачу находящегося в залоге имущества не может являться основанием для отказа в применении налоговых вычетов по НДС, поскольку НК РФ не связывает право налогоплательщика на их применение с представлением указанных документов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А65-1331/08 Суд признал незаконным отказ налогового органа в применении налоговых вычетов в связи с реализацией налогоплательщиком экспортного товара по цене ниже стоимости его приобретения у российских поставщиков, поскольку данное обстоятельство не свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика при наличии документально подтвержденного экспорта товаров и получения выручки от иностранного контрагента.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А65-1049/08 Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А57-569/08 Поскольку истец (арендодатель) не имел права изменять целевое назначение платежей, получаемых им от ответчика, в удовлетворении иска в части взыскания задолженности по арендной плате отказано правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А57-5010/07-2 Статья 63 ГК РФ не исключает возможности обращения с иском в суд к учреждению, находящемуся в процессе ликвидации. Согласно п. 6 ст. 63 ГК РФ при недостаточности у ликвидируемого учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества учреждения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А57-13050/07-2 Поскольку истцом не доказан факт исполнения договорных обязательств и у ответчика не возникло обязанности по их оплате, в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору о юридической помощи отказано правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А55-549/08 Поскольку исчисление налога на добавленную стоимость складывается из нескольких элементов, то неверное разнесение элементов налоговой базы в ненадлежащие строки налоговой декларации, но надлежащие разделы, относится к технической ошибке и не влечет за собой материальных последствий, таких как отказ в вычете НДС.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А55-20832/05 Поскольку вступившим в законную силу решением суда должник признан банкротом и данным решением в силу ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сняты все ограничения, указанные в определении суда о принятии мер по обеспечению иска, суд правомерно пришел к выводу о том, что не требуется принятия дополнительного судебного акта по данному вопросу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А55-15950/07 Дело о признании недействительным зарегистрированного права на объекты недвижимого имущества и о признании права собственности на спорные объекты недвижимости направлено на новое рассмотрение, поскольку непривлечение к участию в деле лица, о правах и обязанностях которого принят судебный акт, в силу п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ является безусловным основанием для отмены принятого по делу судебного акта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А55-1519/08 Определение суда об оставлении без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка урегулирования спора искового требования о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и пени отменено, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку федеральным законом для данной категории споров не предусмотрен претензионный или иной досудебный порядок рассмотрения споров.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А55-14712/07 Во взыскании суммы ущерба, причиненного обрывом оптического кабеля связи при производстве строительных работ, отказано, поскольку изменение процессуального положения второго ответчика на третье лицо не позволяет удовлетворить заявленные требования о возмещении ущерба за счет последнего, несмотря на наличии вины этого лица.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А49-926/08-59/25 Признание ответчиком суммы задолженности в акте сверки взаимных расчетов и отсутствие доказательств оплаты ответчиком данной задолженности правомерно явились основанием для удовлетворения заявленных требований в части взыскания задолженности и пени по договору поставки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А12-3770/08 Поскольку указанное органом казначейства основание для возврата исполнительного листа противоречит нормам бюджетного законодательства, заявление в части признания незаконными действий органа казначейства по возврату без исполнения исполнительного листа арбитражного суда удовлетворено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А12-3279/2008-С30 Поскольку внесение текущих изменений в технический паспорт объекта проводится по заявлению собственника или владельца имущества, действующего с согласия собственника, то БТИ при отсутствии согласия собственника объекта железнодорожного пути и наличия правоустанавливающих документов не вправе было вносить изменения в технический паспорт объекта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А12-2793/08 Дело по заявлению о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не дал надлежащую оценку доводам судебного пристава о неподведомственности спора арбитражному суду и доводам должника о нарушении заявителем срока обжалования действий судебного пристава.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А12-25222/05-С6 По правилам главы 37 АПК РФ представление новых доказательств не может служить основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. В этом случае заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворению не подлежит.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А12-18760/07-С14 В силу статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А12-1642/08 Согласно п. 1 ст. 621 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А12-1357/08 Момент определения налоговой базы по НДС не поставлен законодателем в зависимость от принятой налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения. Один лишь факт перечисления юридическим лицом денежных средств за третье лицо не является доказательством возникновения в том же периоде у третьего лица обязанности по исчислению НДС с суммы реализации, а у юридического лица - права на применение налоговых вычетов по НДС.

Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2008 по делу N А06-481/08-5 Арбитражный суд возвращает заявление, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А72-995/03 Изменение способа и порядка исполнения судебного акта является исключительной мерой, которая должна применяться судом при наличии уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения арбитражного суда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А72-1760/08 Поскольку требования, заявленные по первоначальному и встречному искам, различны по содержанию и основаниям возникновения, что влечет необходимость при рассмотрении их судами устанавливать и оценивать различные обстоятельства и применять различные правовые нормы, регулирующие соответствующие правоотношения, арбитражный суд правомерно возвратил встречный иск ответчика и назначил дело к судебному разбирательству.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А65-31247/07 Согласно п. 2 ст. 322 ГК РФ обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное. Пунктом 1 ст. 323 ГК РФ предусмотрено право кредитора при солидарной ответственности должников требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А65-30246/07-СГ2-20 Дело по иску в части взыскания суммы задатка, процентов за пользование задатком, убытков и представительских расходов передано на новое рассмотрение, в ходе которого следует рассмотреть денежные требования истца с учетом оценки предварительного и основного договоров аренды.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А65-25966/07 Дело по иску о взыскании долга и процентов по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ передано на новое рассмотрение для проведения соответствующей экспертизы и представления дополнительных доказательств заявленных требований и возражений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А65-24787/07 Поскольку ответчик при оплате оказанных истцом услуг по теплоснабжению применил тарифы за предыдущий год, а не действующие тарифы, определенные компетентным органом, иск о взыскании долга по договору на отпуск тепловой энергии и горячего водоснабжения частично удовлетворен.

Определение ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А57-3984/07-15 Кассационная жалоба передана для рассмотрения по существу, поскольку судом нарушены порядок и сроки направления копии решения представителю ответчика и, следовательно, отсутствовали основания для возвращения кассационной жалобы и отклонения ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А57-22808/07-21 Необходимым условием для возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на учредителя, участника и иных лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, является вина названных лиц в банкротстве должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А55-659/08 Признание права собственности на самовольную постройку в судебном порядке является исключительным способом защиты права, поскольку по общему правилу самовольное строительство запрещено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А55-608/08 В соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 названного Кодекса.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А55-4675/08 Об отмене решения Арбитражного суда Самарской области от 07.07.2008 и направлении на новое рассмотрение дела о признании недействующим постановления Главы городского округа Самара от 27.12.2007 N 1207 "Об установлении тарифа на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые государственным унитарным предприятием Самарской области "Экология" на полигоне "Преображенка".

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А55-16137/07 Дело по иску о признании права собственности на недвижимое имущество передано на новое рассмотрение, в ходе которого следует исследовать доводы ответчика о передаче спорного объекта в муниципальную собственность города, сторонам следует представить дополнительные доказательства заявленных требований и возражений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А55-1458/08 Решение налогового органа в части отказа в возмещении НДС признано недействительным, так как заявителем выполнены все условия, предусмотренные законом для применения налоговой ставки 0 процентов, а поскольку таможенный орган при таможенном оформлении не требовал предъявления товара для проведения проверки, грузовая таможенная декларация на вывоз товара оформлена позже поручения на погрузку, что полностью соответствует действующему законодательству РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-4226/07-С30 Поскольку истец как организация, состоящая с управляющей компанией в гражданско-правовых отношениях, непосредственно не участвует в расчетах с населением и, следовательно, является ненадлежащим истцом в споре о взыскании убытков с публично-правового образования, иск о взыскании убытков, возникших в результате разницы между себестоимостью услуг по техническому обслуживанию жилищного фонда и установленными тарифами, оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-3772/07 Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительными зарегистрированного права собственности и государственной регистрации права собственности на имущество, поскольку в результате последовательных сделок по отчуждению объектов недвижимости имущественные интересы истца не затронуты, стороной спорных сделок истец не является и самостоятельные притязания на объекты недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано за индивидуальными предпринимателями, у истца отсутствуют.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-2692/08-С66 Установив отсутствие полномочий истца на сдачу спорного недвижимого имущества в аренду, суд признал недействительными заключенные договоры аренды, отказал в удовлетворении иска о взыскании задолженности по арендной плате и удовлетворил встречные исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в виде уплаченных арендных платежей.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-257/08 Удовлетворяя заявленный иск о взыскании задолженности по оплате товара, суд пришел к выводу, что задолженность, наличие которой подтверждается материалами дела, подлежит взысканию со второго ответчика как правопреемника покупателя товара.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-2085/08 Пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-18186/07-С43 Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия, имеет право на получение части прибыли от использования данного имущества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-17/08-С21 Расчеты и корректировка размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации производятся с учетом изменений платежей, устанавливаемых организациям водопроводно-канализационного хозяйства за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-16988/2007 Суд удовлетворил требования о взыскании задолженности по договору на отпуск воды и прием сточных вод и процентов, поскольку задолженность ответчика на спорную сумму подтверждается подписанным сторонами без разногласий актом сверки взаимных расчетов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А12-10804/07 Поскольку действительное право требования долга, вытекающего из договора займа, передано истцу по договору цессии, а также передача займодавцем денежных средств и получение их заемщиком подтверждены материалами дела, суд взыскал в пользу истца (цессионария) сумму основного долга и проценты за пользование займом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А06-6848/07 Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А06-6147/077 Арбитражный суд взыскал сумму задолженности за оказанные услуги по договору на обслуживание комплекса технических средств охраны и сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, так как материалами дела подтверждаются факт оказания услуг истцом и отсутствие их оплаты ответчиком.

