Решения и постановления судов

Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2007 год. Часть 35

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.03.2007 по делу N А28-7277/2005-145/24 Дело о взыскании судебных расходов направлено на новое рассмотрение, так как реализация лицом, участвующим в деле, предоставленного законом права на возмещение судебных издержек не может быть квалифицирована как действие, направленное на причинение вреда другой стороне.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.03.2007 по делу N А11-1344/2006-К2-22/190 В признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя отказано правомерно, так как действия по реализации имущества должника соответствуют требованиям законодательства об исполнительном производстве.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А79-6876/2006 Производство по апелляционной жалобе прекращено правомерно, так как арбитражный суд принял к производству апелляционную жалобу на судебный акт, который обжалованию в порядке апелляционного производства не подлежит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А79-6268/2006 В случае оставления судом заявления без движения и установления срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления этого заявления без движения, заявитель должен предпринять все меры к тому, чтобы необходимые документы или иные действия, направленные на устранение таких обстоятельств, были получены судом или о них стало известно суду до истечения срока, установленного судом в определении об оставлении заявления без движения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А79-6049/2006 Реализация услуг по предоставлению жилых помещений в общежитиях освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А79-5390/2006 Доначисление налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по суммам, затраченным на приобретение электроэнергии до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, произведено неправомерно, так как налоговым органом не доказан объем использованной на данном объекте электроэнергии.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А79-2824/2006 Счет-фактура, содержащий недостоверные сведения, не может являться основанием для применения вычета по налогу на добавленную стоимость. Услуги по перевозке сотрудников к месту работы, оказываемые организацией вне рамок коллективного договора, подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А43-35870/2006-43-1197 Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания закрепленных за гражданами или организациями территорий, а также прилегающих территорий, совершенное повторно в течение года, является основанием привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А43-24020/2006-34-1000 В восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано правомерно, так как причины, по которым заявитель пропустил срок, признаны судом неуважительными.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А43-22885/2006-15-703 Иск о взыскании задолженности за перевозку груза автомобильным транспортом по товарно-транспортной накладной удовлетворен правомерно, так как ответчик, вопреки условиям заключенного между контрагентами договора транспортной экспедиции, не уплатил провозные платежи по спорной отправке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А43-11540/2006-20-309 Банк не вправе по требованию Пенсионного фонда РФ возвращать излишне зачисленные на счета вкладчиков пенсии.



Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А39-3340/2006 В удовлетворении заявления о доначислении налогоплательщику единого социального налога отказано правомерно, так как факт уплаты по платежному поручению страховых взносов на обязательное пенсионное страхование налогоплательщиком не подтвержден.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А38-588-16/92-2006 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании стоимости тепловой энергии, поданной в спорный период, так как в нарушение условий договора абонент своевременно не предупредил энергоснабжающую организацию о расторжении договора.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А38-2723-12/304-2006 Нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А31-1919/2006-14 Исполнительный документ о привлечении к административной ответственности правомерно возвращен взыскателю, поскольку предъявлен к исполнению по истечении трех месяцев со дня его вынесения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А29-6792/2006а Переквалифицировав с части 4 статьи 14.17 КоАП РФ на часть 3 статьи 14.1 КоАП РФ правонарушение, выразившееся в непредставлении продавцом деклараций по розничной продаже алкогольной продукции, суд сделал вывод о составлении протокола об административном правонарушении полномочным органом, но отказал в привлечении к административной ответственности ввиду истечения срока давности привлечения к ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А28-4891/2006-178/4 Заявление о взыскании задолженности и пеней по договору аренды земельного участка удовлетворено правомерно, так как арендатор ненадлежащим образом исполнил обязанность по внесению арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А28-4258/2006-199/17 В признании недействительным договора о предоставлении муниципальных гарантий отказано правомерно, так как долговое обязательство подтверждено представительным органом муниципального образования в принятых им решениях, а нарушение процедуры совершения данной сделки не является основанием для признания ее недействительной.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А17-4221/5-2005 В силу ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А17-1826/2006 Если собственник недвижимости реализовал свое исключительное право приватизации или аренды путем заключения договора аренды земельного участка, это не лишает права собственника земельного участка распорядиться принадлежащим ему имуществом в общем порядке и продать земельный участок собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном участке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А17-1765/5-2006 Пени как мера обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов применяется к налогоплательщикам и налоговым агентам и не подлежит применению к лицам, не признаваемым плательщиками НДС, в случае нарушения ими требований п. 5 ст. 173 НК РФ. Во взыскании санкций по ЕНВД отказано правомерно, так как налоговый орган не доказал факт осуществления налогоплательщиком предпринимательской деятельности, связанной с использованием транспортного средства.



Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.03.2007 по делу N А11-3294/2006-К2-25/274 Отказ регистрирующего органа в государственной регистрации права общей долевой собственности обоснован, так как без выделения земельного участка в счет земельной доли участник долевой собственности вправе продать свою земельную долю только другому участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.03.2007 по делу N А82-3405/2006-36 Во взыскании задолженности за выполненные работы строительного подряда отказано правомерно, так как факты выполнения подрядных работ и передачи заказчику объекта в установленном порядке не подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.03.2007 по делу N А43-3639/2005-24-141 Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть обжаловано только до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.03.2007 по делу N А43-3614/2006-17-74 Производство по делу о признании недействительным зарегистрированного права муниципальной собственности на объекты недвижимости прекращено ввиду отказа от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.03.2007 по делу N А43-34073/2006-19/12в Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, не устранены в установленный срок.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.03.2007 по делу N А29-5029/2006а Привлечение к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами незаконно, так как лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, не является субъектом вменяемого правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.03.2007 по делу N А29-3104/2006-2э Отказ в государственной регистрации права собственности на трансформаторную подстанцию правомерен, так как договор аренды с правом выкупа, является ничтожной сделкой, как противоречащий законодательству о приватизации.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А82-Б/143-2002 Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр юридических лиц.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А82-3508/2006-45 Производство по кассационной жалобе прекращено, поскольку кассационная жалоба принята к производству от лица, не имеющего права на кассационное обжалование и в отношении которого не принято решение о его правах и обязанностях.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А79-6058/2006 Требование о распределении расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и судебных расходов, возникших в период процедур банкротства должника, подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А79-5283/2006 Отказ администрации муниципального образования в предоставлении земельного участка под строительство жилого дома обоснован в связи с истечением срока действия постановления о предварительном согласовании места размещения объекта и непроведением аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А79-10911/2006 Арбитражный суд правомерно возвратил исковое заявление об обязании заключить договор, так как истцом не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора и не представлен проект договора, о понуждении к заключению которого заявлено требование.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А43-9380/2006-16-234 К налогоплательщику не может быть применена ответственность по ст. 122 НК РФ за неуплату (неполную уплату) налога, если в предыдущем периоде у него имелась переплата налога, которая перекрывает или равна сумме налога, заниженной в последующем периоде и подлежащей уплате в тот же бюджет, и указанная переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей по данному налогу. При наличии у налогоплательщика недоимки налоговый орган должен в самостоятельном порядке произвести зачет переплаты НДС.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А43-5045/2006-12-140 Исковые требования об освобождении и возврате земельного участка удовлетворены правомерно в связи с прекращением действия договора аренды и неисполнением ответчиком обязанности по возврату спорного земельного участка арендодателю.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А43-22174/2006-26-634 Включение предприятия в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, обоснованно, так как он является субъектом естественной монополии и занимает доминирующее положение на локальном рынке услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности), имея на данном рынке стопроцентную долю.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А43-20109/2006-18-260 Реализация товаров, которые не могут применяться гражданами для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, при отсутствии установленной информации об изготовителе не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.5 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А39-3943/2006 Детское дошкольное учреждение правомерно воспользовалось льготой по налогу на добавленную стоимость, установленную пунктом 6 статьи 149 НК РФ, так как в проверяемом периоде не имело реальной возможности получить лицензию по независящим от него причинам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А31-2636/2006-19 Отказ налогового органа в предоставлении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость по причине нарушения правил приемки продукции неправомерен, так как расхождение между количеством указанного в счете-фактуре отгруженного и принятого сырья не превышает нормы допустимых потерь при транспортировке и нормы естественной убыли.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А31-1620/2006-22 Суд правомерно взыскал страховое возмещение со страховщика и разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба со страхователя, так как материалами дела не подтверждено наличие в действиях водителя истца грубой неосторожности и отсутствует причинная связь между произошедшим дорожно-транспортным происшествием и его действиями.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2007 по делу N А29-3664/2006-4э Во взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости выполненных работ по договору подряда отказано правомерно, так как факт выполнения спорных работ подрядчиком не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А82-3061/2006-7 Ответственность в части возмещения за счет казны субъекта РФ убытков, возникших в связи с недофинансированием льгот, возложена на министерство финансов субъекта РФ как на орган, осуществляющий обеспечение исполнения бюджета субъекта РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А82-3059/2006-7 Ответственность в части возмещения за счет казны субъекта РФ убытков, возникших в связи с недофинансированием льгот, возложена на министерство финансов субъекта РФ как на орган, осуществляющий обеспечение исполнения бюджета субъекта РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А79-7276/2006 В привлечении к административной ответственности за непредставление заявителем в установленный срок в регистрирующий орган списка своих аффилированных лиц отказано правомерно, так как истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А79-5037/2006 Во взыскании пеней за просрочку исполнения обязательства по договору долевого участия в строительстве и обязании застройщика своими силами и средствами ввести в эксплуатацию объекты недвижимости отказано правомерно, так как истец не выполнил монтаж оборудования во исполнение своих обязательств по данному договору.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А79-10057/2006 Действия судебного пристава-исполнителя по взысканию исполнительского сбора правомерны, так как должник участвовал в судебном заседании кассационной инстанции, знал результат рассмотрения жалобы и мог погасить задолженность до получения постановления кассационной инстанции по почте. Определение суда о приостановлении исполнения судебных актов содержит запрет на совершение принудительных действий по исполнению судебных актов, но не запрещает добровольного их исполнения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А43-2347/2006-1-18 Лицо не является собственником спорного объекта, поэтому не может сдавать данное имущество в аренду и не вправе требовать возмещения убытков, причиненных ему как арендодателю спорного имущества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А43-18441/2006-35-659 В удовлетворении заявления о взыскании налогов и пеней за счет имущества налогоплательщика отказано правомерно, так как действующее законодательство не содержит обязанности налоговых органов по согласованию с какими-либо государственными органами процедуры принятия решений о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика - стратегического предприятия.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А43-12634/2005-17-279 В случае отсутствия оригинала документа в силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд не может считать безусловно установленным факт, подтверждаемый незаверенной копией документа, даже в случае отсутствия иных копий, не тождественных данной копии.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А43-12078/2006-34-456 Решение налогового органа о доначислении единого социального налога, пеней по нему и налогу на доходы физических лиц неправомерно, так как материалами дела не доказано, что спорные денежные средства, перечисленные на лицевой счет физического лица, являются его доходом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А39-3350/2006-130/7 Иск о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворен правомерно, так как факты передачи продавцом товара и их частичной неоплаты покупателем подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А31-11096/2005-8, N А31-921/2006-8 Иск о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен правомерно, так как договор подряда признан судом не заключенным ввиду несогласования сторонами его существенных условий - сроков выполнения работ и их объема; факты выполнения подрядчиком работ и принятия их заказчиком материалами дела не подтверждены.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А31-10343/2005-8 В удовлетворении иска о признании недействительным третейского соглашения и договора на оказание консультационных услуг отказано правомерно, так как третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или недействительности третейского соглашения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А29-7484/2006а Реализация алкогольной продукции без сертификата соответствия, товарно-транспортных накладных, справок к ним является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А29-6150/2006а Решение налогового органа о доначислении единого налога на вмененный доход правомерно признано недействительным, так как факт осуществления налогоплательщиком розничной торговли через объект стационарной торговой сети, имеющий торговый зал, налоговым органом не доказан.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А29-5514/2006-4э Иск о взыскании неосновательного обогащения в результате дополнительного соглашения к договору генерального подряда об изменении стоимости материалов удовлетворен правомерно, так как спорные расчеты не согласованы генподрядчиком с заказчиком.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А29-4574/2006-2э Регистрирующий орган правомерно погасил запись в ЕГРП и восстановил запись о праве собственности прежнего владельца на основании вступивших в силу судебных актов, так как право собственности на спорное недвижимое имущество за заявителем не признано, а доказывание факта добросовестного приобретения имущества возможно лишь при разрешении спора в порядке виндикации либо при разрешении вопроса о применении последствий недействительности сделки.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А28-4892/2006-177/4 Иск о взыскании задолженности и пеней по договору аренды земельного участка удовлетворен правомерно, так как арендатор ненадлежащим образом исполнил обязанность по внесению арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А28-4888/2006-181/4 Иск о взыскании задолженности и пеней по договору аренды земельного участка удовлетворен правомерно, так как арендатор ненадлежащим образом исполнил обязанность по внесению арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А28-4887/2006-182/4 Исковые требования о взыскании задолженности и пеней по договору аренды земельного участка удовлетворены правомерно, так как ответчик ненадлежащим образом исполнял обязанность по внесению арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.03.2007 по делу N А28-17661/2005-359/25 В иске о взыскании убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору на оказание охранных услуг, отказано правомерно, в связи с недоказанностью факта нарушения исполнителем своих договорных обязательств по охране спорного объекта.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А82-5127/2006-38 В признании ответчика стороной по договору аренды в качестве арендодателя вместо лица, заключившего данную сделку, отказано правомерно, так как факты прекращения арендного обязательства и невозможности применения к спорным правоотношениям статьи 617 ГК РФ установлены вступившими в законную силу решениями арбитражного суда.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А82-3804/2006-14 Налоговым органом для определения выручки от продажи ценных бумаг неправомерно применен метод чистых активов, так как фактической цене реализации акций, исходя из которой налогоплательщиком исчислен доход, соответствует рыночная цена, определенная на дату заключения сделок купли-продажи с учетом конкретных условий их заключения и особенностей обращения акций.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А82-3660/2006-2 Во взыскании убытков, причиненных обществу уменьшением размера оплаченного уставного капитала общества путем осуществления выплат ответчиком по расходному кассовому ордеру, отказано правомерно, так как факт причинения ответчиком убытков не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А82-18303/2005-15 Суд правомерно удовлетворил заявление о взыскании процентов за несвоевременный возврат налогов и судебных расходов, так как факт наличия недоимки, в счет которой были направлены спорные суммы излишне взысканного налога, материалами дела не доказан, а разрешение судом вопроса о распределении судебных расходов в рамках другого дела не влечет безусловной отмены судебных актов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А82-11672/2006-27 Решение налогового органа в части отказа в возмещении НДС правомерно признано недействительным, так как налогоплательщик подтвердил обоснованность применения налоговой ставки ноль процентов и налоговых вычетов, а налоговый орган не доказал направленности действий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А79-9949/2006 Производство по делу о взыскании задолженности по договорам займа и процентов прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А79-8630/2006 Арбитражный суд правомерно взыскал с налогового органа судебные расходы на оплату услуг представителя, так как расходы на оплату данных услуг, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А79-8266/2006 Дело о расторжении договора долевого участия в строительстве с участием физических лиц неподведомственно арбитражному суду.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А79-6229/2006 Обязанность по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа возникает у индивидуального предпринимателя с момента приобретения им указанного статуса и не связана с фактическим осуществлением предпринимательской деятельности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А79-2056/2006 В удовлетворении иска о признании недействительной сделки присоединения и записи о переходе права собственности отказано правомерно, так как истечение срока давности, о применении которой заявлено в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А79-10009/2006 Суд прекратил производство по кассационным жалобам, так как условия оспариваемого мирового соглашения сторон по делу не нарушают права и законные интересы заявителей, а потому они не имеют права на подачу кассационных жалоб о пересмотре определения об утверждении мирового соглашения в порядке кассационного производства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А43-5054/2006-2-133 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате, так как инвестиционный договор не прекратил своего действия и арендное обязательство по договору существует и должно выполняться надлежащим образом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А38-1945-6/137-2003 Банки, обслуживающие должников, при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете должника обязаны поместить инкассовое поручение в картотеку и не вправе возвращать инкассовые поручения налоговому органу с целью определения характера платежей. Возвращение инкассовых поручений налогового органа по причине непредставления к каждому поручению уведомления, позволяющего установить текущий характер платежей, является основанием для привлечения к ответственности по п. 1 ст. 135 НК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А38-1860-17/198-2006 Заявление о признании недействительным отказа во взыскании задолженности по исполнительному листу удовлетворено правомерно, так как данный документ соответствует установленным требованиям.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А31-3307/2006-15 Признав непредставление таможенному органу санитарно-эпидемиологического заключения на ввезенный товар малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А31-3306/2006-15 Признав непредставление таможенному органу санитарно-эпидемиологического заключения на ввезенный товар малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А31-3305/2006-15 Признав непредставление таможенному органу санитарно-эпидемиологического заключения на ввезенный товар малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А29-4193/2006а В признании недействительным решения налогового органа отказано правомерно, так как заявителем пропущен трехмесячный срок обжалования данного ненормативного акта и причины пропуска признаны судом неуважительными.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А29-2760/2006-2э Положение, в соответствии с которым нежилое помещение подлежит продаже собственнику, приобретшему все имущество унитарного предприятия до вступления в силу главы IV ГК РФ с одновременным заключением договора аренды на здание или нежилое помещение, в котором располагалось данное предприятие, утрачивает силу по истечении двух лет с даты вступления в силу Федерального закона N 178-ФЗ от 21.12.2001 "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А29-11991/2005-1э Задолженность за услуги по отпуску питьевой воды и приему сточных вод обоснованно рассчитана поставщиком исходя из пропускной способности принимающих устройств абонента, так как в спорный период данные приборы не были опломбированы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А28-7132/2006-146/12 Реализация алкогольной продукции без сертификата соответствия, товарно-транспортной накладной, справки к ней, удостоверения о качестве, грузовой таможенной декларации разделов А и Б является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А17-3078/8-2005 Спорный объект недвижимости является муниципальной собственностью и не подлежит приватизации, так как является гидротехническим сооружением, имеющим общегородское значение.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А17-1037/2006 Если собственник недвижимости реализовал свое исключительное право приватизации или аренды путем заключения договора аренды земельного участка, это не лишает права собственника земельного участка распорядиться принадлежащим ему имуществом в общем порядке и продать земельный участок собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном участке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.03.2007 по делу N А11-3205/2006-К1-2/195 Дела с участием граждан, утративших к моменту обращения в суд статус индивидуального предпринимателя, неподведомственны арбитражному суду.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А82-7278/2006-31 Рекламодатель не обязан указывать срок действия рекламы товара, если она содержит данные о минимальном ценовом пороге, а не об установленной цене товара.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А82-549/2005-14 При получении денежных средств за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 НК РФ, налогообложение производится по налоговым ставкам 9,09 процента и 16,67 процента (расчетные налоговые ставки).

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А79-7847/2006 Занимаемое предпринимателем торговое место по своим признакам аналогично киоску, поэтому применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов в этом помещении обязательно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А79-6612/2006 Признав непредставление сведений о сертификации алкогольной продукции и отсутствие ценника на алкогольную продукцию малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А79-11676/2006 Суд правомерно ввел в отношении должника процедуру наблюдения, установив достаточные признаки для признания его несостоятельным (банкротом).