Постановление ФАС Поволжского округа от 26.09.2008 по делу N А06-1859/2008-18 Дело по иску о взыскании стоимости выполненных работ передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо дать правовую оценку требованиям истца исходя из сложившихся между сторонами правоотношений, установить, соответствуют ли указанные в актах приема-передачи работы по объему и содержанию перечню работ, содержащемуся в сметной документации, а также фактическое выполнение данных работ истцом и использование их результатов ответчиком.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А72-8143/07 Поскольку истец не представил бесспорных доказательств, подтверждающих, что спорный земельный участок был предоставлен правопредшественнику истца по государственному акту на право пользования землей, суд оставил без рассмотрения исковое требование о понуждении муниципального образования заключить договор аренды спорного земельного участка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А72-3640/2007 В соответствии со ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А72-2590/2008 Установив факт нарушения обществом как рекламодателем законодательства о рекламе, выразившегося в опубликовании сведений об оказываемых обществом услугах в отсутствие части существенной информации о них, административный орган правомерно привлек общество к административной ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А72-2433/08-24/82 В соответствии с п. 3 ст. 151 АПК РФ в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-8113/2007-СА-46 Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные 29.12.1998, содержат порядок расчета платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, а также приравненный к ним сброс на рельеф местности и не противоречат Федеральному закону "Об охране окружающей среды" и другим нормативно-правовым актам Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-5815/2008 Дело об оспаривании постановления налогового органа о назначении административного наказания по ст. 14.5 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо исследовать основания проведения налоговым органом проверки общества, учитывая, что иными нормативно-правовыми актами, кроме ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", не установлена процедура осуществления контроля в рамках проверки применения ККТ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-5673/08 Поскольку вывод судов первой и апелляционной инстанций о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, находящимся в стадии ликвидации, не соответствует имеющимся в материалах дела доказательствам, определение суда об оставлении искового заявления без рассмотрения отменено, дело передано для рассмотрения по существу заявленных требований.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-425/08 Поскольку в результате прекращения ответчиком подачи электроэнергии истцу причинен ущерб, связанный с ухудшением качества продукции и оплатой штрафов в связи с отказом от исполнения обязательств по проведению банкетов, исковое требование о взыскании суммы ущерба удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-3756/08 Поскольку истец ошибочно перечислил ответчику собственные денежные средства в отсутствие у третьего лица достаточного количества денежных средств для погашения своей задолженности перед ответчиком за поставку природного газа, суд пришел к выводу о неосновательности приобретения ответчиком денежных средств истца и удовлетворил исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-3614/2008 Согласно ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-31260/2007-СГ5-52 Поскольку ответчик не предоставил доказательств оплаты оказанных ему истцом услуг, иск о взыскании задолженности по договору на проведение оценочных работ удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-31124/07 Заявление о признании недействительным решения антимонопольного органа о включении заявителя в реестр недобросовестных поставщиков удовлетворено, поскольку в действиях заявителя отсутствует вина в отказе заключения контракта - отказ обусловлен объективными причинами. Также отсутствуют достаточные основания для включения заявителя в реестр недобросовестных поставщиков.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-30809/07-СГ1-18 В силу части 2 статьи 475 ГК РФ в случае существенного нарушения требований к качеству товара покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-30686/07-СГ1-10 Поскольку истцом не доказано нарушение норм ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" при заключении оспоренного соглашения об уступке прав (требований), в удовлетворении иска о признании недействительным (ничтожным) указанного соглашения отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-30167/2007-СГ3-14 Суд удовлетворил исковые требования о признании договора купли-продажи недействительным и о применении последствий недействительности сделки, поскольку на момент заключения договора продавец не имел зарегистрированного права собственности на отчуждаемый объект недвижимости. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-3/08 Поскольку предприниматель в оспариваемом периоде правомерно применил корректирующий коэффициент 0,05 в соответствии с решениями совета муниципального района, решения налогового органа о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, доначислении ЕНВД, начислении пени, а также привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ признаны недействительными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-29198/07-СГ1-10 Дело по иску о взыскании с арбитражного управляющего суммы убытков, возникших в результате нарушения установленного законом о банкротстве порядка расчетов с кредиторами, передано на новое рассмотрение, поскольку неправильное применение норм материального права привело к принятию ошибочных судебных актов по делу. Требования истца к должнику являлись текущими и подлежали внеочередному удовлетворению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-26914/2007 Дело о взыскании убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанностей конкурсного управляющего, передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя исковые требования, суд не учел, что убытки, причиненные третьим лицам арбитражным управляющим, подлежат возмещению по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 24 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)", только в случае совершения действий (бездействия), противоречащих названному Закону.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-19877/2006-СГ4-26 Поскольку получение денежных средств генеральным директором должника от заявителя по настоящему делу вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу признано хищением, заявление о включении в реестр требований должника указанных денежных средств как суммы неосновательного обогащения и процентов удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-19877/2006-СГ4-26 Поскольку получение денежных средств генеральным директором должника от заявителя по настоящему делу признано вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу хищением, заявление о включении в реестр требований должника указанных денежных средств как суммы неосновательного обогащения и процентов удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-1649/2008-СГ2-55 Землепользователи обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-14055/2007 Для обязания ликвидационной комиссии налогоплательщика-должника включить в реестр его кредиторов конкретные требования налогового органа необходимо наряду с обоснованностью самих сумм налоговых платежей соблюдение установленных налоговым законодательством сроков, истечение которых исключает возможность применения мер принудительного взыскания в судебном порядке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А65-1375/2008-СА2-11 Поскольку предприниматель, обращаясь с требованием о регистрации перехода права собственности и регистрации права собственности, не представил документы, свидетельствующие о нахождении недвижимого имущества в собственности общества - продавца недвижимого имущества, в удовлетворении заявления об обязании осуществить государственную регистрацию перехода права собственности отказано правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-598Б/06 Мировое соглашение, заключенное по правилам ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", распространяется только на те требования, которые включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения. Предоставление обеспечения исполнения должником его обязательств является правом третьих лиц, участвующих в заключении мирового соглашения, а не обязанностью.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-31587/05-42 Дело по иску о взыскании убытков, понесенных в результате предоставления льгот по оплате проезда на городском транспорте отдельным категориям граждан, передано на новое рассмотрение в связи с неправильным применением судом норм материального права. В ходе нового рассмотрения спора суду надлежит проверить расчет расходов, понесенных заявителем.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-3121/2008-35 Решение налогового органа о привлечении предпринимателя к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за несвоевременную уплату ЕСН, начислении ЕСН и пени является правомерным, поскольку судом установлено, что представленные предпринимателем первичные документы, подтверждающие получение дохода от реализации товара, составлены с нарушением установленных законом форм.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-23539/07 Недостатки в оформлении товарно-транспортных накладных не являются достаточными основаниями для непринятия расходов в целях определения налогооблагаемой прибыли при надлежащем документальном подтверждении таких расходов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-23120/07 Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Определение ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-21192/07-38 Поскольку кассационная жалоба подана лицом, не имеющим в силу закона права на обжалование судебного акта (в частности, лицом, не участвующим в деле, о правах и обязанностях которого арбитражный суд не принимал судебный акт), или на обжалование судебного акта, не подлежащего обжалованию в кассационном порядке, производство подлежит прекращению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-20335/07 При погашении реструктурируемой задолженности в течение четырех лет и полном и своевременном внесении налоговых платежей в федеральный бюджет в течение четырех лет производится полное списание задолженности по пеням и штрафам (в том числе признаваемых плательщиком к взысканию). Указанный четырехлетний срок истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-16609/07 По договору возмездного оказания услуг оплате подлежат только фактически оказанные услуги, а обязанность доказать факт оказания услуг лежит на исполнителе. Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по сопровождению, а также требований о взыскании пени, суд пришел к выводу о недоказанности истцом факта выполнения всего комплекса услуг, а также сдачи (передачи) результатов работы заказчику (ответчику).

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-16604/07-3-2 Вопрос об исправлении опечатки должен рассматриваться судьей, в производстве которого находится арбитражное дело. Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 18 АПК РФ и п. 37 Регламента арбитражных судов РФ была произведена замена судьи, апелляционный суд правомерно отменил определение об исправлении опечатки с учетом того, что суд первой инстанции не исследовал вопрос о возможности влияния вносимого исправления на содержание судебного акта, и направил дело для рассмотрения вопроса по существу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-1448/08-118 В соответствии с п. 15 ст. 3 ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" до 01.03.2007 земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется лицу в аренду для жилищного строительства на основании заявления без проведения торгов, если предоставление земельного участка такому лицу предусмотрено решением о предварительном согласовании места размещения объекта, принятым до 01.10.2005, но не ранее чем за три года до предоставления земельного участка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А57-121/08-142 Пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (в ред. от 01.12.2007) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" предусмотрено, что споры, возникающие в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, рассматриваются арбитражными судами в соответствии с АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-7925/07 Полученные адвокатской палатой денежные средства в виде единовременных платежей претендентов на приобретение статуса адвоката, которые не являются ни отчислениями самих адвокатов на общие нужды палаты, ни благотворительными взносами, правомерно квалифицированы налоговым органом в целях обложения налогом на прибыль как доход в соответствии со ст. 250 НК РФ, а также признаны объектом обложения НДС как плата за услугу по сдаче квалификационного экзамена согласно п. 1 ст. 146 НК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-6234/2008 Арбитражный суд отменил постановление апелляционного суда в части изменения постановления административного органа о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ и передал дело на новое рассмотрение, так как административное наказание назначено предпринимателю в максимальном размере, а вопрос о наличии смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельств и правильность назначенного наказания не были предметом судебного исследования.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-613/08-19 Отказывая в удовлетворении иска о признании права муниципальной собственности на земельный участок, суд исходил из того, что ответчики не являются собственниками спорного участка земли и никакие права на него не предъявляют, следовательно, спор о праве отсутствует и требования истца не могут быть разрешены с помощью иска о признании права собственности, являющегося в силу ст. 12 ГК РФ способом защиты гражданских прав.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-5620/08 Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-5455/07 Согласно ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-5395/08 Поскольку на момент заключения договора аренды участка лесного фонда данный договор соответствовал действующим в тот период нормам лесного законодательства, данные о признании недействительным конкурса по передаче в аренду участков лесного фонда отсутствуют, отказ в регистрации указанного договора аренды не соответствует нормам ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и нарушает права и интересы заявителя по дальнейшему использованию участка лесного фонда.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-3880/07 Поскольку ответчик, нарушив права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, не исполнил в установленный законом срок своих обязанностей по обеспечению изготовления и по утверждению проекта границ земельного участка, заявление о признании незаконным бездействия ответчика удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-3870/08 Налоговый орган неправомерно отказал налогоплательщику в применении налоговых вычетов по НДС, так как последним представлены счета-фактуры и документы, предусмотренные статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-3256/2008 Исковые требования о взыскании суммы долга по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не представил доказательств того, что подрядчиком были выполнены работы с отступлением от договора подряда, ухудшившим результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-3196/08 Поскольку предоставленные заявителем услуги по договорам транспортной экспедиции непосредственно связаны с производством и реализацией товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, то в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ обложение указанных услуг налогом на добавленную стоимость правомерно произведено заявителем по ставке 0 процентов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-2628/08 В отношении транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и помещаемых под таможенный режим временного ввоза, предоставляется полное условное освобождение от таможенных пошлин и налогов, кроме сборов за таможенное оформление, на весь срок эксплуатации при условии их использования для осуществления международных перевозок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-2627/2008 Поскольку заявителем доказан факт осуществления им международных перевозок автомобильным транспортом, ввезенном на таможенную территорию РФ в режиме временного ввоза, с соблюдением предусмотренных таможенным законодательством условий, необходимых для полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов, требование таможни об уплате таможенных платежей признано недействительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-2624/08 Поскольку заявителем доказан факт осуществления международных перевозок автомобильным транспортом, ввезенным на таможенную территорию Российской Федерации в режиме временного ввоза с соблюдением всех условий, предусмотренных законом, необходимых для полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, решение и требование таможни об уплате таможенных платежей признаны недействительными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-252/2008 В удовлетворении иска о возмещении ущерба, вызванного, по мнению истца, ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора об оказании возмездных услуг по экстренному выезду вооруженной группы быстрого реагирования, отказано, поскольку судом было установлено, что имело место не поступление "тревожного сигнала", а снятие объекта с охраны ключом, закрепленным за охранником истца в соответствии с инструкцией о снятии с охраны, являющейся приложением к заключенному сторонами договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-2301/2008 Поскольку ответчиком не представлено доказательств того, что правлением кооператива в установленном статьей 38 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" порядке принято решение об одобрении договора целевого займа, в удовлетворении иска о взыскании задолженности и неустойки по договору целевого займа отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-18097/2005 При наличии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не требуется принятия отдельного решения по вопросу об отмене ранее принятых обеспечительных мер в виде ограничения распоряжения имуществом должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-18095/05 Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене определения о принятии обеспечительных мер, мотивированного тем, что должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство, поскольку основанием для снятия ареста с имущества является само решение суда о признании должника банкротом и принятия каких-либо иных судебных актов для этого не требуется.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-17825/07 Дело по иску о взыскании суммы неосновательного обогащения за потребленную энергию и коммунальные услуги и процентов направлено на новое рассмотрение, поскольку суды двух инстанций оставили без правовой оценки представленные истцом доказательства, свидетельствующие об оплате им в спорный период энергии и услуг ресурсоснабжающим организациям.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-17750/2007 Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права, и это право может быть оспорено только в судебном порядке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-17654/2007 Лизинговый платеж может быть отнесен к прочим расходам в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ только в той части, в которой он уплачивается за получение предмета лизинга во временное владение и пользование, выкупная цена предмета лизинга для целей налогообложения прибыли не учитывается.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-17225/07 Поскольку исполнение исполнительного листа произведено судебным приставом-исполнителем в соответствии с нормами ст. ст. 44, 45 Закона "Об исполнительном производстве", исполнительное производство окончено в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 1 ст. 27 указанного Закона, в удовлетворении заявления о признании недействительным постановления об окончании исполнительного производства, а также о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-16409/2007 Поскольку предмет заявленных исковых требований в суде первой инстанции не изменялся и у суда апелляционной инстанции отсутствовали правовые основания для отмены решения суда, постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, дело - передаче на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-14902/07 В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. Поскольку земельный участок принадлежит истцу на праве аренды, в удовлетворении иска о признании права собственности на объект недвижимости отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-14195/07 Дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении предпринимателю НДФЛ, ЕСН, НДС, начислении пеней и привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 и п. 1 ст. 126 НК РФ направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует оценить налоговое правонарушение исходя из факта реального получения предпринимателем налоговой выгоды.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-1108/07 Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного статьей 169 НК РФ, не могут являться основанием для принятия сумм налога к вычету или возмещению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-1037/08 Действующим законодательством не предусмотрена обязанность покупателя контролировать регистрацию продавцом контрольно-кассовой техники в налоговых органах, в связи с чем использование продавцом незарегистрированной ККТ не может являться основанием для отказа покупателю в отнесении на расходы в целях налогообложения стоимости приобретенных товаров, фактически уплаченной продавцу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А55-10151/05 Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене определения о принятии обеспечительных мер, мотивированного тем, что должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство, поскольку основанием для снятия ареста с имущества является само решение суда о признании должника банкротом и принятия каких-либо иных судебных актов для этого не требуется.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А49-858/2008 Поскольку антимонопольным органом не представлено доказательств того, что заявитель согласовал места размещения рекламных конструкций с другими лицами, что могло бы быть расценено как нарушение антимонопольного законодательства, заявление о признании недействительным предписания антимонопольного органа о прекращении нарушения ч. 1 ст. 15 Закона N 135-ФЗ, а также предписания разработать и утвердить порядок согласования установки средств наружной рекламы удовлетворено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А49-1471/07 Сумма налога на добавленную стоимость не подлежит включению в состав основного долга при расчете процентов за пользование чужими денежными средствами за ненадлежащее исполнение гражданско-правового обязательства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-6359/08-С45 В нарушение п. 1 ст. 143 ФЗ N 127-ФЗ конкурсным управляющим отчет о своей деятельности и информация о финансовом состоянии должника и его имуществе в ходе конкурсного производства комитету кредиторов не представлялись, требование комитета кредиторов о представлении информации им не исполнено, в связи с чем привлечение конкурсного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-5467/08-С49 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, суд прекратил производство по делу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-5466/08-С49 Прекращая производство по делу о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом), суд исходил из того, что заявителем не представлены доказательства, подтверждающие наличие у должника имущества, достаточного для покрытия судебных расходов в деле о банкротстве, а также из того, что сумма расходов, которую необходимо затратить при осуществлении процедур банкротства, превышает размер требований заявителя к должнику.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-5446/08-С49 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, суд прекратил производство по делу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-5441/08-С49 Прекращая производство по делу о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом), суд исходил из того, что заявителем не представлены доказательства, подтверждающие наличие у должника имущества, достаточного для покрытия судебных расходов в деле о банкротстве, а также из того, что сумма расходов, которую необходимо затратить при осуществлении процедур банкротства, превышает размер требований заявителя к должнику.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-5139/08 Прекращая производство по заявлению налогового органа о признании отсутствующего должника несостоятельным (банкротом), суд исходил из того, что заявителем не представлены доказательства наличия у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-5083/07-С22 Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 предельные размеры платы за загрязнение окружающей природной среды сверх предельно допустимых нормативов устанавливаются в процентах от прибыли, остающейся в распоряжении природопользователя. Поскольку в спорный период заявитель имел убытки от осуществляемой деятельности по водоотведению, иск о признании недействительным требования об уплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-5016/08 Если имущества должника недостаточно для покрытия расходов по делу о банкротстве и в дело не поступили заявления иных кредиторов, готовых нести данные расходы, производство по делу о банкротстве отсутствующего должника подлежит прекращению. В этом случае юридическое лицо подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц применительно к статье 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-490/07-С14 Поскольку истец не представил доказательств нарушения ответчиком принятых по договору хранения обязательств, иск о взыскании ущерба, причиненного кражей товарно-материальных ценностей, оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-4813/08-С68 Поскольку истец не уведомил ответчика о дате отгрузки товара, ответчик был лишен возможности произвести оплату в срок, предусмотренный договором купли-продажи, в связи с чем в удовлетворении требований о взыскании пени за период просрочки исполнения обязательства по оплате отгруженного товара отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-2508/08-С41 Исковые требования о взыскании стоимости поставленного товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств оплаты товара. Доводы ответчика о поставке истцом некачественной продукции отклонены судом в связи с отсутствием результатов независимой экспертизы, проведение которой обусловлено договором.