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А43-8686/2006-38-278 Дело о признании недействительным ненормативного акта администрации муниципального образования об изъятии находящегося в хозяйственном ведении имущества направлено на новое рассмотрение для исследования вопроса о наличии зарегистрированного в установленном порядке права хозяйственного ведения предприятия на переданное ему недвижимое имущество.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А43-6691/2006-21-113 Лица, в интересах которых прокурор обращается с иском в арбитражный суд, уплачивают государственную пошлину в случае частичного или полного отказа в удовлетворении заявленных требований. Наличие статуса государственного органа не является достаточным основанием для освобождения от уплаты государственной пошлины.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А31-8233/2006-13 Эксплуатация автозаправочной станции при отсутствии лицензии на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А31-384/2006-15 Налогоплательщик правомерно исчислил налог лишь с вознаграждения, полученного за организацию перевозки грузов иными хозяйствующими субъектами, поэтому в удовлетворении заявления о взыскании штрафа за неуплату НДС отказано правомерно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А31-11508/2005-19 Налогоплательщик правомерно исчислил НДС только с вознаграждения, полученного за посреднические услуги по договорам транспортной экспедиции, так как все остальные суммы, полученные от заказчиков транспортно-экспедиционных услуг, экспедитор перечислял перевозчикам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А29-8963/2006а В отношении налогоплательщика - индивидуального предпринимателя приостановление операций по его счетам в банке в соответствии с пунктом 2 статьи 76 НК РФ может быть применено только в случае непредставления или отказа от представления в налоговый орган налоговой декларации.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А29-2855/2006-1э Во взыскании стоимости услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод отказано правомерно, поскольку не определен фактический объем водопотребления абонентом, так как в спорный период через его водопроводные сети осуществлялось водоснабжение третьим лицам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А29-2834/2006а Возможность взыскания пеней, начисленных на сумму реструктурированной задолженности, до полного погашения недоимки налоговым законодательством не предусмотрена.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А29-1771/2006а В удовлетворении иска о признании незаконными действий по постановке земельного участка на кадастровый учет отказано правомерно, поскольку истцом пропущен трехмесячный срок исковой давности, предусмотренный п. 4 ст. 198 АПК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А28-10133/2006-396/27 Привлечение к ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники правомерно, так как наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения подтверждено материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А17-1618/5-2006 Суммы, полученные землепользователем, землевладельцем или арендатором земельного участка в качестве компенсации убытков, возникших в результате изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость. Налоговое законодательство не предусматривает начисления пеней за неуплату ежемесячных авансовых платежей по единому социальному налогу. Налоговый агент не может быть привлечен к ответственности по ст. 123 НК РФ, если доход получен налогоплательщиком в натуральной форме и денежных выплат в данном налоговом периоде налогоплательщику не производилось.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А11-3922/2006-К1-2/234 Суд правомерно удовлетворил ходатайство о возмещении судебных расходов на оплату услуг представителя за счет другой стороны, исходя из сложности дела и продолжительности судебного разбирательства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.03.2007 по делу N А11-18741/2005-К1-10/745/20 В удовлетворении иска о признании недействительной записи в реестре акционеров о принадлежности обыкновенных именных акций обществу отказано правомерно, поскольку данное решение не нарушает прав и законных интересов истца как акционера общества на приобретение данных акций.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А82-2903/2006-99 Действия налогового органа по выставлению инкассового поручения правомерно признаны незаконными, так как налоговым органом не соблюдена процедура принудительного взыскания налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А82-2889/2006-30 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как покупатель не исполнил своей договорной обязанности по оплате товара.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А82-18381/2005-14 В удовлетворении заявления об изменении способа и порядка исполнения принятого решения о возврате из бюджета НДС отказано правомерно, так как возврат излишне уплаченного налога производится Управлением федерального казначейства независимо от выдачи соответствующего заключения со стороны налогового органа.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А82-16032/2005-15 Используемый налогоплательщиком имущественный комплекс невозможно разделить на объекты, предназначенные для жилищно-коммунальных и для производственных целей, поэтому применение льготы на имущество в отношении всего комплекса правомерно. Покупатель услуг при их оплате лицу, не являющемуся налогоплательщиком, с учетом НДС не может быть лишен права на вычет уплаченной поставщику суммы налога. Комиссия по кредитному договору непосредственно связана с предоставлением кредита, поэтому уменьшает налогооблагаемую прибыль.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А79-6148/2006 Отсутствие согласования разрешительной документации с главой муниципального образования, если оно обязательно, является основанием для отказа в выдаче разрешения на размещение средств наружной рекламы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А79-4273/2006 В удовлетворении иска о взыскании долга за выполненные строительно-монтажные работы по договорам подряда отказано правомерно, поскольку истцом пропущен трехгодичный срок исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-397-3/79-2006 Договор на оказание аудиторских услуг заключен неуполномоченным лицом и в силу статьи 168 ГК РФ является ничтожным и не влечет юридических последствий.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-325-15/121-2006 В удовлетворении иска об обязании зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как передаточный акт и приложение к нему не подтверждают факт передачи истцу недвижимости в результате сделки по реорганизации ответчика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-324-15/123-2006 В удовлетворении заявления об обязании зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как факт передачи истцу спорного имущества в результате сделки по реорганизации ответчика не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-323-15/122-2006 В удовлетворении иска об обязании зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как передаточный акт и приложение к нему не подтверждают факт передачи истцу недвижимости в результате сделки по реорганизации ответчика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-322-15/124-2006 В удовлетворении иска об обязании зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как передаточный акт и приложение к нему не подтверждают факт передачи истцу недвижимости в результате сделки по реорганизации ответчика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-321-15/125-2006 В удовлетворении заявления об обязании зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как факт передачи истцу спорного имущества в результате сделки по реорганизации ответчика не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-320-15/126-2006 В удовлетворении заявления об обязании зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как факт передачи истцу спорного имущества в результате сделки по реорганизации ответчика не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А38-319-15/127-2006 В удовлетворении заявления об обязании зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как факт передачи истцу спорного имущества в результате сделки по реорганизации ответчика не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А31-1359/2006-12 Суд правомерно отказал в удовлетворении иска о признании недействительными сделок по изъятию имущества у муниципального унитарного предприятия, так как действия по изъятию и передаче спорного имущества происходили во исполнение ненормативных актов органа местного самоуправления, не оспоренных в установленном законом порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А29-5671/2006А Расходы, выраженные в иностранной валюте, могут быть отнесены на затраты при исчислении налога на прибыль в размере, не превышающем официальный курс Центрального банка РФ на дату признания соответствующего расхода.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А28-1936/2006-106/30 У заявителя не возникла обязанность по уплате таможенных платежей, так как материалами дела не доказан факт передачи третьим лицам оборудования, ввезенного в качестве технической помощи.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А17-1526/5-2006 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий администрации муниципального образования, выразившихся в отказе в принятии решения о списании реструктурированной задолженности по пеням по налогу на прибыль, отказано правомерно, так как органом, обязанным списать с налогоплательщика спорную задолженность, является Инспекция ФНС, в которой числится эта задолженность, а не администрация.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А17-1452/5-2006 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий администрации муниципального образования, выразившихся в отказе в принятии решения о списании реструктурированной задолженности по пеням по налогу на прибыль, отказано правомерно, так как органом, обязанным списать с налогоплательщика спорную задолженность, является Инспекция ФНС, в которой числится эта задолженность, а не администрация.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А17-1451/5-2006 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий администрации муниципального образования, выразившихся в отказе в принятии решения о списании реструктурированной задолженности по пеням по налогу на прибыль, отказано правомерно, так как органом, обязанным списать с налогоплательщика спорную задолженность, является Инспекция ФНС, в которой числится эта задолженность, а не администрация.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.03.2007 по делу N А11-8513/2006-К1-5/379 В иске о взыскании задолженности по оплате права требования долга с третьего лица, уступленного по договору цессии за тепловую энергию в паре, отказано правомерно, так как факт уступки требования реально существующего долга материалами дела не доказан, поскольку истец не представил доказательств отпуска третьему лицу тепловой энергии в паре в том количестве и на ту сумму, которые содержатся в предъявленных им платежных требованиях.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А82-Б/143-2002 Конкурсный кредитор, обладающий менее одной трети доли от общей суммы требований, включенных в реестр требований кредиторов, не вправе обращаться в суд с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А82-Б/143-2002 В признании недействительным решения собрания кредиторов о порядке и сроках реализации имущества должника отказано правомерно, так как конкурсный управляющий представил кредиторам информацию, необходимую для оценки его деятельности и утверждения порядка продажи имущества должника. Деятельность конкурсного управляющего правомерно признана судом удовлетворительной, ввиду недоказанности ненадлежащего исполнения им своих обязанностей в отчетный период.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А82-9373/2006-43 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании пеней за просрочку оплаты продукции, поставленной по договору поставки, уменьшив при этом размер неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А82-3343/2006-28 Решение налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на добавленную стоимость правомерно признано недействительным, так как налогоплательщиком соблюдены все условия для применения в спорном периоде налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А43-9549/2005-20-288 Дубликат исполнительного листа выдан взыскателю правомерно, так как обязательства по исполнительному листу осуществлены должником ненадлежащему взыскателю.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А43-44994/2005-17-1208 Производство по делу о взыскании задолженности по договору аренды прекращено ввиду отказа от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А39-1069/2006-59/9 При решении вопроса о праве налогоплательщика на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость принимаются во внимание данные, содержащиеся в счетах-фактурах и первичных документах, подтверждающих реальность хозяйственных операций.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А29-3785/2006-1э Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, так как договор аренды нежилого помещения признан незаключенным и факт пользования спорными помещениями подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А29-2167/2006-2э В удовлетворении иска о признании права собственности на объекты недвижимости по договору долевого строительства отказано правомерно, так как ответчик не исполнил обязанность по финансированию строительства спорных объектов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А17-2476/6-2006 Предприятие жилищно-коммунального хозяйства правомерно применило компенсационный коэффициент при расчете платы по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, так как факт сброса абонентом сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2007 по делу N А11-7338/2006-К1-5/299 Правила пользования электрической и тепловой энергией, утвержденные приказом Минэнерго СССР от 06.12.1981 N 310, утратили силу, следовательно, не могут применяться для определения количества неучтенной энергии.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А82-5871/2006-31 Поскольку лицо было вызвано в административный орган без извещения о цели вызова, составление протокола и вынесение постановления об административном правонарушении в тот же день является нарушением его прав и основанием для освобождения от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А79-6893/2006 Дело о признании незаконным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о наличии в действиях заявителя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена в ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, в том числе о наличии вины в совершении правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А43-8761/2006-22-205 Исковые требования о взыскании стоимости муки, отгруженной по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт передачи товара истцом и неоплаты его покупателем подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А43-35929/2006-40-1176 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрещения налоговому органу совершать действия, направленные на взыскание недоимки по налогам и пеней, удовлетворено правомерно, так как непринятие данных мер может затруднить исполнение судебного акта, причинить значительный ущерб заявителю и третьим лицам, а также привести к утрате права на реструктуризацию задолженности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А43-3346/2006-17-47 Исковые требования о признании права собственности на самовольно реконструированное нежилое встроенно-пристроенное помещение удовлетворены правомерно, так как постройка, возведенная на земельном участке, выделенном в установленном порядке, соответствует строительным, санитарным, противопожарным нормам, не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А43-2546/2006-31-102 Суд правомерно изменил способ исполнения решения путем отмены предоставленной рассрочки, так как материалами дела установлен факт невыполнения условий рассрочки.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А38-2163-14/461-2004 Основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А38-1562-3/162-2006 Исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворены правомерно в связи с прекращением действия договора аренды.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А38-1504-18/136-2005 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в связи с изъятием имущества органами внутренних дел отказано правомерно, так как истец не доказал размер причиненного ему ущерба и не представил доказательств принятия им всех разумных мер для предотвращения убытков и уменьшения их размера.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А29-7951/2003-3Б Депутат представительного органа местного самоуправления не является лицом, участвующим в деле о банкротстве, следовательно, заявленная им жалоба о завершении конкурсного производства в силу ст. 264 АПК РФ подлежит возвращению.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А29-3766/2006а Налогоплательщик неправомерно отнес на себестоимость продукции (работ, услуг) затраты, связанные с выполнением спорных работ, так как затраты на проведение модернизации оборудования, а также реконструкции объектов основных фондов в себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А29-3596/2006а Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в непринятии решения о передаче муниципального недвижимого имущества в государственную собственность субъекта РФ, так как факт невозможности нахождения в муниципальной собственности спорного имущества, необходимого для обеспечения граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, не установлен.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А29-3594/2006а Суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в непринятии решения о передаче муниципального недвижимого имущества в государственную собственность субъекта РФ, так как факт невозможности нахождения в муниципальной собственности спорного имущества, необходимого для обеспечения граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, не установлен.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А29-2708/2006-4э В удовлетворении иска о понуждении к исполнению обязательства принять объект строительства заказчиком по договору подряда отказано правомерно, так как данный договор признан судом расторгнутым ввиду существенного нарушения подрядчиком срока выполнения работы по спорному договору и утраты интереса в его выполнении другой стороной.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А28-7929/2006-347/16 Дело о взыскании пеней по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование направлено на новое рассмотрение, так как сроки для взыскания пеней за спорный период не истекли.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А28-6447/2006-213/21 Счет-фактура, содержащий недостоверные сведения, не может являться основанием вычета или возмещения налога на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А17-3370/5-2006 Арбитражный суд при рассмотрении конкретного дела вправе признать те или иные обстоятельства в качестве смягчающих ответственность. Применение либо неприменение смягчающих ответственность обстоятельств не зависит от вида совершенного правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.03.2007 по делу N А11-7584/2006-К2-23/570 Постановление о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники правомерно признано недействительным, так как данное постановление принято налоговым органом в отсутствие законного представителя, не явившегося на рассмотрение дела по уважительной причине.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А82-975/2006-10 Иск о признании недействительным договора об уступке прав требования по договору долевого участия в строительстве удовлетворен правомерно, так как оспариваемая сделка относится к категории крупных и совершенных с заинтересованностью.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А82-8665/2006-31 Нарушение эмитентом порядка эмиссии ценных бумаг, выразившееся в непредставлении в регистрирующий орган документов на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в течение месячного срока с даты государственной регистрации акционерного общества, является оконченным правонарушением в момент истечения указанного срока, и срок давности привлечения к административной ответственности за данное правонарушение следует исчислять с момента его совершения, а не с момента его обнаружения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А82-5026/2006-45 Финансирование предоставления льгот по оплате проезда железнодорожным транспортом возложено на Министерство финансов РФ как на орган, осуществляющий обеспечение исполнения федерального бюджета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А82-4645/2005-14 В удовлетворении заявления об изменении способа и порядка исполнения принятого решения о возврате из бюджета НДС отказано правомерно, так как возврат излишне уплаченного налога производится Управлением федерального казначейства независимо от выдачи соответствующего заключения со стороны налогового органа.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А82-18818/2005-14 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А82-17858/2005-14 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А79-8335/2006 Во взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как факт повышения арендной платы в рамках подписанного сторонами договора аренды недвижимого имущества подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А79-5041/2005(1) Заявление о признании недействительным решения собрания кредиторов, поданное с нарушением требований ст. 125 и 126 АПК РФ, подлежит возвращению, так как не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления данного заявления без движения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А43-9381/2005-20-290 Сособственник, понесший расходы по содержанию общей долевой собственности сверх своей доли, вправе требовать от других сособственников компенсации понесенных расходов как неосновательного сбережения в соответствии со статьей 1102 ГК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А43-21748/2006-13-483 В удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества отказано правомерно, так как сделка совершена до введения процедуры наблюдения, исполнена контрагентами и одобрена общим собранием членов сельскохозяйственного производственного кооператива.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А43-11065/2006-1-280 Ненадлежащее уведомление участника общества о времени и месте проведения общего собрания является основанием для признания решений спорного собрания недействительными.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А31-1624/2006-13 Постановление администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению перевозок пассажиров по маршрутной сети, не входящей в муниципальный заказ, правомерно признано недействительным, так как данное Положение подписано неуполномоченным лицом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А29-3767/2006а Дело о признании недействительным решения налогового органа направлено на новое рассмотрение для проведения квалификации работ по частичной замене трубопроводов с целью проверки обоснованности отнесения на себестоимость продукции спорных затрат.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А28-9513/2006-361/27 Указание в таможенной декларации неправильного кода товарной номенклатуры, не влияющее на классификацию товара, не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А28-7666/2006-323/16 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации юридического лица отказано правомерно в связи с отсутствием предмета спора.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А28-6402/2006-352/25 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате товара, основанные на договоре о переводе долга, удовлетворены правомерно, так как факты поставки истцом горюче-смазочных материалов и неоплаты товаров их получателем и новым должником подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А28-4176/2006-244/9 Суд правомерно удовлетворил иск о применении последствий недействительной сделки путем обязания регистратора доменных имен восстановить права администратора сайта в отношении лица, передавшего право, так как регистрация перехода прав администратора домена была произведена на основании недействительной сделки.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А17-3437/5-2006 При переходе на общий режим налогообложения на налогоплательщика не могут распространяться негативные последствия несвоевременного представления ежемесячных деклараций по налогу на добавленную стоимость, срок представления которых истек до момента утраты налогоплательщиком права на применение упрощенной системы налогообложения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А11-7279/2006-К2-18/504 Признав неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А11-1973/2006-К1-5/119 Во взыскании задолженности, составляющей разницу между тарифами на услуги для юридических лиц и для населения, отказано правомерно, так как ответчик не является перепродавцом энергии, а выполняет роль посредника в отношениях между теплоснабжающей организацией и населением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.03.2007 по делу N А11-11887/2006-К2-19/755 Отказ в применении налоговой ставки ноль процентов и в возмещении налога на добавленную стоимость неправомерен, так как по условиям внешнеторгового контракта поставщик считается выполнившим свое обязательство по поставке товара с момента передачи его перевозчику в обусловленном пункте и у поставщика отсутствовала обязанность заключать договор с перевозчиком и оформлять документы, включающие сведения о способе доставки и маршруте следования товара с учетом вида или особенностей перевозки.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А82-8710/2006-31 Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности в силу п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А82-4627/2006-35 Отказ в государственной регистрации договора аренды неправомерен, так как при регистрации договора аренды нежилых помещений в одном здании не требуется представление технического паспорта на все домовладение, состоящее из нескольких зданий, и кадастровый номер помещения не обязательно должен совпадать с кадастровым номером здания.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А79-8273/2005 Основания для удовлетворения иска акционера о признании договора займа и договора цессии недействительными отсутствуют, так как право на оспаривание договора займа по его безденежности предоставлено только заемщику, а замена кредитора в обязательстве не затрагивает прав и законных интересов акционеров общества-должника.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А79-7821/2005 В удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов задолженности по договору поставки отказано правомерно, так как договор уступки права требования, на котором основано заявленное требование, признан незаключенным.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А79-5206/2006 В признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, ЕСН, налога на имущество и пеней отказано правомерно, так как налогоплательщик должен уплатить налоги, доначисленные по общей системе налогообложения, поскольку при подаче заявления о переводе на применение упрощенной системы налогообложения заявил недостоверные сведения о соблюдении им всех условий, необходимых для данного перевода.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А43-5068/2006-5-106 Излишне полученная подрядчиком сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату лицу, за счет которого приобретена.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А43-15380/2006-32-601 При определении налоговой базы по налогу на прибыль убытки от деятельности обслуживающих производств и хозяйств учитываются при определении налогооблагаемой базы с соблюдением ограничительных условий. Присужденные к выплате суммы в виде неосновательного обогащения и процентов по нему не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А39-2408/2006 Арбитражный суд правомерно взыскал с налогового органа судебные расходы на оплату услуг представителя, так как расходы на оплату данных услуг, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А39-1660/2006-184/16 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды, так как спорный договор является заключенным, арендуемое имущество передано арендатору на возмездной основе и он не исполнил обязательство по оплате арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А38-2471-4/278-2006 Решение налогового органа об отказе в государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя правомерно признано недействительным, так как предприниматель представил в налоговый орган все необходимые документы для прекращения им данной деятельности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А38-2389-11/168-2006 Суд правомерно признал договор купли-продажи недвижимого имущества общества, где владельцем более двух процентов голосующих акций является государство, недействительным, так как он совершен без привлечения уполномоченного государственного органа для определения рыночной стоимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А38-1438-1/206-2006 Постановление административного органа о привлечении к ответственности за нарушение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг правомерно признано незаконным, так как постановление о назначении административного наказания вынесено за пределами двухмесячного срока привлечения к административной ответственности.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-9535/2006-483/9 Производство по делу о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров прекращено ввиду отказа от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-7851/2006-17 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если в нем соединено несколько требований, не связанных между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-7849/2006-17 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если в нем соединено несколько требований, не связанных между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-7848/2006-17 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если в нем соединено несколько требований, не связанных между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-7846/2006-17 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если в нем соединено несколько требований, не связанных между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-6993/2006-297/20 Заключенное сторонами мировое соглашение соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов других лиц, следовательно, основания для его отмены отсутствуют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-6766/2006-376/4 Иск о взыскании задолженности за поставленный товар по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как факт передачи истцом товара и неоплаты его покупателем подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А28-5217/2006-108/29 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за неуплату налога на добавленную стоимость отказано правомерно, так как ошибочное заявление налогоплательщиком в налоговой декларации по налоговой ставке ноль процентов налогового вычета не привело к возникновению недоимки за данный налоговый период.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А11-1574/2005-К1-3/105 Иск о возмещении вреда, причиненного истцу в результате демонтажа газопровода, удовлетворен правомерно, так как ответчик не является поставщиком газа, на момент демонтажа газопровода отсутствовали предписания государственных органов о прекращении подачи газа истцу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.03.2007 по делу N А11-12309/2006-К2-18/800 Непредставление в момент проверки документов, подтверждающих легальность оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, при их фактическом наличии образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, которое неподведомственно арбитражному суду.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А79-9552/2006 Лицо, реализующее продукцию с маркировками, принадлежащими иным организациям, без права на использование данных товарных знаков, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего в момент обнаружения административного правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А79-7918/2006 Иск о взыскании задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как арендатор не исполнил обязательство по оплате арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А79-3959/2006 Недействительной по пункту 3 статьи 103 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" может быть признана только сделка, по которой контрагентом предприятия-должника выступает его кредитор.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А79-3693/2006 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, так как договор на выполнение опытно-конструкторских работ был заключен в отсутствие намерения реального выполнения заказа и фактически спорные работы выполнялись другим лицом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А79-11178/2005 Налоговым органом правомерно взысканы с налогоплательщика единый социальный налог, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, а также пени и штрафы за неуплату данных налогов с учетом имеющейся переплаты по налогу на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А43-19347/2006-28-335 По обязательствам, возникшим из договоров, которые подписаны уполномоченным лицом структурного подразделения Министерства обороны РФ, отвечает Министерство обороны РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А43-19167/2006-9-587А Суд правомерно отказал в привлечении к административной ответственности за использование пожароопасных производственных объектов без соответствующего разрешения, так как истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении. Использование пожароопасных производственных объектов без соответствующего разрешения нельзя признать малозначительным правонарушением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А43-13597/2006-5-268 По обязательствам, возникшим из договоров, которые подписаны уполномоченным лицом структурного подразделения Министерства обороны РФ, отвечает Министерство обороны РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А43-12623/2006-41-258 Суд правомерно отказал в удовлетворении иска о досрочном расторжении договора аренды нежилого помещения в связи с неисполнением арендатором обязательства по оплате имущества, так как арендная плата вносилась субарендатором по трехстороннему соглашению и арендодатель такое исполнение принял.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А38-895-8/131-2006 Суд правомерно отказал в удовлетворении иска о взыскании задолженности, переданной по договору уступки права требования, ввиду пропуска срока исковой давности, так как перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А38-451-3/86-2006 Дело по иску о взыскании убытков и процентов направлено на новое рассмотрение, так как в целях обеспечения единообразного подхода к разрешению споров, связанных со взысканием убытков, возникших вследствие предоставления отдельным категориям граждан льгот по оплате проезда на основании ФЗ "О ветеранах", необходимо учесть разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации".

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А38-2607-19/293-2006 Нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А38-1542-19/198-2006 В удовлетворении заявления о признании недействительными спорных экспертного и санитарно-эпидемиологического заключений отказано правомерно, так как представленная предпринимателем проектная документация не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А31-1843/2006-17 Определение о прекращении производства по делу, вынесенное судом по делу об оспаривании нормативного правового акта, может быть обжаловано в общем порядке в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2007 по делу N А31-1046/2006-21 Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за лицом, ее осуществившим, если постройка не является недвижимым имуществом или она возведена на земельном участке, который не передан этому лицу в установленном порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А82-6926/2006-37 Решение налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на добавленную стоимость правомерно признано недействительным, так как налогоплательщиком соблюдены все условия для применения в спорном периоде налоговых вычетов по данному налогу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А82-3227/2006-28 Решение о взыскании задолженности по налогам, сборам и пеням за счет имущества налогоплательщика, принятое позже 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога, считается недействительным и исполнению не подлежит вне зависимости от отнесения налогоплательщика к стратегическим либо иным предприятиям.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А82-2607/2006-27 Налогообложению налогом на добычу полезных ископаемых подлежит количество добытого (извлеченного), а не реализованного налогоплательщиком полезного ископаемого.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А82-2320/2006-27 Решение налогового органа о взыскании налогов и пеней за счет имущества налогоплательщика правомерно признано недействительным, так как налоговым органом нарушена процедура принудительного взыскания задолженности во внесудебном порядке, ибо требование об уплате налогов и пеней направлено по юридическому адресу заявителя, указанному в уставе, а не по адресу, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А82-198/2002-Г/1 Суд правомерно удовлетворил иск о выселении ответчика из здания, так как собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А82-18014/2005-38 Спорные сделки купли-продажи признаны недействительными, так как являются крупными сделками и не получили одобрения общего собрания акционеров общества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А43-5999/2006-21-89 Действующее законодательство не запрещает открытие в Сберегательном банке РФ счетов Пенсионного фонда РФ, предназначенных для выплаты трудовых пенсий.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А43-45510/2005-39-532 Ненадлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства не относится к числу оснований для пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке, предусмотренном статьей 311 АПК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А43-38248/2005-40-478 Заместитель руководителя налогового органа вправе подписывать заявление о взыскании задолженности по результатам выездной налоговой проверки. Доначисление налога на вмененный доход произведено налоговым органом правомерно, так как материалами дела не доказано, что численность работников налогоплательщика превышала установленный для данного налога лимит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А43-21268/2005-18-377 Прекращение производства по делу в связи с осуществлением должником расчетов со своими кредиторами не свидетельствует о неправомерности введения в отношении его процедуры наблюдения и не является основанием для пересмотра судебного акта по ст. 311 АПК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А43-16437/2006-17-334 В удовлетворении иска о признании недействительным (ничтожным) договора уступки права требования отказано правомерно ввиду согласования спорной сделки с собственником имущества. Условие о муниципальной гарантии может содержаться в основном договоре, за исполнение которого гарант поручается, поэтому заключение самостоятельного договора не обязательно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А38-1897-3/182-2006 Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как ответчик пользовался земельным участком в спорный период без надлежащих документов и без оплаты.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А38-1256-16/145-2006 Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как ответчик пользовался земельным участком в спорный период без надлежащих документов и без оплаты.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А31-2513/2005-12 Дело о признании недействительными зарегистрированного права собственности на нежилое помещение и свидетельства о государственной регистрации права на названный объект направлено на новое рассмотрение для установления его статуса и выяснения вопроса, подлежат ли права на такой объект государственной регистрации.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А29-6937/2006А Игровой автомат считается зарегистрированным и подлежащим обложению налогом на игорный бизнес с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о его регистрации, а выбывшим - с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А29-6681/2006а Неправомерное неисполнение банком решения налогового органа о взыскании налога или сбора, а также пеней является в соответствии с п. 1 ст. 135 НК РФ основанием для привлечения к налоговой ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А29-4245/2006 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик при исчислении налога на добычу полезных ископаемых за спорный период обоснованно применил ставку ноль процентов в отношении нормативных потерь полезных ископаемых, исходя из количества добытого полезного ископаемого, определяемого по итогам года.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А29-4228/2006А В удовлетворении заявления о признании недействительным решения таможенного органа о классификации товара отказано правомерно, так как ввезенный товар, согласно Общероссийскому классификатору продукции, правомерно отнесен таможенным органом к товарной позиции "мебель деревянная магазинная".