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-2204/08 Поскольку ответчик вопреки принятому судебному акту о выселении его из занимаемого нежилого помещения продолжал пользоваться указанной недвижимостью, не внесенная арендная плата за пользование нежилым помещением в спорный период подлежит возмещению в силу статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-2069/08 Различные юридические лица не могут иметь два одинаковых, тождественных фирменных наименования. Фирменное наименование может быть только одно независимо от сферы деятельности юридического лица. Поскольку исключительное право на фирменное наименование у истца возникло ранее, чем у ответчика, то в силу статьи 1474 ГК РФ применяется полный запрет на использование тождественного фирменного наименования ответчиком.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-18838/03-С44 Замена выбывшей стороны ее правопреемником в арбитражном процессе имеет место, когда правопреемство признано в материальном и гражданском правоотношении.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-17542/07 Поскольку истцом не доказано наличие права собственности на спорное имущество и нарушение своих прав и законных интересов регистрацией права собственности на объект недвижимости, в удовлетворении иска о признании права собственности и признании недействительными договора купли-продажи и акта государственной регистрации отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-17338/07 Решение об отказе в государственной регистрации юридического лица признано недействительным, поскольку ответчиком не доказано наличие хотя бы одного из определенных ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" оснований для принятия обжалуемого решения. Названный Закон не содержит императивных положений о том, что при смене директора юридического лица в качестве заявителя может действовать только бывший руководитель.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-1724/2008 Поскольку факт занижения заявителем налогооблагаемой базы по НДС установлен судом, привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, начисление пени и доначисление НДС являются правомерными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-16294/07 Поскольку доказательств, свидетельствующих об оплате поставленного истцом товара, ответчиком не представлено, суд признал требование истца о взыскании задолженности по договору поставки и пени за просрочку платежа законным, подлежащим удовлетворению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-16023/07-С16 Дело о взыскании пени по договору купли-продажи передано на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в удовлетворении иска, суд не учел, что освобождение ответчика от ответственности за нарушение обязательства противоречит статье 330 ГК РФ, в соответствии с которой неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-15/08 Поскольку установленная договором на отпуск воды и прием сточных вод между истцом и ответчиком сумма платы за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в систему канализации является видом дифференцированного тарифа за услуги по приему и обезвреживанию вредных веществ и относится к платежам за оказываемые услуги, основания для применения при расчете указанной платы норм, установленных Ростехнадзором для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствуют.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-13604/07 Решение о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, начислении НДС и пени признано незаконным в связи с нарушением налоговым органом прав налогоплательщика на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки и дачу объяснений в подтверждение права на применение налогового вычета. Рассмотрение материалов камеральной проверки и составление акта по ее результатам является самостоятельным действием, о котором налогоплательщик должен быть извещен надлежащим образом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А12-10678/08-С30 Нарушение административным органом установленных КоАП РФ процессуальных требований при производстве по делу об административном правонарушении является основанием для отказа в удовлетворении требования о привлечении к административной ответственности либо для признания незаконным и отмене оспариваемого постановления, если указанные нарушения носят существенный характер и не позволяют всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-957/08 Налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, следовательно, обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-730/06 Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Поскольку самовольная постройка не могла быть передана в составе арендованного имущества арендодателю после прекращения договора аренды, у последнего не возникла обязанность компенсации ее стоимости как неотделимого улучшения имущества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-7098/07 Решение налогового органа признано недействительным в части доначисления НДС, транспортного налога, начисления соответствующих сумм пени и штрафов, поскольку правомерность возмещения НДС и отсутствие обязанности уплачивать транспортный налог в спорный период установлены вступившими в законную силу судебными актами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-7043/2007-14 Денежные средства, полученные казной РФ при совершении приставом-исполнителем незаконных действий, являются для должника ущербом, подлежащим возмещению в порядке, установленном нормами гражданского законодательства. По искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями государственных органов либо должностных лиц этих органов, от имени казны РФ в суде выступает главный распорядитель средств федерального бюджета по ведомственной принадлежности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-6872/2007 Собственник вправе истребовать имущество от добросовестного приобретателя, если оно выбыло из владения собственника помимо его воли. При этом собственник должен доказать, что имущество выбыло из его владения или из владения лица, которому имущество было передано собственником во владение, в силу указанных обстоятельств.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-2899/2008-11 В случае если в ходе возбужденного по заявлению налогового органа производства по делу о принудительной ликвидации (банкротстве) юридического лица выясняется, что отсутствуют доказательства невозможности применения административного порядка ликвидации должника в соответствии со ст. 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1. ст. 150 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-1757/08 Суд признал недействительным предписание антимонопольного органа об обязании заявителя исключить из договора энергоснабжения условие о распространении действия договора на отношения сторон, возникшие до даты его заключения, поскольку включение в договор названного условия являлось экономически обоснованным в связи с фактическим пользованием контрагентом тепловой энергией и горячим водоснабжением, поставляемым заявителем в период, предшествующий дате заключения договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-1601/2008 Ответственность за нарушение обязательных требований государственных стандартов предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ. Поскольку совершенное правонарушение посягает на режим государственного регулирования безопасности продукции в сфере порядка управления, у суда не имелось оснований для вывода о наличии в действиях ответчика иного состава правонарушения и прекращения производства по делу. Вместе с тем истечение сроков давности исключает производство по делу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.09.2008 по делу N А06-1429/08-19 Обжалование определения суда об оставлении искового заявления без движения Арбитражным процессуальным кодексом РФ не предусмотрено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.09.2008 по делу N А65-13143/2007 Поскольку у должника отсутствуют имущество и денежные средства, которые позволили бы погасить в полном объеме расходы по делу о банкротстве и расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, суд правомерно отнес названные расходы на заявителя по делу о несостоятельности (банкротстве).

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.09.2008 по делу N А57-766Б/2002-8 Возникшие после открытия конкурсного производства требования уполномоченных органов независимо от срока их предъявления удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.09.2008 по делу N А55-18577/07 Исковое заявление о признании права собственности на жилое помещение удовлетворено правомерно, судом не установлено обстоятельств, препятствующих признанию за истцом права собственности. В материалы дела представлен акт приема-передачи спорной квартиры, в котором отмечается исполнение истцом обязательств по оплате построенной квартиры в полном размере.

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.09.2008 по делу N А12-15330/07 Учитывая факт незаключенности договора подряда, а также отсутствие доказательств фактической передачи результата работ ответчику, суд отказал в удовлетворении заявленных требований о взыскании задолженности за выполненные работы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.09.2008 по делу N А12-105/97-С50 Пропуск заявителем срока исковой давности правомерно явился основанием к отказу в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов должника суммы процентов по договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 24.09.2008 по делу N А12-105/97-С50 Пропуск заявителем срока исковой давности правомерно явился основанием к отказу в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов должника суммы процентов по договору.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А72-7814/07 Поскольку уплата пеней является дополнительной обязанностью налогоплательщика помимо обязанности по уплате налога, в случае принудительного взыскания пеней применению подлежат общие правила исчисления срока давности, предусмотренные НК РФ для взыскания задолженности в бесспорном порядке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А72-6284/07 В удовлетворении иска о восстановлении в правах участника общества с ограниченной ответственностью и об обязании налогового органа аннулировать запись в Едином государственном реестре юридических лиц о включении ответчика в число участников общества отказано в связи с истечением срока исковой давности и трехмесячного срока, установленного статьей 198 АПК РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А72-462/08 Отсутствие у соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности документов, подтверждающих его право на владение, пользование или распоряжение необходимыми для организации образовательного процесса зданиями и помещениями на срок действия данной лицензии, является основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении указанной лицензии лицензирующим органом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А72-35/00 Статьей 319 АПК РФ установлено, что по каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, за исключением случаев взыскания денежных сумм с солидарных ответчиков, принятия судебного акта в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков либо исполнения судебного акта в различных местах. Действующим законодательством не предусмотрена возможность выдачи нового исполнительного листа при замене взыскателя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А72-3030/08-11/197 Постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности по статье 14.5 КоАП РФ признано незаконным, поскольку торговая точка предпринимателя не имеет признаков, позволяющих отнести ее к помещениям, при осуществлении торговли в которых законом установлена обязанность применения ККТ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А72-1983/08 Единый налог на вмененный доход не применяется в случае осуществления предпринимательской деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А72-1628/08-9/5 У налогового органа отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, поскольку материалами дела подтверждается, что представленные в регистрирующий орган документы соответствовали требованиям закона.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-9389/08-СА3-36 Неисполнение заявителем Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) в условиях особого противопожарного режима является основанием привлечения заявителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-7583/08-СА3-44 При наличии у продавца справки к товарно-транспортной накладной при розничной продаже алкогольной продукции факт ненадлежащего оформления правой части раздела "Б" справки к товарно-транспортной накладной не свидетельствует о нелегальности оборота алкогольной продукции и не образует составов административных правонарушений по статье 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-6922/2008-СА3-44 Ненадлежащее оформление юридическим лицом правой части раздела "Б" справки к товарно-транспортной накладной на реализуемую алкогольную продукцию не образует объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-5118/08 Федеральный закон РФ N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" не содержит положений, запрещающих выделение в отдельное производство исполнение взыскания исполнительского сбора и возбуждение самостоятельного исполнительного производства о взыскании исполнительского сбора в пределах основного исполнительного производства с учетом единственного ограничения по приоритетному обеспечению имущественных требований взыскателя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-4654/2008-СА3-38 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при принятии апелляционной жалобы к производству установит, что апелляционная жалоба подана по истечении установленного АПК РФ срока подачи апелляционной жалобы и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-3845/2008-СГ1-10 Поскольку истец не представил доказательств, свидетельствующих о наличии всех условий, являющихся основанием для внесения изменений в спорный договор, в удовлетворении иска об изменении кредитного договора отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-3755/2008 В связи с недоказанностью административным органом вины предпринимателя в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ, основания для привлечения предпринимателя к административной ответственности отсутствуют.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-3155/08 Арбитражный суд удовлетворил исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку истцом выполнены обязательства по агентскому договору, что подтверждается актами, подписанными ответчиком без каких-либо возражений, однако обязательства по возмещению расходов истца исполнены ответчиком с нарушением установленного срока.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-31258/2007 Поскольку ответчик не исполнил обязательство по оплате выполненных истцом услуг, при этом заключенные истцом и ответчиком договоры на оказание услуг по оценке не противоречат требованиям ФЗ "Об исполнительном производстве", сторонами не оспорены и недействительными в установленном законом порядке не признаны, иск о взыскании задолженности по договору на проведение оценочных работ удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-304/08-СГ3-25 Наличие установленной судебным актом задолженности ответчика перед истцом не может быть признано обстоятельством, ограничивающим право ответчика на отчуждение имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-29843/07 Поскольку спорный земельный участок относится к земельным участкам общего пользования и не подлежит приватизации в силу прямого указания закона, отказ в предоставлении в собственность обществу земельного участка соответствует нормам действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-26291/06 Ввиду отсутствия предусмотренных действующим законодательством оснований для отказа в предоставлении в собственность земельного участка суд обоснованно признал обязательным для собственника земельного участка заключение договора купли-продажи земельного участка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-26046/2005-СГ2-24 Арбитражные суды субъектов Российской Федерации рассматривают в апелляционной инстанции повторно дела, рассмотренные в этих судах в первой инстанции впредь до начала деятельности арбитражных апелляционных судов, которые будут осуществлять проверку судебных актов, принятых соответствующими арбитражными судами субъектов Российской Федерации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-16350/2006-СГ2-3 Суд частично удовлетворил иск о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку каких-либо претензий по качеству при подписании акта приемки-передачи выполненных работ ответчиком истцу не заявлено, акт о недостатках выполненных работ не может служить доказательством некачественности работ, так как составлен по истечении гарантийного срока.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-14211/06-СГ4-40 Определение суда о возвращении апелляционной жалобы отменено, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку суд апелляционной инстанции, оставив жалобу без движения и одновременно восстановив пропущенный срок, необоснованно возвратил жалобу заявителю.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-1204/2008-СГ1-17 Расчеты абонентов с организацией водопроводно-канализационного хозяйства за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в пределах и сверх установленных лимитов производятся в порядке, установленном Правительством РФ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяют порядок взимания платы за сброс сточных вод в системы канализации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-1189/08 Заявленные обществом требования о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, а также о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату НДС удовлетворены на основании того, что общество правомерно применило ставку НДС 0 процентов при реализации услуг по перевалке нефтепродуктов, вывозимых за пределы территории РФ, несмотря на то, что помещение нефтепродуктов под таможенный режим экспорта происходило после загрузки судов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А65-1154/08 Заявленные обществом требования о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, а также о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату НДС удовлетворены на основании того, что общество правомерно применило ставку НДС 0 процентов при реализации услуг по перевалке нефтепродуктов, вывозимых за пределы территории РФ, несмотря на то, что помещение нефтепродуктов под таможенный режим экспорта происходило после загрузки судов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-8954/2006 Исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворено, так как факт пользования ответчиком спорными объектами без каких-либо законных оснований подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-799/07-15 Дело по иску о защите деловой репутации направлено на новое рассмотрение, поскольку судебными инстанциями не была дана оценка представленному в материалы дела заключению эксперта, необходимость которого была установлена самим судом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-705/08-5 Единый налог на вмененный доход не применяется в отношении предпринимательской деятельности в случае осуществления ее в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-2411/08-5 Учитывая, что обществом в регистрирующий орган были представлены все необходимые документы, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности ООО в связи с его ликвидацией.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-23607/2007-22 Поскольку изъятие собственником имущества из хозяйственного ведения предприятия, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, направлено на уменьшение конкурсной массы, что противоречит существу законодательства о банкротстве, оспариваемое распоряжение о закреплении спорного имущества на праве оперативного управления за третьим лицом признано недействительным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-2046/08-43 Поскольку территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом не было извещено о рассмотрении спора с участием его в деле как ответчика, принятые по делу судебные акты в части в части признания права хозяйственного ведения на объекты недвижимости подлежат отмене по безусловным основаниям в силу п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ, а дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-2045/08-43 Поскольку территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом не было извещено о рассмотрении спора с участием его в деле как ответчика, принятые по делу судебные акты в части признания права хозяйственного ведения на объекты недвижимости подлежат отмене по безусловным основаниям в силу п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ, а дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-15923/07 Поскольку возбуждение нового исполнительного производства повлекло за собой существование двух исполнительных производств по одному исполнительному листу, что является неправомерным и нарушающим права и законные интересы должника, заявление о признании недействительным и отмене постановления о возбуждении исполнительного производства удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А57-1471/07 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-5490/2008 Дело о признании незаконным постановления административного органа о привлечении общества к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за нарушение требований Федерального закона N 54-ФЗ направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо исследовать основания проведения проверки общества, учитывая, что иными нормативно-правовыми актами, кроме ФЗ "Об оперативно-разыскной деятельности", не установлена процедура осуществления контроля в рамках проверки применения ККТ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-3197/08 Поскольку оказанные заявителем услуги транспортной экспедиции, в том числе услуги по аренде и ремонту цистерн, согласно представленным договорам транспортной экспедиции и аренды цистерн непосредственно связаны с работами по сопровождению, транспортировке товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, то в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ обложение указанных услуг налогом на добавленную стоимость должно производиться по ставке 0 процентов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-3042/08 Поскольку расходы налогоплательщика на содержание катера соответствуют требованиям ст. 252 НК РФ и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, решение налогового органа о взыскании указанного налога неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-18753/2007 Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор. Наличие заключенного предварительного договора в отношении объекта недвижимого имущества, отчужденного третьему лицу, не может служить основанием для признания договора об отчуждении недействительным по признаку ничтожности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-18340/07 Незаключенность договора и недоказанность факта оказания услуг правомерно явились основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании задолженности и неустойки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-1641/08 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части начисления заявителю ЕНВД, НДС, пени и штрафов по п. 1 ст. 122 НК РФ и п. 2 ст. 119 НК РФ направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо исследовать площадь торговых залов, переданных по договору аренды, а также установить принадлежность помещений муниципальному образованию для определения заявителя как налогового агента и соответственно оценить правомерность расчетов налогов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-1640/08-15 Поскольку в материалах дела не имеется доказательств обращения ответчика с ходатайством об уменьшении неустойки, а также доказательств явной несоразмерности предусмотренной договором неустойки последствиям нарушения обязательства, суд, учитывая неисполнение ответчиком в предусмотренный договором срок обязательств по оплате поставленной истцом продукции, правомерно взыскал неустойку в заявленном размере.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-15672/07 Поскольку заявитель не представил в суд доказательства подтверждения расходов на оплату услуг связи, в удовлетворении искового заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности частично отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-15633/2007-36 Поскольку в результате частичного погашения задолженности сумма заявленных уполномоченным органом требований стала меньше суммы, необходимой для возбуждения производства по делу о банкротстве, апелляционный суд правомерно отменил определение суда первой инстанции о введении процедуры наблюдения и принял новое решение об отказе во введении наблюдения по заявлению уполномоченного органа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-13941/05 Учитывая, что решением арбитражного суда уже сняты все ограничения по распоряжению имуществом должника, указанные в ранее вынесенном определении о принятии мер по обеспечению иска о взыскании с должника сумм НДС, суд пришел к обоснованному выводу о том, что принятие дополнительного судебного акта по вопросу снятия указанных обеспечительных мер не требуется.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-13672/07 В удовлетворении иска о признании права собственности на нежилое здание отказано, поскольку спорный объект недвижимости признан судом самовольной постройкой, однако право собственности на самовольную постройку на основании ст. 222 ГК РФ не может быть признано за истцом, так как земельный участок не предоставлен последнему в постоянное (бессрочное) пользование или в собственность.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А55-1018/08 Законодательство о налогах и сборах не связывает право налогоплательщика на применение налогового вычета с действиями его контрагентов по сделкам по исполнению своих налоговых обязательств.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А49-7658/07 В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А49-7361/2006-6/24 Определение суда об изменении способа исполнения судебного акта по делу об истребовании имущества из чужого незаконного владения путем замены обязанности по передаче спорного имущества на взыскание его стоимости отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение, поскольку суд не учел, что определение стоимости утраченного имущества должно производиться строго в соответствии с исполнительным документом и с учетом цен на аналогичные изделия.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А49-373/08 Согласно п. 1 ст. 750 ГК РФ, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-7942/08-С19 Несоблюдение обществом при производстве работ требований Правил дорожного движения (отсутствовали временные дорожные знаки, подлежащие установке при производстве соответствующего вида работ, работы проводились без согласования с органами ОГАИ БДД) правомерно квалифицировано административным органом как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.33 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-7621/2008 В соответствии с ч. 1 ст. 16.12 КоАП РФ несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной декларации при периодическом временном декларировании влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-750/2008 Поскольку оснований, исключающих возможность определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки с ввозимыми товарами, судом не установлено, обоснованность применения резервного метода, а также способов определения таможенной стоимости в соответствии со ст. 24 Закона о таможенном тарифе таможенный орган не доказал, заявление о признании недействительными решений таможни о корректировке таможенной стоимости и таможенных платежей удовлетворено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-6379/08-С22 Судом установлен факт виновных действий общества, выразившихся в нарушении норм и правил безопасности при проектировании, строительстве, приемке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации либо выводе из эксплуатации гидротехнического сооружения, в связи с чем привлечение общества к ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-4307/08 Учитывая наличие у заявителя правоустанавливающих документов на арендуемое здание, определяющих площадь торгового зала в размере более 150 кв. м, и отсутствие у налогового органа доказательств, подтверждающих факт использования обществом в проверяемый период торговой площади в размере менее 150 кв. м, суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии у налогового органа оснований для начисления заявителю единого налога на вмененный доход, НДС, соответствующих пеней и налоговых санкций.