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А17-3364/5-2006 Во взыскании санкций по единому налогу на вмененный доход отказано правомерно, так как у налогового органа не было оснований для расчета площади торгового зала исходя из общего размера арендованных налогоплательщиком помещений.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.03.2007 по делу N А17-3360/5-2006 Во взыскании санкций по единому налогу на вмененный доход отказано правомерно, так как у налогового органа не было оснований для расчета площади торгового зала исходя из общего размера арендованных налогоплательщиком помещений.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А82-9611/2005-3 Во взыскании провозной платы и штрафа за искажение в железнодорожной накладной наименования груза отказано правомерно, так как постановление о прекращении уголовного дела в силу части 4 статьи 69 АПК РФ не является безусловным подтверждением неправильного заполнения перевозочных документов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А82-2285/2006-17 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, возникших в результате принятия губернатором области за пределами своих полномочий нормативного акта, отказано правомерно, так как истец не представил доказательств, свидетельствующих о наличии вины ответчика в причинении истцу убытков и о причинно-следственной связи между возникшими убытками и действиями ответчика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А82-14476/2006-56 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления администрации муниципального образования об изъятии земельного участка отказано правомерно, поскольку пропущен трехмесячный срок на обращение в суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А79-3967/2006 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, отказано правомерно, так как для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО представило в налоговый орган все необходимые документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А43-9147/2006-37-249 В удовлетворении требования о восстановлении пропущенного срока на судебное обжалование решения налогового органа отказано правомерно в связи с пропуском срока на подачу заявления в суд и отсутствием уважительных причин для восстановления процессуального срока.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А43-6683/2006-39-143 Производство по делу о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено ввиду отказа от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А43-5350/2006-3-120 В удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости выполненных изыскательских работ отказано правомерно, так как истец не выполнил надлежащим образом обязательства по договору и не сдал результат работ ответчику в установленный срок.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А43-23604/2006-9-685 Осуществление деятельности по перевозке пассажиров без соответствующей лицензии является в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ основанием для привлечения к административной ответственности. Суд правомерно отменил решение о применении дополнительной меры ответственности - конфискации орудия производства, установив наличие смягчающих вину обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А43-10282/2004-17-290 Производство по делу о взыскании неосновательного обогащения прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А39-4290/2006 Решение налогового органа правомерно признано недействительным в части взыскания единого налога на вмененный доход, так как факт наличия недоимки по данному налогу не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А39-4289/2006 Решение налогового органа правомерно признано недействительным в части взыскания единого налога на вмененный доход, так как факт наличия недоимки по данному налогу не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А39-3066/2006 В случае внесения в лицензионное соглашение изменений, которыми уменьшены лимиты водопользования, пятикратная ставка платы за водопотребление сверх вновь установленного лимита не применяется до момента регистрации изменений, внесенных в лицензионное соглашение.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А31-779/2005-13 Дело о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на имущество предприятий направлено на новое рассмотрение для проверки обоснованности требования налогового органа о включении отдельных зданий не завершенного строительством производственного комплекса в налоговую базу по налогу на имущество.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А29-3830/2006-4э В удовлетворении иска о взыскании убытков, составляющих выпадающие доходы за оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда и придомовых территорий, отказано правомерно ввиду недоказанности факта причинения истцу убытков и их размера.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А29-3365/2004-3б Арбитражный суд правомерно отказал в выплате арбитражному управляющему судебных расходов, связанных с привлечением специалистов, необходимых при проведении процедур банкротства, так как факт несения спорных расходов не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 N А29-2604/2006-1э-1э по делу N А29-2604/2006-1э Во взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг отказано правомерно ввиду недоказанности оказания ответчику спорных услуг.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А29-2224/2006-2э Арбитражный суд первой инстанции не вправе разрешать вопросы, связанные с возмещением расходов, которые сторона понесла при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А17-3485/5-2006 При выставлении контрагентам счетов-фактур с указанием налога на добавленную стоимость у налогоплательщика возникает обязанность по перечислению полученного налога в бюджет.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А17-3462/5-2006 Возврат излишне уплаченных сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование производится налоговым органом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А17-2983/5-2006 Суд правомерно удовлетворил заявление о взыскании штрафа за нарушение страхователем установленного срока регистрации в органе Пенсионного фонда РФ, снизив размер штрафа ввиду наличия смягчающих ответственность обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А17-2377/5-2006 Зачет ошибочно уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование производится налоговым органом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.03.2007 по делу N А11-13901/2006-К2-19/840 Апелляционная жалоба подана в пределах установленного в ч. 5 ст. 211 АПК РФ десятидневного срока, следовательно, правовых оснований для ее возврата не имелось.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А82-4004/2006-20 При проверке правильности применения цен по сделкам между взаимозависимыми лицами налоговый орган неправомерно доначислил налог на доходы физических лиц и налог на добавленную стоимость, использовав в качестве источника информации о рыночных ценах инвентаризационную стоимость объекта. Заявление права на профессиональные налоговые вычеты в письменных возражениях на акт налоговой проверки является основанием для их предоставления.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А82-3635/2006-56 В удовлетворении иска о взыскании убытков в связи с неправомерным отчуждением недвижимого имущества по договору купли-продажи отказано правомерно, так как отсутствует причинно-следственная связь между возникшими убытками и действиями покупателя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А82-17945/2005-4 В связи с отказом единственным участником общества в переходе доли умершего участника к его наследникам, общество обязано выплатить им действительную стоимость доли умершего, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню смерти.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А82-12008/2006-18 Размещение в журнале рекламной информации о долевом участии в строительстве дома до выдачи разрешения на строительство данного многоквартирного дома является основанием для привлечения рекламодателя к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А82-11804/2006-22 При предъявлении грузоотправителем, грузополучателем требований, вытекающих из перевозки груза, подлежит применению сокращенный (годичный) срок исковой давности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А82-1033/2006-9 В удовлетворении исковых требований о взыскании страхового возмещения отказано правомерно, так как застрахованное имущество повреждено в результате пожара, возникшего вследствие нарушения правил пожарной безопасности, что не является страховым случаем.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А43-6002/2006-3-137 Сумма причитающегося агенту вознаграждения по агентскому договору превышает сумму перечисленной истцом предварительной оплаты, поэтому по возражениям на иск может быть произведен зачет встречного требования.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А43-5424/2006-2-139 В удовлетворении иска о признании дополнительного соглашения по договору купли-продажи недействительным отказано правомерно, поскольку истцом пропущен трехгодичный срок исковой давности, предусмотренный п. 1 ст. 181 ГК РФ, о применении которой заявлено стороной в споре.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А43-17459/2006-9-461 Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся за переданные нерезидентам товары, признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А43-12453/2006-17-270 В удовлетворении иска о признании договора цессии недействительным отказано правомерно, так как факты согласованности переданных требований и получения цессионарием денежных средств от должника подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А43-11911/2006-34-392 Факт наличия обстоятельств исключительного характера, которые не позволили индивидуальному предпринимателю своевременно обратиться с заявлением о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, не влияет на обязанность уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированных платежей за время действия этих обстоятельств при отсутствии у предпринимателя намерения обратиться в регистрирующий орган с данным заявлением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А39-332/2006-40/17 В удовлетворении искового требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки отказано правомерно, так как истец пропустил предусмотренный п. 1 ст. 181 ГК РФ трехгодичный срок исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А31-3261/2006-15 Суд правомерно удовлетворил заявление налогового органа о взыскании пеней за неуплату налога на добавленную стоимость, поскольку в спорный период предприниматель являлся плательщиком данного налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А31-1540/2006-17 Определение о прекращении производства по делу, вынесенное судом по делу об оспаривании нормативного правового акта, может быть обжаловано в общем порядке в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А29-3879/2006а Заявление об оспаривании решений административного органа о привлечении к административной ответственности, поданное по истечении установленного ч. 2 ст. 208 АПК РФ срока и не содержащее ходатайства о его восстановлении, подлежит возвращению.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А29-3765/2006А Налогоплательщик неправомерно отнес на себестоимость продукции (работ, услуг) затраты, связанные с выполнением спорных работ, так как затраты на проведение модернизации оборудования, а также реконструкции объектов основных фондов в себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А29-3764/2006А Дело об оспаривании решения налогового органа направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса об относимости работ по частичной замене трубопроводов к капитальному ремонту или реконструкции и правомерности отнесения спорных затрат на себестоимость продукции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А29-3763/2006А Дело об оспаривании решения налогового органа направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса об относимости работ по частичной замене трубопроводов к капитальному ремонту или реконструкции и правомерности отнесения спорных затрат на себестоимость продукции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А29-1667/2006-1э Иск об урегулировании разногласий по договору о порядке и условиях возмещения расходов по теплоснабжению удовлетворен правомерно, так как данный договор является публичным и у истца имеется техническая возможность для присоединения к сетям энергоснабжающей организации.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А28-4392/2006-198/9 В признании недействительным (ничтожным) соглашения о финансировании образовательного учреждения на подготовку специалистов для сельскохозяйственного производства агропромышленного комплекса отказано правомерно, так как материалами дела не подтверждено несоответствие спорного соглашения положениям бюджетного законодательства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А17-1254/2005-14-Б В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, такие расходы обязан погасить заявитель, инициировавший банкротство должника.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А11-4251/2006-К2-25/342 В привлечении к ответственности за нарушение порядка регистрации объектов налогообложения и регистрации изменения количества объектов налогообложения отказано правомерно, так как налоговый орган не доказал факты нахождения спорных игровых автоматов в исправном состоянии и использование их налогоплательщиком при осуществлении предпринимательской деятельности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А11-3942/2006-К2-19/305 Суд правомерно признал незаконным решение налогового органа в части начисления земельного налога, так как материалами дела доказан факт принадлежности спорных земельных участков к полосе отвода железных дорог и подтверждено право на льготу по данному налогу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.03.2007 по делу N А11-1102/2006-К1-5/110 Обязанность по финансированию деятельности страховщика в объеме, обеспечивающем исполнение обязательств по заключенным договорам обязательного медицинского страхования, несет территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.03.2007 по делу N А43-34377/2006-21-83 Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, не устранены в установленный срок.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.03.2007 по делу N А38-1441-3/150-2006 Иск об обязании возвратить асфальтированную площадку удовлетворен правомерно, так как арендодателем соблюден порядок расторжения договора аренды недвижимого имущества, заключенного на неопределенный срок.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.03.2007 по делу N А17-22/13-2006 В удовлетворении иска о взыскании аванса, выплаченного в счет договора подряда, как неосновательного обогащения ответчика за счет истца и убытков отказано правомерно, так как договор подряда признан незаключенным ввиду несогласования его предмета и сроков выполнения работ, факты выплаты аванса истцом ответчику и выполнения и принятия работы заказчиком материалами дела не подтверждены.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А79-3134/2006 В заявлении о признании недействительным распоряжения главы муниципального образования о предоставлении земельного участка и договора аренды данного участка отказано правомерно, так как оспариваемый ненормативный акт не нарушает прав и законных интересов конкретных субъектов предпринимательской деятельности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А43-45985/2005-24-584 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения временному управляющему, такие расходы обязан погасить заявитель, инициировавший банкротство должника.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А43-40283/2005-28-1155 В пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, поскольку вопрос о правомерности выбытия акций из владения истца не входит в предмет доказывания и на момент обращения с настоящим иском в суд истец не восстановил статус акционера.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А43-2318/2006-12-44 Иск о взыскании задолженности по арендной плате и выселении ответчика из нежилого помещения удовлетворен правомерно, так как арендатор не исполнил обязательства по внесению арендных платежей, а арендодателем соблюден порядок расторжения договора аренды недвижимого имущества, заключенного на неопределенный срок.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А39-4306/2006 Доначисление единого налога на вмененный доход произведено неправомерно, так как материалами дела не доказан факт занижения налогоплательщиком размера торговой площади.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А38-1442-3/151-2006 Иск об освобождении нежилого помещения удовлетворен правомерно, так как арендодателем соблюден порядок расторжения договора аренды недвижимого имущества, заключенного на неопределенный срок.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А31-3673/2005-20 Ответственность в части возмещения за счет казны РФ убытков, возникших в связи с недофинансированием льгот, возложена на Министерство финансов РФ как на орган, осуществляющий обеспечение исполнения федерального бюджета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А29-4792/2006А При необоснованном возврате из бюджета налога на сумму образовавшейся перед бюджетом задолженности начисляются пени - со дня, следующего за днем фактического зачисления налога на расчетный счет налогоплательщика, до дня уплаты им налога. В случае обжалования акта налогового органа в вышестоящий налоговый орган или суд результаты обжалования могут как улучшать, так и ухудшать положение налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А29-11532/2005-1э Задолженность по отпуску питьевой воды и приему сточных вод правомерно рассчитана истцом исходя из пропускной способности принимающих устройств, так как в спорный период приборы учета ответчика не были опломбированы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А28-9319/2006-347/27 Использование контрольно-кассовой машины, не зарегистрированной в налоговых органах, либо не включенной в государственный реестр, либо без фискальной (контрольной) памяти, является в соответствии со ст. 14.5 КоАП РФ основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А28-5569/2006-268/17 Производство по делу о расторжении договора купли-продажи доли в уставном капитале общества прекращено ввиду отказа истца от иска и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А17-6157/2005,1628/5-2006,2790/5-2006,3161/5-2006 Лицо, не являющееся плательщиком НДС, в случае выставления в адрес покупателей счетов-фактур с выделением налога на добавленную стоимость обязано перечислить в бюджет сумму налога, полученную от покупателей на основании этих счетов-фактур. Уплата НДС на основании п. 5 ст. 173 НК РФ не ведет к ухудшению условий деятельности предпринимателя как субъекта малого предпринимательства, так как дополнительные обязанности, образующие налоговое бремя, не возникают.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А17-5398/5-3-2005,2052/5-2006 Лицо, не являющееся плательщиком НДС, в случае выставления в адрес покупателей счетов-фактур с выделением налога на добавленную стоимость обязано перечислить в бюджет сумму налога, полученную от покупателей на основании этих счетов-фактур. Уплата НДС на основании п. 5 ст. 173 НК РФ не ведет к ухудшению условий деятельности предпринимателя как субъекта малого предпринимательства, так как дополнительные обязанности, образующие налоговое бремя, не возникают.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.03.2007 по делу N А11-14900,707/2005-К1-1/656,91 В удовлетворении исковых требований о признании зарегистрированного права недействительным и признании права общей долевой собственности отказано правомерно, так как договор простого товарищества признан судом незаключенным и факт внесения истцом предусмотренного договором вклада в строительство спорного объекта недвижимости не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А82-Б/143-2002 В признании неудовлетворительной деятельности конкурсного управляющего отказано правомерно, ввиду недоказанности ненадлежащего исполнения им своих обязанностей в отчетный период.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А82-125/2005-4 Решение налогового органа о государственной регистрации прекращения деятельности общества путем реорганизации в форме слияния правомерно признано недействительным, так как представленные заявителем учредительные документы не соответствуют действующему законодательству.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А43-4787/2006-41-137 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по арендной плате отказано правомерно, так как арендные отношения между сторонами прекращены в связи с прекращением срока действия договора аренды.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А43-30576/2006-34-1130 Неперечисление налога на добавленную стоимость лицом, не являющимся плательщиком данного налога, в случае выставления этим лицом счетов-фактур с выделением налога, не влечет начисления пеней, так как п. 5 ст. 173 НК РФ не устанавливает срок для уплаты в бюджет полученного налога на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А43-23142/2006-40-938 Налоговое законодательство не предусматривает возможности изменения значений физического показателя либо базовой доходности в зависимости от осуществления в одном торговом месте наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей обложению единым налогом на вмененный доход, предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщик уплачивает налоги в соответствии с общим режимом налогообложения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А38-2436-18/207-2006 Предоставление доступа к ресурсам сети электросвязи является самостоятельным действием присоединяющего оператора при осуществлении взаимодействия операторов связи, которое предусмотрено действующим на момент заключения договора законодательством, и не связано с выделением ресурса нумерологии.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А31-7957/2006-15 Признав неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А29-6243/2006-4э Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства вынесено в соответствии с законом, так как исполнительное производство оканчивается фактическим исполнением исполнительного документа.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А29-5904/2006-2э Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А29-3831/2006-4э В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за работы по отсыпке лесовозной дороги на делянку отказано правомерно, так как факты выполнения, сдачи работ подрядчиком и приемки их заказчиком материалами дела не доказаны.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А28-2302/2006-188/20 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи товара и договорной неустойки удовлетворен правомерно, так как покупатель не исполнил обязанности по оплате переданного ему товара.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А17-436а/2006 Осуществление деятельности по переработке и хранению твердых горючих материалов (шерсти, волокон) без лицензии на эксплуатацию пожароопасного производственного объекта является в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А17-3444/3470/3471/5-2006 Решения внеочередного собрания участников общества признаны недействительными правомерно, так как данные решения приняты в отсутствие кворума, с нарушением прав и законных интересов истцов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А17-1743/5-2006 К налогоплательщику не может быть применена ответственность по ст. 122 НК РФ за неуплату (неполную уплату) налога, если в предыдущем периоде у него имелась переплата налога, которая перекрывает или равна сумме налога, заниженной в последующем периоде и подлежащего уплате в тот же бюджет, и указанная переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей по данному налогу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2007 по делу N А17-1515/5-2006 Несовершение судебным приставом-исполнителем исполнительных действий в двухмесячный срок со дня поступления к нему постановления налогового органа о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика-организации не может являться основанием для отмены решения налогового органа об аресте имущества, если недоимка не уплачена налогоплательщиком.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А82-9490/2003-1 Исковые требования о возложении обязанности по погашению задолженности полного товарищества удовлетворены правомерно, так как участник, выбывший из полного товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А82-8742/2006-37 В спорный период реализация покупателям товаров за безналичный расчет независимо от вида договора не подпадала под действие режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, следовательно, доначисление налогов по общей системе налогообложения произведено налоговым органом правомерно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А82-8687/2006-37 Налоговое законодательство не ставит право добросовестного налогоплательщика на возмещение налога на добавленную стоимость в зависимость от уплаты этого налога в бюджет его контрагентами.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А82-5579/2006-56 Иск о взыскании задолженности стоимости продукции, поставленной по дистрибьюторскому договору, удовлетворен правомерно, так как дистрибьютор не исполнил обязанности по оплате поставленной спорной продукции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А82-3295/2005-30-Б/17 Обязанность по возмещению покупателю убытков в связи с продажей товара ненадлежащего качества возникла у изготовителя с момента установления экспертом производственного дефекта, который пришелся на период конкурсного производства изготовителя, следовательно, спорное требование возникло в ходе конкурсного производства и подлежит погашению за счет конкурсной массы вне очереди.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А82-11485/2005-28 Счета-фактуры, выставленные индивидуальными предпринимателями, в которых указаны реквизиты свидетельств, утративших с 01.01.2005 свое значение и не подтверждающих статус индивидуальных предпринимателей, не могут являться основанием для вычета по налогу на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А79-3414/2005 Иск о взыскании долга за работы, выполненные по договору подряда, удовлетворены правомерно с учетом выводов экспертизы за минусом стоимости некачественно выполненных работ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А79-2756/2002-СК1-2468 Отменяя определение об установлении размера требований кредитора в деле о банкротстве, суд апелляционной инстанции обязан принять новый судебный акт и не вправе направлять дело на новое рассмотрение.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А43-6776/2006-34-175 Осуществление ремонтно-строительных и отделочных работ для юридических лиц не подпадает под обложение единым налогом на вмененный доход.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А43-6607/2006-21-106 В удовлетворении исковых требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки передачи имущества в виде исключения из реестра муниципальной собственности подъездных железнодорожных путей отказано правомерно в связи с пропуском срока исковой давности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А43-45191/2005-43-721 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого ненормативного акта удовлетворено правомерно, так как непринятие данных мер может затруднить исполнение судебного акта, а также причинить значительный ущерб заявителю и третьим лицам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А39-1510/2006-218/5 В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ самовольная постройка, возведенная с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, не может быть признана за лицом на праве собственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А38-1354-4/234-2006 Налогоплательщик правомерно отнес в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, затраты на капитальный ремонт летних (щитовых) домов, так как финансирование ремонта домов осуществлялось только за счет средств, полученных от коммерческой деятельности, в которой указанное имущество использовалось.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А31-7958/2006-15 Использование кассового аппарата, который включен в состав расчетного узла контрольно-кассовой системы, к которому подключен другой кассовый аппарат, не образует состава правонарушения, предусмотренного в ст. 14.5 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А29-6048/2006А Дело о взыскании штрафа за неуплату единого социального налога направлено на новое рассмотрение, так как налоговый орган привлек налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату единого социального налога, исчисленного и указанного налогоплательщиком в налоговой декларации, а не ввиду неправильного исчисления налога в связи с применением налоговых вычетов в виде начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А29-2353/2006-1э Требование о включении затрат на текущее содержание и обслуживание трансформаторной подстанции по договору энергоснабжения необоснованно, так как спорные затраты учтены сторонами при расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А29-1345/2006-1э Иск о взыскании стоимости электрической энергии на основании договора энергоснабжения удовлетворен правомерно, так как факт отпуска абоненту электроэнергии в спорный период и размер задолженности по ее оплате подтверждаются материалами дела. Суд вправе уменьшить размер подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А17-1617/5-2006 Исполнение комиссионером за иностранного контрагента в рамках делькредере обязанности по перечислению на счет налогоплательщика экспортной выручки не является основанием для признания незаконным применения добросовестным налогоплательщиком налоговой ставки ноль процентов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А11-4705/2006-К2-22/422 Привлечение к административной ответственности за продажу товаров с нарушением санитарных правил правомерно, так как порядок производства по делу об административном правонарушении нарушен не был.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.02.2007 по делу N А11-4052/2006-К2-25/325 Отсутствие денежных средств на расчетных счетах, на которые выставлены инкассовые поручения налогового органа, при наличии у налогоплательщика других расчетных счетов не является основанием для принятия решения о взыскании налога и пеней за счет имущества налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А82-4035/2005-1 В удовлетворении иска о признании недействительными договоров и дополнительных соглашений к ним отказано правомерно, поскольку истцом пропущен годичный срок исковой давности, предусмотренный п. 2 ст. 181 ГК РФ, о применении которой заявлено стороной в споре.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А82-269/2006-20 Во взыскании штрафа за неуплату (неполную уплату) налога отказано правомерно, так как факт неправомерного предъявления к вычету налога на добавленную стоимость сам по себе не влечет возникновения перед бюджетом задолженности по уплате налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А82-10002/2005-4 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ по договору строительного подряда отказано правомерно, так как к задержке выполнения подрядчиком строительных работ привели неоднократные изменения, внесенные заказчиком в проект, то есть установлена вина последнего в нарушении обязательства, что в силу условий договора и п. 2 ст. 330 ГК РФ является основанием для освобождения подрядчика от ответственности в виде уплаты неустойки.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А79-8090/2006 Осуществление наличных денежных расчетов в качестве предоплаты без применения контрольно-кассовой техники является в соответствии со ст. 14.5 КоАП РФ основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А79-5090/2006 Юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения, занятыми зданиями, строениями, сооружениями, на право аренды или приобрести земельные участки в собственность в соответствии с правилами ст. 36 Земельного кодекса РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А79-4794/2006 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, отказано правомерно, так как для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ООО представило в налоговый орган все необходимые документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 17 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А79-3657/2006 Иск о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору возмездного оказания услуг удовлетворен правомерно, так как факт частичной оплаты абонентом спорных услуг подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А79-3532/2006 Дело о признании недействительными решений Фонда социального страхования РФ направлено на новое рассмотрение, так как вопросы, касающиеся соблюдения страхователем требований к распределению и выдаче работникам путевок на санаторно-курортное лечение, не являлись предметом рассмотрения по делу, которое суд посчитал преюдициальным.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А79-3137/2006 Учреждение не обязано уплачивать земельный налог с земель, занятых жилищным фондом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, так как оно не относится ни к собственникам, ни к землевладельцам, ни к землепользователям спорных земель.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А79-10781/2006 Реализация алкогольной продукции при отсутствии справок к товарно-транспортной накладной и грузовой таможенной декларации, а также без применения контрольно-кассовой техники является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А43-7060/2006-37-188 Использование двух форм оплаты (наличной и безналичной) при продаже физическому лицу одного и того же товара в рамках одной гражданско-правовой сделки не может рассматриваться как осуществление двух видов предпринимательской деятельности, в отношении которых должны применяться различные системы (режимы) налогообложения, поэтому такая деятельность относится к розничной торговле и подпадает под систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А43-33430/2006-38-1091 Наличие у лица подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции документов, которые отсутствуют в торговой точке в момент реализации этой продукции, образует состав административного правонарушения, предусмотренного в ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А43-30276/2006-38-954 Наличие скрытых, поддельных, измененных номеров узлов и агрегатов автомобиля не является основанием для отказа в регистрации этого автомобиля, если подтверждено право собственности на данное транспортное средство и законность его приобретения не вызывает сомнений.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А43-29343/2006 Розничная продажа спиртосодержащей (парфюмерно-косметической) продукции без справки раздела Б к товарно-транспортной накладной является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А43-22374/2006-1-423 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за оказанные услуги по ремонту автотранспортных средств отказано правомерно, так как имеющаяся задолженность погашена ответчиком по акту взаимозачета и указанная сделка не признана недействительной в судебном порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А39-5037/2006 При невыполнении резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, размер невозвращенных средств и, соответственно, штрафа определяется на момент истечения срока, предусмотренного внешнеторговым договором.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А39-2740/2006 Дело о привлечении к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака направлено на новое рассмотрение для проверки порядка и условий привлечения к ответственности, так как срок давности привлечения к ответственности за данное правонарушение составляет один год.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А39-1263/2006-140/5 Во взыскании убытков, транспортных расходов по договорам на автомобильные перевозки грузов отказано правомерно ввиду отсутствия транспортных накладных, являющихся надлежащим доказательством оказания услуг по данной перевозке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А38-806-8/120-2006 Иск о взыскании предварительной оплаты по договору поставки товара удовлетворен правомерно, так как факты предварительной оплаты товара покупателем и неисполнения продавцом обязанности по его поставке подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А38-7737-2/14-2006 Производство по делу о присуждении к исполнению обязанности по передаче квартир прекращено правомерно на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ в связи с тем, что имеется вступившее в законную силу решение городского суда, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А38-2993-1/304-2006 Факт реализации спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции при отсутствии справок к товарно-транспортным накладным является в соответствии с ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ основанием для привлечения к административной ответственности. Апелляционная жалоба, поданная по истечении срока ее подачи и не содержащая ходатайства о его восстановлении, является основанием для возвращения данной жалобы заявителю.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А38-2031-3/107-2003 Осуществление деятельности по изготовлению хлебобулочных изделий без лицензии на эксплуатацию пожароопасного производственного объекта является в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А38-2029-1/259-2006 Осуществление наличных денежных расчетов в качестве предоплаты без применения контрольно-кассовой техники либо с невыдачей документов строгой отчетности является в соответствии со ст. 14.5 КоАП РФ основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А31-2831/2006-13 Незаконное использование товарного знака является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А31-1751/2005-21 Решение арбитражного суда об отказе в удовлетворении иска не подлежало принудительному исполнению, поэтому у суда отсутствовали правовые основания для его разъяснения. При разъяснении своего решения суд вышел за пределы исковых требований и дал правовую оценку обязательствам по договору, который не был предметом исследования в рамках данного дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А31-1126/2005-14,А31-4666/2005-21 Лицо, не являющееся субъектом земельных правоотношений, не вправе обращаться с требованием об освобождении земельного участка. Судебная защита в случае нарушения зарегистрированным правом охраняемых законом интересов третьих лиц возможна только путем оспаривания правоустанавливающих документов, лежащих в основе зарегистрированного права.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А29-6155/2005-2э Учредительный договор общества является недействительным, так как имущество, внесенное в его уставный капитал, приобретено его учредителями в нарушение ст. 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" по незаключенным договорам о выделении доли. Вследствие недействительности правоустанавливающих документов общества договор купли-продажи спорного имущества является также недействительным.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А29-13841/2005-4э Иск о взыскании задолженности за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как факт выполнения истцом по заданию ответчика работ на спорную сумму подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А29-12317/2005-2э Признав спорный объект недвижимости самовольной постройкой, суды вышли за пределы заявленных требований и на этом основании необоснованно удовлетворили требования о признании недействительным зарегистрированного права собственности на него.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А29-11370/2005-2э Суд правомерно удовлетворил исковые требования о признании недействительными решений общего собрания участников общества, так как оспариваемые решения приняты лицами, не являющимися участниками общества, и срок исковой давности не пропущен.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А28-6241/2006-234/27 Осуществление наличных денежных расчетов с применением контрольно-кассовой техники, исключенной из государственного реестра и с истекшим сроком полезного использования, является основанием привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А28-3891/2006-156/17 Во взыскании задолженности, составляющей разницу между тарифами на услуги для юридических лиц и для населения, отказано правомерно, так как ответчик не является перепродавцом энергии, а выполняет роль посредника в отношениях между теплоснабжающей организацией и населением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А28-25214/2004-701/6 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору поставки соли садочной и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно ввиду надлежащего исполнения покупателем договорной обязанности по оплате спорной продукции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А17-1641/5-2006 Своевременное исчисление, удержание и перечисление в бюджет в полном объеме налога на доходы физических лиц за работников структурных подразделений по месту нахождения головной организации, а не месту нахождения каждого своего обособленного подразделения является нарушением порядка уплаты налога, которое не может служить основанием для начисления пеней за неуплату налоговым агентом налога в срок.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А17-1331/9-2006 В удовлетворении иска об обращении взыскания на имущество, незаконно полученное ответчиком по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как правом требования к третьим лицам, получившим незаконно имущество должника, обладают лица, являющиеся кредиторами, чьи права нарушены при расчетах согласно реестру требований кредиторов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А11-4829/2006-К2-23/372 За неисполнение исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин взыскивается исполнительский сбор. Суд правомерно снизил размер исполнительского сбора с учетом тяжелого финансового положения заявителя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А11-4590/2006-К2-25/382 Размер исполнительского сбора может быть снижен правоприменителем с учетом критерия соразмерности характера совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А11-1944/2006-К2-19/192 Спорная сумма, переданная в качестве вклада в уставный капитал, правомерно не учтена налогоплательщиком при определении налогооблагаемой базы по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, так как отсутствие государственной регистрации увеличения уставного капитала и невозвращение внесенных денежных средств в качестве вклада на момент проведения налоговой проверки не дают оснований считать спорную сумму безвозмездно полученной.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.02.2007 по делу N А11-1303/2006-К2-18/180 Первичные бухгалтерские документы и счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения, не могут быть приняты в качестве документов, подтверждающих расходы по налогу на прибыль и вычет по налогу на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А82-4019/2006-99 Налоговое законодательство не предусматривает приостановление операций по счетам налогоплательщика за представление в налоговый орган декларации неустановленной формы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А82-18684/2005-15 Дело об оспаривании действий налогового органа по ведению карточки лицевого счета налогоплательщика, являющейся внутренним документом налогового органа, не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А82-18376/2005-14 Привлечение к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога правомерно, так как материалами дела установлен факт неправильного исчисления налогоплательщиком данного налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А82-13278/2006-18 Незаконное использование товарного знака является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А79-6536/2006 Реализация алкогольной продукции при отсутствии товарно-транспортной накладной является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А43-19166/2006-43-762 Хранение и реализация автомобильного бензина, не соответствующего требованиям обязательного стандарта по октановому числу и наличию механических примесей, а также отсутствие процессуальных нарушений при составлении протокола является основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А31-670/2006-22 Исковые требования об истребовании из незаконного владения ответчика пассажирского вагона в силу ст. 301 ГК РФ удовлетворены правомерно, так как ответчик без законных на то оснований удерживает принадлежащее истцу на праве собственности названное имущество.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А29-3444/2006-2э Иск о взыскании долга за выполненные работы и процентов удовлетворен правомерно, так как факты выполнения работ подрядчиком в соответствии с условиями договора, а также сдача и приемка их заказчиком подтверждены материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А29-1496/2006а Налогоплательщик правомерно включил в резерв по сомнительным долгам задолженность по беспроцентным займам, а также задолженность по векселям, не погашенную в установленные договором сроки, так как расходы на формирование данного резерва экономически обоснованны. Заявитель неправомерно создал резерв по сомнительным долгам по задолженности, возникшей по договорам уступки права требования, так как момент ее возникновения документально не подтвержден.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А28-7106/2006-145/12 Непроведение финансового анализа деятельности должника в соответствии с п. 3 ст. 14.13 КоАП РФ является основанием привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А28-1037/2006-1/17 Суд правомерно отказал в удовлетворении иска о признании права собственности на акции акционерного общества, так как исполнение обязательства по уплате стоимости акций путем зачета, а не денежными средствами не является основанием для признания сделок купли-продажи акций ничтожными.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А17-1540/5-2006 Все средства, полученные организациями системы государственного резерва от операций с материальными ценностями государственного резерва, а также иной хозяйственной деятельности, налогообложению не подлежат.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А11-1552/2005-К1-32б Суд прекратил производство по заявлению о включении в реестр требований кредиторов, поскольку споры между работодателями и профсоюзными организациями подлежат рассмотрению по общим правилам искового производства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.02.2007 по делу N А11-15293/2005-К1-10/687 Иск о взыскании задолженности за электрическую энергию удовлетворен правомерно, так как факт поставки электроэнергии в спорный период и размер задолженности по ее оплате ответчиком подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А82-19221/2005-1 В удовлетворении иска о взыскании задолженности за услуги по определению расчета объема фактического сброса сточных вод с помощью натурных замеров по договору отказано правомерно ввиду несогласования сторонами в договоре обязанности ответчика по оплате расходов истца по данному договору.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А82-1564/2006-4 Включенное в дополнительное соглашение к агентскому договору положение о правопреемстве истца является действительным, поскольку соответствует установленному сторонами порядку правопреемства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А82-1548/2006-10 Иск о возврате предварительной оплаты за товар, не поставленный по договору купли-продажи, и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как факт нарушения поставщиком срока отгрузки товара подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А82-12908/2006-3 Списанные по инкассовым поручениям налогового органа суммы с расчетного счета налогоплательщика отнесены к текущим платежам, следовательно, действия банка правомерны.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А79-5478/2006 Иск о взыскании долга за выполненные работы по муниципальному контракту на создание проектной продукции и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как ответчик не оплатил результат работ после устранения подрядчиком всех возникших недостатков.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А43-8382/2006-8-26 Арбитражный суд оставляет заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, без рассмотрения, если при его рассмотрении выясняется, что возник спор о праве.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А43-16287/2005-32-598 Налоговые санкции в соответствии со статьей 122 НК РФ за неуплату налога рассчитываются исходя из суммы недоимки по каждому налоговому периоду.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А38-1958-1/252-2006 Нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А38-1957-1/251-2006 Нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А38-1956-1/250-2006 Нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А38-1955-1/249-2006 Нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А38-1954-1/248-2006 Нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А31-4879/1 В предоставлении отсрочки исполнения решения в связи с тяжелым финансовым положением отказано правомерно, так как обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, не установлено.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А29-4717/2005А Суд правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на добавленную стоимость, так как материалами дела подтверждена реальная способность налогоплательщика погасить задолженность по кредиту, за счет которого уплачен предъявленный к возмещению налог на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А11-5879/2006-К2-21/417 Суд правомерно снизил размер исполнительского сбора с учетом тяжелого финансового положения заявителя и его социально значимой деятельности как транспортного предпринимателя, осуществляющего перевозки пассажиров.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.02.2007 по делу N А11-12382/2004-К1-1/740 Исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворены правомерно, так как ответчик без законных оснований владеет находящимся на его территории имуществом, принадлежащим истцу на праве собственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А82-4865/2006-20 Возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование производится налоговым органом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А82-15204/2006-31 Привлечение к административной ответственности за розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции неправомерно, так как у налогового органа отсутствуют полномочия по осуществлению контроля в данной сфере.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А79-4113/2006 Апелляционная жалоба правомерно возвращена заявителю на основании ст. 264 АПК РФ, так как документы, подтверждающие устранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, должны отправляться с таким расчетом, чтобы к назначенному судом сроку они поступили непосредственно в суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А43-5601/2006 Неосновательным обогащением в силу ст. 11 ГК РФ не могут являться денежные средства, полученные участником сделки от своего контрагента по договору.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А38-3465-1/349-2006 Признав неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А38-2862-10/254-2006 Иск о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных дорожно-транспортным происшествием, обращен к юридическому лицу и вытекает из деятельности его филиала, следовательно, в соответствии с п. 5 ст. 36 АПК РФ может быть предъявлен истцом в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или по месту нахождения его филиала, из чьей деятельности вытекают спорные правоотношения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А29-7003/2005-2э Проведение торгов на право заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, конкурсной комиссией, в которую входят незаинтересованные лица, в силу ст. 449 ГК РФ является основанием для признания их результатов недействительными.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А29-4564/2006-3э Расходы по выплате работникам дополнительного пособия на период отпуска по уходу за ребенком и единовременных доплат к дополнительному пособию, а также сумма индексации, взысканная с истца судом в пользу получателей установленных доплат, правомерно взысканы с Министерства финансов субъекта РФ, так как невыплата пособий имела место по причине отсутствия финансирования из республиканского бюджета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А29-4088/2006а В случае, когда индивидуальный предприниматель не в состоянии документально подтвердить свои расходы, налоговый орган не обязан производить расчет суммы налогов на основании данных об иных аналогичных налогоплательщиках, если достаточно данных, полученных в результате налоговой проверки налогоплательщика, от его контрагентов в результате встречных проверок, а также информации, имеющейся о налогоплательщике в налоговом органе.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А28-5570/2006-269/17 Несвоевременная оплата покупателем доли в уставном капитале общества по договору купли-продажи признана судом малозначительным нарушением данного договора, поскольку передача спорной доли и ее оплата состоялись, а цель, ради которой заключен данный договор, достигнута. Отказ продавца от получения перевода денежных средств в счет оплаты доли квалифицирован судом в соответствии со ст. 10 ГК РФ как злоупотребление правом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А28-116/2006-161/20 Нерассмотрение вопроса о распределении судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему не является основанием для отмены судебного акта, поскольку ст. 112 АПК РФ не исключает возможности рассмотрения данного вопроса путем вынесения дополнительного решения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А11-1959/2006-К1-1/44 Иск о взыскании задолженности по договору на выполнение муниципального заказа по пользованию тепловой энергией удовлетворен правомерно, так как абонент не полностью оплатил поставленную ему тепловую энергию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.02.2007 по делу N А11-1946/2006-К2-24/128 Налоговые органы вправе проводить налоговые проверки налоговых периодов текущего календарного года. Основания для признания незаконным решения налогового органа с предложением внести изменения в бухгалтерский учет отсутствуют, так как при превышении доходов налогоплательщика суммы 15000000 рублей он обязан перейти с упрощенной системы налогообложения на общий режим налогообложения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А82-880/2006-20 Обязательным условием наступления ответственности за непредставление в установленный срок в налоговые органы документов является наличие истребуемых документов у налогоплательщика. Предъявление налоговым органом к взысканию штрафа за неуплату налога в связи с отказом в применении налогового вычета по НДС необоснованно, так как факт образования недоимки в результате подачи уточненной налоговой декларации материалами дела не доказан.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А82-268/2006-20 Обязательным условием наступления ответственности за непредставление в установленный срок в налоговые органы документов является наличие истребуемых документов у налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А82-267/2006-20 Обязательным условием наступления ответственности за непредставление в установленный срок в налоговые органы документов является наличие истребуемых документов у налогоплательщика. Предъявление налоговым органом к взысканию штрафа за неуплату налога в связи с отказом в применении налогового вычета по НДС необоснованно, так как факт образования недоимки в результате подачи уточненной налоговой декларации материалами дела не доказан.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А82-1990/2006-45 Возникновение права собственности на производственные здания в порядке приватизации не влечет автоматического приобретения прав на инфраструктурные объекты, обслуживающие выкупленные здания.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-8513/2006 Привлечение к ответственности за неполную уплату налога незаконно, так как для предпринимателя в течение четырех лет с момента регистрации продолжает действовать прежний режим налогообложения и он имеет право на исчисление и уплату налога на игорный бизнес по ставкам, действовавшим на момент его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-8512/2006 В удовлетворении заявления о привлечении к ответственности за неполную уплату налога отказано правомерно, так как для предпринимателя в течение четырех лет с момента регистрации продолжает действовать прежний режим налогообложения и он имеет право на исчисление и уплату налога на игорный бизнес по ставкам, действовавшим на момент его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-7219/2006 Невыдача кассового чека при продаже товара является основанием для привлечения к административной ответственности. При производстве по делу об административном правонарушении процессуальных нарушений налоговым органом не допущено.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-4194/2006 Реализация грибов вешенок облагается налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 18 процентов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-3863/2006 Положения п. 1 и п. 3 ст. 120 и п. 1 ст. 122 НК РФ, определяющие недостаточно разграниченные между собой составы налоговых правонарушений, не могут применяться одновременно в качестве основания привлечения к ответственности за совершение одних и тех же неправомерных действий. Суд правомерно снизил размер штрафа за непредставление налоговой декларации в установленный срок, приняв и оценив документы, не представленные в ходе налоговой проверки, а представленные только в суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-3433/2006 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу в связи с пропуском срока ее подачи, признав причины пропуска срока неуважительными. Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается судьей единолично без составления протокола судебного заседания и без участия сторон.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-2388/2005 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения за пользование зерноуборочным комбайном отказано правомерно, так как истец не доказал размер неосновательного обогащения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-1851/2006 Исходя из правила альтернативной подсудности, закрепленного в ч. 4 ст. 36 АПК РФ, иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту исполнения договора.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А79-1780/2006 Ответственность в части возмещения за счет казны РФ убытков, возникших в связи с недофинансированием льгот, возложена на Министерство финансов РФ как на орган, осуществляющий обеспечение исполнения федерального бюджета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А43-9307/2006-4-216 Уменьшение размера неустойки за просрочку исполнения обязательства оценивается в силу п. 1 ст. 71 АПК РФ по внутреннему убеждению суда и не подлежит переоценке судом кассационной инстанции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А43-7861/2006-11-212 Наличие в налоговой декларации ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, а также неотражение или неполнота отражения сведений в ней не является основанием для признания недействительным требования, выставленного на ее основании.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А43-26186/2006-42-883 Дело о признании недействительными решения и предписания управления Федеральной антимонопольной службы направлено на новое рассмотрение для выяснения вопросов об обоснованности признания министерства финансов субъекта РФ субъектом правонарушения, выразившегося в привлечении банка к осуществлению операций со средствами бюджета субъекта РФ без проведения конкурса, и исполнимости предписания.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А43-10601/2006-32-331 Автокран не относится к транспортным средствам, предназначенным для перевозки грузов по дорогам, так как данный вид деятельности не облагается ЕНВД.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А43-10577/2006-15-187 Обращение прокурора в защиту интересов органа муниципального образования не освобождает последний от уплаты государственной пошлины, так как данный орган не входит в круг лиц, для которых ст. 333.37 НК РФ предусмотрены льготы по уплате государственной пошлины при обращении в арбитражный суд с исками имущественного характера.