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-3882/08-С59 Факт реализации алкогольной продукции при отсутствии Правил продажи отдельных видов товаров, в которые включены правила продажи алкогольной продукции, является основанием привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-3111/08-С10 Поскольку обязанность прикреплять ценники к образцам продаваемой алкогольной продукции отменена, а вменяемое заявителю правонарушение описано именно как отсутствие ценников, привлечение общества к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-2670/08-С18 Поскольку в оспариваемом постановлении налогового органа не указано, какие конкретно правила и нормы розничной продажи алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, установленные Правительством Российской Федерации, обществом были нарушены, привлечение общества к административной ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ неправомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-2197/08-С62 Дело по иску об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения и об обязании ответчика демонтировать сооружения передано на новое рассмотрение, поскольку представленные истцом акты обследования земельного участка не являются надлежащими доказательствами нахождения земельного участка в пользовании ответчика и возведения ответчиком спорных сооружений.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-18344/07-С67 В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-18271/06-С19 В удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших в связи предоставлением льгот отдельным категориям граждан при оплате жилья и коммунальных услуг по техническому обслуживанию жилых домов, отказано, поскольку предприятием в материалы дела не представлены документы, подтверждающие его фактические затраты по оказанию услуг льготной категории граждан.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-18270/06-С19 В удовлетворении иска о взыскании убытков, возникших в связи предоставлением льгот отдельным категориям граждан при оплате жилья и коммунальных услуг по техническому обслуживанию жилых домов, отказано, поскольку предприятием в материалы дела не представлены документы, подтверждающие его фактические затраты по оказанию услуг льготной категории граждан.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-15739/07 Поскольку судом установлена и материалами дела подтверждается необоснованность полученной налогоплательщиком налоговой выгоды, решение налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, начисления пени и штрафов является правомерным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А12-1125/07-С59 Если установившим льготы федеральным законом или иным нормативным правовым актом обязанность по возмещению платы, не полученной от льготных категорий потребителей, возлагается на субъект РФ или муниципальное образование, то при недостаточности выделенных на эти цели средств из федерального бюджета взыскание должно осуществляться с РФ независимо от того, были ли предусмотрены соответствующие расходы в бюджете субъекта РФ или муниципального образования.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А06-7088/2006-22 В случае когда по возмездному договору имущество приобретено у лица, не имевшего права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке статьи 301 ГК РФ с виндикационным иском к лицу, приобретшему это имущество.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А06-6718/07 Поскольку представленные заявителем в таможенный орган документы содержат количественно определенную и достаточную информацию о цене сделки, суд признал выводы таможенного органа о неправомерности использования заявителем основного метода определения таможенной стоимости товара бездоказательными, а действия по корректировке таможенной стоимости и дополнительному начислению таможенных платежей - незаконными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 по делу N А06-6045/07 Поскольку ответчик не доказал факта перечисления денежной суммы в счет погашения задолженности за недопоставленный истцу товар, исковые требования в части взыскания излишне уплаченной стоимости оборудования удовлетворены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А72-9377/04-17/31-Б В удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об утверждении мирового соглашения отказано, поскольку отчуждаемое по условиям мирового соглашения имущество, принадлежащее должнику на праве хозяйственного ведения, без проведения торгов передается одному из конкурсных кредиторов, что влечет за собой неоправданные преимущества для данного конкурсного кредитора и ущемляет права остальных конкурсных кредиторов должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А65-5848/07 Поскольку заявителем в подтверждение обоснованности применения налоговых вычетов представлены все необходимые документы и товар реализован в режиме экспорта, отказ в возмещении НДС является неправомерным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А65-5724/08 Поскольку ответчиком при расчете арендной платы по договору аренды лесного участка правомерно применены коэффициенты, установленные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 07.12.2005 N 323, иск об изменении условий договора аренды участка лесного фонда в части исчисления суммы арендной платы оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А65-30592/07 Налоговая ставка ноль процентов в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ применяется при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке, перегрузке экспортируемых за пределы территории РФ товаров и иных подобных работ (услуг). Приведенный в названной норме перечень работ (услуг) допускает выполнение любых работ (услуг), связанных с перевозкой груза, как организациями-перевозчиками, так и другими лицами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А65-23778/07 Суд признал незаконным предписание территориального управления Ростехнадзора в части, возлагающей обязанность на предпринимателя зарегистрироваться в качестве плательщика за негативное воздействие на окружающую среду, поскольку нормативных актов, устанавливающих порядок и условия регистрации в качестве названного плательщика, не имеется.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А65-19020/07 При расчетах путем зачета встречных требований суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю, в соответствии с НК РФ считаются уплаченными и подлежат вычету на общих основаниях. При оплате начисленных поставщиками сумм налога с помощью денежных средств, полученных налогоплательщиком по договору займа, передача имущества отвечает признаку реальности затрат только в момент исполнения налогоплательщиком своей обязанности по возврату суммы займа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А65-1347/08 Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. Освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС носит уведомительный характер, то есть право на применение данной льготы не требует подтверждения ненормативным правовым актом налогового органа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А57-6556/05-С21-11 Удовлетворяя исковое заявление о взыскании убытков, суд исходил из того, что затраты заявителя, связанные с предоставлением льгот по оплате услуг связи отдельным категориям граждан, являются расходными обязательствами Российской Федерации. Невозмещенные затраты в результате бездействия государственных органов являются убытками и подлежат взысканию с Российской Федерации. При этом суд исключил из предъявленной к взысканию суммы налог на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А57-23014/07-36 Отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, суд исходил из того, что приведенная заявителем причина пропуска срока не может быть признана уважительной.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А55-874/2008 Поскольку материалами дела установлено неуведомление предпринимателем управления миграционной службы о приеме на работу иностранных граждан, привлечение последнего к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А55-846/08 Поскольку истец подтвердил, что долг за поставленную продукцию ответчиком не погашен и поставленный товар не возвращен, суд правомерно признал иск о взыскании долга подлежащим удовлетворению.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А55-6352/08 Суд отказал в признании незаконным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 16.9 КоАП РФ, поскольку материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения, выразившегося в выдаче международного почтового отправления получателю без разрешения таможенного органа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А55-5165/08 Поскольку иностранная организация предоставила заявителю уже готовый программный продукт, за который последний уплачивает лицензионные платежи, а не услуги по разработке программ для ЭВМ, их адаптации и модификации, и у иностранной организации отсутствует постоянное место нахождения на территории Российской Федерации, заявитель правомерно не исчислил и не уплатил НДС с операций по реализации спорного программного продукта.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А55-3881/2008 Факт ненаправления отрывной части уведомления о прибытии иностранных граждан составляет объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 18.9 КоАП Российской Федерации, и не является обстоятельством, исключающим вину юридического лица в неисполнении установленной законом обязанности.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А55-16931/07 За задержку вагонов, принадлежащих перевозчику, под погрузкой, выгрузкой на железнодорожных путях необщего пользования более чем на двадцать четыре часа по истечении установленных договором на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования технологических сроков оборота вагонов грузоотправители, грузополучатели, владельцы железнодорожных путей необщего пользования несут перед перевозчиком ответственность в соответствии со ст. 99 Устава железнодорожного транспорта РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А55-15350/07 Суд удовлетворил заявление об обязании таможенного органа осуществить возврат излишне уплаченных таможенных платежей, поскольку заявитель в соответствии с международным соглашением освобожден от уплаты каких-либо таможенных платежей при ввозе оборудования, необходимого для осуществления международных воздушных перевозок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А12-502/08 Недоимка по налогу, образовавшаяся на дату введения в отношении налогоплательщика процедуры наблюдения, не может погашаться за счет переплаты налога, образовавшейся после введения названной процедуры.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А12-4061/08 Суд признал незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, выразившееся в невозбуждении исполнительного производства, поскольку названное бездействие препятствует исполнению вступившего в силу решения арбитражного суда, вынесенного в пользу заявителя, и нарушает права заявителя как взыскателя.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18 - 22.09.2008 по делу N А12-3474/08 Подпунктом 1 пункта 1 статьи 150 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, в том числе, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А12-18536/07 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А12-17573/07-С29 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части начисления земельного налога направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо установить фактическую кадастровую стоимость спорного земельного участка в проверяемый период, а также наличие либо отсутствие судебного акта об исправлении технической ошибки, касающейся стоимости земельного участка, в кадастровом плане спорного земельного участка.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А12-15747/06-С40 Расторгая договор возмездного оказания услуг и взыскивая сумму долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, суд указал на существенное нарушение условий указанного договора и на обоснованность размера спорной суммы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 22.09.2008 по делу N А06-939/2008 Поскольку постановления органа Пенсионного фонда являются исполнительными документами, подлежащими исполнению наравне с исполнительными документами, выданными на основании судебных актов, действия ответчика, выразившиеся в возврате названных постановлений без исполнения, являются незаконными.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18 - 22.09.2008 по делу N А06-1673/08 Дело о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение в части взыскания расходов по оплате услуг представителя с налогового органа, поскольку согласно п. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах, однако указанному обстоятельству судом правовая оценка не дана.

Постановление ФАС Поволжского округа от 21.09.2008 по делу N А57-20563/2007-43 Договор аренды с правом выкупа следует рассматривать как смешанный договор, содержащий в себе элементы договора аренды недвижимости и договора купли-продажи недвижимости. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А72-493/08 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не дана правовая оценка тому обстоятельству, что имеющиеся у налогового органа документы позволяли связать оплату счетов-фактур с конкретными платежными документами, так как недопустимо отказывать налогоплательщику в вычете НДС по формальным основаниям, не принимая во внимание фактическую уплату суммы налога поставщику, что налоговым органом и не оспаривается.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А72-151/07-25/8 Статьей 49 ФЗ "Об акционерных обществах" право на обжалование решения общего собрания акционеров предоставлено только акционеру общества. С учетом вступивших в законную силу судебных актов суд пришел к выводу об отсутствии надлежащих доказательств, подтверждающих наличие у заявителя статуса акционера общества на момент проведения оспариваемого собрания, в связи с чем иск о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров общества оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А65-27634/07 Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ, услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. Получение убытка налогоплательщиком в целом по итогам отчетного периода, а тем более при реализации отдельных единиц товара не является основанием для отказа в праве на вычет.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А65-23585/07 Дело о признании недействительными решения о назначении генерального директора, решения о государственной регистрации вносимых в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и записи в ЕГРЮЛ направлено на новое рассмотрение, поскольку суд принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

Постановление ФАС Поволжского округа от 16 - 19.09.2008 по делу N А65-16190/06 В соответствии с п. 1 ст. 115 НК РФ налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта (срок давности взыскания налоговых санкций).

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А57-8029/07-22 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа направлено на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, арбитражный суд в мотивировочной части решения указал лишь на то, что налогоплательщик не представил доказательств недействительности оспоренного по делу ненормативного правового акта, а также суд не провел правового анализа первичных документов, на основе которых налоговым органом было принято оспариваемое решение.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А57-6114/07-44 Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. В соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в предусмотренный законом или договором срок, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А57-3254/03-25-5 Установленная вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательств, повлекшая за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по делу, является основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А55-3886/08 Согласно части 4 статьи 18.9 КоАП Российской Федерации неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А55-3885/08 Согласно части 4 статьи 18.9 КоАП Российской Федерации неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета влечет наложение административного штрафа.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А55-18013/2007 Поскольку поступившие на расчетный счет истца денежные средства являются собственными средствами истца, а не бюджетными средствами, при списании денежных средств с расчетного счета налогоплательщика (истца) на основании инкассовых поручений налогового органа о взыскании недоимки по налогам права истца не нарушены, иск о взыскании убытков оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А55-1344/08 Поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате арендной платы и не представил доказательства неполучения от истца счетов на оплату арендной платы, исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате и пени удовлетворено правомерно. Несоответствие размера договорной неустойки ставке рефинансирования ЦБ России само по себе о несоразмерности неустойки не свидетельствует.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-5562/08-С58 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, суд прекратил производство по делу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-5054/08-С52 В удовлетворении заявления об урегулировании разногласий по лицензионному договору отказано, поскольку сторонами не совершались действия по акцепту предложенных по договору условий. Заключение лицензионного договора с правообладателем в обязательном порядке не предусмотрено законом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-4961/08-С22 Нарушение административным органом при производстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП РФ, является основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа при условии, если указанные нарушения носят существенный характер.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-3792/08-С6 Установив факт нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда лицом, ответственным за содержание и ремонт жилого дома, арбитражный суд пришел к выводу, что названное лицо правомерно привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-18865/07-С59 Дело о признании недействительным решения совета директоров направлено на новое рассмотрение в связи с отсутствием доказательств извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-18443/2007-С19 В удовлетворении требований о признании публичных торгов недействительными отказано, поскольку не установлено ограничений доступа к участию в торгах, предоставления преимущественного права одних участников аукциона перед другими, грубого нарушения правил проведения торгов. Требование об обеспечении обязательства относится ко времени заключения договора (после проведения аукциона) и не может повлиять на результаты аукциона, следовательно, не ущемляет права участников торгов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-15040/07-С44 Дело по иску товарищества собственников жилья о признании права собственности на помещение подвала жилого дома передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя исковые требования и признавая право собственности на общее имущество за истцом, суд принял судебные акты, затрагивающие права и интересы членов товарищества, не привлеченных к участию в деле.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А12-14917/05-С53 Поскольку истцом доказаны вина ответчика в затоплении нежилого помещения, арендуемого истцом, и связь между ненадлежащей эксплуатацией оборудования ответчиком и причинением вреда, суд удовлетворил исковые требования о взыскании убытков согласно локальному сметному расчету, составленному специализированной организацией.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А06-6841/2006-22 Суд прекратил производство по апелляционной жалобе на судебный акт по делу о выселении из нежилого помещения, поскольку материалами дела не подтверждается нарушение прав и обязанностей заявителя жалобы, права заявителя на спорное нежилое помещение не установлены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А06-6426/07 Дело по иску о взыскании пени передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо проверить обоснованность расчета суммы иска с указанием количества дней просрочки по каждому виду работ за определенный месяц и разрешить спор по существу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А06-5692/2007-7 Дело о взыскании задолженности и неустойки по договору аренды направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду надлежит устранить допущенное процессуальное нарушение, выразившееся в неизвещении третьего лица о времени и месте рассмотрения дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А06-2584/2008-14 Поскольку доказательств надлежащего уведомления законного представителя общества о времени и месте составления протокола об административном правонарушении ответчиком не представлено, постановление о привлечении общества к административной ответственности по ст. 8.13 КоАП РФ признано незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу N А06-1455/1-8/06 Договор об уступке доли (дарении) в уставном капитале признан недействительным, поскольку доказательства подписания указанного договора заявителем либо уполномоченным им лицом в материалах дела отсутствуют.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А72-2709/08 Требование к налоговому агенту, не исполнившему обязанность по перечислению в бюджет удержанного налога, не может быть квалифицировано как требование об уплате обязательных платежей и независимо от момента его возникновения не включается в реестр требований кредиторов и удовлетворяется в установленном налоговым законодательством порядке. Споры, вытекающие из правоотношений, в которых должник выступает налоговым агентом, рассматриваются вне дела о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А72-2402/08 Поскольку в силу статьи 622 ГК РФ ответственность в виде обязанности по внесению арендной платы при расторжении договора возникает у арендатора в случае невозврата либо несвоевременного возврата имущества арендодателю, а материалами дела установлен факт подписания сторонами акта приема-передачи, подтверждающего выполнение арендатором обязанности по возврату спорного имущества, суд отказал в удовлетворении иска о взыскании арендной платы после даты расторжения договора аренды.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-5289/08 Представление сторонами новых доказательств в суд кассационной инстанции при отсутствии непреодолимых препятствий для их представления в суд первой инстанции противоречит положениям главы 35 АПК РФ. В силу п. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальный действий.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-3147/08 Поскольку требование об уплате налога обществу надлежащим образом не предъявлялось, у налогового органа отсутствовали основания для принятия решения о принудительном взыскании задолженности по налогу на имущество и решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-30278/2007-СА3-38 Поскольку заключенный банком договор о сотрудничестве отвечает критериям соглашения, в отношении которого ФЗ "О защите конкуренции" установлена обязанность уведомления антимонопольного органа, суд признал правомерным привлечение банка к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.8 КоАП РФ за неуведомление о заключенном соглашении. При этом сумма штрафа снижена судом до размера, предусмотренного названной нормой в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-30125/07 В соответствии со ст. 78 НК РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика, которое может быть им подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-28030/2007 Дело по заявлению в части обязания возвратить переплату по НДС передано на новое рассмотрение, поскольку правило о трехмесячном сроке на подачу заявления, установленное ч. 4 ст. 198 АПК РФ, не распространяется на подачу заявления, содержащего требование о возврате излишне уплаченного налога.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-27785/2007 Суд удовлетворил исковые требования конкурсного управляющего о признании сделки купли-продажи недействительной и о применении последствий ее недействительности, поскольку оспоренная сделка совершена руководителем должника после введения в отношении последнего процедуры конкурсного производства, что противоречит ч. 2 ст. 126 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которой полномочия руководителя должника с момента введения конкурсного производства прекращаются.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-27236/07 Излишне уплаченные суммы таможенных пошлин подлежат возврату таможенным органом по заявлению плательщика. То обстоятельство, что декларант добровольно уплатил таможенные платежи исходя из ставки, установленной в ТН ВЭД России, не является препятствием для обращения его за возвратом излишне уплаченных платежей на основании принятого в последующем предварительного решения о классификации товара, выявившего ошибку, допущенную при первоначальном определении кода товара.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-269/08 В признании недействительным соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности, заключенного между сторонами, отказано правомерно, поскольку вступившим в законную силу судебным актом было утверждено мировое соглашение, которым суд признал доказанным факт наличия долга по спорному соглашению. Мировое соглашение истцом не оспаривалось и исполнено, что подтверждается соответствующими платежными документами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-26849/2006 В удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения отказано, поскольку отсрочка уплаты налогов и пени, установленная мировым соглашением, противоречит требованиям НК РФ, предусматривающим возможность предоставления отсрочки по уплате обязательных платежей только на срок до одного года.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-2672/08 Заявление о признании действий ответчика по заключению договора аренды незаконными, а договора аренды недействительным оставлено без удовлетворения, поскольку заявителем выбран неверный способ защиты своего права.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-26493/07 Дело по иску о признании недействительным соглашения о расторжении договора передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо исследовать правомерность рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика, а также установить, являлся ли ответчик стороной расторгнутого договора.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-26093/07 Суд, правомерно отказал в удовлетворении иска о признании недействительными распоряжений органа исполнительной власти субъекта РФ и главы муниципального образования в части перевода квартиры из жилого помещения в нежилое, установив отсутствие нарушений норм законодательства, а также прав и законных интересов ЖСК.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-26033/2007-СГ2-24 Поскольку представленные истцом доказательства не позволяют установить наличие совокупности всех необходимых условий для возложения на ответчика обязанности по возмещению убытков в виде упущенной выгоды, иск о взыскании убытков оставлен без удовлетворения.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-25534/06-СГ4-35 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов, в том числе на вознаграждение арбитражному управляющему, обязанность по уплате соответствующих сумм возлагается арбитражным судом по заявлению арбитражного управляющего на заявителя, а если заявителем является ликвидационная комиссия - на создавших эту комиссию собственника имущества должника (унитарного предприятия) или учредителей (участников) должника.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-2529/08 Факт неучета налогоплательщиком налоговой льготы при составлении декларации за конкретный налоговый период, сам по себе не означает отказ налогоплательщика от использования соответствующей налоговой льготы в этом периоде.