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А39-1618/2006-36/14 Основания для признания договора простого товарищества недействительной сделкой отсутствуют, так как законодательство не содержит запрета на применение упрощенной системы налогообложения налогоплательщиками, осуществляющими хозяйственную деятельность в рамках договора о простом товариществе.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А31-1818/2005-18 Ненадлежащее извещение кого-либо из лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания является безусловным основанием для отмены судебного акта.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А29-4338/2006а Налог на добавленную стоимость доначислен налоговым органом правомерно, так как в спорный период деятельность по осуществлению торговли за безналичный расчет не относилась к объекту налогообложения ЕНВД, а подлежала налогообложению в общеустановленном порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А29-4226/2006а Завышение амортизационных отчислений, вызванное необоснованным самостоятельным установлением налогоплательщиком сроков полезного использования оборудования, привело к занижению налога на доходы физических лиц и единого социального налога, поэтому доначисление налоговым органам данных налогов произведено правомерно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А29-3377/2006а Оплата товара за счет заемных средств не является основанием для отказа в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А29-2940/2006-1э Иск о взыскании задолженности по договору поставки нефтепродуктов удовлетворен правомерно, так как покупатель не исполнил своей договорной обязанности по оплате товара.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А29-12477/2005а Суд правомерно удовлетворил заявление о признании не подлежащим исполнению инкассового поручения на бесспорное списание пеней по налогу на добавленную стоимость, так как суммы пеней, указанные в данном поручении, должны быть пересчитаны налоговым органом с учетом представленных налогоплательщиком уточненных налоговых деклараций.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А17-469/4-2006 Если недостатки товара возникли до передачи товара покупателю по договору купли-продажи, последний вправе в соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ отказаться от исполнения данного договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А17-360/9-2006 Суд не вправе рассматривать спор по существу, если в удовлетворении иска отказано в связи с истечением срока давности, о применении которой заявлено стороной в споре.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А17-359/9-2006 Суд не вправе рассматривать спор по существу, если в удовлетворении иска отказано в связи с истечением срока давности, о применении которой заявлено стороной в споре.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А17-2546/5-2006 Суд правомерно уменьшил размер налоговых санкций за непредставление налоговой декларации в установленный срок, установив наличие смягчающих вину обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А17-1843/5-2006 Суммы, полученные подрядчиком от заказчика в счет возмещения командировочных расходов, не являются объектом налогообложения НДС, так как данные средства носят компенсационный характер и не связаны с расчетами за выполненные работы. Основанием для применения льготы по земельному налогу является использование земельного участка для организации культурной деятельности, вне зависимости от соотношения оборотов от культурной деятельности и иной деятельности, осуществляемой налогоплательщиком.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А11-5916/2006-К2-18/340 Налогоплательщик не обязан списывать дебиторскую задолженность в момент истечения трехгодичного срока исковой давности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А11-2896/2006-К2-23/219 Установление кадастровой стоимости земельного участка исходя из его принадлежности по виду функционального использования к шестой группе неправомерно, так как материалами дела подтвержден производственный характер деятельности предприятия.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А11-2576/2006-К2-19/235 Во взыскании налога на доходы физических лиц и единого социального налога отказано правомерно, поскольку предпринимателем реально произведены и документально подтверждены расходы, превышающие полученные им доходы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.02.2007 по делу N А11-2556/2006-К2-20/243(а) Расходы в виде стоимости дров, отпущенных для отопления жилых помещений работников лесхоза, являются экономически и документально обоснованными, поэтому правомерно включены налогоплательщиком в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А82-18818/2005-14 Дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении земельного налога направлено на новое рассмотрение, так как материалами дела установлен факт неправильного исчисления налогоплательщиком данного налога, но не учтен факт наличия переплаты по нему.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А82-17865/2005-14 Привлечение к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога правомерно, так как материалами дела установлен факт неправильного исчисления налогоплательщиком данного налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А82-17864/2005-14 Привлечение к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога правомерно, так как материалами дела установлен факт неправильного исчисления налогоплательщиком данного налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А82-17863/2005-14 Привлечение к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога правомерно, так как материалами дела установлен факт неправильного исчисления налогоплательщиком данного налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А82-17862/2005-14 Привлечение к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога правомерно, так как материалами дела установлен факт неправильного исчисления налогоплательщиком данного налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А82-17858/2005-14 Дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении земельного налога направлено на новое рассмотрение, так как материалами дела установлен факт неправильного исчисления налогоплательщиком данного налога, но не учтен факт наличия переплаты по нему.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А79-3933/2006 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения конкурсной комиссии администрации городского поселения в части признания заявителя проигравшим в конкурсе на право заключить муниципальный контракт отказано правомерно, так как процедура проведения данного конкурса соблюдена, а отсутствие у истца бизнес-плана и наличие кредиторской задолженности противоречат требованиям, устанавливаемым для претендентов конкурса.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А43-4825/2006-17-133 Предприятия бытового обслуживания населения, находящиеся в ведении государственных предприятий, относятся к муниципальной собственности независимо от наличия либо отсутствия акта приема-передачи.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А43-3702/2006-25-72 Договор купли-продажи, признанный в соответствии со ст. 432 ГК РФ незаключенным, не порождает для сторон взаимных прав и обязанностей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А29-3261/2006-4э В удовлетворении иска о взыскании долга за выполненные работы по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как факт выполнения подрядчиком работ и принятия их заказчиком не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А17-852/7-2006 Иск о взыскании задолженности по арендной плате удовлетворен правомерно, так как ответчик неправомерно оплачивал арендную плату за недвижимость с коэффициентом муниципальной поддержки 0,01, поскольку использовал ее не в соответствии с целевым назначением (под организацию культуры и спорта), а под размещение продовольственного магазина. Суд вправе уменьшить подлежащую уплате неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.02.2007 по делу N А11-2919/2006-К1-6/156 Перерасход газа покупателем без согласования с поставщиком оплачивается с применением повышенного коэффициента, установленного Правилами поставки газа в РФ, если тепловая энергия подавалась не в объекты социальной сферы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А82-2695/2006-29 Заявление о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа удовлетворено правомерно, так как требование военного комиссариата направлено во исполнение обязательных для комиссариата нормативных правовых актов Министерства обороны Российской Федерации и Генерального штаба, не оспоренных в установленном порядке и не признанных недействительными.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А82-17384/2005-4 Во взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением работ по договору возмездного оказания услуг, отказано правомерно, так как факт ненадлежащего исполнения обязательств, повлекших за собой возникновение у заказчика убытков, не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А79-5714/2006 Во взыскании задолженности за поставленный по договору купли-продажи товар и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно ввиду надлежащего исполнения покупателем договорной обязанности по оплате спорного товара.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А39-2697/2006 Реализация маслосемян и продуктов их переработки облагается налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А39-1086/2006-155/17 Исковые требования о взыскании спорной части распределенной прибыли общества удовлетворены правомерно, так как ответчик не исполнил обязанность по уплате причитающейся части распределенной прибыли участнику данного общества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А31-3479/2006-21 Требование о взыскании стоимости товара по договору купли-продажи подлежит рассмотрению вне рамок дела о банкротстве, так как задолженность образовалась после открытия в отношении должника процедуры наблюдения и относится к текущим платежам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А17-3140/5-2006 Спорный объект недвижимости правомерно отнесен к муниципальной собственности, так как факт выхода комитета по управлению муниципальным имуществом из состава участников смешанного товарищества и возврата спорной недвижимости муниципальному образованию подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А17-2961/5-2006 Отказ регистрационной службы в регистрации права собственности на недвижимое имущество правомерен, так как представленные на регистрацию документы не свидетельствуют о наличии у заявителя прав на спорный объект.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А11-642/2006-К1-6/40 В удовлетворении иска о взыскании убытков по договору поставки отказано правомерно, так как факт поставки продукции ненадлежащего качества по вине продавца не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.02.2007 по делу N А11-1200/2006-К2-20/172 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено право налогоплательщика на налоговый вычет по спорному налогу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А82-6879/2004-56 Иск о взыскании неосновательного обогащения от пользования соединительными линиями и точками подключения узла электросвязи удовлетворен правомерно, так как факт пользования ответчиком техническими средствами истца подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А82-6878/2004-56 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения, так как факт оказания исполнителем услуг междугородной и международной телефонной связи в спорный период ответчику подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А82-2910/2005-56 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, в связи с неправомерностью получения ответчиком арендных платежей за пользование помещениями, принадлежащими на праве собственности истцу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А82-18162/2005-43 В ликвидации кредитной организации по инициативе Банка России отказано правомерно, так как совершенное нарушение носило устранимый характер и на момент обращения в суд с настоящим иском было устранено.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А79-4330/2006 Требования об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, возникшие после открытия в отношении должника конкурсного производства, подлежат удовлетворению вне рамок дела о банкротстве.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А79-3583/2006 В случае признания судом сделки недействительной и невозможности возврата полученного по ней имущества в натуре в силу п. 1 ст. 1107 ГК РФ подлежит взысканию действительная стоимость спорного имущества на момент его приобретения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А43-6246/2006-17-189 В удовлетворении исковых требований об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения отказано правомерно, так как исковые требования заявлены ненадлежащим истцом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А43-35701/2005-10-980 Наличие скрытых, поддельных, измененных номеров узлов и агрегатов автомобиля не является основанием для отказа в регистрации этого автомобиля, если подтверждено право собственности на данное транспортное средство и законность его приобретения не вызывает сомнений.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А43-33852/2006-38-1100 Нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А39-3371/2006-247/8 Производство по делу о понуждении возвратить вещь, являющуюся предметом договорного обязательства, прекращено ввиду отказа истца от иска и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А39-3370/2006-246/8 Иск о взыскании задолженности по лизинговым платежам по договору сублизинга удовлетворен правомерно, так как лизингополучатель не оплатил лизинговые платежи в установленные данным договором сроки. Производство по делу в части возврата арендуемого имущества прекращено ввиду отказа истца от иска и принятия отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А39-3369/2006-245/8 Иск о взыскании задолженности по лизинговым платежам по договору сублизинга удовлетворен правомерно, так как лизингополучатель не оплатил лизинговые платежи в установленные данным договором сроки. Производство по делу в части возврата арендуемого имущества прекращено ввиду отказа истца от иска и принятия отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А39-3087/2006-222/8 Производство по делу о понуждении возвратить вещь, являющуюся предметом договорного обязательства, прекращено ввиду отказа истца от иска и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А29-2798/2006-4э Акты сдачи-приемки работ, выполненных по договору подряда, подписаны со стороны заказчика неуполномоченным лицом, следовательно, у него не возникло обязанности оплатить эти работы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А29-1567/2006-2э Договор купли-продажи является действительной сделкой, так как материалами дела подтвержден факт принадлежности спорного имущества продавцу на праве собственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А11-5669/2006-К2-24/417 Производство по делу о признании недействительным постановления налогового органа о взыскании налоговых санкций приостановлено правомерно, так как в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.02.2007 по делу N А11-11998/2006-К2-25/737 Признав неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением малозначительным правонарушением, суд в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободил лицо от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А82-9610/2006-18 Осуществление перевозки пассажиров на принадлежащих предпринимателю автобусах без паспорта маршрута, маршрутного расписания и графика движения транспортного средства, согласованного с администрацией муниципального образования, является нарушением лицензионных требований и влечет административную ответственность. Работы и услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств относятся к видам медицинской деятельности, подлежащей лицензированию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А82-2047/2006-31 Осуществление наличных денежных расчетов при продаже товара без применения контрольно-кассовой техники является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А79-11174/2006 Судом правомерно применены обеспечительные меры в виде наложения ареста на нежилые объекты недвижимости, поскольку принятые меры соразмерны заявленному требованию и соответствуют целям, предусмотренным п. 1 ст. 90 АПК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А43-25047/2006-38-812 Осуществление работ по ремонту системы пожарной сигнализации с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А39-7010/2004-6/16 Факт подачи лицом иска о признании права собственности на арендуемое имущество, которое должно быть возвращено собственнику по решению суда, не является обстоятельством, которое может затруднить исполнение данного решения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А38-1284-17/136-2006 Решение таможенного органа об уплате ввозной таможенной пошлины правомерно признано недействительным, так как оборудование с кодом ТН ВЭД 8477 20 000 0 - экструдеры включено в перечень отдельных видов технологического оборудования, для которого введена ставка ввозной пошлины ноль процентов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А28-2521/2006-168/24 Учредитель муниципального предприятия может быть привлечен к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана его указаниями или иными действиями.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.02.2007 по делу N А11-2727/2006-К2-22/291 Налогоплательщики осуществляли розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а не через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, поэтому неправильное применение корректирующего коэффициента привело к неполной уплате единого налога на вмененный доход.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А82-879/2006-20 Налоговые органы вправе требовать от налогоплательщика или налогового агента представления только тех документов, которые служат основаниями для исчисления и уплаты налогов, а также подтверждают правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А82-5126/2006-20 Решение налогового органа о взыскании штрафа за непредставление документов правомерно признано недействительным, так как при исчислении пятидневного срока, установленного статьей 93 НК РФ, необходимо учитывать рабочие, а не календарные дни.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А82-1686/2006-27 Суд правомерно удовлетворил заявление налогового органа о взыскании штрафа за нарушение требований о регистрации объекта налогообложения, так как налоговый орган доказал совершение налогоплательщиком вмененного правонарушения, не нарушил процедур привлечения к ответственности и принудительного взыскания налоговой санкции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А82-1141/2006-14 Год проведения налоговой проверки определяется датой начала выездной налоговой проверки, которой является дата предъявления налогоплательщику решения о ее проведении, и этот год определяет предшествующий период, который может быть охвачен налоговой проверкой. Организация имеет право на налоговый вычет по НДС только при наличии раздельного налогового учета налога по приобретенным товарам, используемым для осуществления операций как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению, позволяющего достоверно определить соответствующую пропорцию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А79-525/2006 В силу п. 26. ст. 11 Закона "О милиции" сотрудники отдела внутренних дел вправе проводить внеплановые проверки выполнения лицензионных требований и условий по осуществлению негосударственной (частной) охранной деятельности, а также изымать документы и вещи в целях пресечения административного правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А79-5015/2006 Налоговая база по водному налогу определяется и налоговая ставка устанавливается исходя из объема забранной из водных объектов воды с учетом потерь, имеющих место при заборе, очистке и доставке, а не из объема доставленной потребителям воды.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А43-3839/2006-42-146 Территориальный орган казначейства правомерно не отразил спорные денежные средства, поступившие от сдачи в аренду земельного участка, на лицевом счете бюджетного учреждения, так как определение вида и принадлежности платежа в соответствии с кодом бюджетной классификации относится к компетенции администратора платежа, действия которого бюджетное учреждение не оспаривало.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А43-3344/2006-23-43 Непредставление страхователем документов, необходимых для реализации прав страховщика в порядке суброгации, дает последнему в соответствии со ст. 393 ГК РФ право на возмещение соответствующих убытков за счет страхователя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А29-5553/2006а Привлечение к административной ответственности за осуществление деятельности по реализации проекта реконструкции здания без положительного заключения государственной экологической экспертизы неправомерно, так как истец действовал в условиях крайней необходимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А29-4611/2006а Деятельность предпринимателя по реализации товара за безналичный расчет в целях главы 26.3 НК РФ к розничной торговле не относится, поэтому подлежит налогообложению в общеустановленном порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А29-2391/2006-2э Лесовозные дороги являются неотъемлемой частью лесного фонда в составе нелесных земель, поэтому арендатор участка лесного фонда вправе отдавать в пользование по договору участки лесовозных дорог.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А28-2050/2006-46/25 В привлечении муниципального образования к субсидиарной ответственности по договору о предоставлении муниципальной гарантии отказано правомерно, так как спорный договор является ничтожным.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А17-2423/5-2006 Непредставление налогоплательщиком в установленный срок в налоговый орган налоговой декларации по земельному налогу является основанием для привлечения к налоговой ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А11-4595/2006-К2-19/400 Эксплуатация автозаправочной станции при отсутствии лицензии на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.02.2007 по делу N А11-15665/2005-К1-9/824 Выполнение работ по незаключенному договору строительного подряда подлежит оплате, если результат выполненных работ имеет для заказчика потребительскую ценность и им используется.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.02.2007 по делу N А82-8024/2006-9 Исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт неисполнения ответчиком договорных обязательств по внесению арендной платы подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.02.2007 по делу N А82-683/2006-7 В удовлетворении искового заявления об изменении режима поставки газа по договору энергоснабжения отказано правомерно, так как истец выбрал ненадлежащий способ защиты своего нарушенного права, применение которого не предусмотрено законодательством.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.02.2007 по делу N А79-5902/2006 Предоставление неделимого земельного участка за плату только одному из собственников помещений расположенного на нем здания является незаконным и нарушает права другого собственника.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.02.2007 по делу N А43-1480/2006-20-34 В удовлетворении иска о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим выполнением топографических работ по договору подряда, отказано правомерно, поскольку отсутствует связь между действиями ответчика и возникновением убытков у истца.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.02.2007 по делу N А11-231/2006-К2-18/114 Дело о признании незаконным решения налогового органа о начислении в лицевую карточку предприятия суммы налога на имущество и пеней направлено на новое рассмотрение для проверки наличия содержания спорного имущества за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А79-3455/2006 Возмещение хранителю расходов по исполнительным действиям производится на основании постановления судебного пристава-исполнителя, утверждаемого старшим судебным приставом, а не путем подачи иска о взыскании расходов по совершению исполнительных действий.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А43-6596/2006-8-5 Иск о взыскании на основании договора цессии задолженности по договору подряда удовлетворен правомерно, так как спорный договор соответствует требованиям закона и факт погашения долга заказчиком не доказан материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А43-26413/2005-1-810 Иск о взыскании стоимости электрической энергии на основании договора энергоснабжения удовлетворен правомерно, так как факт отпуска абоненту электроэнергии в спорный период и размер задолженности по ее оплате подтверждаются материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А39-2699/2006 Реализация маслосемян и продуктов их переработки облагается налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А39-1291/2006-131/16 Фактическое потребление ответчиком тепловой энергии, поставленной энергоснабжающей организацией, расценивается на основании п. 3 ст. 438 ГК РФ как акцепт абонентом оферты, направленной продавцом энергии.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А28-7372/2006-264/16 Производство по делу о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней прекращено ввиду отказа от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А28-7367/2006-259/16 Производство по делу о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пеней прекращено ввиду отказа от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.02.2007 по делу N А11-1646/2006-К2-24/107 Расходы по содержанию технологического комплекса и уплате процентов по долговым обязательствам являются экономически обоснованными, поэтому правомерно включены налогоплательщиком в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. Налоговое законодательство не ставит экономическую оправданность произведенных расходов в зависимость от финансовых результатов деятельности налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А82-6960/2006-35 При определении размера подлежащего взысканию штрафа за правонарушение в сфере персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования могут быть учтены обстоятельства, смягчающие ответственность, предусмотренные НК РФ. Индивидуальные предприниматели 1966 года рождения и старше уплачивают страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ в виде фиксированного платежа в размере, установленном статьей 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", лишь в части, направляемой на финансирование страховой части трудовой пенсии.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А79-7068/2005 Исковое заявление о признании права собственности за истцом на объект недвижимости и о признании недействительным (ничтожным) договора поручения на управление кондоминиумом оставлено без рассмотрения, так как подписано неуполномоченным на то лицом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А43-5090/2006-16-151 Выплаты работникам компенсации стоимости питания правомерно не включены налогоплательщиком в налоговую базу по единому социальному налогу, так как осуществлялись вне рамок коллективного договора и не относились на расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А43-3958/2006-41-109 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка суд правомерно удовлетворил частично, признав несогласованным изменение договора в части размера пеней.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А43-3408/2000-27-125 Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, поэтому должник не подлежит замене по исполнительному листу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А39-1407/2006-146/16 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору межсетевого взаимодействия операторов сетей электросвязи отказано правомерно, поскольку истец нарушил процедуру одностороннего изменения цены спорных услуг, предусмотренную данным договором.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А38-2071-2/179-2006 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как ответчик не исполнил своей договорной обязанности по оплате товара.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А31-1000/2006-16 В признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные таможенные платежи, отказано правомерно, так как заявителем пропущен трехмесячный срок, установленный в пункте 4 статьи 198 АПК РФ для обжалования действий (бездействия) таможенного органа.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А17-1820/5-2006 Возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование производится налоговым органом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А11-806/2006-К2-20/149 Таможенный орган неправомерно применил резервный метод определения таможенной стоимости товаров, так как не подтвердил наличие оснований, препятствующих применению основного метода оценки таможенной стоимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А11-5594/2006-К1-2/250 Во взыскании убытков, причиненных несохранной перевозкой груза, отказано правомерно, так как спорный договор перевозки признан судом незаключенным.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А11-3960/2006-К2-20/335 Налоговое законодательство не предусматривает возможности изменения значений физического показателя либо базовой доходности в зависимости от осуществления в одном торговом месте наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей обложению единым налогом на вмененный доход, предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщик уплачивает налоги в соответствии с общим режимом налогообложения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А11-1853/2006-К2-20/211 Налогоплательщик правомерно включил во внереализационные расходы сумму дебиторской задолженности, по которой сроки исковой давности истекли.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.02.2007 по делу N А11-11741/2006-К2-25/711 Руководствуясь ст. 2.9 КоАП РФ, суд вправе при малозначительности совершенного административного правонарушения освободить лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А82-Б/143-2002 В признании неудовлетворительной деятельности конкурсного управляющего отказано правомерно, ввиду недоказанности ненадлежащего исполнения им своих обязанностей в отчетный период.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А82-7890/2005-15 Спорная дебиторская задолженность относится к безнадежным долгам, включается во внереализационные расходы и уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А82-1684/2006-36 Покупатель вправе требовать возврата денежных средств от поставщика, не исполнившего обязательство по поставке продукции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А43-5501/2006-13-205 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик фактически занимает спорное помещение без правовых оснований. Суд правомерно применил процентную ставку исходя из методики начисления арендной платы за пользование объектами государственного нежилого фонда, поскольку спорное имущество относится к государственной собственности субъекта РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А43-47389/2005-41-686 Иск о взыскании задолженности по договору аренды объекта недвижимости и пеней удовлетворен правомерно, так как арендатор не исполнил обязанности по внесению арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А43-20364/2006-32-667 Суд правомерно уменьшил размер налоговых санкций, признав смягчающим вину обстоятельством тяжелое финансовое положение налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А39-1338/2006-96/3 Факт нарушения антимонопольного законодательства администрацией муниципального образования отсутствует, так как орган местного самоуправления вправе проводить конкурсы на организацию автомобильных пассажирских перевозок транспортом общего пользования, что не является ущемлением интересов хозяйствующих субъектов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А29-3538/2006а Решение налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость, пеней и штрафа правомерно признано недействительным, так как нарушение налогового законодательства контрагентом заявителя, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость, выразившееся в выставлении счета-фактуры с выделенной суммой налога, не может служить достаточным основанием для отказа налогоплательщику в праве на применение налогового вычета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А29-2131/2006а Лицо, не являющееся плательщиком НДС, в случае выставления в адрес покупателей счетов-фактур с выделением налога на добавленную стоимость обязано перечислить в бюджет сумму налога, полученную от покупателей на основании этих счетов-фактур. Ответственность по п. 1 ст. 122 НК РФ и пени по ст. 75 НК РФ не подлежат применению к лицам, у которых обязанность по уплате налога возникла в результате нарушения ими требований п. 5 ст. 173 НК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А28-5920/2006-309/17 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности, переданной по договорам о переводе долга, так как спорные договоры не противоречат закону и факт оплаты долга не доказан материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А11-8821/2005-К2-27/535 Заявление о взыскании с предпринимателя налога на добавленную стоимость, единого социального налога, налога на доходы физических лиц, пеней и налоговых санкций удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик документально не подтвердил факт и размер понесенных им расходов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.02.2007 по делу N А11-2308/2006-К2-19/223 Денежные средства, полученные заявителем от дольщиков, финансировавших строительство квартир, указанных в договорах, не являются средствами от реализации товаров (работ, услуг), а поэтому не образуют налогооблагаемую базу по НДС и не подлежат обложению налогом на пользователей автомобильных дорог. Выплаченные заявителем денежные компенсации работникам взамен молока в целях возмещения затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, не подлежат обложению НДФЛ и ЕСН.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А82-1529/2006-45 В удовлетворении иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки купли-продажи отказано правомерно, так как истец избрал ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А82-1446/2006-14 При расчете налога на прибыль налогоплательщиком правомерно учтены курсовые разницы, так как наличие у него обязательств, выраженных в иностранной валюте, подтверждено материалами дела. Долг, являясь безнадежным, правомерно отнесен к убыткам организации. Не принятые к учету, экономически не обоснованные затраты не могут учитываться при формировании налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А39-5038/2006 Несоблюдение установленного срока представления форм учета и отчетности по валютным операциям признано судом малозначительным правонарушением, поэтому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ лицо освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А39-2931/2006 К деятельности по оказанию автотранспортных услуг погрузчиками на территории Республики Мордовия применяется специальный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А39-1221/2006-128/5 Обязанность по несению расходов, связанных с ликвидацией пожарной части (компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольнении), возложена на МЧС России.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А31-7732/2006-19 Эксплуатация автозаправочной станции при отсутствии лицензии на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А29-1938/2006а Ненадлежаще оформленные счета-фактуры и иные первичные документы не могут служить основанием для применения вычета по НДС.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А29-12091/2005-2э Исковое требование о взыскании арендной платы по договору аренды участка лесного фонда и о расторжении этого договора удовлетворено правомерно, так как арендатор не исполнил обязанность по оплате арендуемых им участков более двух раз подряд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А28-2839/2006-263/22 В иске о признании права собственности на недвижимое имущество правомерно отказано, так как на момент предъявления иска установленный законом срок приобретательной давности не истек.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А17-2952/3-2005 В силу правовой природы отношений, возникающих из договора хранения, закрепленной в ч. 1 ст. 901 ГК РФ, не подлежит удовлетворению требование истца о взыскании убытков, возникших в результате хищения имущества истца из автомобиля, переданного ответчику на хранение.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А11-8953/2005-К1-14/593 Ходатайство о замене одного вида обеспечительных мер на другой удовлетворено правомерно, поскольку первоначальные обеспечительные меры несоразмерны заявленному требованию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А11-5811/2006-К2-21/408 Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций признано судом малозначительным правонарушением, поэтому лицо в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2007 по делу N А11-3921/2006-К1-6/215 Суммы, полученные из бюджета в возмещение убытков на предоставление населению льгот по действующему законодательству, не являются объектом налогообложения по НДС.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.02.2007 по делу N А82-8116/2004-9 Арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.02.2007 по делу N А82-15982/2005-1 В случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда сумма аванса, перечисленного в счет исполнения данного договора, подлежит возврату.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.02.2007 по делу N А43-42344/2005-2-1224 Муниципальное предприятие вправе распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом данного предприятия.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.02.2007 по делу N А79-6257/2006 В случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда сумма аванса, перечисленного в счет исполнения данного договора, подлежит возврату. На сумму удержанного аванса подлежат начислению проценты, как возмещение не полученных истцом доходов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.02.2007 по делу N А29-7965/2005-4э Исковое заявление о взыскании задолженности по договору об организации пожарной охраны объектов удовлетворено правомерно, так как ответчик не исполнил обязанности по оплате указанных услуг.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.02.2007 по делу N А11-7355/2006-К2-21/517 Копии заявления о выделении постановления о взыскании исполнительского сбора в отдельное исполнительное производство направляются соответствующему подразделению судебных приставов, так как в силу ст. 81 Федерального закона "Об исполнительном производстве" данный сбор является штрафной санкцией, взыскиваемой в пользу государства в лице уполномоченных органов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.02.2007 по делу N А11-17520/2005-К1-15/685 Спорное сооружение, созданное без получения необходимой разрешительной документации на земельном участке, не отведенном для этих целей, является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет ответчика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А82-11719/2006-4 В принятии обеспечительных мер в виде запрета заключать крупные сделки с заинтересованностью и сделки по продаже недвижимости отказано правомерно, так как данные меры не связаны с предметом спора и не направлены на обеспечение исполнения судебного акта.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А79-7990/2005 Иск о передаче квартиры в собственность удовлетворен правомерно, т.к. факт наличия обязательственных отношений между ответчиком и истцом установлен вступившими в законную силу судебными актами.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А79-4225/2006 Привлечение к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники правомерно, так как факт совершения лицом административного правонарушения доказан материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А79-1163/2006 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления администрации муниципального образования об изъятии и предоставлении земельного участка отказано правомерно, поскольку пропущен трехмесячный срок на обращение в суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А43-8312/2006-26-276 При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А43-19061/2006-9-597 Суд правомерно удовлетворил заявления о признании недействительным в оспариваемой части положения о порядке размещения игорных заведений на территории муниципального образования, поскольку оно принято за пределами компетенции органа местного самоуправления и противоречит федеральному законодательству.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А43-11277/2006-26-346 Дело о признании незаконными действий отдела вневедомственной охраны по проверке объекта, охраняемого частным охранным предприятием, направлено на новое рассмотрение для выяснения цели проверки и наличия либо отсутствия полномочий у сотрудников отдела вневедомственной охраны на совершение оспариваемых действий.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А43-11117/2006-26-340 Привлечение к административной ответственности за непредставление эмитентом инвестору по его требованию соответствующих документов о деятельности общества неправомерно в связи с отсутствием в действиях лица объективной стороны состава вменяемого правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А38-572-18/93-2006 Ответственность в части возмещения за счет казны РФ убытков, возникших в связи с недофинансированием льгот, возложена на Министерство финансов РФ как на орган, осуществляющий обеспечение исполнения федерального бюджета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А29-873/2006а Дело о признании недействительным решения налогового органа о взыскании штрафных санкций за неуплату налога на добавленную стоимость и налога на прибыль направлено на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием судом обстоятельств дела, имеющих существенное значение для разрешения спора.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А29-3196/2006-3Б Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным или иным судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А28-6807/2006-328/30 Привлечение арбитражного управляющего к административной ответственности правомерно, так как неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А28-5702/2006-178/30 Использование товарного знака третьими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия, не является нарушением авторских прав правообладателя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.01.2007 по делу N А11-17801/2005-К1-10/727/2 Исковое требование о возврате предварительной оплаты за товар по договору поставки удовлетворено правомерно, так как поставщик не исполнил обязательства по отгрузке спорного товара.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А82-18748/2005-7 Решение общества, принятое в отсутствие кворума, может быть признано судом недействительным.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А79-4834/2006 На производственных объектах, относящихся к источникам повышенной опасности, запрещается продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов без стационарных торговых и складских помещений общей площадью не менее пятидесяти квадратных метров.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А79-4383/2006 Дело о признании недействительным требования налогового органа об уплате налогов и пеней направлено на новое рассмотрение, так как суду необходимо выяснить вопрос о том, нарушало ли названное требование на момент его издания права и законные интересы налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А79-4144/2006 В удовлетворении требования о восстановлении пропущенного срока отказано правомерно в связи с пропуском срока на подачу заявления в суд и отсутствием уважительных причин для восстановления процессуального срока.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А43-8116/2006-8-29 К отношениям, заключающимся в возврате суммы взысканного налоговым органом налога на добавленную стоимость из доходов соответствующего бюджета, не применяются нормы субсидиарной ответственности собственника имущества учреждения (а именно Российской Федерации) по его долгам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А31-618/2006-20 Обязательство арендатора по возврату арендованного недвижимого имущества считается исполненным в момент его передачи, подтвержденной соответствующим документом, а не в момент освобождения арендованного имущества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А29-7442/2006а Розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, предусмотренных ст. 10.2 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А29-6967/2006а Производство по делу о привлечении к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), прекращено в связи с неправильной квалификацией заявителем совершенного правонарушения и неподведомственностью спора арбитражному суду в соответствии с надлежащей квалификацией.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А29-4192/2006а Постановление администрации о передаче имущества правомерно признано недействительным, так как сделка по передаче имущества преследовала цель выведения имущества из конкурсной массы, а документы, подтверждающие волеизъявление истца отказаться от права хозяйственного ведения на спорное имущество, в материалах дела не представлены.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2007 по делу N А11-578/2006-К1-11/75 В удовлетворении иска о взыскании убытков, причиненных пожаром принадлежащему истцу на праве собственности объекту недвижимости, отказано правомерно ввиду недоказанности ответчиком нарушения договорных обязательств, наличия причинной связи между его действием (бездействием) и наступившими последствиями.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-7688/2006-35-212 Суд правомерно уменьшил размер налоговых санкций, признав смягчающим вину обстоятельством тяжелое финансовое положение налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-6768/2006-5-153-39исп Иск о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен правомерно, т.к. факт сбережения ответчиком денежных средств за счет истца подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-6554/2006-17-200 Иск о выселении из занимаемого нежилого помещения удовлетворен правомерно, т.к. в связи с прекращением действия договора аренды у арендатора отпали правовые основания для использования спорного помещения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-46405/2005-12-1285 Иск о признании права собственности на встроенное нежилое помещение удовлетворен правомерно, так как спорный объект приобретен по договору купли-продажи и основания для признания данного договора незаключенным отсутствуют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-37940/2005-27-1102 Исковое требование о взыскании штрафа за неподачу транспортных средств по договору фрахтования удовлетворено правомерно, поскольку данный договор признан судом заключенным, а факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по своевременной подаче флота под погрузку подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-31292/2006-43-1038 Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, является основанием для привлечения к административной ответственности. Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу в связи с пропуском срока ее подачи, признав причины пропуска срока неуважительными.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-30895/2006-6-691 При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа за совершение налогового правонарушения подлежит уменьшению не менее чем в два раза по сравнению с размером, установленным законодательством.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-20365/2006-34-897 При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа за совершение налогового правонарушения подлежит уменьшению не менее чем в два раза по сравнению с размером, установленным законодательством.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-18773/2006-11-814 Налоговое законодательство не предусматривает обязанности налогоплательщика уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по спорным выплатам работников, занятых в торговой деятельности, переведенной на уплату единого налога на вмененный доход.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-15007/2006-9-256 Осуществление предпринимательской деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов без лицензии признано судом малозначительным правонарушением, поэтому лицо в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освобождено от административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А43-11874/2006-38-346 Оказание услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси без применения бланков строгой отчетности и контрольно-кассовой техники является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А39-8503/2005-5/17 В удовлетворении иска о признании недействительным решения внеочередного общего собрания общества отказано правомерно, т.к. спорное решение принято в пределах компетенции, при наличии кворума и не нарушает права и законные интересы истца.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А38-3813-9/278-2005(9/146/2006) Производство по делу о признании права собственности приостановлено правомерно в связи с невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения сторонами спора об оспаривании зарегистрированного права собственности на спорный объект недвижимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А31-1939/2006-12 Распоряжения главы местного самоуправления муниципального образования об изъятии муниципального имущества из хозяйственного ведения и о передаче имущества в хозяйственное ведение правомерно признаны недействительными, в связи с нарушением принципа специальной правоспособности юридического лица и лишением возможности осуществлять уставную деятельность.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А31-11712/2005-19 При отсутствии налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в каком-либо из месяцев налогового периода у физического лица не возникает права на стандартные налоговые вычеты.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А29-4718/2006а Только собственники земли, землевладельцы и землепользователи (кроме арендаторов) являются плательщиками земельного налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А29-4536/2006-2э При прекращении договора безвозмездного пользования ссудополучатель обязан вернуть вещь, находившуюся в его пользовании, обратно ссудодателю.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А29-1204/2006а Основанием для применения налоговой льготы по земельному налогу является использование земельного участка в определенных целях вне зависимости от организационно-правовой формы субъекта, осуществляющего данный вид деятельности. Оплата штрафных санкций может производиться экспортером только после поступления валютной выручки на его счет в банке, а не путем зачета иностранным контрагентом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А29-11604/2005а Налоговым законодательством не предусмотрены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А28-5938/2006-129/29 Затраты на приобретение запасных частей к автотранспортной технике документально подтверждены и обоснованы, следовательно, правомерно включены в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А28-5542/2006-121/29 Доходы, полученные в качестве платы за пользование лесными ресурсами, не расцениваются как благотворительные взносы лесопользователей, а относятся к внереализационным доходам и подлежат учету при исчислении налога на прибыль.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А28-4532/2006-93/29 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении ЕНВД направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что судом не исследовался вопрос о том, подлежит ли деятельность по изготовлению и дальнейшей реализации продукции по заказам населения налогообложению ЕНВД или налогоплательщик должен уплачивать налоги в общеустановленном порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А28-4531/2006-97/15 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении ЕНВД направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что судом не исследовался вопрос о том, подлежит ли деятельность по изготовлению и дальнейшей реализации продукции по заказам населения налогообложению ЕНВД или налогоплательщик должен уплачивать налоги в общеустановленном порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А28-4530/2006-94/29 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении ЕНВД направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что судом не исследовался вопрос о том, подлежит ли деятельность по изготовлению и дальнейшей реализации продукции по заказам населения налогообложению ЕНВД или налогоплательщик должен уплачивать налоги в общеустановленном порядке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А28-3662/2006-177/17 В удовлетворении иска о признании недействительными решений общего собрания участников общества отказано правомерно, т.к. истец не доказал наличие статуса участника общества и, соответственно, возникновение у него прав на оспаривание данных решений.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А17-931/2-2006 Исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворены правомерно, т.к. ответчик не исполнил обязанности по оплате оказанных услуг.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А17-1463/5-2006 Обстоятельства, отягчающие ответственность налогоплательщика, отсутствуют, так как в спорный период заявитель не был привлечен к ответственности и подвергнут наказанию за аналогичное правонарушение.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А17-112А/5-2005 Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2007 по делу N А11-844/2005-К1-17/114 Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды недвижимого имущества, предупредив об этом контрагента за три месяца, и потребовать возврата данного имущества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А82-8585/2005-4 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании убытков, причиненных порчей товара при его хранении, в размере, подтвержденном материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А43-4762/2006-17-126 Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным или иным судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А43-28187/2005-15-738 После составления сторонами акта о приемке выполненных работ начисление штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ неправомерно. Суд вправе уменьшить размер подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А43-20450/2006-43-899 Постановление главы муниципального образования о предоставлении земельного участка в аренду под строительство правомерно признано недействительным, так как площадь земельного участка превышает максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам и юридическим лицам на основании решений органов местного самоуправления, установленный в Нижегородской области.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А43-16569/2006-37-496 Если налоговое правонарушение, совершенное налогоплательщиком, обнаруживается и фиксируется актом выездной налоговой проверки, то именно с даты составления акта начинается течение шестимесячного срока давности взыскания налоговых санкций.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А38-2837-4/317-2006 При малозначительности совершенного административного правонарушения суд вправе освободить лицо, совершившее правонарушение, от ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А29-7006/2006-2э Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А29-5861/2006-3Б Заявитель не относится к числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, следовательно, не наделен правом обжалования судебных актов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А29-5707/2006А Факт поставки и реализации спиртосодержащей продукции налоговым органом не доказан, поскольку нахождение данной продукции в складском помещении не свидетельствует о ее реализации, следовательно, привлечение к административной ответственности неправомерно.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А11-7712/2004-К1-9/247 Суд отказал в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, так как указанные заявителем обстоятельства не являются вновь открывшимися, имеющими существенное значение для дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.01.2007 по делу N А11-3335/2006-К1-1/83 Исковое требование о взыскании долга по договору купли-продажи доли уставного капитала общества удовлетворено правомерно, так как факт неполной оплаты доли покупателем подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А82-3473/2006-27 Проценты, начисленные с сумм реструктурированной задолженности, относятся к обязательным платежам, поэтому при их взыскании действуют пресекательные сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А79-9204/2006 Привлечение к ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций незаконно, так как материалами дела подтвержден факт наличия на предприятии изолированного помещения кассы, предназначенного для приема, выдачи и временного хранения наличных денег. Факт ненадлежащей технической укрепленности изолированного помещения в протоколе об административном правонарушении не отражен, указанное деяние не вменено, поэтому привлечение к ответственности за данное нарушение порядка ведения кассовых операций неправомерно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А79-7513/2006 В признании недействительным требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафа отказано правомерно, так как оспариваемое требование не противоречит действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы заявителя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А43-30039/2006-26-947 Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А43-26796/2006-18-366 Составление протокола об административном правонарушении в отсутствие законного представителя юридического лица, не извещенного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ является основанием для отмены постановления о привлечении к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А43-2001/2006-13-26 Направление судом судебных актов ответчику по адресу, сообщенному истцом в исковом заявлении, даже если этот адрес содержится в других документах, содержащихся в деле, не является надлежащим извещением о месте и времени судебных заседаний, если этот адрес неполный.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А38-4388-1/438-2005(1/90-06) В удовлетворении иска о признании недействительными решений внеочередного общего собрания общества отказано правомерно, т.к. спорные решения приняты в пределах компетенции, при наличии кворума и не нарушают прав и законных интересов истца.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А31-1998/2006-21 Суд по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять меры по обеспечению иска, если их непринятие затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А31-1240/2006-20 Действия собственника по изъятию имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, правомерно признаны судом не соответствующими закону, так как они привели к невозможности осуществления учреждением своей уставной деятельности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А29-4492/2006А Для исчисления налога на добычу полезных ископаемых за конкретный налоговый период сведения о фактических потерях значения не имеют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.01.2007 по делу N А29-2728/2006а В удовлетворении заявления о возврате излишне уплаченного налога на прибыль отказано правомерно, так как факт переплаты данного налога налогоплательщиком не подтвержден материалами дела.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа "Рекомендации Научно-консультативного совета о практике применения налогового Законодательства" (выработаны Научно-консультативным советом при Федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа по итогам заседания Совета от 24.01.2007 в г. Нижнем Новгороде) (одобрены президиумом Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.01.2007 N 1)

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа "Рекомендации Научно-консультативного совета о практике применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (выработаны Научно-консультативным советом при Федеральном арбитражном суде Волго-Вятского округа по итогам заседания Совета от 24.01.2007 в г. Нижнем Новгороде) (одобрены президиумом Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.01.2007 N 1)

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А79-2444/2006 Дело о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования, выразившегося в непринятии распоряжения о предоставлении земельного участка под проектирование и размещение объекта недвижимости, направлено на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда имеющимся в деле доказательствам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А43-5821/2006-3-132 В удовлетворении иска об обязании исполнения обязательства по проведению независимой экспертизы отказано правомерно, т.к. договор заключен во исполнение генерального соглашения между ответчиком и администрацией района, которая приняла экспертное заключение без замечаний.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А43-39833/2005-13-1170 В удовлетворении иска об освобождении от ареста объекта недвижимости отказано правомерно, так как истцом не доказано право собственности на спорное имущество.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А43-3187/2006-4-56 Исковые требования о взыскании задолженности по договорам займа и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, т.к. ответчик не исполнил обязательства по возврату заемных средств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А43-13199/2006-2-261 Дело об обязании ответчика освободить и возвратить собственнику земельный участок направлено на новое рассмотрение для исследования внесенных изменений в спорный договор аренды, и дачи оценки дополнительного соглашения, заключенного сторонами относительно спорного участка.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А43-11899/2006-25-214 Иск о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда удовлетворен правомерно, т.к. факт частичной оплаты ответчиком спорных работ подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А43-11895/2006-20-319 Иск о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда удовлетворен правомерно, т.к. факт частичной оплаты ответчиком спорных работ подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А29-11527/2005а Находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может находиться в федеральной собственности, подлежит безвозмездной передаче в федеральную собственность, если указанное имущество используется федеральными органами государственной власти, государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией, для целей, установленных законом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А11-4386/2006-К2-19/507 Размер исполнительского сбора может быть снижен правоприменителем с учетом характера совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А11-4287/2006-К2-22/381 Размер исполнительского сбора может быть снижен правоприменителем с учетом характера совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А11-4286/2006-К2-19/508 Размер исполнительского сбора может быть снижен правоприменителем с учетом характера совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.01.2007 по делу N А11-4285/2006-К2-20/358 Размер исполнительского сбора может быть снижен правоприменителем с учетом характера совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А82-3935/2006-18 При малозначительности совершенного административного правонарушения суд вправе освободить лицо, совершившее правонарушение, от ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А82-2352/2004-31 Неисполнение требований таможенного режима экспорта о зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А79-3672/2006 В случае утраты изъятых вещественных доказательств причиненный их владельцам ущерб подлежит возмещению.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-6815/2006-3-178 Иск о возврате аванса, уплаченного по договору подряда, удовлетворен правомерно, т.к. факт исполнения подрядчиком обязательств по спорному договору не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-5902/2006-28-138 Суд правомерно взыскал стоимость выполненных проектных работ за вычетом авансового платежа как неосновательного обогащения, поскольку выполнение работ по незаключенному договору строительного подряда подлежит оплате, если результат выполненных работ имеет для заказчика потребительскую ценность и заказчик желает воспользоваться результатом спорных работ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-43400/2005-10-1322 Во взыскании пеней за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование отказано правомерно в связи с пропуском срока на обращение в суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-3175/2006-12-72 Исковое заявление о возврате земельного участка собственнику удовлетворено правомерно, так как спорный договор аренды признан незаключенным в связи с отсутствием государственной регистрации.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-16561/2006-13-324 В удовлетворении иска о признании права собственности на самовольную постройку отказано правомерно, т.к. размещение нежилого строения на территории объекта культурного наследия противоречит закону и нарушает права третьих лиц.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-11214/2003-27-381 Заявление об изменении порядка исполнения судебного акта путем обращения взыскания на дебиторскую задолженность удовлетворению не подлежит, так как в отношении дебиторской задолженности определен особый порядок осуществления исполнительных действий, не предусматривающий вынесения определения арбитражным судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-11213/2003-27-382 Заявление об изменении порядка исполнения судебного акта путем обращения взыскания на дебиторскую задолженность удовлетворению не подлежит, так как в отношении дебиторской задолженности определен особый порядок осуществления исполнительных действий, не предусматривающий вынесения определения арбитражным судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А43-11212/2003-27-383 Заявление об изменении порядка исполнения судебного акта путем обращения взыскания на дебиторскую задолженность удовлетворению не подлежит, так как в отношении дебиторской задолженности определен особый порядок осуществления исполнительных действий, не предусматривающий вынесения определения арбитражным судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А38-2808-14/207-2006 Привлечение лица к административной ответственности за нарушение валютного законодательства является неправомерным, т.к. в действиях данного лица отсутствует состав вменяемого правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А31-7753/2005-13 В удовлетворении заявления налогового органа о взыскании недоимки по страховым взносам и пеней отказано правомерно, так как с учетом совокупности предусмотренных статьями 48 и 70 НК сроков, а также фактически предоставленного страхователю времени на добровольное исполнение требования налоговый орган пропустил срок давности на взыскание заявленных требований.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А31-1753/2005-8 В удовлетворении иска о внесении изменений в договор поставки отказано правомерно ввиду отсутствия правовых оснований.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А29-4342/2006а Обращение в федеральную собственность и последующая реализация заготовленной древесины являются неправомерными, т.к. спорная древесина вывезена лесопользователем до истечения срока действия лесорубочного билета.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А29-4225/2006а Налоговый орган неправомерно произвел зачет уплаченной банком суммы госпошлины в уплату пеней по налогу на прибыль, т.к. факт наличия у банка задолженности по пеням по налогу на прибыль материалами дела не подтвержден.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.01.2007 по делу N А17-704/5-2006 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о взыскании налога (сбора), а также пеней за счет имущества налогоплательщика удовлетворено правомерно, так как решение принято за пределами 60-дневного срока принудительного взыскания налогов и пеней, предусмотренного ст. 46 НК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А82-2642/2006-20 В привлечении к налоговой ответственности за непредставление в установленные сроки необходимых для проведения налоговой проверки документов отказано правомерно, т.к. количество непредставленных документов налоговым органом достоверно не установлено.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А79-3198/2006 Требование об обязании налогового органа зарегистрировать изменения, внесенные в учредительные документы юридического лица, удовлетворено правомерно, поскольку представлены все документы, необходимые для совершения названного действия.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А79-2767/2006 Основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам является признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле. Рассмотрение дела по существу и последующее разрешение вопроса о наличии оснований для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам этим же судьей не является основанием для его отвода.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А43-38466/2005-34-1275 Суд правомерно уменьшил размер налоговых санкций, признав смягчающим вину обстоятельством тяжелое финансовое положение налогоплательщика.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А43-11105/2005-22-345 Рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием для отмены судебного акта.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А39-2284/2006 Отсутствие у заявителя санитарно-эпидемиологического заключения на склад, в котором хранятся пестициды, а также хранение препаратов, не зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, в соответствии со ст. 8.3 КоАП РФ являются основаниями для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А38-6901-5/621-2005(5/4-06) Реально понесенные налогоплательщиком затраты на приобретение товара включаются в состав расходов по налогу на доходы физических лиц.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А31-1290/2006-14 Рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием для отмены судебного решения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А29-2979/2006-2э Иск о расторжении договора аренды объекта недвижимости и возвращении его собственнику, а также о взыскании задолженности по арендным платежам и пеней удовлетворен правомерно, т.к. факт неисполнения арендатором своих договорных обязательств подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А29-2848/2006а При одновременной подаче налогоплательщиком налоговой декларации и заявления о возврате (зачете) суммы излишне уплаченного налога месячный срок, установленный п. 9 ст. 78 НК РФ, подлежит исчислению с момента завершения камеральной налоговой проверки по соответствующему налоговому периоду либо с момента, когда такая проверка должна быть завершена по правилам ст. 88 НК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А29-1925/2006а При исчислении налога на доходы физических лиц и единого социального налога индивидуальные предприниматели имеют право уменьшить налогооблагаемую базу по данным налогам на сумму фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А29-12631/2005а Спорные затраты документально подтверждены, экономически оправданы и связаны с осуществлением деятельности, направленной на получение доходов, поэтому правомерно учтены предпринимателем при определении налогооблагаемой базы по НДФЛ, ЕСН, НДС, единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А28-2466/2006-136/9 Иск о взыскании задолженности за услуги по отпуску тепловой энергии удовлетворен правомерно, т.к. факт неполной оплаты абонентом оказанных услуг подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А17-2003/5-2006 Индивидуальные предприниматели 1966 года рождения и старше уплачивают страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ в виде фиксированного платежа в размере, установленном ст. 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", лишь в части, направляемой на финансирование страховой части трудовой пенсии. Постановления Конституционного Суда РФ подлежат применению при рассмотрении судами споров независимо от периода, за который взыскивается недоимка.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А11-809/2006-К2-22/173 Таможенный орган неправомерно применил резервный метод определения таможенной стоимости товаров, т.к. не подтвердил наличие оснований, препятствующих применению основного метода оценки таможенной стоимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А11-808/2006-К2-21/130 Таможенный орган неправомерно применил резервный метод определения таможенной стоимости товаров, т.к. не подтвердил наличие оснований, препятствующих применению основного метода оценки таможенной стоимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А11-807/2006-К2-18/148 Таможенный орган неправомерно применил резервный метод определения таможенной стоимости товаров, т.к. не подтвердил наличие оснований, препятствующих применению основного метода оценки таможенной стоимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А11-5665/2006-К2-21/398 Эксплуатация автозаправочной станции при отсутствии лицензии на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов является основанием для привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А11-2881/2006-К2-22/278 Решение налогового органа в части доначисления ЕСН правомерно признано недействительным, так как невключение в налоговую базу дохода от реализации оборудования не привело к занижению подлежащего уплате единого социального налога, поскольку произведенные в связи с осуществлением предпринимательской деятельности расходы превысили размер доходов.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А11-18727/2005-К1-14/758/4 Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.01.2007 по делу N А11-1143/2006-К2-23/189 Таможенный орган неправомерно применил резервный метод определения таможенной стоимости товаров, т.к. не подтвердил наличие оснований, препятствующих применению основного метода оценки таможенной стоимости.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А79-9702/2005 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору об оказании услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами, установив факт ненадлежащего исполнения ответчиком денежных обязательств, уменьшив размер долга на сумму частичной оплаты.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А43-4361/2006-22-94 Иск о взыскании в солидарном порядке суммы долга по договору факторинга удовлетворен правомерно, т.к. требование к поручителям заявлено в пределах срока действия поручительства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А38-1966-3/187-2006 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании задолженности по арендной плате и пеней за просрочку платежа ввиду неисполнения ответчиком договорной обязанности по своевременному внесению арендных платежей.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А29-7809/2005а Заключение о несоответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам земельного участка под строительство индивидуальных гаражей признано недействительным правомерно, так как в спорной ситуации ширину санитарно-защитной зоны до жилого дома следует определять не от комплекса гаражей, а от конкретно отводимого земельного участка.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А29-5744/2005-3Б В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, такие расходы обязан погасить заявитель, инициировавший банкротство должника.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А29-3589/2006а Действия налогового органа, выразившиеся в проведении выездной налоговой проверки, правомерны, т.к. права и законные интересы налогоплательщика не нарушены.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А29-3426/2006а В признании недействительным решения налогового органа в части уплаты налога на доходы физических лиц отказано правомерно, т.к. факт удержания спорного налога налоговым агентом подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А28-5762/2006-234/16 Проект территориального землеустройства подлежит согласованию с собственниками квартир в домах, расположенных на данном земельном участке.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А17-414/2-2006 Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А17-237А/5-2006 Деятельность по продаже гражданам электрической энергии подлежит лицензированию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А11-7952/2005-К1-1/374 В удовлетворении иска о признании права собственности на движимый объект отказано правомерно, т.к. истец выбрал ненадлежащий способ защиты права.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А11-1053/2005-К1-1/94 Решение о признании недействительной государственной регистрации права оперативного управления на объект недвижимости не нарушает права и законные интересы истца, следовательно, основания для признания его незаконным отсутствуют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.01.2007 по делу N А11-1052/2005-К1-1/93 В удовлетворении иска о признании недействительной государственной регистрации права оперативного управления на объект недвижимости отказано правомерно, т.к. исковые требования заявлены ненадлежащим истцом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А82-7589/2006-37 Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого ненормативного акта удовлетворено правомерно, т.к. бесспорное взыскание с налогоплательщика сумм налоговых платежей, начисление которых оспаривается, может привести к возникновению у него ущерба.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А82-4381/2005-56 Расторжение или прекращение договора возможно только при достижении сторонами соглашения, выраженного в письменной форме.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А82-3448/2006-28 Авансовые платежи, поступившие в счет предстоящих экспортных поставок, обложению налогом на добавленную стоимость не подлежат, если поступление платежей и отгрузка товаров происходили в рамках одного налогового периода.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А82-3103/2006-27 Пени по налогу не могут быть взысканы с налогоплательщика, если налоговым органом утрачена возможность принудительного взыскания самой суммы налога.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А82-1453/2006-15 Решение о взыскании задолженности по налогам, сборам и пеням за счет имущества налогоплательщика, принятое позже 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога, считается недействительным и исполнению не подлежит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А79-2793/2006 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным постановления администрации о создании унитарного предприятия и передаче на его баланс спорного имущества отказано правомерно, так как постановление соответствует закону и не нарушает права и законные интересы истца.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А43-43146/2005-17-1227 Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А39-3660/2006 Решение налогового органа, вынесенное на основании требования, не соответствующего по содержанию положениям ст. 69 НК РФ, в котором отсутствует необходимая и достаточная информация о сумме задолженности по налогам и периоде начисления пеней, является недействительным и исполнению не подлежит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А39-3495/2006 Решение налогового органа, вынесенное на основании требования, не соответствующего по содержанию положениям ст. 69 НК РФ, в котором отсутствует необходимая и достаточная информация о сумме задолженности по налогам и периоде начисления пеней, является недействительным и исполнению не подлежит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А31-3482/2006-15 Неполное заполнение путевой документации и выпуск автомобиля, не прошедшего технический осмотр, являются нарушениями лицензионных условий при осуществлении перевозок пассажиров, поэтому является основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А29-966/2006-2э Суд обоснованно сделал вывод о недоказанности понесенных ответчиком расходов и удовлетворил иск, исходя из признанной истцом суммы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А28-3262/2006-43/22 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества отказано правомерно, так как материалами дела не доказано, что оспариваемые сделки относятся к категории крупных.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А17-2145/5-2006 Заявление о взыскании пеней по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование удовлетворено правомерно, так как принятым ранее решением суда взыскана недоимка за спорный период, а предметом данного спора являются пени на указанную задолженность, следовательно, повторного обращения за взысканием пеней допущено не было.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А17-1824/5-2006 Во взыскании единого налога на вмененный доход и налоговых санкций отказано правомерно, т.к. у налогового органа не было оснований для расчета площади торгового зала исходя из общего размера арендованных налогоплательщиком помещений.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А17-135А/5-2006 Привлечение к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники правомерно, т.к. порядок производства по делу об административном правонарушении нарушен не был.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.01.2007 по делу N А11-1864/2006-К2-21/200 Заявление о взыскании штрафа за неуплату налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, т.к. факт неуплаты налога подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А82-3298/2004-45 Действительная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества с учетом рыночной стоимости недвижимого имущества, отраженного на балансе общества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А79-3749/2006 Отсутствие описи вложения представленных для государственной регистрации документов не является основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А43-49227/2005-17-1303 Иск о признании недействительным зарегистрированного права собственности на объект недвижимости и истребовании его из незаконного владения удовлетворен правомерно, т.к. сделка признана судом недействительной, а ответчик не обладает статусом добросовестного приобретателя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А43-49081/2005-17-1304 Иск о признании недействительным зарегистрированного права собственности на объект недвижимости и истребовании его из незаконного владения удовлетворен правомерно, т.к. сделка признана судом недействительной, а ответчик не обладает статусом добросовестного приобретателя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А43-4405/2006-17-104 В удовлетворении иска о взыскании долга по арендным платежам и пеней за неисполнение денежного обязательства отказано правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения арендодателем обязанности по передаче арендованного имущества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А43-35584/2005-10-967 Заявление о признании недействительным нормативного акта в части отнесения объекта недвижимости к памятникам истории удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемые положения нормативного акта не соответствуют требованиям законодательства и нарушают права и законные интересы заявителя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А31-5385/2006-7 Суд правомерно удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого требования налогового органа, так как непринятие этих мер может привести к возможному причинению заявителю значительного ущерба.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А29-6345/2006а Заявление о признании частично недействующими нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования удовлетворено правомерно, так как оспариваемые нормативно-правовые акты не соответствуют нормам законодательства и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А29-346/2004-3Б В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, такие расходы обязан погасить заявитель, инициировавший банкротство должника.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А29-2057/2006-4э Иск о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда удовлетворен правомерно, т.к. материалами дела доказан факт просрочки исполнения обязательств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А29-12057/2005-4э Во взыскании излишне уплаченных денежных средств по договору транспортных услуг отказано правомерно, так как факт переплаты не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А17-1644/5-2006 Предъявленная к уплате сумма налога на добавленную стоимость не является задолженностью налогоплательщика в значении, придаваемом ей законодательством о налогах и сборах, поэтому привлечение заявителя к налоговой ответственности и начисление ему пеней неправомерно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А17-155А/5-2006 После исключения контрольно-кассовой техники из Государственного реестра она может эксплуатироваться в течение предельного срока использования, исчисляемого с момента ввода ее в эксплуатацию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.01.2007 по делу N А11-274/2006-К2-23/140 Счет-фактура, содержащий недостоверные сведения, не может являться основанием вычета или возмещения налога на добавленную стоимость.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А82-2989/2006-56 В удовлетворении заявления о внесении изменений в постановление мэра муниципального образования отказано правомерно, так как данное постановление не нарушает права и законные интересы конкретных субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Пропуск срока на подачу заявления является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А82-10848/2006-17 Споры, затрагивающие интересы физических лиц, неподведомственны арбитражному суду.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А43-24472/2005-10-739 Суд правомерно приостановил производство по апелляционной жалобе ввиду невозможности рассмотрения дела о признании незаконными действий по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда по другому делу.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А31-4503/2006-7 Суд правомерно удовлетворил заявление о взыскании штрафа, так как факт представления предпринимателем сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета, с нарушением установленного законом срока подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А31-1856/2006-19 Налогоплательщик надлежащим образом подтвердил право на применение спорных налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, исправив ошибки в оформлении счетов-фактур.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А31-1488/2006-13 Затраты по использованию электроэнергии неправомерно включены налогоплательщиком в состав расходов, т.к. данные расходы экономически не обоснованы. Налоговым органом правомерно доначислен налог на добавленную стоимость, т.к. налогоплательщик не доказал права на получение налоговых вычетов по данному налогу. Расходы в виде процентов по ссуде на приобретение основных средств документально не подтверждены, следовательно, не относятся к затратам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А29-4769/2006а В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности отказано правомерно, так как добровольное устранение последствий правонарушения не является обстоятельством, свидетельствующим о малозначительности данного правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А29-2197/2006а Безрезультатные расходы по освоению природных ресурсов, по строительству поисковых скважин относятся в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, при условии уведомления федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения о прекращении дальнейших геолого-поисковых, геолого-разведочных и иных работ в связи с их бесперспективностью.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А17-361/13-2006 Иск о взыскании задолженности за охранные услуги удовлетворен правомерно, т.к. факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате оказанных ему спорных услуг подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А17-1034/1035/1036/5-2006 Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А11-3594/2006-К1-2/220 Суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате и процентов за пользование чужими денежными средствами, т.к. наличие задолженности подтверждено материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А11-18730/2005-К1-14/771/17 В удовлетворении требования об устранении препятствий в пользовании помещениями отказано правомерно, так как такое требование по существу является требованием о предоставлении сервитута и может быть заявлено истцом в самостоятельном порядке. Требование об устранении препятствий к пользованию коммуникационными сетями удовлетворено правомерно, так как действия по отключению от данных сетей помещений, принадлежащих истцу на праве собственности, создают препятствия в эксплуатации нежилого имущества.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.01.2007 по делу N А11-1353/2006-К1-5/82 В удовлетворении иска о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного по страховому полису в результате дорожно-транспортного происшествия, отказано правомерно в связи с недоказанностью истцом размера страхового возмещения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А82-17542/2005-4 В удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости отказано правомерно, т.к. продавец распорядился спорным объектом, принадлежащим ему на праве собственности, и факт согласованности сторонами предмета договора подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А79-9205/2006 Нарушение порядка производства по делу об административном правонарушении является основанием признания незаконным постановления о привлечении к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А79-2856/2006 В признании недействительным зарегистрированного права собственности на подъездной путь отказано правомерно, т.к. факт приватизации спорных путей ответчиком подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А43-562/2006-40-16 Деятельность по реализации холодильного оборудования за наличный расчет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для целей применения системы налогообложения в виде ЕНВД не является розничной торговлей, поэтому не должна облагаться ЕНВД. Если заявление налогового органа о взыскании обязательных платежей и сумм санкций подано в арбитражный суд до 01.01.2006, то дело с учетом положений статьи 114 АПК РФ рассматривается арбитражным судом в порядке, установленном главой 26 АПК РФ.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А39-5076/2005-380/11 Отсутствие у контрагента перерегистрации в период, последующий за совершением сделок, не является основанием для отказа в применении налогового вычета по НДС. При определении налоговой базы по налогу на прибыль убытки от деятельности обслуживающих производств и хозяйств учитываются при определении налогооблагаемой базы с соблюдением ограничительных условий. При формировании переходной налоговой базы в составе доходов учету подлежит дебиторская задолженность, сложившаяся на 31.12.2001 и не списанная в установленном законом порядке, при этом на налогоплательщика не возложена обязанность по восстановлению списанной задолженности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А39-2230/2006 Использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является основанием привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А39-1496/2006-84/11 Обязанность по уплате налога возникла у налогоплательщика после того, как к производству арбитражного суда принято заявление о признании должника банкротом и введена процедура наблюдения, следовательно, эти обязательные платежи являются текущими и требования по ним рассматриваются вне рамок дела о банкротстве.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А38-238-2/64-2006 Унитарное предприятие вправе распоряжаться движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, если это не отразится на возможности осуществления его уставной деятельности.

Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А29-4111/2006а Суд прекращает производство по кассационной жалобе, если после ее принятия от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А28-8608/2006-259/12 Постановление о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники правомерно признано незаконным ввиду недоказанности события административного правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А28-5773/2006-193/30 Дело о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование направлено на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием обстоятельств дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А11-7415/2005-К1-10/388 Во взыскании задолженности, составляющей разницу между тарифами на услуги для юридических лиц и для населения, отказано правомерно, т.к. ответчик не является перепродавцом энергии, а выполняет роль посредника в отношениях между теплоснабжающей организацией и населением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А11-7408/2005-К1-10/387 Во взыскании задолженности, составляющей разницу между тарифами на услуги для юридических лиц и для населения, отказано правомерно, т.к. ответчик не является перепродавцом энергии, а выполняет роль посредника в отношениях между теплоснабжающей организацией и населением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А11-7407/2005-К1-10/386 Во взыскании задолженности, составляющей разницу между тарифами на услуги для юридических лиц и для населения, отказано правомерно, т.к. ответчик не является перепродавцом энергии, а выполняет роль посредника в отношениях между теплоснабжающей организацией и населением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А11-7406/2005-К1-10/385 Во взыскании задолженности, составляющей разницу между тарифами на услуги для юридических лиц и для населения, отказано правомерно, т.к. ответчик не является перепродавцом энергии, а выполняет роль посредника в отношениях между теплоснабжающей организацией и населением.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.01.2007 по делу N А11-7405/2005-К1-10/384 Во взыскании задолженности, составляющей разницу между тарифами на услуги для юридических лиц и для населения, отказано правомерно, т.к. ответчик не является перепродавцом энергии, а выполняет роль посредника в отношениях между теплоснабжающей организацией и населением.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа "Обобщение информации о деятельности Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа за 2006 год"