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-21723/07 Поскольку заявителем были соблюдены все условия для применения налогового вычета, факт реального совершения сделки с поставщиком, оплата оказанных услуг и их оприходование документально подтверждены, у налогового органа отсутствовали правовые основания для отказа в применении налоговых вычетов с последующим доначислением налога на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-16509/2006 Требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника. Расчет с кредиторами по таким требованиям производится конкурсным управляющим в порядке, установленном п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-1646/08 Поскольку налогоплательщиком была занижена налоговая база при исчислении суммы ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет, в результате уменьшения площади торгового зала магазина, в удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления сумм налогов и соответствующих сумм пени и штрафов отказано правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-13511/06 Поскольку в связи с изменением законодательства субъекта РФ произошла смена лица, обязанного по решению суда, вступившего в законную силу, выступить должником по исполнительному листу, требования о замене стороны в исполнительном производстве удовлетворены правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А65-10520/2007-СГ2-6/13 Поскольку распоряжение о предоставлении в арендное пользование земельного участка нарушает права истца, которому принадлежат на праве оперативного управления объекты недвижимости, расположенные на спорном земельном участке, требования истца о признании указанного распоряжения недействительным удовлетворены правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-7309/07 Требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-4084/08-5 Дело о привлечении общества к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение, поскольку, согласно акту проверки, она проведена без участия законного представителя общества.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-4045/08 Дело по заявлению о признании незаконными действий налогового органа по привлечению эксперта и о признании недействительным заключения эксперта направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо дать надлежащую оценку доводам заявителя о нарушении налоговым органом порядка привлечения эксперта для определения рыночной стоимости акций, а также выяснить, кто привлекался в ходе налоговой проверки - специалист или эксперт.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-3696/2008-116 Поскольку страхователь полностью выполнил свои обязательства перед ответчиком при наступлении страхового случая, суд удовлетворил иск о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-23696/07 В удовлетворении требований об устранении препятствий в осуществлении права собственности отказано, поскольку истец не доказал права собственности или иного вещного права на спорный земельный участок.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-23175/07-1 Согласно ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут при существенном нарушении договора другой стороной. Поскольку факт нарушения ответчиком условий договора подтвержден материалами дела, иск о взыскании задолженности по арендной плате, расторжении договора и возврате имущества удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-22616/07 Суд отказал в признании недействительным договора аренды земельного участка, поскольку договор заключен в рамках правоотношений, возникших в связи с принятием органом местного самоуправления постановления о согласовании места размещения объектов строительства.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-22036/07-132 Пунктом 1 ст. 516 ГК РФ определено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты ответчиком задолженности за поставленный истцом товар, иск о взыскании долга и договорной неустойки в части удовлетворен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-21342/07 В удовлетворении заявления о признании незаконными постановления и предписания антимонопольного органа о прекращении действий, направленных на злоупотребление доминирующим положением на рынке оказания услуг по захоронению, отказано правомерно, поскольку факты незаконных действий заявителя и его должностных лиц по воспрепятствованию доступа иным лицам на территорию кладбища для установки надмогильных сооружений, захоронения и по другим вопросам подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-20561/2007 Если в результате уплаты истцом ответчику денежных средств за имущество, указанное в предварительном договоре, ответчик неосновательно обогатился, истец вправе в силу ст. 1102 ГК РФ требовать возврата неосновательного обогащения. Сам факт уплаты денежных средств не влечет возникновения вещных прав, а также преимущественного права покупки.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-16214/07-21 Поскольку истцом не представлены документы, подтверждающие передачу спорного товара ответчику, указываемая в обоснование иска накладная не соответствует требованиям закона, в удовлетворении иска о взыскании товара в натуре отказано.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-15725/07-38 Перевозчик освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) принятого для перевозки груза, если груз прибыл в исправных вагоне, контейнере с исправными запорно-пломбировочными устройствами, установленными грузоотправителем, либо исправных вагоне, контейнере без перегрузки в пути следования с исправной защитной маркировкой или исправной увязкой, а также при отсутствии признаков, свидетельствующих о несохранности груза.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А57-13130/05-11-20-1 Дело о признании права на сервитут, о возложении обязанности заключить соглашение об установлении сервитута направлено на новое рассмотрение, в ходе которого истец должен доказать отсутствие законной и разумной возможности обеспечения своих правомерных потребностей каким-либо способом помимо обременения соседних земельных участков сервитутом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-6451/08 Поскольку заявителем в подтверждение обоснованности применения налоговых вычетов представлены все необходимые документы, осуществлен реальный экспорт товаров за пределы таможенной территории РФ и, кроме того, налоговый орган в нарушение п. 3 ст. 176 НК РФ не вынес отдельного решения об отказе в возмещении части сумм НДС, требования о признании недействительным решения налогового органа и об обязании восстановить нарушенное право путем возмещения НДС удовлетворены.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-6240/06-36 При отсутствии у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, обязанность погашения расходов в части, не погашенной за счет имущества должника, возлагается на лицо, обратившееся с заявлением о признании должника банкротом.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-5533/2007 В признании недействительными конкурса на размещение заказа на выполнение проектно-изыскательских работ и государственного контракта, заключенного по его результатам, отказано, поскольку указание в конкурсной документации на критерий "квалификация" не противоречит ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", т.к. согласно нормам ГК РФ проектно-изыскательская деятельность требует определенной квалификации.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-5399/2008 Поскольку протокол об административном правонарушении составлен с нарушением установленных КоАП РФ требований и без участия законного представителя привлекаемого к административной ответственности лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте его составления, постановление о привлечении заявителя к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ правомерно признано незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-5231/2008 Истечение срока давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-3564/08 Согласно п. 2 ст. 291 Таможенного кодекса РФ международные почтовые отправления не могут быть выданы организациями почтовой связи их получателям без разрешения таможенного органа. Выдача таких отправлений без разрешения таможенного органа является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-3558/08 Согласно п. 2 ст. 291 Таможенного кодекса РФ международные почтовые отправления не могут быть выданы организациями почтовой связи их получателям без разрешения таможенного органа. Выдача указанных товаров без разрешения таможенного органа является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-3471/08 У налогового органа отсутствовали законные основания для отказа в применении заявителем налоговой ставки 0 процентов по реализации товаров в таможенном режиме экспорта и в применении налоговых вычетов, поскольку п. 1 ст. 165 НК РФ не предусмотрено представление вместе с налоговой декларацией заявления на перевод денег от иностранного покупателя. Факт получения экспортной выручки подтвержден материалами дела и налоговым органом не оспорен.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-341/08 Дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя требования, суд исходил из того, что заявителем соблюдены все условия для принятия к вычету НДС по расходам, связанным с оплатой услуг. Между тем суд не исследовал вопрос о том, приобретены ли спорные услуги исключительно для осуществления операций, признаваемых объектом налогообложения, и какими доказательствами данное обстоятельство подтверждено.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-339/08 Поскольку оказанные заявителю услуги по бронированию и проживанию в гостиницах, по организации авиа- и автоперевозок, по приобретению медикаментов, спортивного инвентаря направлены на реализацию уставных целей и операции по ним не являются объектом обложения НДС, заявитель неправомерно принял к налоговому вычету указанные расходы, а следовательно, решение налогового органа о доначислении НДС является законным и обоснованным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-2424/2008-1 Поскольку протокол об административном правонарушении составлен без участия лица, привлекаемого к административной ответственности, надлежащим образом не извещенного о времени и месте составления протокола, постановление о привлечении заявителя к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ за несвоевременное поступление валютной выручки является незаконным.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-18704/2007 Наложение ареста на имущество должника обеспечивает баланс интересов истца и собственника имущества до разрешения спора. Вопрос о сохранении мер обеспечения либо об их отмене разрешается судом при принятии решения по делу.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-18643/07 Арест имущества должника производится в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией обязанности по уплате налога, пеней и штрафов в установленные сроки и при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-17591/2007 Собственник государственного имущества не вправе требовать перечисления в федеральный бюджет всей арендной платы, определенной договором аренды имущества, закрепленного за государственным предприятием. Вместе с тем ни Бюджетный кодекс Российской Федерации, ни федеральный закон о федеральном бюджете не устанавливает обязанность арендатора имущества, находящегося в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий, перечислять арендную плату непосредственно в бюджет.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-1727/06 В удовлетворении ходатайства налогоплательщика об отмене обеспечительных мер по делу о взыскании налоговых санкций, мотивированного признанием налогоплательщика банкротом и открытием в отношении него конкурсного производства, отказано, поскольку заявитель не представил доказательств наложения ареста на спорное имущество и его изъятия.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-17045/2007 Согласно ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-16991/2007 В соответствии со ст. 610 ГК РФ, если договор заключен на неопределенный срок, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-1594/08 Поскольку заявитель в полном объеме доказал свое право на применение налоговых вычетов, а факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, требование о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-15375/2006 Обеспечение обязательства залогом имущества третьего лица не прекращает обязательства должника перед кредитором, а лишь приводит к возникновению обязательства залогодателя перед кредитором, отвечающего за неисполнение обязательств должника своим имуществом.

Определение ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-14797/07 Перераспределение субъектом РФ полномочий по взысканию платы за провоз тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования не затрагивает установленных с его участием гражданских правоотношений и не лишает вновь созданное лицо, представляющее публично-правовое образование по вопросам неисполнения порядка перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, находящимся в государственной собственности, права на предъявление иска о взыскании платы либо на оспаривание уже принятых судебных актов.

Постановление ФАС Поволжского округа от 18.09.2008 по делу N А55-1295/08 В удовлетворении иска о взыскании суммы неосновательного обогащения, возникшего, по мнению истца, в результате полученной ответчиком арендной платы за имущество, которое последнему не принадлежит, отказано правомерно, поскольку ответчик, являясь собственником спорного имущества, был вправе сдавать его в аренду истцу, и, следовательно, на его стороне отсутствует неосновательное обогащение.