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А82-325/2006-27 Налогоплательщик правомерно уменьшил налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на расходы по оплате услуг вневедомственной охраны, т.к. спорные денежные средства не являются целевыми. Спорные затраты правомерно отнесены налогоплательщиком на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, т.к. данные расходы экономически обоснованны и направлены на получение дохода. Основания для доначисления налога на имущество отсутствуют, т.к. у налогоплательщика отсутствуют основания для возникновения права собственности на спорное оборудование и постановки его на баланс предприятия.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А82-17966/2005-37 Решение о взыскании задолженности по налогам, сборам и пеням за счет имущества налогоплательщика, принятое позже 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога, считается недействительным и исполнению не подлежит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А79-7738/2006 К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А43-4412/2006-20-74 Отсутствие субабонентского договора не освобождает ответчика от обязанности оплачивать потребленную электрическую энергию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А38-1283-1/197-2006 Видеоэкран коллективного (уличного) пользования предназначен для информационного обслуживания в рекламных и иных целях, за исключением бытовых, поэтому обязательной сертификации не подлежит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А29-824/2006А В признании недействительной конкурсной документации торгов на право заключения договора аренды отказано правомерно в связи с пропуском трехмесячного срока на обращение в суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А29-1559/2006-1э Суд правомерно принял спорный пункт договора поставки газа в редакции поставщика, т.к. условие авансирования оказываемых услуг не нарушает прав и законных интересов покупателя - коммерческой организации.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А29-11728/2006-2э Суд правомерно удовлетворил исковые требования о принятии обеспечительных мер, т.к. отчуждение оспариваемого имущества может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А28-5140/2006-383/9 Суд правомерно возвратил апелляционную жалобу, так как при рассмотрении вопроса о ее принятии к производству установил, что жалоба подана на судебный акт об отказе в привлечении третьего лица к участию в деле, который не обжалуется в порядке апелляционного производства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А28-4274/2006-74/9 В иске в части оплаты стоимости сверхнормативной подпитки и тепловых потерь отказано правомерно, т.к. факт превышения расхода теплоэнергии по вине ответчика материалами дела не доказан.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А11-864/2006-К1-2/53 Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А11-2876/2006-К2-19/268 Размер исполнительского сбора может быть снижен правоприменителем с учетом критерия соразмерности характера совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2007 по делу N А11-14047/2004-К1-13/829/156 Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А82-3400/2006-56-Б/44 Иск о признании должника банкротом удовлетворен правомерно, т.к. факт его неплатежеспособности подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А82-2389/2006-35 Договор купли-продажи недвижимого имущества не содержит данных, определяющих расположение объекта недвижимости на соответствующем земельном участке, поэтому отказ в регистрации перехода права собственности правомерен.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А79-6557/2006 Организации, независимо от их организационно-правовых форм, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 процентов, освобождаются от уплаты единого социального налога с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в течение налогового периода 100000 рублей на каждое физическое лицо.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А43-46639/2005-18-734 С момента открытия конкурсного производства наложение арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А29-3400/2006-4э Суд правомерно взыскал проценты за пользование чужими денежными средствами по договору возмездного оказания услуг, т.к. ответчик осуществлял оплату предоставленных услуг с нарушением установленных сроков.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А28-5976/2006-227/30 Распоряжение администрации муниципального образования о предоставлении в аренду земельного участка соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и охраняемых законом интересов заявителя, следовательно, основания для признания его недействительным отсутствуют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А17-1983/5-2006 Датой представления в налоговый орган заявления считается дата направления его по почте, а не дата его регистрации в налоговом органе, независимо от наличия или отсутствия в письме описи вложения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2007 по делу N А17-1619/5-2006 Возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование производится налоговым органом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А82-15538/2004-1 В признании недействительным договора купли-продажи объекта недвижимости отказано правомерно, т.к. продавец распорядился спорным объектом, принадлежащим ему на праве собственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А79-8711/2006 При малозначительности совершенного административного правонарушения суд вправе освободить лицо, совершившее правонарушение, от ответственности и ограничиться устным замечанием.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А79-7512/2006 В признании незаконным требования об уплате недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ отказано правомерно, так как спорное требование содержит все необходимые сведения, установленные законом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А79-6626/2006 Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А79-6248/2006 Собственник помещения не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А79-1602/2005 Суд возвращает апелляционную жалобу, если она подана по истечении установленного срока и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-8335/2005-34-333 Затраты на приобретение лома цветных металлов правомерно отнесены налогоплательщиком на расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, так как данные расходы экономически обоснованны и документально подтверждены. Дело в части признания недействительным решения налогового органа о доначислении НДС направлено на новое рассмотрение, так как суду необходимо исследовать имеющиеся в деле доказательства в их взаимной связи и дать им соответствующую правовую оценку.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-5230/2006-25-113 Убытки, возникшие в связи с недофинансированием льгот, подлежат взысканию за счет казны Российской Федерации, т.к. денежные средства на возмещение расходов по предоставлению льгот в спорном периоде из федерального бюджета выделялись в недостаточном объеме.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-4424/2006-16-137 Взыскание с налогового агента за счет его собственных средств сумм неудержанного с физических лиц налога на доходы не допускается.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-41985/2005-36-1228 Решение налогового органа правомерно признано судом недействительным, т.к. у налогового органа не было оснований распространять на предыдущие годы по аналогии результаты расчетов налогов по двум месяцам.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-21451/2005-5-748 Во взыскании задолженности за тепловую энергию и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, т.к. истец не доказал, что является собственником вырабатываемой тепловой энергии.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-15046/2006-15-256 Факт самовольного завладения транспортным средством ответчика и использования его на незаконном основании исключает возможность применения к ответчику ответственности за убытки, возникшие у страховой организации.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-11784/2003-16-556 Суд правомерно удовлетворил заявление о взыскании налоговых санкций, не установив обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А43-10727/2006-30-322 Дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на имущество направлено на новое рассмотрение, так как суд не дал оценки доводам налогоплательщика относительно отсутствия у него задолженности на момент вынесения указанного решения.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А39-8172/2005-К-1 В признании недействительным зарегистрированного права собственности и признании права хозяйственного ведения отказано правомерно, т.к. спорный объект недвижимости в прежнем виде не существует, а является вновь построенным объектом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А38-703-2/105-2006 Спорное дополнительное соглашение к договору аренды соответствует действующему законодательству и основания признания его недействительным отсутствуют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А38-702-2/104-2006 Спорное дополнительное соглашение к договору аренды соответствует действующему законодательству и основания признания его недействительным отсутствуют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А38-701-2/103-2006 Спорное дополнительное соглашение к договору аренды соответствует действующему законодательству и основания признания его недействительным отсутствуют.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А31-3332/2006-17 Суд правомерно взыскал плату за охранные услуги, т.к. факт их оказания подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А29-3762/2006а Затраты на проведение капитального ремонта относятся на себестоимость продукции.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А28-7719/2006-186/12 В привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности отказано правомерно, т.к. материалами дела установлено соблюдение данным лицом правил, применяемых в ходе осуществления процедур конкурсного производства.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А28-2062/2006-36/24 Покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи поставленного товара ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.01.2007 по делу N А17-6833/5-2005 Возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование производится налоговым органом.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А82-6750/2005-37 Во взыскании единого налога на вмененный доход отказано правомерно, т.к. факт осуществления деятельности, подлежащей обложению данным налогом, не доказан материалами дела. Порядок оформления результатов налоговой проверки налоговым органом не нарушен, следовательно, привлечение к ответственности правомерно. Спорные затраты не являются обоснованными, документально подтвержденными, непосредственно связанными с извлечением доходов, следовательно, не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц, единому социальному налогу и налогу на добавленную стоимость. Перерегистрация индивидуального предпринимателя не дает права на использование льготы для субъектов малого предпринимательства, представляемую в течение первых четырех лет их деятельности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А82-2766/2006-37 Решение о взыскании задолженности по налогам, сборам и пеням за счет имущества налогоплательщика, принятое позже 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога, считается недействительным и исполнению не подлежит.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А79-15715/2005 Основания для удовлетворения требований истца о передаче нежилых помещений в натуре отсутствуют, т.к. спорные объекты не введены в эксплуатацию.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А43-1634/2006-34-69 Доначисление налога на добавленную стоимость произведено налоговым органом неправомерно, т.к. право налогоплательщика на налоговый вычет по налогу подтверждено материалами дела. Дело направлено на новое рассмотрение в части включения в состав расходов, учитываемых при определении налоговых баз по налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу, амортизационных отчислений по материалам, использованным на ремонт основных средств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А39-1955/2006-63/8 Дело о взыскании долга за поставленный товар направлено на новое рассмотрение для оценки представленных истцом доказательств.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А39-1210/2006-77/11 В возврате излишне уплаченного налога на добавленную стоимость отказано правомерно в связи с пропуском установленного законом срока на обращение в суд.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А38-1328-1/204-2006 При малозначительности совершенного административного правонарушения суд вправе освободить лицо, совершившее правонарушение, от ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А31-8134/2005-8 Дело о взыскании убытков, возникших в связи с недофинансированием льгот, направлено на новое рассмотрение для выяснения обстоятельств перечисления субъекту РФ из федерального бюджета денежных средств в необходимом объеме, а также их целевого расходования.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А31-6385/2006-7 Дело об изменении постановления налогового органа о назначении административного наказания направлено на новое рассмотрение, т.к. суд не проверил соблюдение порядка привлечения к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А31-218/2005-17 Суд правомерно удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения по договору совместного строительства, обязав ответчика выплатить истцу разницу между рыночной стоимостью спорного объекта, и суммой, оплаченной ответчиком.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А31-10518/2005-10 К расходам на модернизацию локально-вычислительной сети относятся затраты в сумме начисленной и учтенной для целей налогообложения амортизации, а не все затраты. Спонсорское финансирование детских садов не является расходами на рекламу, следовательно, доначисление налоговым органом налога на прибыль, налога на добавленную стоимость по нему произведено правомерно.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А29-2045/2006а В признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти о передаче в аренду имущественного комплекса отказано правомерно, т.к. факт нарушения прав и законных интересов заявителя не подтвержден материалами дела.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А29-2035/2005-4э Встречные исковые требования о взыскании неосновательного обогащения за содержание автотранспорта и расходы по оплате питания и проживания работников истца удовлетворены правомерно, т.к. данные затраты заказчика соответствуют условиям договора и документально подтверждены.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А17-821/3-2006 Наличие статуса государственного органа не является достаточным основанием для освобождения подателя жалобы от уплаты государственной пошлины.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А17-745/1-746/1-747/1-748/1-749/1-750/1-751/1-2006 В государственной регистрации прав может быть отказано в случае, если представленные документы не позволяют подтвердить полномочия лица, действующего от имени представляемого.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А17-4747-2432/5-2004 Привлечение к ответственности за неполную уплату единого налога на вмененный доход правомерно, т.к. факт неправильного применения налогоплательщиком корректирующего коэффициента доказан материалами дела. Начисление пеней за просрочку авансовых платежей по единому налогу на вмененный доход произведено налоговым органом правомерно, т.к. авансовый платеж, по сути, являлся платежом по налогу. Налоговые органы вправе приостанавливать налоговые проверки.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А17-2610/5-2006 Суд правомерно признал недействительным постановление главы администрации о признании договора аренды земельного участка незаключенным, т.к. оспариваемый ненормативный акт противоречит действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А11-8496/2005-К2-22/392 Увеличение балансовой стоимости имущества на сумму налога на добавленную стоимость при использовании его в расчетах по договору не допускается.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А11-3699/2006-К2-19/298 Нарушение порядка производства по делу об административном правонарушении является основанием признания незаконным постановления о привлечении к административной ответственности.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А11-3216/2005-К1-5/163 При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, объем фактического сброса сточных вод в систему коммунальной канализации рассчитывается по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.01.2007 по делу N А11-2811/2006-К1-14/165 В признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества отказано правомерно ввиду отсутствия правовых оснований для признания его таковым.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.05.2006 по делу N А82-9237/2004-45 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Определение Московского областного суда от 27.05.2010 по делу N 33-6228/2010 В удовлетворении иска о признании недействительным отказа в зачете в трудовой стаж периодов работы, возмещении ущерба, упущенной выгоды, компенсации морального вреда, судебных расходов отказано правомерно, поскольку пенсионное законодательство РФ не содержит положений, предусматривающих возможность взыскания с Пенсионного фонда РФ упущенной выгоды в сфере пенсионных правоотношений, ущерба, судебных расходов и компенсации морального вреда.

Постановление президиума Московского городского суда от 02.04.2010 по делу N 44у-65/10 Судебные акты по делу за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере в отношении осужденного изменены: снижен срок наказания, назначенный ему по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, поскольку постановлением президиума городского суда судебные акты в отношении осужденного изменены: его действия переквалифицированы с ч. 4 ст. 228 УК РФ на ч. 1 ст. ст. 30, ч. 4 228 УК РФ.

Постановление Московского городского суда от 02.03.2009 по делу N 4а-0254/09 Судебный акт по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, изменен в части указания даты вынесения постановления мирового судьи, так как в указании даты вынесения постановления была допущена явная техническая ошибка, в остальном судебные акты оставлены без изменения, так как факт совершения административного правонарушения и виновность лица подтверждены материалами дела, наказание назначено в соответствии с законом.

Постановление Московского городского суда от 21.07.2008 по делу N 4а-2319/08 Постановление суда о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, отменено, дело направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил личности лица, в отношении которого рассматривалось дело, не проверил в полном объеме обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, изложенные в протоколе об административном правонарушении, материалах дела.

Решение Пермского краевого суда от 12.11.2007 по делу N 3-265/07 О признании недействующими части 1 статьи 2.8-1, пункта 1 статьи 3.5 в части, имеющей отношение к рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.8-1, Закона Пермской области от 14.03.2003 N 672-132 "Об административных правонарушениях". (вместе с определением Верховного Суда РФ от 19.03.2008 N 44-Г08-18)

Решение Пермского краевого суда от 22.11.2007 по делу N 3-285/07 О признании недействующим пункта 3 статьи 19 Закона Пермской области от 30.08.2001 N 1685-296 "О налогообложении в Пермской области" в части. (вместе с определением Верховного Суда РФ от 13.02.2008 N 44-Г08-8)

Решение Пермского краевого суда от 08.10.2007 по делу N 3-253/2007 По заявлению заместителя прокурора Пермского края о признании недействующим в части Закона Пермского края от 07.12.2006 N 33-КЗ "О краевой целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы". (вместе с определением Верховного Суда РФ от 16.01.2008 по делу N 44-Г07-29)

Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по уголовным делам за декабрь 2007 г.

Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по гражданским делам за декабрь 2007 г.

Информационный бюллетень кассационной и надзорной практики по гражданским делам Архангельского областного суда за четвертый квартал 2007 года

Информационный бюллетень судебной практики по административным делам Архангельского областного суда за 4 квартал 2007 года

Информация Приморского краевого суда и Управления судебного департамента в Приморском крае от 31.12.2007 "Информация о работе квалификационной коллегии судей Приморского края за 2007 год"

<Информация> Приморского краевого суда и Управления судебного департамента в Приморском крае от 2007 года "Интеллектуальная собственность под судебной защитой"

Обзор Верховного суда Республики Саха (Якутия) "Судебная практика Верховного суда Республики Саха (Якутия) по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке за 2007 год"

Верховный суд Республики Карелия "Судебная практика по уголовным делам за II полугодие 2007 года"

Верховный суд Республики Карелия "Надзорная практика Верховного суда Республики Карелия по гражданским делам"

Верховный суд Республики Карелия "Судебная практика по гражданским делам за II полугодие 2007 года"

Определение Московского областного суда от 28.12.2007 по делу N 4г-1228/07 Исковое заявление об определении порядка пользования земельным участком удовлетворено правомерно, так как оснований для отмены судебных постановлений, предусмотренных ст. 387 ГПК РФ, не имеется, поскольку суд пришел к правильному выводу об определении порядка пользования земельным участком.

Решение Пермского краевого суда от 28.12.2007 по делу N 3-353-2007 О признании недействующим пункта 3.6 Порядка выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного Указом губернатора Пермского края от 31.01.2006 N 6 в части не предусматривающей выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя с учетом процентной надбавки к заработной плате лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 27.12.2007 по делу N 44у-522/2007 Постановление об изменении приговоров отменено, дело направлено на новое рассмотрение, так как суд не учел, что деяние, за которое осужденный привлечен к ответственности, декриминализировано.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 27.12.2007 по делу N 44у-513/2007 Назначенное наказание подлежит смягчению, так как суд первой инстанции необоснованно учел, что осужденный не занят общественно полезной деятельностью и что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 27.12.2007 по делу N 44у-512/2007 Назначенное наказание подлежит смягчению, так как суд первой инстанции необоснованно учел, что осужденный проживает на территории РФ незаконно, русским языком не владеет, преступления совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Решение Ленинского районного суда г. Саранска от 27.12.2007 N 2-2814/2007 О признании недействующим решения Совета депутатов городского округа Саранск от 18.05.2006 N 233 "Об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление" в части установления границ территорий территориального общественного самоуправления "Полежаевский" "Серадзский", "Южный", "Юго-Западный", "Пролетарский", "Ботевградский" "Московский", "Железнодорожный", "Федосеенковский", "Фурмановский".

Соглашение между Астраханским областным судом и Правительством Астраханской области от 27.12.2007 N 01-06-116

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 968 по делу N 44у-460/07 Отсутствие у осужденного работы как источника дохода, равно как и большой общественный резонанс, вызванный крайней дерзостью совершенного им преступления, не могут служить обстоятельствами, отягчающими ответственность виновного.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 956 по делу N 44г-473/07 В удовлетворении искового требования об отмене дисциплинарного взыскания, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, взыскании расходов на услуги адвоката отказано правомерно, так как дисциплинарное взыскание наложено на истицу по истечении месячного срока со дня обнаружения проступка.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 955 по делу N 44г-433/07 Дело по иску о возврате излишне взысканного налога направлено на новое рассмотрение, поскольку обращение налогоплательщика в суд с иском о возврате или зачете излишне уплаченных сумм налогов и пеней возможно только в случае отказа налогового органа в удовлетворении письменного заявления налогоплательщика либо неполучения налогоплательщиком ответа в установленный законом срок, истец с письменным заявлением в налоговый орган о возврате ему излишне уплаченных сумм налога не обращался.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 954 по делу N 44г-460/07 В силу ст. 380 ГПК РФ надзорная жалоба возвращается без рассмотрения по существу, если она подана лицом, не имеющим права на обращение в суд надзорной инстанции.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 953 по делу N 44г-461/07 Дело по иску о признании права собственности на земельный участок направлено на новое апелляционное рассмотрение, так как, разрешая спор, суд апелляционной инстанции не уточнил существо требований истицы, не выяснил - ставится ли ею вопрос об установлении границ землепользования, какова цена иска, и в этой связи не определил, была ли соблюдена подсудность при рассмотрении дела мировым судьей.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 952 по делу N 44г-464/07 Дело по иску о досрочном взыскании задолженности по договору банковского вклада направлено на новое рассмотрение, так как истцом заявлено требование о погашении кредита и к наследнику и к поручителю, возлагая на ответчиков обязанность по погашению долга в солидарном порядке, суд не привел норму материального права, предусматривающую данный вид ответственности и не учел, что наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 951 по делу N 44г-4717 Дело по иску о признании незаконными действий по принятию нормативных актов, обязании произвести перерасчет направлено на новое рассмотрение, так как оплата жилья и коммунальных услуг по договору найма устанавливается в размере, обеспечивающем возмещение издержек на содержание и ремонт жилья, а также на коммунальные услуги.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 950 по делу N 44г-4687 Заявленные требования об установлении юридических фактов родственных отношений и принятии наследства оставлены без удовлетворения, так как свои наследственные права на имущество после смерти лица в установленном законом порядке никто из наследников не заявлял, данных о наличии других наследников к имуществу умершего и имеющемся споре о праве в материалах дела не имеется.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 949 по делу N 44г-469/07 Из содержания положений ст. 1181 ГК РФ следует, что право пожизненного наследуемого владения земельным участком наследуется на общих основаниях с остальным имуществом наследодателя, и отдельного специального указания о завещании права пожизненного наследуемого владения земельным участком не требуется.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 948 по делу N 44г-4657 Исковой материал направлен мировому судье для рассмотрения со стадии принятия заявления, так как возвращение искового заявления нарушает право истца на судебную защиту.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 947 по делу N 44г-463/07 Дело по иску о прекращении права пользования жилым помещением, снятии с регистрационного учета, выселении и встречному иску о применении последствий недействительности сделки направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как, разрешая данный спор, суд в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ правильно не установил обстоятельства, имеющие значение для дела, связанные с правоотношениями сторон, поэтому неправильно применил материальный закон.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 946 по делу N 44г-472 Дело по иску о перерасчете пенсии направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как вывод суда о том, что при определении расчетного пенсионного капитала следует увеличить ожидаемый период выплаты пенсии на количество лет, недостающих при назначении досрочной трудовой пенсии до возраста, установленного для назначения трудовой пенсии по старости, сделан без учета нормативного единства положений ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 945 по делу N 44г-462/07 Дело по иску о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, так как суд не установил, с какого времени ответчица обязана вносить плату за коммунальные услуги и какая имеется задолженность по их оплате.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 944 по делу N 44г-470/07 Дело по иску о признании в порядке наследования права собственности на земельный участок, долю в коллективно-долевой собственности на землю направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как суд не установил, была ли передана земельная доля родителями истицы, либо земельная доля передана в аренду и находится у ответчика только в пользовании.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 943 по делу N 44г-466/07 Дело по иску о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия и компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, так как суд апелляционной инстанции, рассматривая апелляционную жалобу на решение мирового судьи, в нарушение требований ст. ст. 322, 328 ГПК РФ рассмотрел требования истца, которые мировому судье не заявлялись.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 942 по делу N 44г-467/07 Исковой материал об обязании следственного органа возвратить вещественное доказательство по уголовному делу - автомобиль направлен в тот же суд для рассмотрения со стадии принятия заявления, так как суд неправомерно отказал в принятии иска в связи с неподведомственностью, поскольку владелец автомобиля не оспаривает сами следственные действия, а просит восстановить положение своего имущества, существовавшее до нарушения права, что подлежит защите в гражданско-процессуальном порядке.

Постановление президиума Московского областного суда от 26.12.2007 N 908 по делу N 44г-4597 Дело по иску о признании недействительной сделки и об истребовании имущества из чужого незаконного владения направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судом при рассмотрения спора допущены существенные нарушения процессуального права, что в силу ст. 387 ГПК РФ является основанием для отмены принятого судебного акта.

Постановление Президиума Воронежского областного суда от 26.12.2007 по делу N 44г-335 Сведения о родителях ребенка не исключаются из актовой записи о его рождении и в случае его усыновления другими лицами. (Извлечение)

Постановление Президиума Воронежского областного суда от 26.12.2007 по делу N 44г-334 Суммы, взыскиваемые в порядке регресса, должны подпадать под понятие убытков. (Извлечение)

Постановление Президиума Воронежского областного суда от 26.12.2007 по делу N 44г-325 Правоспособность юридического лица прекращается в момент завершения его ликвидации. (Извлечение)

Постановление Президиума Ярославского областного суда от 26.12.2007 N 44-г-265/07 Судом не учтено, что истцы не ссылались на некачественное оказание ответчиком медицинской помощи, а заявили о возмещении расходов, затраченных на лечение, которое должно осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования.

Постановление Президиума Ярославского областного суда от 26.12.2007 N 44-г-262 Поскольку ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена как нормами пенсионного, так и нормами административного законодательства, то производство по делу ведется только в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

Постановление Президиума Ярославского областного суда от 26.12.2007 N 44-г-261 Поскольку ответчик добровольно выехал из спорной квартиры, не имея намерения ею пользоваться, суд правомерно признал его утратившим право на данную жилую площадь.

Кассационное определение Костромского областного суда от 26.12.2007 по делу N 33-1233 в удовлетворении кассационной жалобы по делу о признании кредитного договора незаключенным отказано правомерно, поскольку, изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что истица располагала необходимой информацией о предоставленной ей услуге и приняла на себя права и обязанности по кредитному договору.

Решение Пермского краевого суда от 26.12.2007 по делу N 3-334-2007 О признании недействующим пункта 4 перечня объектов муниципальной собственности Усольского муниципального района, передаваемых в собственность Романовского сельского поселения, утвержденного Законом Пермского края "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Усольского муниципального района" от 11.12.2006 N 3355-780.

Определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-6441 Условие договора купли-продажи недвижимости об обязании произвести снятие квартиры с регистрационного учета является законным, так как условия предварительного договора не содержат запрета на включение в основной договор дополнительных обязательств.

Определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-6400/2007 Дело об установлении факта принятия наследства и о признании права собственности направлено на новое рассмотрение, так как на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судом не были выполнены все необходимые требования закона, что привело к неправильному разрешению дела.

Определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-6386/2007 Дело о защите прав потребителя направлено на новое рассмотрение, так как суд не принял во внимание и не дал оценки доводам ответчика о том, что заключение эксперта содержит перечень отдельных видов работ и их оценку, которые не были предусмотрены ни договором, ни приложениями к нему.

Определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-6333 Дело о возмещении материального ущерба направлено на новое рассмотрение, так как суд не разъяснил гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-6323 Дело об истребовании автомобиля из чужого незаконного владения направлено на новое рассмотрение, так как фактически возник спор о праве на наследство и суд не решил вопрос о приостановлении производства по делу до истечения 6-месячного срока для принятия наследства.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-6111 Определение об оставлении без движения искового заявления о признании права собственности на самовольно возведенное строение ввиду неправильного расчета госпошлины отменено, так как требование о признании права собственности на самовольную постройку является неимущественным требованием.

Определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-6104 Дело о взыскании компенсации в связи с нарушением авторских прав направлено на новое рассмотрение, так как суд не выяснил природу происхождения опубликованных фотографий.

Определение Нижегородского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-5877 Требования о взыскании ущерба вследствие утраты транспортного средства и о взыскании судебных расходов подлежат удовлетворению, так как факт кражи автомобиля является свидетельством ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по договору безвозмездного пользования.

Кассационное определение Псковского областного суда от 25.12.2007 по делу N 33-1222 Прекращено производство по делу, поскольку предмет спора вытекает из осуществления экономической деятельности юридическими лицами, что указывает на подведомственность дела арбитражному суду.

Решение Советского районного суда г. Владивостока от 20.12.2007 по делу N 2-1164/07 Ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, в соответствии со статьей 1064 ГК РФ подлежит взысканию с владельца транспортного средства как с надлежащего ответчика, поскольку судом установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, размер ущерба, наличие причинной связи между происшествием и причиненным ущербом.

Обзор судебной практики Верховного суда Республики Татарстан по гражданским делам за IV квартал 2007 года

Обзор судебной практики Верховного суда Республики Татарстан по уголовным делам за IV квартал 2007 года

Постановление президиума Московского городского суда от 24.12.2007 по делу N 44у-1334/07 Кассационное определение по уголовным делу отменено, дело передано на новое кассационное рассмотрение, так как, не учтя заявление виновной об участии защитника в судебном заседании, при рассмотрении дела в кассационной инстанции судебная коллегия, не выясняя причины неявки в судебное заседание адвоката, рассмотрела дело в его отсутствие, не обсудив вопрос об участии защитника, не обеспечив участие для защиты интересов осужденной адвоката.

Постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда от 24.12.2007 N 44г-886/07 В силу недопустимости придания закону, ухудшающему правовое положение граждан, обратной силы при перерасчете ежемесячной денежной выплаты в возмещение вреда здоровью ветерану подразделения особого риска, получившему увечье при исполнении воинских обязанностей, следует применять более благоприятный критерий индексации.

Определение Московского городского суда от 24.12.2007 по делу N 22-14699 Производство по делу о нанесении побоев прекращено правомерно, так как в соответствии со ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Решение Тверского областного суда от 24.12.2007 по делу N 2-144/2007 О признании частично недействующим Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, утвержденного Постановлением администрации Тверской области от 27.09.2006 N 249-па.

Определение Свердловского районного суда города Костромы от 24.12.2007 Изменяя порядок исполнения решения, суд возложил выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение продтоваров и выплату ежегодной компенсации за вред здоровью граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, на орган социальной защиты населения путем назначения и включения указанных сумм в соответствующие списки и в реестр, направляемый в Управление Федерального казначейства.

Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики от 21.12.2007 N 44-Г-77 Об отмене решения Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 26 марта 2007 года и отказе в удовлетворении заявлений о признании незаконными решений Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары о предоставлении имущественного налогового вычета.

Решение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 21.12.2007 по делу N 3-47/07 О признании недействующими пункта "е" части 1 статьи 22, части 2 статьи 35, части 3 статьи 38, части 2 статьи 40, части 1 статьи 41 Закона РС(Я) от 02.07.1998 З N 29-II (в ред. от 13.07.2006) "О недрах".

Решение Ивановского областного суда от 21.12.2007 N 3-135 Заявление о признании неправомочным состава депутатов Ивановской областной Думы четвертого созыва удовлетворено, так как 29 депутатов Ивановской областной Думы досрочно сложили свои полномочия.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 20.12.2007 по делу N 44у-509/2007 Назначенное наказание подлежит смягчению, так как суд первой инстанции не учел, что в случае, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 20.12.2007 по делу N 44у-496/2007 Явка с повинной признается смягчающим обстоятельством, поэтому назначенное наказание подлежит снижению.

Постановление президиума Московского городского суда от 20.12.2007 по делу N 44у-1311 Приговор по делу о незаконном сбыте наркотических средств изменен: действия осужденного переквалифицированы с п. "г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ и с ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, так как действия осужденного охватывались единым умыслом на сбыт всего количества имеющегося у него наркотического средства и их следует квалифицировать как одно преступление.

Определение Московского областного суда от 20.12.2007 по делу N 33-118639 В соответствии со ст. 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела: по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров.

Решение Тверского областного суда от 20.12.2007 по делу N 2-143/2007 О признании частично недействующим пункта 2.5 Порядка проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых в Тверской области, утвержденного Постановлением администрации Тверской области от 20.09.2006 N 241-па.

Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 20.12.2007 В удовлетворении исковых требований в части понуждения УПФ РФ к включению в специальный трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периодов работы в должности старшей пионервожатой в средней школе и признания права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости следует отказать, так как на момент обращения стаж, требуемый для назначения досрочной пенсии, составил менее 2/3 от 25 лет.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 934 по делу N 44у-397/07 Приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, изменен: наказание снижено с учетом явки с повинной.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 923 по делу N 44г-457 Дело по иску о признании права собственности на земельный участок направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как суд согласно ст. 148 ГПК РФ не уточнил фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не разрешил вопрос о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 921 по делу N 44г-446 Дело по иску о взыскании двойной суммы задатка направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судом не определен характер взаимоотношений сторон, не установлено возникли ли между ними соответствующие обязательства, в частности относительно цены предмета договора и срока заключения договора купли-продажи земельного участка.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 920 по делу N 44г-449/07 Дело по иску об установлении границ земельного участка и переносе забора направлено в городской суд для рассмотрения по существу в качестве суда первой инстанции, так как заявленные требования не подпадают под действие п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, такого рода требования подсудны федеральному суду, кроме того, резолютивная часть решения суда по настоящему делу изложена нечетко, что приведет к невозможности его исполнения.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 919 по делу N 44г-453/07 Дело по иску о признании в порядке приватизации права собственности на 17/100 долей многоквартирного дома направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судом не установлены порядок, по которому осуществлялся подсчет долей собственников в многоквартирном доме при приватизации части помещений, учитывались ли при определении долей других сособственников самовольно возведенные к дому постройки и другие обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения данного спора.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 918 по делу N 44г-450 Дело по иску о признании права собственности на 1/2 долю квартиры направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судом не определен круг наследников умершего и, соответственно, состав лиц, участвующих в деле.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 917 по делу N 44г-447/07 Производство по делу о признании недействительным в части договоров купли-продажи недвижимости, договора дарения недвижимости, признании недействительной регистрации права собственности и признании права собственности на долю домовладения и земельного участка приостановлено до определения правопреемника, так как в силу ст. 215 ГПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в случае смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 916 по делу N 44г-4547 Дело по иску о признании утратившими право пользования жилым помещением направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как, разрешая спор, суд неправильно применил положения ч. 2 ст. 292 ГК РФ в редакции ФЗ от 30.12.2004, поскольку спорные правоотношения возникли между сторонами до введения в действие указанной нормы закона.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 915 по делу N 44г-4487 Дело по иску о разделе дома направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судом в нарушение положений ч. 2 ст. 173 ГПК РФ не были разъяснены истице последствия отказа от иска и заключения мирового соглашения, а также последствия прекращения производства по делу.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 914 по делу N 44г-4527 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа регистрационного органа в государственной регистрации права собственности на жилой дом отказано правомерно, так как заявителем не представлены документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества, что является основанием для отказа в государственной регистрации права согласно ст. 20 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 912 по делу N 44г-445/07 Дело по иску о признании права собственности на земельный участок направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как правоотношения по поводу приватизации земельного участка возникают у сторон с момента обращения истца с заявлением о приватизации земельного участка, а не с момента выдела земельного участка в пользование, кроме того, суд не проверил доводы ответчика, не предложил сторонам представить необходимые документы, касающиеся создания и формирования национального парка.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 911 по делу N 44г-451/07 Дело по иску о вселении в дом направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судом не учтены обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения данного спора, также не учтены положения ст. 244, п. 2 ст.247, ст. 304 ГК РФ.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 910 по делу N 44г-458/07 Дело по иску об изменении договора найма жилого помещения направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как суд, удовлетворяя заявленные исковые требования, в нарушение положений действовавшего в период рассмотрения спора жилищного законодательства выделил как истцам, так и ответчикам для заключения отдельных договоров найма жилые помещения, которые не являются изолированными.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 909 по делу N 44г-4447 Исковое заявление о взыскании ущерба в порядке регресса удовлетворено правомерно, так как суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что с ответчика следует взыскать причиненный им ущерб в размере среднего месячного заработка, поскольку на момент совершения ДТП ответчик находился при исполнении своих трудовых обязанностей, управлял автомашиной, принадлежащей истцу, следовательно, на данные правоотношения должны распространяться требования ст. 241 ТК РФ.

Постановление президиума Московского областного суда от 19.12.2007 N 455 по делу N 44г-455 Дело по иску о признании частично недействительными постановлений органа местного самоуправления и понуждении заключить договоры купли-продажи земельных участков передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как судом не исследованы юридически значимые обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения данного спора.

Постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда от 19.12.2007 N 44г-735/07 По заявлению лица, участвующего в деле, исправлена описка в мотивировочной части судебного акта в виде пропуска части текста, допущенная в результате технического сбоя.

Постановление президиума Свердловского областного суда от 19.12.2007 по делу N 44-У-431/2007 Осуждая лицо по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд сделал преждевременные выводы о виновности лица, не исследовав с надлежащей полнотой все обстоятельства дела.

Кассационное определение СК по гражданским делам Калининградского областного суда от 19.12.2007 N 33-3996/2007 Об отмене решения Центрального районного суда г. Калининграда от 19.10.2007 и отказе в удовлетворении иска о компенсации морального вреда.

Определение Липецкого областного суда от 19.12.2007 N 33-2027/2007 Требование налогового органа о взыскании суммы недоимки по транспортному налогу, признано необоснованным, поскольку налоговое уведомление не было направлено в установленном законом порядке и истцом без уважительных причин пропущен срок на обращение в суд.